标题 | 拆除合同 |
范文 | 拆除合同(精选13篇) 拆除合同 篇1发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本合同施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的 拆除工程之有关事宜,达成如下合同: 一、工程概况 工程名称: 工程所在地点: 二、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同日期总日历天数 天。 三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准 l、拆除施工的范围为: 吉林银行梅河大街韩式洗浴玻璃幕墙广告牌,海之韵洗浴外墙三楼铝塑板装饰拆除。 2、承包方式为: 乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工;乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等,由乙方自行承担)。 3、拆除施工任务完成后验收合格的标准: (1)拆除范围内的所有广告牌并全部清理外运;场地无广告垃圾无杂物等; (2)乙方完成本合同约定的其他义务。 四、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施;拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备;较大物料的二次破碎;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所采取的必要措施;拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。 五、拆除施工的工期要求 自双方订立本合同之日起 天内,按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。 六、履约废旧物资回收费用及支付方式 本工程乙方将拆除甲方指定的的广告牌,甲方给乙方支付人民币 万元整 ;甲方应于 年 月日向乙方付清前述所拆除费款额。 七、甲方义务 (1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料; (2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调; (3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电; (4)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。 八、乙方义务 (1)保质按期完成所有拆除施工任务; (2)拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查; (3) 乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。 十、违约责任 l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度,由于乙方原因迟延工期时,乙方按每日人民币壹仟元(1 000元/日历天)向甲方支付违约金。 2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时,甲方有权单方面解除本合同,乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金,甲方无需向乙方返还。 十一、拆除任务完成经甲方检查验收后,双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后,拆除施工合同自动解除。 十二、争议解决 因本合同发生的全部争议,双方应本着平等互利的原则友好协商;如协商不成,从以下两种方式中选择一种: (1)提交 仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院起诉。 十三、合同份数 本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同等的法律效力。 十四、合同生效与终止 本合同自签订之日起生效,合同履行完毕后自行终止。 十五、补充约定: 甲方(签章): 法定代表人/授权委托人: 乙方(签章): 法定代表人/授权委托人: 年 日月 拆除合同 篇2合同编号: 工 程 名 称:_ 工 程 地 点:_ 拆 迁 范 围: 拆 迁 面 积: 委托 方:_ 受托 方: 签 订 日 期: 拆除工程委托合同 委托方(以下称甲方): 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号: 地址: 邮编:传真: 电话: 受托方(以下称乙方): 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号: 地址: 邮编: 传真: 电话: 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,根据北京市有关法规、政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。 第一条 拆除范围 1.1拆除工程地点 _____项目 地块 1.2拆除工程范围(四至) 第二条 拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),甲方审核后,乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定 为项目负责人,全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定 为项目负责人,负责协调施工中有关事宜,并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除,拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。 2.7拆除标准:被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪,地下室部分拆除到地下室地坪,化粪池要求连同底板全部拆除,拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条 甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉(附后)并据此向乙方进行安全交底。 第四条 乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间,组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员。 4.1.3建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正。 4.1.5违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。 4.1.6出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。 