标题 | 设计合同范本 |
范文 | 设计合同范本(精选31篇) 设计合同范本 篇1甲方: 乙方: 依据《民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、委托事项: 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用: 设计费用总共为:人民币______元,(大写:_______圆整)。 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____元,(大写:_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币______元,(大写:______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式: 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定: 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务: 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品: 乙方义务: 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 七、违约责任: 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。 八、合同生效: 本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。 甲方:______________________乙方:__________________ 甲方代表签名:_____________乙方代表签名:_________ 日期:______________________日期:______________________ 设计合同范本 篇2总包方:_______________(以下简称甲方) 分包方:_______________(以下简称乙方) 第一条工程项目 一、工程名称:_______________ 二、工程地点:_______________ 三、工程编号:_______________施工许可证号:_______________营业执照号:_______________ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。 六、分包工程人工费用__________元。 七、乙方投入工种及人数人。 第二条工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为元。实行单方平方人工费包干,每平方米元。 二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。 三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。 四、清工每工日为元。 五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为元。 七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。 八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。 第七条材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手持操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。 二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。 四、双方商定的其他条款:_______________ 1. 2. 3. 4. 甲方:_____________ 乙方:_____________ ___ 年 ___ 月 ___ 日 设计合同范本 篇3合同编号:__________ 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、合同内容及要求: 二、设计与制作费用: 设计与制作费用总计为:人民币¥ 元,(大写: 元整)。 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币¥ _________ 元,(大写: )。 3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币 ¥ 元整(大写: )。设计合同四、设计与制作作品的时间及交付方式: 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定: 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务: 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品; 乙方义务: 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。 七、违约责任: 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。 八、合同生效: 本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表签名: 乙方代表签名: 地址: 地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户: 帐号: 日期: 年 月 日 设计合同范本 篇4委托方(甲方): 承接方(乙方): 经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内设计装饰,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。 一、甲方委托室内设计地址:: 二、房型:__ _________________________ 用途:_____ ____________________ 建筑面积平方米左右 三、甲方委托乙方室内装修方案设计,在满足下列条件下甲方支付设计费共计人名币¥_____元。 1、乙方指派设计人员实地查看、丈量; 2、设计出平面图、立面图、吊顶图及效果图8张(大厅2张、会议室1张、套房2张、其它房间3张);并有详细的比例和说明和使用材料数量等方案; 3、该设计图是乙方设计人员独立创作完成,且不存在抄袭和侵犯他人著作权等权益纠纷;且全部设计需已经获得甲方的全面认可确认。 4、上述设计及设计图的著作权归甲方所有; 5、设计师到现场进行指导施工、放样等工作,以达到设计效果。 四、乙方完成初步设计(平面方案)后,甲方与乙方设计师经过沟通同意,由双方签字确认。甲方应支付30%定金小写(人名币):¥___ __元,大写(人民币): ___ _______。乙方及乙方设计师最迟应在20xx年____月_____日前完成全套装修设计图及施工图纸。 五、图纸完成后,甲方如有更改意见,再与设计师沟通。乙方根据协商文案,绘制更改图纸,图纸完工时间由双方另行约定。施工图绘制完成后,乙方交付甲方施工图纸,经甲方认可后,甲方按合同约定支付50%设计费。小写(人名币): ¥______元,大写(人民币):_______。工程竣工验收后,甲方按合同约定支付剩余设计费。 六、设计合同经双方签字认可后,甲方必须按合同约定支付设计定金。如甲方中途毁约,乙方不再退还已收取的设计定金。 七、本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,本合同一式两份,双方各执一份。 甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章): 地址: 地址: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 设计合同范本 篇5甲方负责人:____________________________________________ 乙方负责人:____________________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条 工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务: 工程地址:_____________________________ 第二条 设计收费及支付方法 (一) 经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费 元,金额大写 元。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、方案付预付款元。 2、方案通过后,出全套施工图,客户付清余款。 3、电脑效果图免费。 第三条 设计内容及完成日期的约定 (一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 (二) 平立面图 1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图 4、地面图 5、灯具布置图 6、开关布置图 7、插座布置图 8、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出) 9、门立面图(根据实际情况出或者不出) 10、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外) 11、其它现场需施工墙面的立面图 (三) 甲乙双方约定,从合同生效之日起,7天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后,乙方在7天内完成全套施工图。 第四条 双方责任 (一)甲方责任 1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图),并保证所提交资料质量达到工程设计要求; 2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费; 3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担; (二)乙方责任 1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求; 2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作; 第五条 违约责任 (一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失100元违约金/天; (二)乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费; (三)甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有; (四)甲方通过方案,但不认可施工图,则甲方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。 第六条 合同生效、中止与结束 (一) 本合同需经甲方签字、乙方后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。 (二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。 第七条 未尽事宜与附加条款 (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。 (二)本合同附加条款如下: 1、 设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作; 2、 设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题; 3、 设计师免费参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收); 4、 设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务; 第八条 合同文本 一、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 二、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 三、 合同履行完后自动终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇6委托方: (以下简称甲方) 设计方: (以下简称乙方) 本约订于 年 月 日 ,甲方有意装修位于所在位置,拟委任乙方进行该所在地的设计工程(以下简称工程)。鉴于此,甲方与乙方同意下列条款: 1.0设计项目任务范围(手写) 1.1乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样,以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段,即方案设计、扩初设计、深化施工图设计。乙方应根据业界之标准计划此工程。甲方同意给乙方此工程设计阶段所付出之努力给予报酬。 项目名称:设计工程 项目地址: 面积: 平方米 1.2设计服务范围 1.2.1 室内装饰设计 1.2.2 室内固定家具设计 1.2.3 室内活动家具选型(提供相关图片) 1.2.4 室内灯具选型(提供相关图片) 2. 0 设计服务内容 设计阶段 2.1 方案设计在此阶段乙方应与甲方建立本工程之方针或需求。甲方应清楚说明本方案 之目的与目标、预算、及整个专案之时间架构与应完成之日期。概要制定后,乙方应准备初期计划,包括空间安排之平面图及相关之装饰立面图,草图、材料与色彩等,以说明此设计。 2.2 施工图阶段甲方认可设计发展阶段之成果后,乙方应准备报价单及施工所需之图样,如平面图、尺寸图、主要节点大样详细说明,符合现行施工图深度要求和现场施工要求、家具与设计图、天花布置图、软装饰材料表等图样,并需根据业界之标准施工。 2.3 设计中由于建筑相关之内容,例如内部分隔之微调,原则是不作变更,如必须变更与建筑师及时沟通。 2.4 办公楼设计中应特别注意载重荷载,应在结构许可范围之内所用建材应与结施,建施协调,保障安全可行。 2.5 在本工程之设计阶段,甲方可作合理的修改,如果在设计成果认可之后甲方又做了相当的修改导致主要的变更,则乙方有权要求合理的额外费用並延长时间。但乙方有义务告知甲方之相关费用及时间之影响,并征得甲方同意。如果由于乙方设计原因,导致施工需要更改,则乙方负相关责任。 3.0 合约金额 3.1 合约金额: 设计服务费:总设计费为人民币元整(¥)。 此报价包括: 1. 在条款1.2项所列之室内设计从方案设计到施工图设计。 2. 主材实物样板一套。 3. 正式施工蓝图套,电子文档套。 4.施工过程中配合及现场指导(共计次)。 此报价不包括: 1. 消防设计。 2. 弱电设计。 3. 给排水设计(施工方负责)。 4. 除1.2项以外的服务范围。 4.0付款条件 (a)付款时程: 头款于签约时支付 30% (b)甲方无正当理由不按期支付设计款达七日,乙方有权以书面通知业主在七天之内停止工程进行;且甲方不得因设计者依本条所述之停工理由,向乙方要求支付罚金或进度落后款,乙方即使在甲方延期的情况下,仍继续工程的进行,则工程完成日可依迟延付款日数展延。 5.0 设计任务时间表 5.1 设计任务应由签约后起算,乙方应提供项目进度表供业主审核后执行。进度表须附于本合同后作为附件。(附件一) 5.2 在设计开始之后经甲方要求增加工程,或由于乙方因不可抗力控制的情况下,则甲方应给与乙方合理之延期。乙方应以书面提出申请,由甲方核定展延之设计完成期限。 6.0 乙方的责任 6.1 乙方应负责本约规定一切设计执行、建造事宜,以及一切相关的直辖市事宜。由乙方执行的一切工程均应根据中国国家有关规范及业界基本标准,工程合约及工程文件为准,且应具备良好的技术,若需修正工程,则应取得双方书面的认可。 7.0 甲方的责任 7.1 甲方协助设计者取得与设计有关的图纸资料。 