| 标题 | 三方购房协议书范本 |
| 范文 | 三方购房协议书范本（精选3篇） 三方购房协议书范本 篇1甲方： 乙方： 经协商一致，双方约定由甲方以乙方的名义购买小区房屋，特签订本协议。 一、甲方以乙方的名义购买的位于房屋，其所有权归甲方所有，相应权益由甲方享有。乙方无权处臵该房屋或以该房屋设立抵押等他项权。 二、甲方以乙方名义购买的房屋座落以乙方（名义购买人）与开发商或房屋出售方所签订的购房合同及缴款收据为准。 三、甲方以乙方名义所购买房屋的全部购房合同、协议等合同资料以及产权登记文件由甲方保管。 四、所有以乙方名义向开发商或房屋出售方缴纳的购房款均为甲方自己缴纳，相关单据也由甲方保管。 五、乙方配偶在本协议上签字时，知悉本协议的内容，并认可甲方以乙方的名义所购买的房屋归甲方所有，不持异议。 六、甲方享有以乙方名义与开发商或房屋出售方所签订的购房合同的全部权利，并承担全部的义务。若发生纠纷，乙方应出具相应文件，配合甲方行使权利，其与开发商或房屋出售方间争议的法律后果由甲方独自承担，与乙方无关。 七、甲方所购买的房屋产权证下发后，该房产证由甲方保管。甲方有权随时根据实际情况要求乙方及其配偶配合将该房产过户至甲方或甲方指定的人名下，因此而产生的相关税费等由甲方承担。 甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________ 本协议签订日期：______年______月______日 三方购房协议书范本 篇2出卖方（甲方）：____________身份证号码：__________________ 买受方（乙方）：____________身份证号码：__________________ 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等、真实、自愿、协商一致前提下订立本合同，以昭信守。 一、甲方自愿将其村证房位于_______的房屋（建筑面积_________平方米）以人民币______拾______万元整（￥______元）的价款出售给乙方。（含地下室______号______平方米） 二、乙方于该合同签订之日起三日内一次性将房款支付给甲方。 三、本合同签定时，甲、乙双方都不具备过户条件，甲方提供建造本房屋的相关证明资料，作为交易依据。乙方如果交易该房屋，若有需要，甲方无条件配合。等具备过户条件时，甲方应无条件协助乙方办理房屋产权手续，界时发生的契税、土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。 四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。 五、该房屋正式交付时，物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。 六、违约责任 1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付五万元违约金作为乙方损失赔偿。 2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方，扣除两万元作为甲方损失赔偿。 3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权，并按所收款项双倍返还给乙方，以为违约处罚，若有其它损害仍得赔偿。 4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。如因重大或不可抗力的客观原因导致本合同的解除，甲方应按本房屋届时市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因政府规划部门、设计部门的原因导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方应当通知乙方。如有本房屋的补偿款发放，甲方应即时全额支付给乙方。否则应支付按日计算的补偿款千分之一的违约金给乙方，直至全额支付给乙方日止。 七、甲方应及时将可能影响本合同或该房屋价值的任何事件（包括但不限于公司、法人、通讯方式发生改变，该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议事件）通知乙方，由于甲方的过错造成房屋价值减少的，甲方应立即采取措施防止损失扩大，并赔偿乙方损失。 八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属企业用房，国家政策限制，乙方是实际产权人和实际所有人，而非合法产权人，故本房屋不灭失，该合同永久有效。 九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。 十、中介方积极协调双方交易，保证此交易真实有效，否则承担连带责任。本合同签订后，中介费即付。 十一、本合同一式3份，甲乙方各执一份，中介方一份。 甲方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 三方购房协议书范本 篇3甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 见证人：身份证号码： 甲乙双方经过平等、充分协商，就双方共同投资购买物业之相关事宜达成如下协议，以资信守： 一、购房情况 甲乙双方现为同居归关系，为有稳定居所决定共同投资，以双方贷款购买一套位于的房子，建筑面积：平方米，房产总价款万（大写：）元人民币，其中贷款总额元，每月还款元。 二、出资金额 1、上述房屋首付款及后期贷款均有甲乙双方共有承担，乙方将出资现金支付给甲方，由甲方代为缴纳相关购房款项及贷款还款。 2、上述房屋产权证登记甲方名字，但房屋的所有权、收益权等相关权利属于双方共有，首付款、贷款及装修由甲方和乙方共同承担。 三、购置物业法律文件签署、款项支付、购房手续办理由甲方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、《房产预售合同》等法律文件的签署。房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋所有权证办理、房屋装修等手续及费用有双方共同办理及承担。 四、该房产属于甲、乙双方共有，所需税费双方共同承担。按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费（委托中介出租物业）、房屋租金税费等相关费用由甲乙双方共同，并以现金支付。 五、 物权行使：甲乙双方共同行使所购房产的占有、出租、使用、收益、处分等权利，如有一方依法书面授权，另一方也可以代为行使，但房产买卖、抵押、担保必须有双方书面同意。 六、物业出卖及优先购买权行使 如甲乙双方共同决定出售所购房产，应依法进行并办理相关手续，盈利或亏损均由甲乙双方各自享有或承担。凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议，先由甲乙双方协商解决，如协商无果，双方均可诉诸法律，在同等条件（市场价或评估价）下，甲乙双方任何一方均有优先购买权。 七、本协议变更或解除 1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除本协议； 2、双方分手、离婚需要分配房产的，双方平均分配。 八、 争议解决办法 凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议，先由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方可以到房产所在地法院起诉。 九、违约责任： 甲乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿房产原总价款10%的违约金。 十、见证人承诺上述合同为甲、乙双方真实意思表示，甲、乙双方根据自身的意愿通过此合同约定双方的权利义务关系，见证人特此证明。 十一、本协议一式三份，双方各执一份，见证人保留一份，自三方签字后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日 见证人（签字）： 年 月 日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。