4.2环保责任 4.2.1制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案规定执行。 4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。 4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。 4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。 4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。 4.2.6渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。 4.3.2乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽。 4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。 4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。 4.5负责应由乙方承担的其他工作。 第五条 拆除费及支付方式 5.1双方约定,拆除费按如下方式计取:拆除费单价为每建筑平米元人民币,暂估面积为建筑平米,最终以实际测量为准。 5.2拆除费根据拆迁进度分次支付: 5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方; 5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方; 5.2.3当乙方完成全部拆除工作后,甲乙双方进行费用结算,并签订结算协议书之日起个工作日内,甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。 第六条 违约责任 6.1任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素,双方协商解决。 6.2由于乙方原因致使拆除期限延误,每逾期一日,乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。 6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为,甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延),并有权做出处理或处罚决定。 第七条 争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交甲方所在地方法院提起诉讼。 第八条 不可抗力 8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不因此而改变。 8.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 合同生效 9.1本合同自双方签章之日起生效。 9.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 9.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的.原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件,与本合同具有同等效力。 9.5本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 第十条 其他约定条款 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人:(盖章或签字) 法定代表人:(盖章或签字) 委托代理人:(盖章或签字) 委托代理人:(盖章或签字) 本合同签订日期:年月日 签订地点:北京 现场施工安全技术要求施工过程中应严格执行国家及北京市有关安全规范、条例、命令。根据拆除工程特点,制定以下现场施工安全技术要求: 1、进入现场的施工人员必须持证上岗,佩戴明显标牌。 2、对复杂的拆除工程应编制施工方案,一般拆除工程应有口头或书面安全交底。 3、实行逐级安全技术交底制度,每个进场施工人员必须进行安全技术交底,并配齐安全防护工具,进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带。 4、现场应设有专职安全检查员、环保监督员各若干名。 5、保持安全的现场施工环境,非施工人员禁止入内,现场防护设施、安全标志应齐全有效,未经许可不得擅自移动或拆除。 6、杜绝立体交叉作业,高空作业时应有专人指挥,设警戒人员,杜绝非施工人员靠近。 7、施工过程中应保护现场用水、用电安全。 8、施工场地应做到室外自然地平,不能有大量的砖、瓦、碎石和跑冒漏水、漏电现象,达到甲方验收标准。 9、集中回收存放电表、水表、水井盖及圈。 10、拆除建筑物应自上而下进行,禁止数层同时拆除,当拆除某一部分的时候应该防止其它部分的倒塌。 11、拆除建筑物过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。 12、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体程度相配合,不能先拆除。建筑物的承重和支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。 13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法,遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候,必须遵守下列规定:13.1砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行掏掘。 13.2为防止墙壁向掏掘方向倾倒,在掏掘前,要用支撑撑牢。 13.3建筑物推倒前,应发出信号,待所有人员远离建筑物高度2倍以上的距离后,方可进行。 14、在高处进行拆除工程,要设置流放槽,以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者帘重的材料,要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走,禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理、分别、堆放在一定位置。 15、拆除石棉瓦及其它轻型屋面工程时,严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作,必须使用移动板梯,板梯上端必须挂牢,防止高处坠落。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人:(盖章或签字) 法定代表人:(盖章或签字) 委托代理人:(盖章或签字) 委托代理人:(盖章或签字) 本合同签订日期:年月日 签订地点:北京 拆除合同 篇3甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方于 就本厂房拆除事项协商一致,订立本协议。 