7.2 若甲方在每个设计阶段完成并签证认可后,要求乙方变更设计,应合理补偿乙方变更部分的设计费用。其金额由双方商议。 8.0 逾期付费的利息费用 8.1 甲方支付乙方的设计费应如4.0条的规定按时付款,所有的款项应开列[到期日]当天的即期支票或电汇至乙方指定的银行账户。若甲方无正当理由延误支付乙方任何款项三十天以上者,应按月计算1.5%的利息,一直到付清款项为止。 9.0 约束的法律 9.1 本约以中华人民共和国的法律为准据法。 10.0 继任者及让受人 10.1 甲方及乙方各加约束本人、其继任人、合法代理人及让受人遵守本约。 11.0 中止合同 11.1 甲方因无可归责于乙方之原因中止本合同,应于14日前以书面形式通知乙方,并应支付所有已完工设计及合约总价余额10%违约金,但不得超过合约总价。在发出仪式通知后十五日内应将款额付清。 11.2 若甲方违约迟付乙方设计费达21日以上,乙方有权提出中止合同,并应在14日前以书面通知甲方。甲方应付乙方至合同中止时已完成的工作及相关费用,并支付乙方依约所积累的利息。 12.1 如果双方发生任何问题、争议或分歧,不论与此契约书有关或无关,任何一方均可以书面通知对方该问题、争议或分歧的存在,同时须向双方同意的仲裁人提交同样的通知书。如对方未能对仲裁人的人选择达成协议,不论在争议发生之前或之后收到为期三十天的通知时,任何一方可向当时中国法律协会的主席提出申请(同时给与对方一份副本)与仲裁人预约见面。该仲裁人须依据中华人民共和国仲裁法令进行,而仲裁人的判决均具有约束力。由于本约之解释产生争议或纠纷,双方经协调方式未达成协议时,得依中华人民共和国仲裁法提交仲裁解决。 13.0 甲方代表 13.1 当授权对乙方作出批核及指令的人士须由甲方以书面委派,该人士须被视为甲方的授权代表人,代表甲方的全部所知、权利、同意及允许。甲方须对该人士所有行为负责,并须保障乙方不会在执行任务及/或依据此契约书,及/或该授权人以书面或任何方式发出的批核及/或指令进行工程时而遭受到不公平的对待、损失、诉讼、金钱损失、赔偿、要求及偿还;但乙方的疏忽或蓄意错误则除外。 14.0 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 甲 方: 乙 方: (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联 系 人: 联 系 人: 设计合同范本 篇7工程名称:______________________ 工程地点:______________________ 合同编号:______________________ (由设计人编填) 设计证书等级:__________________ 发包人:________________________ 设计人:________________________ 签订日期:______________________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二0XX年三月 发包人:____________________________________________________________ 设计人:____________________________________________________________ 发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条 本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是:____________________________ 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________ 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________ 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________ 第七条 费用 7.1 双方商定,本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 第八条 支付方式 8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 8.2 设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条 双方责任 9.1 发包人责任 9.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 设计合同范本 篇8甲方: 乙方: 甲方委托乙方对 进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系,根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》,并结合本项目环境景观设计的实际情况,经双方本着平等、互利、合作的原则,友好协商,签订本合同,供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称:. 2、项目地址:. 二、设计工作内容 1、甲方指定的环境景观设计(内容为等有关设计); 2、相关设计阶段的概算 三、设计阶段、设计深度 1、方案设计阶段 甲方组织乙方现场踏勘,提供项目景观规划用地图纸,向乙方设计师详细解说项目景观规划要求及图纸表达不明确之处。乙方向甲方提供景观总体规划图一套(含电子光盘),景观总体规划图包含景观局部平面图、局部景观示意图、道路示意图、小品意向图、方案设计说明书壹份、工程成本估算等)。设计师负责向甲方解说。 2、施工图设计阶段 (1)、甲方配合内容:确认方案 (2)、乙方完成内容及标准 A. 总平面图及各分项总平面图 B. 乔木布置平面图 C. 灌木布置平面图 E. 灌溉及给水布置图 F. 园林灯具照明布置图 G. 总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量) H. 各区域铺地广场、硬质景观、园建小品、详图 I. 雕塑、花池(台)、休闲座椅、水景、景墙、亭廊花架、标志小品等的建筑、结构施工详图 J. 施工图概算 以上所列图纸向甲方提供陆套施工蓝图和光盘壹套,同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。 四、设计费用计算及支付 1、设计费用:本景观项目设计费用以10元/m2计算(红线范围内除建筑面积外),暂定为人民币 元整(大写: 整 ),如果工程施工项目最终全部由乙方施工,乙方可将设计费用可减免,计人民币 元整(大写: 元整),最后从施工工程款中扣除。 2、设计费支付方式 (1)、乙方完成方案设计,经甲方确认后,甲方支付乙方全部设计费的30%,计人民币:。用于本工程设计的异地景观考察、设计、出图的基本费用。 (2)、乙方施工图设计完成,并经过甲方确认后7日内,甲方支付乙方全部设计费的70%,计人民币: 元整(大写: 元整)。 (3)、施工图经甲方确认后,如甲方要求乙方进行重大设计修改,甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计费用。 五、其它 1、甲方维护乙方设计成果的所有权,不得未经乙方同意将乙方设计图转让给第三方重复使用,也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图。 2、本合同甲、乙双方签字盖章生效。 3、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。 4、本合同一式二份,甲、乙方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇9建设单位:__________________,以下简称甲方; 设计单位:__________________,以下简称乙方。 甲方电话:__________________ 乙方电话:__________________ 根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。 二、甲方义务 1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。 3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。 2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计费 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。 五、违约责任 1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。 六、其它 本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 代表人(签字):_________代表人(签字):_________ 签订日期:________年____月____日,签订日期:________年____月____日 签订地点:_______________________签订地点:__________________ 设计合同范本 篇10发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担 为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条 本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1发包人提交的基础资料。 2.2国家、江苏省及行业主管部门颁布的有关法律、法规、规范及标准。 2.3有关政府主管部门的批复文件。 2.4发包人提出的设计任务书(发包人发出的补充设计任务书)及其它有关设计工作的书面要求。 第三条 工程概况及设计范围、设计周期 3.1工程名称:(以下简称本工程)设计内容: 本学校校园景观规划 3.2设计范围: 3.3设计周期: 设计人应向发包人交付的设计资料及文件资料及文件名称: 设计文本、总平面、分析图、立面图、局部节点大样以及部分效果图。份数: 壹份提交日期:景观方案初步设计文件提交时间:景观方案深化设计文件提交时间: 第四条 合同文件的语言采用中文书写。 第五条 发包人向设计人提交的基础资料的内容及时间 (1)发包人应向设计人提交的有关资料及文件 :地现状CAD图、市政管线基地设施资料。提交日期: 有关事宜: (2)合同签定同时需要电子文件(图形文件应为DWG文件格式)及书面文件,并有签字。 第六条 设计人向发包人交付的设计文件内容、份数及时间要求 6.1设计文件提交具体时间的确定:如果发包人在收到设计文件后5日内未提出任何修改、完善文件的要求,则视为设计人交付文件符合要求。如果发包人在收到设计文件后5日内提出了修改、完善文件的要求,则设计人应及时对设计文件进行修改、完善。 6.2设计人所提交的设计文件应当一律采用简体中文书写,并保证其中所使用的术语、符号为国家、行业和地方标准规定的专用外文术语、符号。 第七条 设计费 7.1经发包人与设计人协商,本合同发包人支付的总费用为人民币(¥: )。 7.2总费用为固定费用,除非合同另有规定,不再给予增加,该费用不包括如下费用: 7.2.1设计人完成本合同规定的全部工作内容,向发包人提交本合同规定的的文件所需的费用; 7.2.2设计人按照中国政府主管部门意见及发包人要求修改、完善图纸,提供设计技术交底及解决施工中设计技术问题、参加竣工验收等服务的费用; 7.2.3 设计人完成本合同约定其他内容所发生的费用。 第八条 支付方式 8.1本合同签订后3日内,发包人付至设计费总额的作为预付款。 8.2初步设计文件提交后,发包人付至设计费总额的。 8.3深化设计文件提交后,发包人付至设计费总额的。 第九条 双方责任 9.1发包人义务 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性和有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 9.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限五天(含五天)以内,设计人有权要求按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限五天以上时,设计人有权与发包人重新商定提交设计文件的合理时间。 9.1.3由于发包人的原因,导致设计有重大变更,双方可协商签订补充协议、重新明确有关条款。如造成设计人出现重大设计返工,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 9.1.4在合同履行期间,发包人因自身原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,预付款不予退还;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已完成的有效工作量向设计人支付设计费。 9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应按逾期付款的每日2%标准支付违约金。如发包人逾期未支付上阶段设计费用,设计人有权停止下一阶段工作。 9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计时间,且发包人应支付赶工费。 9.1.7对于设计人提出的需要发包人做出答复或指令的事项发包人应在合理时间内及时做出。 9.2设计人义务 9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术范围、标准进行设计,按本合同约定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.2条规定的有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计人对设计文件出现的遗漏或错误必须负责及时进行修改或补充。 9.2.3由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之二。 9.2.4设计人负责向发包人进行设计交底。 9.2.5设计人应该与承担本项目设计任务的相关设计单位相互协作、互相配合,共同完成本工程的设计工作。 10、本合同一式 4 份,自双方签字和盖章后生效。其中正本 2 份,双方各执 1份,副本2 份,双方各执 1 份。正副本具有同等法律效力,正本与副本不一致时,以正本约定为准。 11、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 发包人名称: 设计人名称: (盖章) (盖章) 设计合同范本 篇11委托方: (以下简称甲方) 设计方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议: 一、 工程概况: 1. 工程地点: 2. 建筑面积: 二、 设计程序: 1. 甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积每平方30元计取。 2. 设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的为订金。 3. 乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在三天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。 4. 在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 40% 后,乙方在七天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图二张),立、剖面图等。 5. 施工图由甲方确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 50 % 6. 甲方如需乙方提供二个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图500元 / 张)。 7. 施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。 