| 标题 | 水泵安装工程施工合同范本 |
| 范文 | 水泵安装工程施工合同范本（通用3篇） 水泵安装工程施工合同范本 篇1发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着平等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。 一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程 二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。 三、工程承包内容： 本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。 四、施工工期： 本工程要求在 年 月 日开工，并在 年 月 日前竣工。 五、结算依据及付款方式： 1、工程造价：万元 2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。 3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。 4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的质量保证金，并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。 六、甲方职责： 1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开工。 2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。 3、为乙方提供材料堆放场地。 七、乙方职责： 1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。 2、严格按甲乙双方确认的'图纸施工（如有变动，按甲方指定施工）。 3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。 4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，组织竣工验收并保证验收合格。 5、工程完工后现场恢复由乙方负责。 6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。 7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。 8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。 9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。 10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由乙方负责，甲方不再额外支出。 八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动终止。 九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。 十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方单位名称： 乙方单位名称： （盖章） （盖章） 法定代表委托人：（签字） 法定代表委托人：（签字） 身份证号码： 地址： 地址： 电话： 电话： 水泵安装工程施工合同范本 篇2合同编号： 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围及内容： 四、承包方式及材料供应： 本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。 五、工期： 本工程计划开工时间： 年 月 日 计划完工时间： 年 月 日 工期 天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。) 六、工程验收标准及质量等级 验收标准：应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20__)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-20__)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-20__)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。 质量等级：合格 七、工程造价 依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照20__年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。 八、付款方式： 合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息)，剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。 九、双方责任 (一)、甲方责任： 1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。 2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。 3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件)，费用由乙方承担。 4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。 5、负责协调施工过程中外围关系。 6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。 7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。 (二)、乙方责任： 1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。 2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。 3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。 4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。 5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否 则返工所造成的损失由乙方承担。 6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。 7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。 十、安全责任 1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。 2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。 十一、违约责任 1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外(返工费用自理)，另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。 2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内(含10天)，每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成，每延迟一天支付违约金200元。超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。 3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。 4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。 十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。 十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。 十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 负责人： 现场代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日 水泵安装工程施工合同范本 篇3发包人(甲方)： 专业承包人(乙方)： 有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，根据分工负责，配合协作的原则，经双方协商一致，特订立本合同。 第一条、工程概况 建设单位 工程名称 工程地点 第二条、工程范围 工程范围及内容 见工程项目表 第三条、工程期限 本合同工期自于年月总日历天数 天(因人力不可抗拒的原因可延长工期)。 第四条、工程质量等级 合格 第五条、合同价款 工程造价：(大写) (人民币)￥ 元 第六条、发包人工作 1、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接到约定地点，保证施工期间的需要; 2、开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 3、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用; 5、甲方应作的其他工作，双方约定。 第七条、承包人工作 一、材料供应 1、乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料到货24小时内通知甲方代表验收。 2、违约责任 对乙方采购材料与设计规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。 3、乙方需使用代用材料时，需经甲方书面批准后方可使用，由此增减的费用双方议定。 二、现场管理 1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项规章制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。双方应密切配合，保证施工顺利进行。 2、乙方应严格按照国家颁布的标准、企业标准、规范、设计要求和约定的质量等级标准组织施工。甲方依据有关质量管理规定，对隐蔽工程、施工质量等适时组织检查验收。 3、乙方应对施工人员施工前进行遵纪守法和安全生产、爱护财物的教育，并指定专人负责现场保卫工作，看管好本队的施工材料。如有违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 4、甲方派人参与乙方施工及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。 三、安全文明施工 1、甲方对乙方承担的工程要做书面安全技术交底，并进行监督检查。 2、乙方按北京市有关安全文明施工规定，采取严格的安全防护措施，保证安全施工。由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担并做好善后工作。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 第八条、施工组织设计和工期 一、进度计划 1、乙方应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按约定的时间予以确认或提出修改意见，预期不确认或提出修改意见，预期不确认也不提出书面意见的视为同意。 2、甲方对乙方进行书面技术交底。 3、乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接收甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。 二、开工及延期开工 1、乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天。以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 2、因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。 三、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时 3 内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护以完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 四、工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件; 2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 3、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 4、设计变更和工程量增加; 5、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 6、不可抗力; 7、另有约定或甲方同意工期顺延的其他情况。 乙方在四1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 第九条、竣工验收与保修 一、甲方应在乙方交工后壹天内组织验收，验收完成后甲方应向乙方出具工程质量验收单。 二、竣工工程验收以双方约定的质量等级标准，按照国家颁发的施工验收规范、质量检验评定标准和施工图为依据进行。保修期为一年。 第十条、工程拨款与结算 一、工程完工验收合格后进行结算，一次性结清工程款。 二、结算时按实际施工面积计算，工程量不在合同范围的应有双方协议书或签证。 第十一条、违约责任 一、甲方按照建设工程施工合同的约定对建设单位负责;乙方按照分包合同的约定对甲方负责。 二、在施工过程中，经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成的经济损失，均由乙方负责赔偿。 三、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此而造成的一切经济损失。 第十二条、附则 一、甲乙双方发生争议时可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调解。不愿通过协商或调解时，可以采用下列方式解决。 1、向仲裁委员会申请仲裁。 2、向 二、本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充合同。 三、本合同自订立之日起生效，在完成双方合同约定的工作内容且结算完工程款后即告终止。 第十三条、补充条款： 第十四条、附则 本合同共_份，甲乙双方各执_份 建设方：(章) 承包方(章)地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话：开户银行：帐号：邮政编码： 电话： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 合同订立时间： 年 09 月 29 日合同签定地 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。