一、拆除内容 甲方在 瑞城花园南侧的原家具店钢结构棚约600平方米需要拆除,现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对该钢结构棚进行解体落地,并负责及时把拆下的所有结构、构件、垃圾清运出场,避免影响甲方使用场地。 该棚外围留出2.5m高不拆除,作为瑞城花园工地围墙使用,要求对该预留做围墙的部分进行加固处理,达到美观、稳固要求。 二、拆除价款 经双方协商乙方付给甲方人民币 元废旧材料款,结算时间为合同签订之日。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值、拆除耗费人工费、运费、材料费、设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用,同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程,不另收取拆除费用。 三、施工工期 乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工,并在 20xx年4月 日前完成所有拆除内容。 四、资格要求 乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质,进场人员须具有相应上岗证。 五、安全生产 乙方责任: 1、乙方必须向甲方提供经专家论证合格的拆除工程专项方案。 2、对进场人员进行安全三级教育和安全技术交底后方可进行拆除。 3、拆除前必须做好工作区域警戒线,安排专职安全员监督巡逻职守。避免伤及他人安全和财物损失。 4、做好高空作业专项方案,拆除过程中属高空作业的必须搭设工作平台进行操作,不得站在钢结构上进行割焊作业,避免高空坠落、触电、物体打击事故发生。 5、氧气瓶和乙炔瓶使用必须符合相关安全技术规范要求,避免爆炸和火灾事故发生。 6、乙方必须做好相应的安全救援预案提交甲方备案。 7、特殊工种必须按国家安全相关管理条例持证上岗。 8、乙方负责拆迁现场安全管理,在乙方没有按以上要求做好相关事项前,不得动工,否则发生一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。 六、违约条款 乙方在拆除过程中如出现违反本合同条款内容,经三次告知不能改正,并对甲方造成严重损失的,视为实质性违约,合同自动终止,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的,应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕,则合同自动终止,所有责任由乙方负责,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。 七、其他 本合同一式四份,双方各执两份,自签定之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇4甲方: 以下简称甲方 乙方: 以下简称乙方 因工程施工需要,甲方将西峡县原种场改造安置小区项目范围内的房屋拆除及渣土清运工程委托乙方施工,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方协商,达成如下协议: 一、工程地点:西峡县原种场 二、工程内容:建筑物的拆除、渣土清运。 三、(1)乙方施工中拆除下来的材料归乙方所有,拆除建筑物造成的渣土由乙方负责清运。在拆除过程上和废渣外运的过程中周边关系,外界干扰由甲方全权处理。施工的机械车辆由乙方自行安排。 (2)乙方在进入工地前须向甲方交工程保证金10万元整(10万元整)。 四、乙方负责: 1、按甲方要求按时进入拆迁现场,负责对甲方指定的建筑物及附属物的拆除、清运、清扫工作,保证甲方要求的工期完成施工。 2、在施工中确保作业安全,文明施工,对于施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担一切责任。甲方不承担任何责任。 五、违约责任及其它 1、违反本合同规定,甲乙双方各自承担其责任,造成的损失由责任方全部承担。 2、合同执行过程中任何一方违约,付给对方违约金按工程款的120%执行,如不执行的可向当地人民法院起诉。 3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇5发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋拆除工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 被拆除房屋名称: 重庆嫦娥房地产开发有限公司临时办公楼 工 程 地 点: 重庆大渡口区钢花路(人武部左旁) 工 程 内 容: 房屋拆除 二、工程承包范围: 承 包 范 围:房屋拆除和建筑垃圾装载上车 承 包 形 式:甲方向乙方收取3000.00元房屋残值。被拆房屋的建筑材料归乙方所有并自行清运出施工现场。 三、合同工期: 开工日期:20x年5月23日 完工日期:20x年6月13日 合同工期总日历天数20天 四、安全责任: 乙方应做到精心组织、文明施工、搞好安全防护、保证施工安全、保持场地整洁、控制扬尘。施工中乙方因安全事故给自已或他人造成的仼何伤害及损失由乙方承担。 五、其它 : 甲方在可能的情况下,向乙方提供施工用水、电接口,所需材料和使用费由乙方承担。 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,签字或盖章后生效。若一方违约承担守约方一切损失。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇6甲方: 乙方: 为加强项目法施工的标准化管理,落实各项工作责任制,提高各方的管理水平,确保工期、质量、安全等达到项目工程管理目标,明确双方责任,特制订本责任合同。 一、安拆承包费:一台塔吊(一台为 )合计安拆费为XX万元整。 二、各方安全责任: 1、甲方安全责任: (1)、塔式起重机的基础满足设计规范要求。 (2)、安装前检查机械结构的外观情况,各机动机构应正常。 (3)、各齿轮箱液压油箱的油位应符合标准。 (4)、主要连接螺栓无松动,供电电缆应无破损。 (5)、钢丝绳磨损情况及窜传滑轮应符合规定。 (6)、安装后,必须对整个设备按照乙方提供的使用说明和国家规定的技术要求对塔吊进行检测。 (7)、安装使用前要向当地技术监督局备案,经过检查合格后方可使用。 2、乙方安全责任: (1)、塔吊的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,由专业队(组)在队长(组长)统一指导下进行,同时要有技术人员和安全人员在场监护。 (2)、安装后,在无荷载的情况下,塔身与地面的垂直度偏差值不得超过0.3%。 (3)、起重机专用的临时配电箱,宜设置在轨道中部附近,电源开关应合乎规定要求。电缆卷筒必须运转灵活、安全可靠,不得拖缆。 (4)、起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠。对有升降式驾驶室的起重机,断绳保护装置必须可靠。 (5)、起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。 (6)、检查轨道应平直、无沉陷,轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨器并处上固定好。 