三、 双方责任: 甲方责任: 1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。 2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。 4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。 5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。 6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。 乙方责任: 1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方负责采取补救措施及承担该部分费用。 3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。 4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、 其它: 1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。 2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3. 如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,县区内甲方应支付乙方30元 / 次的外出费,县区外甲方应支付乙方50元 / 次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。 4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。 5. 本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请南靖县人民法院解决。 6. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。 7. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇12合同编号:___________ 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项,乙方接受设计委托,就委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行: 一、委托事项 _______________________________________________________ 二、付款方式 1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。 2.设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间 根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式,甲方选定委托设计形式,按照甲方所选,乙方应在_____个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。 四、知识产权约定 1.乙方对设计完成的作品享有著作权,甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后,乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。 2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 3.未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方。 五、双方的权利义务 甲方义务: 1.甲方按照合同约定支付相关费用; 2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 甲方权利: 1.在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 乙方义务: 1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。 2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 乙方权利: 1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。 六、违约责任 1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。 2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。 七、不可抗力因素 甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决,确实无法调节,则由仲裁机关或根据合同法办理。 八、合同生效 本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日; 本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力; 本合同附件具有同等效应; 合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):____________ 甲方代表签名:_____________ 乙方代表签名:____________ 地址:_____________________ 地址:____________________ 电话:_____________________ 电话:____________________ 传真:_____________________ 传真:____________________ 日期:_____________________ 日期:___________________ 设计合同范本 篇13Design Contract for Construction Project (II) (专业建设工程设计合同) (Design Contract for Professional Construction Project) 工 程 名 称: 10KV变电所新建工程 Project Name:10KV Substation New Construction 工 程 地 点: Project Site: 合 同 编号:Contract No.: (由设计人编填) (Filled in by Designer) 设计证书等级: 设证甲级A121001826 Design Certification Rank: Design Certificate Class A 121001826 发 包 人:Employer: 设 计 人: 电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute 签 订 日 期:Date: 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 Supervised and Manufactured byMinistry of Construction of People’s Republic of China and the State Administration of Industry and Commerce 发包人:Employer: 设计人:电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute 发包人委托设计人承担 10KV变电所新建工程设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 The Employer entrusts the Designer to undertake 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction; the project site is No.6, Bei’Er Zhong Road, Tiexi District, Shenyang City. Upon agreement by both parties through consultation, the two parties shall sign and implement the Contract jointly. 第一条 本合同签订依据 Article 1: This Contract is signed in accordance with: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 Contract Law of the People’s Republic of China, Construction Law of the People's Republic of China and Market regulations of Construction Survey and Design. 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Laws and regulations of the related state and local construction survey and design management. 1.3建设工程批准文件。1.3 Documents of Approval for Construction. 第二条 设计依据Article 2 Design Basis 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.1 The Trust Deed or Design Documents of the tender accepted provided to the designer by the employer; 2.2发包人提交的基础资料2.2 Fundamental materials submitted by the employer; 2.3设计人采用的主要技术标准是:2.3 The major technical standards adopted by the designer are: B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范 B-01R5-SJ-02-20xx Standards, Procedures, Norms 第三条 合同文件的优先次序Article 3 Priority of Contract Document 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: The documents consisting of this Contract may be deemed as demonstrating mutually; if there is any ambiguity or discordance in the contract document, the following priority shall be followed to judgment, 3.1合同书 3.1 The Contract; 3.2中标函(文件) 3.2 Letter of Acceptance (Document); 3.3发包人要求及委托书 3.3 Requirements of the employer and Letter of Authority; 3.4投标书 3.4 The Tender 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) Article 4 Name, Scale, Phase, Investment and design Content for the Contract Items (fill in based on industry characteristics) 10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction 变电所电气及10KV进线 Electric and 10KV inlet wire of the substation 变电所设在地下,内设6台1600KVA变压器及2台1250KVA变压器。 The substation is underground, with six 1,600KVA transformers and two 1,250KVA transformers inside. 10KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户 变电所。 The 10KV power line is laid along the new cable roads of Quangong Substation and Ligong Substation respectively, toward the customer substation with cables. 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 Article 5 Relevant materials, documents and time submitted to the designer 本工程供电方案 1份 20xx-2-25 Power supply scheme of this project 1 25 February, 20xx 用电负荷资料 1份 20xx-2-25 by the employer Electricity load data 1 25 February, 20xx 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 Article 6 Documents, number of copies, location and time submitted to the employer by the designer 设计图纸 8份 20xx-04-15 Design drawing 8 copies 15 April, 20xx 概算书 6份 20xx-04-15 Book of estimates 6 copies 15 April, 20xx 注:待发包人结清全部设计费后,由设计人将设计文件交付沈阳供电公司客户工程部 Note: After the party issuing contract settles up the total design fee, the above design documents will be submitted to the Project Division of Shenyang Power Supply Company by the designer. 第七条 费用Article 7 Expenditure 7.1双方商定,本合同的设计费为设计费按设计价格(20xx)10号文计取 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 7.1 It is agreed between both parties that the design fee under this contract is calculated and charged according to the document No.10 (20xx) Design Prices. The charging basis and method are in accordance with relevant national and local provisions, and will be determined by both parties through negotiation, if there is no relevant national or local provision. 7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 7.2 If the above expense is estimated design fee, both parties shall check the design fee as per the approved budgetary estimate of the preliminary design, after the examination and approval of preliminary design. During the construction of this project, if there is any adjustment in budgetary estimate, the design fee will also be adjusted correspondingly. 第八条 支付方式Article 8 Form of Payment 8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额,计 16 万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 8.1 The party issuing contract shall pay the total design fee, within three days after the execution of this contract, that is, 160000 RMB as a deposit (the deposit will be seen as a part of design fee, at the time of contract settlement). 8.2设计人提交 全部 设计文件之前,发包人结清设计费,不留尾款。 8.2 Before the designer submits all design documents. the design charge is all squared by the employer, and no final payment left. 8.3双方委托银行代付代收有关费用。 8.3 Both parties commission bank to pay and collect related fees. 第九条 双方责任Article 9 Responsibility of Two Parties 9.1 发包人责任9.1 Responsibility of the Employer 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.1 The Employer shall deliver basic materials and documents to the designer within the specified time in accordance requirements stipulated in Article 5, and shall be responsible for their completeness, correctness and time limit. The employer shall not request the designer to design by violating the concerned national standards. If it exceeds the prescribed time limit within fifteen (15) days when the employer delivers above materials and documents, the designer can postpone accordingly the time of delivering the design documents in accordance with Article 6 in the Contract; if it exceeds the prescribed time limit over fifteen (15) days when the employer delivers above materials and documents, the designer is entitled to decide again the time of delivery of design documents. 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1.2 When the employer alters entrusted design items, scale and conditions, or delivers the wrong materials, or delivers mostly revised materials so that the designer rework for the design, the employer shall pay for rework cost for the designer based on the amount of the work performed by the designer except the supplemental agreement (or contract ) signed separately, and the relevant articles specified again by both parties through the consultation. Prior to signing the contract, if the employer has satisfied to design work which is done by the designer, the employer shall pay the corresponding design charge. 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 9.1.3 During implementation of the Contract, when the employer requests to terminate and cancel the contract, the down payment paid by the employer shall not be returned if the designer doesn’t begin the design work; if the designer starts the design, the employer shall pay half of design charge in the phase if it is less than half of the actual amount of work performed by the designer; if it exceeds the half, the full design charge in the phase shall be paid in all. 9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。 9.1.4 The employer shall pay the down payment in accordance with stipulations of the Contract. Reception of the down payment is the mark of commencement of design work for the designer. If the down payment is not received, the designer is entitled to put off the time of commencement of design work, and postpone accordingly the time of delivery of documents. 9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。 9.1.5 The Employer should pay charges for design to the Designer at the amount and date provided in this Contract. For each day of overdue payment, 2‰ of the overdue payment shall be paid as damages for overdue payment and the time for delivery by the Designer shall be extended accordingly. Where the delay of payment has exceeded 30 days, the Designer shall have the right to suspend the performance of the work at the next stage and give written notice to the Employer. In case the higher authority or competent department of design approval would not approve the design documents or the engineering construction of this contract is suspended or stopped, the Employer should pay the payable charges for design. 9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。 9.1.6 The employer requests the designer should deliver the design documents ahead of the time specified by the Contract, it shall need the approval of the designer, and shall not deviate gravely from the rational design period, and the employer shall pay for the crashing charge. 9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 9.1.7 The Employer should offer conveniences in aspects of working, living and traffic and necessary labor-protection equipments. 9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 9.1.8 The Employer shall be responsible for the national standard drawing, ministerial standard drawing and local standard drawings. 9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。 9.1.9 The Employer shall bear the expenses for receiving foreign expert in charge of the engineering to the Designer's office (including expenses on fax, telephone, copy and office affairs). 9.2设计人责任9.2 Responsibilities of the Designer 9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件 (出现9.11、9.12、9.14、9.15、规定有关交付设计文件顺延的情况除外).并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.1 The designer shall perform the design in accordance with provisions of the State and the technical codes and standards stipulated in the Contract, deliver the design documents in accordance with contents, time and number of copies to the employer specified in Article 6 (exclusion of the case where the design documents shall be prolonged accordingly stipulated in Article 9.11, 9.12, 9.14 and 9.15), and be responsible for quality of the delivered design documents. 9.2.2设计合理使用年限为 25 年。 9.2.2 The design life of the engineering construction shall be 25 years. 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。 9.2.3 Responsible for examining for design materials of foreign businessman, and responsible for design liaison of the Contract project. 9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的 \%。 9.2.4 The designer shall be responsible for revision or supplement to the mistakes or omission of the design documents. The designer shall be free of the design charge of loss part besides remedial measures taken for casualty loss of construction quality caused by the designer due to the wrong design, and shall pay compensation money for the employer based on degree of loss. Amount of compensation which is decided by two parties through consultation is \% of actual loss. 9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.5 If the delivery of design documents is delayed for the Designer's reason, each day overdue will result in the reduction of 2‰ of the design charges for the project. 9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.6 After the contract enters into force, the Designer may require termination or cancellation of the contract and the Designer should return the down payment in double. 