三、甲、乙双方在签定合同之日起,甲方付乙方10%的安装、拆除费用,安装调试好再付60%,使用完毕拆除后再付30%,如因使用过程中由乙方原因而造成的安全事故,甲方有权终止合同,并扣除拆除、安装费用,乙将承担一切后果。 四、以上条款甲、乙双方必须严格遵守,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,从签字盖章后生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日 拆除合同 篇7甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则,根据《合同法》及有关法规、政策规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量和安全,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。 第一条 拆除范围 1.1拆除工程地点: 项目 地点 1.2拆除工程范围(X至Y): 第二条 拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),甲方审核后,乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定 为项目负责人,全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定 为项目负责人,负责协调施工中有关事宜,并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除,拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。 2.7拆除标准:被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪,地下室部分拆除到地下室地坪,化粪池要求连同底板全部拆除,拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条 甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉(附后)并据此向乙方进行安全交底。 第四条 乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间,组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员。 4.1.3建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正。 4.1.5违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。 4.1.6出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。 4.2环保责任 4.2.1制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案规定执行。 4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。 4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。 4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。 4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。 4.2.6渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。 4.3.2乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽。 4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。 4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。 4.5负责应由乙方承担的其他工作。 第五条 拆除费及支付方式 5.1双方约定,拆除费按如下方式计取:拆除费单价为每建筑平米 元人民币,暂估面积为 建筑平米,最终以实际测量为准。 5.2拆除费根据拆迁进度分 次支付: 5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方; 5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后,甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方; 5.2.3当乙方完成全部拆除工作后,甲乙双方进行费用结算,并签订结算协议书之日起 个工作日内,甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。 第六条 违约责任 6.1任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素,双方协商解决。 6.2由于乙方原因致使拆除期限延误,每逾期一日,乙方应每天按拆除费总额的万分之五向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。 6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为,甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延),并有权做出处理或处罚决定。 第七条 争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交甲方所在地方法院提起诉讼。 第八条 不可抗力 8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不因此而改变。 8.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条 合同生效 9.1本合同自双方签章之日起生效。 9.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 9.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 9.4《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件,与本合同具有同等效力。 9.5本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 第十条 其他约定条款 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇8(以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《江苏省城市房屋建筑拆除工程施工安全管理规定》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 A标段建筑物 拆除施工事项协商一致订立本合同。 第一条 工程概况:同招标文件A标段工程明细。 第二条 施工内容及质量要求:按招标文件要求。 