9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 9.2.7 Upon delivery of the design documents, the Designer shall participate in the inspection on the design by the relevant higher authority as provide and shall be responsible for necessary adjustment and supplements to the content within the original scope of the design according to the inspection conclusion. The Designer shall start the construction within one year upon delivery of the design documents within the specified time limit and shall be responsible for the technological disclosure to the Employer and construction unit, handling with relevant matters on design and participation in the acceptance upon completion of the engineering construction. In case the engineering construction has not started within one year, the Designer shall still be responsible for the above work and may collect reasonable service charge for consultancy from the Employer according to the needed workload. The amount of the service charge shall be discussed and determined by the Parties. 第十条 保密Article 10 Confidentiality 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 Both Parties shall protect each other’s intellectual property rights. Without prior consent, neither party shall revise, copy or transfer to a third party or use for the project other than the project of this Contract any materials and documents of the other party. Under such circumstances, the disclosing party shall be responsible for all the any consequence it resulted and shall bear the relevant compensation. 第十一条 仲裁Article 11: Arbitration 本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 沈阳 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 If any dispute arises in connection with this Engineering Service Contract, it shall be settled by friendly consultation of the Parties, or be submitted to the competent local construction administration department for mediation. Where the dispute can not be settled by mediation, it shall be submitted to the Shenyang Arbitration Committee for settlement. Where the Parties have not agreed on the arbitration organization in the Contract nor conclude arbitration agreement in written form, the dispute will be brought to the People’s Court. 第十二条 合同生效及其他Article 12: Contract effective and miscellaneous 12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.1 As per the request of the Employer for dispatch of personnel to stay on the Construction site so as to coordinate and solve relevant issues, the individual technical consultant service contract shall be signed by both parties. 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.2 Service provided by the Designer for the Project in this Contract will be concluded until the completion of construction and installation. 12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。 12.3 In the projects of the Contract, Designer shall not appoint manufacturers or Designers of construction materials and equipments. Where there is a necessity that Designer shall cooperate with Employer in ordering the process of construction materials and equipments, the relevant charge shall be paid by Employer. 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 12.4 The Employer entrusted the Designer to cooperate with the engineering work of imported project and design personnel undertaking relevant design assignment shall be included in all stages from enquiry, business negotiation, domestic and overseas technical inspection until the production period. The charge for overseas business trip and other relevant charge will be paid by Employer except the charge for purchasing dress. 12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 12.5 Additional agreement for any other service, which Employer entrusts Designer to provide, however, out of the scope of the Contract, shall be signed and the payment shall be paid correspondingly. 12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 12.6 For any failure to perform any term or condition of this Contract due to the force majeure, both parties shall, in good faith, attempt to settle amicably and by mutual agreement. 12.7本合同双方签字盖章即生效。一式 贰 份,发包人 壹 份,设计人 壹 份。 12.7 The Contract is effective once after both parties stamped and signed. There are totally __two_ copies of the Contract, Employer retains __one_ copies, and Designer retains __one__ copies. 12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 12.8 Once this Contract became effective, it should be registered in the Auditing Section stipulated by Provincial Administrative Ministry of Construction where the Project locates. Where is necessity mutually agreed by both parties, the Contract shall be certified by Local Administration for Industry and Commerce. This Contract is to be concluded once after both parties fulfilled their own responsibilities. 12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 12.9 Any correspondence, include faxes, telegram, meeting minutes agreed by both parties, are components of the Contract, which shall have the same validity with this Contract. 12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 12.10 As for matters not covered in this Agreement, supplementary agreement may be concluded by the Parties separately and such supplementary agreement shall have the same legal validity with this Contract. 发包人名称:Name of the Employer: 设计人名称:Name of the Designer: (盖章)(Stamp) (盖章)(Stamp) 法定代表人:(签字)Legal representative: (signature) 法定代表人:(签字)Legal representative: (signature) 委托代理人:(签字)Authorized proxy: (signature) 委托代理人:(签字)Authorized proxy: (signature) 项目经理:(签字)Project Manager: (signature) 项目经理:(签字) Project Manager: (signature) 住 所: Address: 住 所:Address: 邮政编码: Postcode: 邮政编码: Postcode: 电 话: Tel.: 电 话:Tel.: 传 真: Fax: 传 真:Fax: 开户银行: Bank: 开户银行: Bank: 银行帐号: Bank account: 银行帐号:Bank account: 建设行政主管部门备案: 鉴证意见: Verification opinion: Record at the competent construction administration department: (盖章) (Stamp) (盖章)(Stamp) 备 案 号: 经 办 人: Record No.: Agent: 备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 设计合同范本 篇14甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司电子光盘杂志设计 事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、委托之事项: 电子光盘杂志设计 二、委托设计费用: 1、第一;电子杂志系统开发费用共计人民币 5500 元整,第二;光盘制作及封面设计包装4.5元/张,制作1000张,共计人民币 4500 元整;本项目设计总金额共计: 10000 元整 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订之日起预付项目总金额60%定金,即人民币: 6000 元整。通过现金方式或银行转账到乙方帐户作为项目启动资金。 2、电子杂志设计工作完成后,甲方需签字或盖章确认(以传真、邮件方式确认同样有效),确认日期为5个工作日,确认后甲方应一次性付清每期电子杂志设计费用的全部余款。 四、乙方制作的时间、交付方式、制作约定细节: 1、乙方在双方签约后3个工作日内提供3个模板供甲方选择、乙方在甲方选定的模板基础上制作当期电子杂志。杂志内页图片设计及文字排版编辑工作由甲方完成。 2、乙方需在 30 个工作日内设计出甲方公司的电子杂志。 3、乙方以电子稿交付方式交付最终设计作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把电子杂志设计作品电子稿交予甲方。 4、制作约定细节: (1)文件大小10兆以内(文件大小根据甲方提供的内容及选定的模板最后确定、由于乙方提供的模板仅为效果参考,因此文件大小如超出规定大小则双方协商解决);封面+封底+内页动画+音乐+问卷调查(限指定模版); (2)每期杂志的效果,flash表现形式不作大的改动; (3) 限每期每页只能要求减少或者停止其中某些效果,不超过3种; (4)可以增加一个flash效果(3秒以内、如增加效果使文件超出甲方规定大小则双方协商解决); 五、知识产权约定: 1、 甲方在未付清所有委托制作费用之前,乙方制作的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。 2、 甲方在付清所有委托制作费用之后,乙方制作的作品著作权及相关知识产权归甲方所有。 3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方制作的电子杂专而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的制作提出书面的建议和思路,以使乙方制作的作品更符合甲方要求。 2、甲方可对乙方所制作的作品提出修改意见(限三次,超出部分按具体要求收费); 甲方义务: 1、甲方每次需以书面形式提供详细的文字,PSD格式、光盘、每页的制作要求及相关资料给乙方; 2、甲方每次需提前三周以书面形式通知乙方下一期的制作时间,并提供确认资料及要求; 3、如因甲方原因造成时间延误,则完成日期顺延(其原因包括不及时提供资料及要求、超出模版规定之效果等)。 4、甲方按照合同约定支付相关费用; 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方每次以书面形式,提供详细的文字,PSD格式、光盘、每页的制作要求及相关资料,并对其进行必要的书面回复(第四条,第四款之内容); 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。 3、在甲方付清所有款项前,乙方对制作的作品享有著作权,有权要求甲方不得使用该作品。 乙方义务: 1、乙方需配合甲方的要求进行制作(限模版内效果)。 2、乙方需按照合同约定按时交付作品,如因乙方原因造成时间延误,则乙方负责。 3、乙方不得将甲方所提供的数据、图片等资料用于网络宣传或其它商业用途,并对甲方提供的相关资料有保密之责任。 七、违约责任: 1、如甲方在制作初稿完成前终止合同,其预付无权要求退回;甲方在乙方设计作品完成后终止合同的,应当支付全额的费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。 八、合同生效 本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表签名: 乙方代表签名: 地址: 电话: 日期: 地址: 电话: 日期: 开户行: 成都铁路支行 公司账户:成都蓝色动力信息技术有限公司 帐号: 设计合同范本 篇15工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________(由设计人编填) 设计证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 设计人:________________________________ 签订日期:______________________________ 发包人:____________________________________________________________________________________ 设计人:____________________________________________________________________________________ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明: 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后,定金抵作设计费。 第六条 双方责任 6.1发包人责任: 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任: 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 6.2.2设计人采用的主要技术标准是: 6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任: 7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。 7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条 其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。 8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。 8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。 8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 8.8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。 8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 8.12其它约定事项: 发包人名称: 设计人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 建设行政主管部门备案: 鉴证意见: (盖章) (盖章) 备案号: 经办人: 备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 设计合同范本 篇16建设单位(甲方):____________________________ 设计单位(乙方):____________________________ 甲方委托乙方承担_________________________________工程的设计项目,为了明确责任、分工协作,共同完成装饰项目的设计任务,根据现场具体情况,经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以共同遵守。 第一条 工程概况 建筑面积为_______ _ 平方米,门头装饰______ _ _建设地点在_____ __ _ 。 第二条 设计内容及设计费 设计内容: 设计费: 第三条 甲方的义务 1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交设计任务书和能满足初步设计要求的现场勘察资料。甲方在___ _ 年____月____日施工图设计前,应提供初步设计要求文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,原建筑平面图、结构图以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底。 3.在设计人员进入工程现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在施工过程中因技术上的特殊需要,需乙方进行现场技术指导,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 4.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制或重复使用。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用或对外发布。 第四条 乙方的义务 1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计方案或效果图;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图等设计资料。其中,初步设计资料一式____份,施工图设计资料一式____份,甲方如另需增添资料份数另行收费。________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计资料。 2.乙方必须根据设计任务书,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程进行设计,提交符合质量的设计资料。 3.初步设计经甲方审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的装饰项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题。 第五条 设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另行规定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有书面设计意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已支付设计费不予返还,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时终止合同关系。 第六条 设计费支付办法 本设计合同签定后,甲方应向乙方交付设计费总额____%为定金,合计人民币____________元(¥ 元),设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后,甲方应向乙方支付设计费总额____%,合计人民币____________元(¥ 元);乙方向甲方提交施工图文件时,甲方应向乙方结清设计费余款,合计人民币____________元(¥ 元)。 第七条 违约责任 1.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。 2.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,乙方可解除合同,甲方已付费用不予返还。 3.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方支付设计费的____%为违约金(甲方可在设计费中扣除)。 4.如因甲方或施工人员擅自变更设计施工引起的事故,由甲方自行承担全部责任。 第八条 其他约定 第九条 本合同自双方签字后生效,全部设计任务完成设计费付清后终止。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定,补充协定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。 第十条 本合同一式 份,甲乙双方各执 份。 建设单位(甲方):________________________ 地 址:____________ 电话____________ 法定代表人:_____________ ____年____月____日 设计单位(乙方):________________________ 地 址:____________ 电话____________ 法定代表人:____________ ____年____月____日 设计合同范本 篇17工程名称: 合同编号: 发包人: 勘察人: 签订日期: 发包人: 勘察人: 发包人委托勘察人承担 岩土工程详细勘察任务 。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程规模、特征: 1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:详见委托书 1.6发包方式: / 1.7预计勘察工作量: 1.8工程内容:工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责 2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份,发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工, 年 月 日提交勘察中间成果报告, 年 月 日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇不可抗力影响时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准,以①预算包干( );②以综合单价包干,按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费的综合单价为 元/m,预算总价为人民币¥ 元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内,发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体结构验收通过后14天内,发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内,发包人付清余下的勘察费用。 4.2.3勘察过程中,如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的,经办理正式变更手续后,如采用预算包干计价方式的,工作量变化在 %以内的,勘察总费用不予调整,工作量变化在 %以上的,由双方协商确定变化部分的勘察费;如采用以综合单价包干计价方式的,按综合单价保持不变,发包人按实际发生的工作量支付勘察费。 4.2.4在勘察人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于勘察人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任。勘察人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.3由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期顺延, 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2勘察人已就项目现场的状况进行了充分的了解,勘察人同意按项目现场的现状进场进行勘察工作并自行安排勘察人的人员的工作、生活,如勘察中需要对项目现场的状况进行改善的,责任和费用由勘察人承担。发包人除按合同约定支付勘察费外,不再支付其他的任何费用。 5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应无条件给予补充完善使其达到质量合格,由此产生的额外费用及勘察期限延误责任均有勘察人自行承担。若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担由此产生的全部勘察费用并应赔偿给由此给发包人造成的损失。 5.2.4因勘察原因造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除采取补救责任外,勘察人应退还直接受损失部分的勘察费,并承担由此给发包人造成的所有经济损失。因勘察原因造成第三人财产及人身损害的,责任由勘察人承担。 5.2.5在工程勘察前,勘察人应向发包人提交勘察纲要或勘察组织设计。 5.2.6勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并应办理正式变更手续。 5.2.7勘察人应保证其在现场工作的人员遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担有关资料的保密义务。如勘察人或勘察人的人员违反保密义务的,应赔偿发包人的经济损失。 5.2.8勘察人在工程勘察期间,应安全文明施工。如发生安全事故,由勘察人承担全部责任。 5.2.9勘察人提交给发包人的勘察资料,其知识产权归发包人所有,勘察人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况,勘察人应赔偿发包人的损失。 5.2.10勘察人向发包人保证,发包人使用勘察人交付的勘察资料不会侵犯第三人的任何权利,如发包人因使用勘察人交付的勘察资料而遭受第三人的追索的,责任由勘察人承担。 5.2.11勘察人应注意保护地下文物,发现文物时应及时报告发包人或有关部门,不得擅自处理,否则由此造成的损失或影响由勘察人负责 5.2.12若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,勘察人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 第六条 违约责任 6.1合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,发包人按勘察人实际完成的工作量结算勘察费。 6.2发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,逾期在7日内的,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金,逾期在15日内的,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之五逾期违约金。 