第三条 合同工期:要求承包人在 x年 月 日前完成合同范围内全部标段内建筑物的拆(发包人与承包人协商要求保留拆除部分除外)。,所有房屋建筑物拆除至自然地坪,垃圾清运出场,场地平整至区内地坪±0。 第四条 双方职责和义务: 1、发包人:提供相关图纸查询,但不提供图纸;负责管理、协调和监督承包人按施工方案进行拆除。 发包人工地代表姓名: 。 发包人的职责和义务:负责本拆除工程项目的管理、协调、控制,保证合同的全面落实;在承包人具体施工中,发包人有责任有义务有权利向承包人咨询工程进展进度、安全施工、文明施工、降水除尘、废弃物清运、施工人员人身保险等具体情况;发包人协助x市拆迁管理办公室检查承包人合同工期的责任和履约能力;发包人协助承包人处理在拆除标段内的相关问题。 2、承包人:负责按招标文件要求和投标文件承诺完成A标段建筑物拆除工作。 承包人工地代表姓名: ,项目经理: 承包人的职责和义务:承包人不得更换项目经理,如遇特殊情况需要更换项目经理,必须经发包人同意后方可变更,并补办相关手续;否则,发包人有权终止合同,由此造成的所有损失由承包人负责;承包人需按发包人招标文件中有关规定按时完成拆除要求、工期和任务,遇不可抗力非人为因素,承包人可向发包人书面陈述,有权利维护自身的合法权益;自觉服从x市拆迁管理办公室和发包人的管理和指挥,并主动协助x市拆迁管理办公室和发包人对拆除工期、质量、相应招标文件规定的验收;配合发包人处理好与其他标段之间问题的处理。 第五条 工程量、合同造价及付款方式: 1、工程量:招标文件中A标段工程 2、合同造价: 壹佰壹拾玖万捌仟柒佰零捌元捌角(¥1197808.8元) 3、承包人在收到中标通知书后二天内,按投标文件中的投标报价,将费用打入发包人指定银行帐户。 第六条 技术要求:按招标文件要求 第七条 垃圾的清扫、外运及消纳:由承包人负责,费用由承包人承担。 第八条 安全、文明、消防环卫要求:承包人应严格按照国家、省、市关于工程拆除的有关安全、文明、消防和环境卫生的法律法规和要求组织施工。 第九条 违约责任: 1、承包人必须按合同规定的期限完成拆除任务,由自身原因导致延期交地的,按每延期一天支付违约金人民币捌万元,款项由发包人直接从承包人的履约保证金中扣除,承包人承担一切经济和法律责任。 2、承包人因自身原因延期交地超过5天的,发包人有权按招标文件有关规定,没收其全部履约保证金。 3、承包人在实施拆除过程中应文明施工,安全施工,因自身原因导致安全事故的,由承包人承担一切的经济和法律责任。 4、承包人在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾,直至x市拆迁管理办公室和发包人确认已达到招标文件中规定的验收条件。 5、承包人必须按投标文件中拟定的项目管理人员,组织进场施工,不得更换,主要管理人员每更换一人罚款5000元。 第十条 合同纠纷处理 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向 项目所在地 人民法院起诉。 第十一条 合同生效及其他 1、本合同经双方签字盖章,并在发包人收到承包人提交的全部投标报价款后生效;如需修改或补充合同内容,应经发包人、承包人协商,共同签署书面修改或补充协议,补充协议将作为本合同不可分割的一部分;本合同一式八份,发包人、承包人各执四份。 2.承包人的投标保证金自动转为履约保证金,发包人在本合同期限内与x市拆迁管理办公室共同对本标段拆除工程验收合格后,发包人将履约保证金一次性返还给承包人,此期间的履约保证金不计利息。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇9发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋拆除工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 被拆除房屋名称: 重庆嫦娥房地产开发有限公司临时办公楼 工 程 地 点: 重庆大渡口区钢花路(人武部左旁) 工 程 内 容: 房屋拆除 二、工程承包范围: 承 包 范 围:房屋拆除和建筑垃圾装载上车 承 包 形 式:甲方向乙方收取3000.00元房屋残值。被拆房屋的建筑材料 归乙方所有并自行清运出施工现场。 三、合同工期: 开工日期:20xx年5月23日 完工日期:20xx年6月13日 合同工期总日历天数20天 四、安全责任: 乙方应做到精心组织、文明施工、搞好安全防护、保证施工安全、保持场地整洁、控制扬尘。施工中乙方因安全事故给自已或他人造成的仼何伤害及损失由乙方承担。 五、其它 : 甲方在可能的情况下,向乙方提供施工用水、电接口,所需材料和使用费由乙方承担。 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,签字或盖章后生效。若一方违约承担守约方一切损失。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇10甲方: 乙方: 甲方经资质审查,拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程,为明确双方责任、义务,特签订拆房合同如下: 一、拆除范围:院内南侧平房30间 二、拆除工期:拆除工期为10 天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间,每推迟一天,按罚款1000元计算。 三、拆除标准:被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空,拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好,垃圾清空,恢复至原貌。 四、本次房屋拆除工程中,乙方必须做到: 1、服从甲方管理、积极配合甲方工作,不得以任何形式转让、转包工程。 2、指定主要负责人及现场负责人,不得随意变动,如确需变动应征得甲方同意。 3、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定,安全责任到位、文明施工,施工中的一切安全责任一律由乙方负责,与甲方无关。 4、做好拆房安全防护措施,标明安全警示标志,确保所拆房周围的建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。 5、施工过程中,施工人员不准带走拆除范围外的东西,如有带走行为,将追究乙方责任。 6、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位,不许留有后患。 五、费用结算:房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有,乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值,除全都抵消拆除费外,乙方仍需向甲方付款 元。本合同签定日一次付清。 六、为保证施工质量,签定合同时乙方需向甲方交纳保证金20xx元,待竣工验收合格后返还乙方。 七、本合同如在履行中出现未尽等事宜,双方另外协商解决。 八、本合同如有违约行为,违约方应向守约方支付违约金5000元。 九、本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 拆除合同 篇11合同(Cac),又称为契约、协议,是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面是小编搜集的房屋拆除热门合同范本篇,希望对你有所帮助。 