6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,逾期在7日内的,每超过一日,应按勘察总费用的千分之一向发包人承担违约责任,逾期在15日内的,每逾期一日,勘察人应按勘察总费用的千分之五向发包人承担违约责任,发包人有权直接从应支付给勘察人的勘察费中扣除。逾期超过15日的,发包人有权不支付勘察费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,勘察人应向发包人支付勘察费 %的违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。 6.5勘察人应按发包人书面通知的时间履行施工配合,对地基、基础施工过程中出现的与地勘报告不符合的情况进行现场处理,在地基验槽、基础验收时,履行验收职责。如勘察人未按发包人书面通知的时间履行上述义务的,发包人除有权要求勘察人继续履行上述义务外,勘察人按预算总勘察费用的10%向发包人支付违约金,发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除。 第七条 其它约定事项: 7.1履约保证金 勘察人在投标时的投标保证金 元,在本合同生效后,自动转为履约保证金。该履约保证金在勘察人依照本合同约定按时保质完成勘察任务,发包人予以无息返还。 第八条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由工程所在地人民法院管辖。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到工程所在地建设行政主管部门备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 第十一条 本合同一式五份,发包人二份、勘察人二份,建设行政主管部门备案一份,具有同等法律效力。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 设计合同范本 篇18工程名称: 工程地点: 设计阶段:方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合 甲方: 建筑工程设计合同乙方: 签订日期: 年 月 日 甲方: 乙方: 经方案比选甲方委托乙方承担 夜景亮化设计 ,经双方协商一致, 签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4 甲方提供并经双方认可的资料。 第二条 本合同设计项目范围及内容: 夜景亮化设计 第三条 本合同设计项目工作阶段及成果 乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行 第一阶段:方案设计阶段 2.1考察现有道路环境条件,包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。 2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料,设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料,使之与设计主旨一致。 2.3方案设计阶段的工作成果如下: (1)反映总体设计的效果图; (2)说明设计构思的有关分析图、设计效果图; (3)表达主要设计构思及设计特色的方案一份。 第二阶段:施工图设计阶段 2.4提供详细的施工设计图纸。 2.5协助甲方编制工程进度安排。 2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单,以便于甲方制订招标及合约文件。 2.7与甲方一起,为投标单位提供招标答疑。 2.8出席有关的工程协调会议。 2.9其他; 第三阶段:施工阶段的配合 2.10乙方在施工图完成后,需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。 2.11协助甲方招标、定标,审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后,施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量; 2.12在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,制备初步验收接受建议书,其上注明需待修改更正的项目; 2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,最后的工程验收; 2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料,必须先书面通知乙方; 2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题,乙方必须予以及时的技术支持,在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。 3、设计费用支付安排 双方本着友好协商原则确定设计费为人民币(大写): ,(如甲方需 提供设计灯型样品,样品费用另行计算); 3.1设计费结算与支付方式: 本合同设计费用按照以下二个阶段支付: 合同签订后支付设计费总额的30%,设计图纸交付后支付设计费总额的30%,施工图交付后支付设计费总额的30%,照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。 第四条 双方责任 4.1 甲方责任 4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 4.1.2 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三 人转让或用与本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应付法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。 4.2 乙方责任 4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失,乙方有相应的赔偿义务。 4.2.2 乙方采用的主要技术标准是: (1) 国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。 4.2.3 设计合理使用年限为 10 年。 4.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 4.2.5 乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 第五条 违约责任 5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定,最高额为全额设计费。 5.2 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付,应减收该项目应收设计费的千分之二。 第六条 其他 6.1 本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。 6.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 6.3 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成的按下列两种方式解决: (一)提交工程所在地仲裁委员会仲裁; (二)依法向工程所在地人民法院起诉。 6.4 本合同一式 4 份,甲方 2 份,乙方 2 份。 6.5 本合同经双方签章后生效。 6.6双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 6.7 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方名称: 乙方名称: 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人: 委托代理人: 设计合同范本 篇19委托单位(甲方): 承接单位(乙方): 委托方(甲方): 承接方(乙方): 根据双方的多次协商,为做好 工程整体规划,设计出与周边环境融为一体,具有鲜明个性特色的标志性环境景观,甲方承担园林景观设计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 一、合同基本内容: 2、设计规模:总规划用地面积 平方米,景观设计面积约为 平方米。 二、设计进度 1、景观方案完成时间控制在如遇景观方案调整则时间相应顺延。 2、如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式: (一、设计费用 设计收费:按 元/m2 人民币,合同暂定价款为人民币 元整。该价格为包干价,包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注:如设计面积在50000平方米以上则设计收费按 元/m2 计算。 (二)付款进度:分三次付款 1,第一次付款:按总价30%作为定金,本合同在甲乙双方签订后3天内 2,第二次付款:按总价30%成果经甲方认可后3天内 3,第三次付款:按总价40%成果经甲方认可后3天内 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、建筑设计CAD文件、设计任务书等。 五、乙方应向甲方提交各阶段的设计成果。 1、方案初步设计阶段的设计成果。 2、施工图设计阶段的设计成果。 六、甲乙双方权责任 (一)甲方权责: 1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件,并对其完整性、正 确性负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 2、甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误,或所提交资料作重大修改,以致造成设计工作需返工时,双方除需另外协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。 3、甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、设计软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得用于本合同外的项目。 4、在要求乙方进行资源调查和技术服务时提供食宿。 5、甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意后,向乙方支付相应的赶工费用。 6、本项目范围内由乙方设计的全部成果,并享有该成果的知识产权。甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对设计文件不得复制或向第三方转让或使用,如发生以上情况,乙方有权索赔,甲方须承担相应的违约责任。 7、甲方指定为 项目联络人,联系电话: 。 (二)乙方权责 1、乙方负责提供设计范围所指定服务,保证设计成果的深度和质量符合相关政府部门要求; 2、乙方应注意维护甲方利益,未经甲方同意,不得将本项目甲方提供的有关技术经济资料用于合同外的项目或向第三方泄露、转让。 3、乙方负责对甲方本园林景观园林工程施工和验收进行配合: 3.1乙方在施工图完成后,需与甲方、本工程承建商及设计院一同出具设计交底会议; 3.2在工程定标以后及施工前应初察苗圃,以监管承建商预备植物料; 3.3在硬景施工前及施工期间乙方应按甲方的要求前往工地现场技术交底,以确保所有硬景工程按图施工,制备初步验收接受建设书,其上注明需待修改更正的项目。 3.4乙方应制备一份硬景和软景的遗漏清单,此清单上的内容需在工程整体完工后和贵方最终验收前进行修正; 3.5乙方最后参加所有与园林有关的工程验收,以签发竣工证明书; 3.6乙方负责解答施工过程出现的问题。 3.7乙方履行以上义务的一切费用已经包含在本合同的设计费用中。 3.8乙方指定 作为负责人,联系电话: ,主要设计人员未经甲方同意不得随意变更;所有的设计工作均应由合格的设计人员承担。 七、违约责任: 1、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,不退还甲方已付的定金,甲方还应就乙方已进行的实际工作量支付(不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付)。 2、在合同履行期间,乙方无正当理由要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。 3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担该项目设计费金额千分之五的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过15天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。因此带来的设计进度的拖延由甲方负责。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应按规定支付全部设计费。 4、乙方应对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方自身的原因,延误按本合同规定交付设计资料或文件,每延误一天,应减收该阶段应收设计费的千分之五。 八、其它约定 1、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成的,双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 2、本合同一式肆份,甲乙双方各执正本一份、副本一份,均具有同等的法律效力。 3、本合同经双方签字盖章且甲方交纳保证金后生效。 4、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方(签章): 乙方(签章): 法人代表: 法人代表: 年月日: 设计合同范本 篇20发包方: ____________公司(以下简称甲方) 承包方: ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点:_____________________; 3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如本工程的施工由乙方承包,则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条 工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_______年_______月_______日。 2.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条 工程合同造价: 1.本工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。 2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条 材料、设备供应、检验 1.进口特殊材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责; 2.成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏; 3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。 4.已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。 5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担。 6.没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于本工程。 7.乙方已预定或已采购的材料,若甲方发生变更,造成的损失由甲方承担。 第五条 工程质量和检查验收 1.