房屋拆除合同范本 (一) 甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据____市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。 一、项目名称、地点 建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________。 二、房屋基本状况 1、乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。 2、乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________。 3、被拆迁房屋的产权属于_________。 三、拆迁安置 甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。 四、拆迁补偿 1、房屋的货币补偿金额为人民币_________元整; 2、附属物补偿金额为人民币_________整; 3、搬迁补助费为人民币_________元整; 4、设施设备迁移费为人民币_________元整; 5、其他费用为人民币_________元整。 五、搬迁 乙方在________年____月____日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除。 六、补偿金额支付时间及方式 甲方在________年____月____日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。 七、注销 乙方应在________年____月____日前向甲方移交有关房屋、土地证件,由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。 被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续,乙方自行到有关部门申请办理,并结清已使用的水、电、气等费用。 八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。 九、违约责任 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期____日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期____日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 十、声明及保证 1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。 3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 十 一、保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。 一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 十 二、不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 十 三、通知 1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。 2、各方通讯地址如下:_________。 3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。 十 四、争议的处理 (一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。 (二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决: 1、提交_________仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 十 五、解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。 十 六、补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 十 七、合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 签订地点:_________签订地点:_________ 房屋拆除合同范本 (二) 委托人:____市房地产开发有限责任公司(以下简称甲方) 受托人:湖南XX公司(以下简称乙方) 因国家____市规划建设需要,现对区地段,住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁。现就房屋拆除一事,甲方全权委托乙方拆除,经甲方审定,乙方具备合法施工资质。为保证施工顺利进行,甲乙双方根据有关法律法规,本着平等互利的原则,经友好协商,签订如下协议: 一、乙方须服从甲方的统一部署,听从指挥。 二、乙方必须向甲方书面报告安全施工方案,并严格按照施工方案进行操作,所提供的施工方案作为本合同的附件,具有同等法律效力。 三、乙方必须采取安全防范措施,出示安全警示牌和划定警戒线,施工人员必须佩戴安全帽和统一标志,禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,做到文明施工、安全施工。 拆除房屋前,乙方须将保证安全、文明施工的具体措施书面报告甲方,经甲方同意后方可实施。 四、甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米,其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费,其余壹仟余平方米按52收取拆除残值,并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。在拆除工作按期、按质完毕后,退还乙方。 五、拆除期限为:________年____月____日至________年____月____日。 实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。 六、拆除房屋施工现场的安全责任人为和李,分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员,拆除前先对房屋进行水电线路的拆除,消除一切不安全因素。在拆除施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。 七、危险区域必须组织机械操作,费用由乙方自付。 八、乙方必须按照甲方要求和现场实际情况,及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。 九、乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。 十、在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷,由乙方负责解决。 十 一、乙方在合同期限内未完工,甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工,由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。 未完工部分,乙方须按5元㎡的标准向乙方支付违约金。 以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。 本合同一式四份,甲乙双方签字盖章后生效,甲方三份,乙方一份,均具有同等的法律效力。 甲方:_________(盖章)乙方:_________(盖章) 签字:_________签字:_________ 经办人:_________(签字)经办人:_________(签字) ________年____月____日 房屋拆除合同范本 (三) 甲方: 乙方: 现有____市____镇,下芦村,中____区十巷1号房,由甲方承包给乙方拆除,为保证此房屋的拆除工作顺利完成,和甲、乙双方的利益不受损失,经甲、乙双方协商、特定以下条款: 一、拆除范围:____市、____镇、下芦村中____区十巷1号房的土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。 二、材料所归:本工程的钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。 三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。 四、安全责任:所有安全责任由乙方承担。 五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。 六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。 甲方签名: 乙方签名: ________年____月____日 房屋拆除合同范本 (四) 拆迁人(责任单位)_________ 因工程项目建设需要,将在范围进行房屋拆迁。根据《____市房屋拆迁管理条例》及有关规定,为了更好地完成工作目标,提高拆迁管理水平,特制定房屋拆除工程安全施工、环境卫生、防尘措施责任条款。 一、实施拆房施工的单位,必须具有相应的施工资质证书。 二、拆迁人应与有关部门联系后,做好影响拆房工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作(拆房防尘洒水设备除外)。房屋拆除施工中如发现文物、爆炸物及情况不明的电缆、管道时,应停止施工并采取必要的应急措施,及时向有关职能部门报告,经处理后方可恢复施工。 三、拆迁人应做好拆房工地的环境卫生工作,及时清除拆房工地的垃圾。在房屋拆除施工时,应先围后拆或边拆边围,砌筑好围墙,因施工需要难以砌筑固定围墙的,应设置遮挡围护。 四、拆房工地应设置明显的安全警示牌,划定危险区域,设置夜间作业警示灯光,有危及和影响临近居民和行人安全的,应设置坚固的防护网和安全保护装置。 五、拆房工地应设安全卫生监督员,施工人员进入拆房工地必须戴好安全帽、穿劳动防护鞋,正确使用安全装备。 六、拆房施工应根据房屋结构,采取从上往下分层拆除,不得立体交叉拆除作业;框架结构的房屋确需连体倾覆拆除的,距相邻建筑物、构筑物和人行通道必须达到被拆除建筑物高度的 1、5倍以上。 七、拆房施工不得擅自占道、占用绿地,阻碍交通,工地内严禁焚烧垃圾和各种废弃物,拆卸下的各种材料应堆放整齐,及时清理。 八、拆除二层以上的房屋,按房屋的层高进行防尘围护,防止拆除房屋产生较大粉尘的应及时洒水降尘,建筑垃圾和房屋旧料、废弃物应设置垂直运输设备或流放槽倾倒,拆除物不得随意从高处往下抛,以保护环境卫生和空气的清洁度。 九、遇有风力在六级以上、大雾、雷暴雨、等恶劣气候影响施工安全时,禁止拆房作业。 十、拆房工地如发生安全事故隐患,应立即排除险情;发生人身伤亡事故,应立即停止拆房施工,及时组织抢救,并立即向市、区拆迁管理部门和当地政府、劳动安全等部门报告。 十 一、对拆迁人未能达到本责任书要求的,由市房屋拆迁主管部门向拆迁人发出整改通知书限期整改,并根据具体情况进行通报批评和采取行政及经济处罚。 责任单位(公章)___________ 法定代表人:_________ ________年____月____日 房屋拆除合同范本 (五) 甲方:__________ 乙方:__________ 根据市政道路建设用地批复,现将__________房屋拆除工作由甲、乙双方共同负责事实,为确保拆除工作顺利完成,甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施,为明确双方责任,经甲、乙双方充分协商,订立如下: 一、工程项目、工程范围及工程量产 该项目位于机场__________,拆除面积大约__________平方米,在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。 二、甲方责任: 1、甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。 2、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。 3、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等公共设施的拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。 三、乙方责任: 1、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。 2、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故,乙方应自行负责,甲方不负任何经济赔偿及法律责任。 3、乙方在拆除中,必须按时完成所交房的拆除任务,不得无理推延,如有不可抗拒的天气,则工期顺延。 四、付款方式: 1、乙方按每平方米伍拾元付给甲方。 2、乙方在签订合同时,必须一次性付给甲方工程款,__________元整人民币。 3、余款在拆除大约两万多平方米厂房后,付清全款。 五、其它规定: 1、工地所拆除的废旧材料(包括外表材料、门窗废铁、钢筋、废理电线以及地梁拆除)等一切废旧材料归乙方所有。 2、废土渣由乙方处理。 六、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,此协议具有法律效力。 七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商补充协议,具有同等法律效力。 甲方代表:__________乙方代表:__________ 身份证号码:__________身份证号码:__________ 联系电话:__________联系电话:__________ ________年____月____日________年____月____日 拆除合同 篇12甲方: 乙方: 联系方式: 甲方为了 自建房工程的顺利施工,将 (共约 200 平方米)的拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款,以供甲乙双方共同遵守: 一、承包方式: 乙方负责将 本房屋三层现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款 捌仟伍佰圆 人民币。 二、拆除时间(总计 6 天): 20__ 年 月 日— 20__ 年 月 日。 三、拆除要求: 1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准,若没有达到,则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到达到甲方标准为止。 2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。 3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除,在拆除过程中注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生的一切安全事故,甲方概不承担责任,由乙方自负。 4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。 四、违约责任 1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。 2、本合同一式贰份,各合同文本具有同等法律效力。 3、其他约定。 甲方(签字盖章): 日期: 年 月 日 乙方(签字盖章): 日期: 年 月 日 拆除合同 篇13机械设备使用单位: 中天建设集团有限公司 (以下简称甲方) 机械设备安装/拆卸单位: 东营市金洲起重设备有限公司 (以下简称乙方) 安装/拆卸单位安装资质证书号:(鲁)JZ安许证字[20xx]0505284 根据东营市建委关于《施工现场机械设备安全管理规定》和东营市安监站局关于《东营市起重机械安全管理试行规定》的原则,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商就建筑起重机械的安装/拆卸(以下简称安拆)相关事宜达成协议如下: 第一条机械安拆费用计算与支付 1、设备型号: SC200/200 ,设备编号: ; 2、工程名称 3、使用地点 4、安装工期从 年 月 日至 年 月 日止; 5、拆除工期从 年 月 日至 年 月 日止。 6、作业内容为:施工升降机的安装、顶升、降节、附墙、拆除。 二、合同费用及支付方式: 1.合同费用为: 元人民币,大写: 。 2.作业内容明细: 。 3.结算方式: 。 4.支付方式: 。 第三条 双方权利义务 一、甲方权利义务 1、有权要求乙方按合同约定如期进场安装机械设备,但必须完善相关手续后方可安装,否则后果由甲方负责。 2、负责组织甲方有关人员会同乙方研究确定机械设备的安装位置等工作,并要及时做好记录。 3、负责机械设备基础的设计与施工,并组织机械设备基础验收。 4、负责机械设备基础预埋件和接地装置的埋设,负责基础的日常维护和检查工作。 5、负责提供的机械设备基础内业技术资料包括:机械设备基础设计图、验收合格相关资料、基础砼试块报告、钢筋、预埋件隐蔽部分验收记录,并做好基础沉降观测记录。 6、机械设备安装前,负责为机械设备提供总功率为KW的电源(380V±5%)。负责提供由配电箱(房)至机械设备基础处的专用开关箱与电源线,电源线应采用“三相五线”制,专用开关箱内应符合“一机一闸一漏一箱 ”。 7、机械设备安装完毕,委托检测单位进行检测,并承担检测的相关费用;检测合格后,组织出租、安装、监理等有关单位进行验收;验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用。 8、机械设备使用过程中,若需顶升附着,应提前方统筹安排;附着安装前,应按乙方编制的《附着顶升方案》做好附着铁件预埋;附着铁件预埋后,应派架子工在预埋铁件相应高度处搭设附着安装人员操作防护平台,以便乙方的安装、拆卸作业。附着后要组织验收,验收合格后才能使用。 9、机械设备进场安装、拆卸退场前,负责做好进(退)场道路压实,作业场地的平整,周边障碍物(含外架)的清除等工作,此因场地受限,大于的汽车吊作业所增加的费用由甲方承担。 二、乙方权利义务 1、有权要求甲方按合同约定支付机械设备安拆费用。 2、积极配合甲方做好机械设备安装位置的确定和基础预埋的技术指导,并参与基础验收工作。 3、负责根据工程及机械设备情况编制安拆专项施工方案,经本单位技术负责人审批签字,报施工及监理单位审核并告知当地机械设备备案机关后方可进行作业。 4、负责组织人员进行机械设备的进场安装、顶升加节、附着锚固、拆卸、退场等工作,并在双方约定的时间内完成。 5、负责提供安拆作业所需的辅助起重设备以及吊具、索具等器械。 6、机械设备所需附着,由乙方提供,同时提供质保书,并经本单位技术负责人审核后方可安装。发生的费用按合同约定。 7、机械设备安装完毕,负责按照安全技术标准及使用说明书的有关要求对机械设备进行自检、调试和试运转。 8、负责提供的内业技术资料包括:相应安装资质、安全生产许可证、安拆管理人员证书、安拆作业人员上岗证、安拆专项施工方案、顶升加节、附着锚固专项施工方案、自检合格报告、安装拆卸安全技术交底记录等。 第四条 双方安全责任 一、甲方安全责任 1、甲方应向乙方提供确保建筑起重机械设备进场安装、拆卸所需的施工条件,并设置安全警戒区。 2、甲方应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。 3、甲方应指定专职机械设备管理人员、专职安全员进行现场监督检查。 二、乙方安全责任 1、乙方组织的安拆作业人员须持证上岗并按规定穿戴好安全防护用品,严格遵守安拆程序和安全操作规程,严格按照经审批的安拆专项施工方案进行作业。 2、乙方组织机械设备安拆、顶升加节、附着锚固作业必须在白天或照明良好的夜间进行,不得在大风、浓雾和雨雪天气进行作业。 3、乙方在安拆前应对吊具索具以及机械设备各部件进行检查,同时对辅助起重设备进行检查,确认正常后方可开始安拆。 4、乙方每次作业前,须对参与作业人员进行安全技术交底并签字确认。在作业条件符合要求的前提下,乙方对机械设备安(拆)、顶升加节(降节)、附着锚固等作业过程的安全生产负责。 第五条 违约责任 一、甲方违约责任 1、甲方未按合同约定做好机械设备安拆前场地平整、周边障碍物(含外架)的清除工作,影响安拆而产生的责任与费用由甲方承担。 2、甲方未按合同约定按时支付机械设备安拆费,逾期日,按同期银行贷款利息的3倍的标准向乙方支付延期违约金。 标准向乙方支付延期违约金。 二、乙方违约责任 乙方承诺安装在天内完成,乙方未按合同约定时间逾期超过日完成机械设备安装拆卸,须支付违约金 元/天。 第六条 不可抗力 当事人一方因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起日内向对方当事人提供证明。 第七条 争议解决 本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 2 种方式解决。 向人民法院提起诉讼; 第八条 其他条款 1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共页,一式份,具有同等法律效力,其中甲方份,乙方份,余下的告知备案使用。 2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 4、合同签订地 使用单位:(甲方签章) 安装/拆卸单位:(乙方签章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 邮 政 编 码 : 邮 政 编 码 : 年 月 日 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。