本工程质量要求为优良; 2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查; 3.发包方聘用的现场监理工程师为____________; 4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。 5.隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。 6.工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理。 8.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管。 9.工程交工验收后,园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。 第六条 施工设计变更 1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改。 2.施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。 3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。 4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施; 5.在工程施工中发生下列事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认; (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符; (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________ 签订地点:_________ 签约时间:_________年____月____日 景观工程补充设计合同 编号: 委托方:武汉众邦德龙科技发展有限公司 (以下简称甲方) 受托方:武汉市全森艺术设计工程有限公司 (以下简称乙方) 双方经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》,双方本着平等自愿的原则,甲方委托乙方就如下项目修改设计,就相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。 一、工程概况: 工程名称:江城学院水栖中心、北一门教学楼前广场景观工程 工程地址:江城学院新建教学楼南侧水栖中心、教学楼北侧门前广场。 二、委托设计内容: 根据甲方确定的方案效果图,对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图8套,DWG电子版1套。 三、设计时限: 年 月 日接受委托设计,甲方在最终方案效果图上签字后,方进行施工图设计,在18个工作日内完成全部设计内容。 四、价款、付款方式: 1、增加水栖中心面积按3144m2增加面积*7元/m2合同单价=2.2万元。 2、广场修改面积4494㎡,按每平米5元计算,总价2.25万元整。 3、关于大门结构设计费3万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。 以上费用总计7.45万元整。 为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付: 第一阶段(施工图设计):乙方按要求完成全部设计图纸,图纸及电子版经甲方签收认可以7天内,甲方支付乙方总设计费用的70%。 第二阶段(跟踪服务):乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务,解决施工过程中出现的问题,待景观施工完成并验收7天内,甲方支付乙方余下的30%设计费。 五、甲方责任: 1.甲方应按照双方商定的时间,对乙方设计工作内容进行审核和确认,以便乙方对设计方案进行修正和实施。 2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用,以便促进乙方工作正常开展,否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。 3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。 六、乙方责任: 1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密,不向第三方提供涉及该项目的有关信息。 2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。 3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。 4. 乙方提供施工图8套,同时提供DWG格式电子版一套。 七、违约责任: 1.如甲方违约,未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见,由此造成的时间延误由甲方承担。 2.如乙方违约,未能在规定的时间内完成工作内容,每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金,按天累计计算。 八、其他事宜: 其他未尽事宜,以补充协议形式确定,补充协议与本委托书具备同等法律效力,本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,签字盖章之日即为生效。 委托方:武汉众邦德龙科技发展有限公司 受托方:武汉市全森艺术设计工程有限公司 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 地址: 地址: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 设计合同范本 篇21甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。 一、合同内容: 1.质量要求: 2.质量要求: 3.质量要求: 二、合同金额: 共计人民币(大写) (小写) 三、付款方式: 1、本合同签订后,甲方支付合同总额的50%,即人民币¥_____元(大写:________元整) 2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______元整(大写:______元整) 四、责任与义务 1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。 2.乙方需在规定时间(____年__月__日前)完成,并送交甲方签字认可。 3.甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。 五、产权约定: 甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 六、违约责任: 因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。 七、其他事项: 八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。 本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 代表签名: 代表签名: 地址: 地址: 电话: 传真: 设计合同范本 篇22(以下简称甲方) (以下简称乙方) 一、 工程概况: 1. 工程地点:巫溪县司法局综合办公楼 2. 建筑面积:400平方米 3. 使用性质:办公室 4. 房屋结构:框架 二、 设计程序: 1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积 400M2,元/M2计取。 2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的,即3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。 4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的元后,乙方在 天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图 张,总计 元。 7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。 8.其它约定: 三、 双方责任: 甲方责任: 1. 甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。 2. 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。 4. 对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。 5. 施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。 6. 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。 7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。 8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。 乙方责任: 1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。 3. 合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。 4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、 其它: 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇23发包人: (以下称甲方)承包方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本着绿化工程设计事项协商一致,订立本合同,共同执行。 一、 设计工程概况 工程名称: 工程地点: 设计及交图时间期限: 二、 工程设计费:40元/平米 三、 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 三、设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间 四、费用 4.1双方商定,本合同的设计费为4.2此项工程设计完工后,如由乙方施工,另行签订施工合同。设计费则由乙方承担,已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。 五、支付方式 5.1本合同生效三天内,发包人向设计人支付设计费总额的30%, 5.2设计人提交费总额的40%,计;之后,发包人经图纸会审后,在施工期间向设计人支付总设计费的20%,计 ,施工完成后,发包人结清余款10%,计 不留尾款。 六、双方责任 6.1发包人责任 6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交的资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 6.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 6.2.2设计合理使用年限为年。 6.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的 ﹪。 6.2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的千分之二。 6.2.5设计人支付设计文件后,根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。 6.2.6在合同约定期限,乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的,经甲方(发包人)在合理期限催告,乙方仍不能履行并完成本合同义务的,甲方有权解除合同,因此给甲方造成损失的,乙方负责据实赔偿。 6.2.7出现6.2.6条款情形的,本合同第6.1.3条款对甲方不具约束力。 七、保密 双方都应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 八、仲裁 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决; (1) 提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。 (2) 依法向人民法院起诉。 九、合同生效及其他 9.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 9.2本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。 9.3发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 9.5本合同双方签字盖章及生效,一式 份,发包人 份,设计人 份。 9.6双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。 9.7未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充本协议与本合同具有同等效力。 发包人名称:(盖章) 设计人名称:(盖章) 年月日: 设计合同范本 篇24委托人(甲方): 受托人(乙方): 甲方委托乙方担任 室内设计工作,经双方协商订立本合约书,议定条款如下: 第一条、室内设计地点: 第二条、室内设计项目: 第三条、设计面积(按建筑面积):设计面积约 M;(最后以施工图纸实际核算面积为准);设计费用按 计费。 第四条、乙方接受委托后,应向甲方提出所需资料,并完成下列事项: 1、初步方案阶段:平面布置图、示意图片、设计说明。 2、方案深化阶段:效果图 。 3、施工图设计阶段:平面图、立面图、节点详图。 4、乙方选择室内陈设品及固定设施包括家具、装饰照明、洁具、控制开关、地毯,织物挂画、绿植及其它装饰品等,特别设计的室内陈设品应提供相近的描述,以备采购及安装人员使用。 第五条、设计费总计:室内设计费约RMB 元,大写人民币: 。 第六条、设计进度: (1)初步方案阶段:20xx年 月 日提交。 (2)方案深化阶段:20xx年 月 日提交。 (3)施工图设计阶段:20xx年 月 日提交。 第七条、设计费付款方式: 签定合同后,初步方案完成后支付50%设计费人民币 元;方案深化阶段完成后支付40%设计费人民币 元;施工图完成支付10%设计费人民币 元。 第八条、协调事项: 1、乙方应按国家现行规定进行设计,并对设计的完整性及准确性负责,乙方应向甲方提供完整的装饰设计施工图。 2、乙方应按约定设计周期时间内完成设计,并及时提交给甲方;乙方提供的设计成果应完全符合本合同的规定要求,并于合同规定的期限内交甲方验收确定;如果乙方提供的设计未能通过甲方的验收,乙方应根据甲方的要求修改设计并重新提交甲方至甲方满意为止。 2 3、乙方各阶段图纸均应经甲方书面同意后才能进入下一阶段设计工作 。 4、在施工期间如甲方有要求要调整或是修改,乙方须应及时调整图纸,配合甲方施工正常进行,并且达到甲方期待的最佳设计效果;此类调整修改乙方不另行增收设计费用。 5、乙方须对本项目设计质量负全部责任。设计文件出现的遗漏或错误乙方应及时的修改及补充。甲方对设计方案的审核不得减轻、免除乙方的设计质量责任。 6、乙方该项设计图纸的知识产权属于甲方,未经甲方同意,乙方不能用作其它任何用途。 7、甲方向乙方提供的所有图纸和资料,乙方不得向与本项目设计无关的第三方扩散或转让。 8、乙方应当在提交施工图的同时向甲方提供全部设计文件、图纸的电子文档(DWG、可修改文档),便于甲方确定方案及施工之用。 9、甲方审核、确认乙方设计效果及图纸后,如果甲方要求全部重新设计,乙方可重新收取设计费,但应当酌情减少一定的设计费用。 10、乙方设计图纸需满足甲方限额设计要求,并出具工程预算书,若设计成果经甲方审核后超过限额设计,乙方应无偿进行修改,以确保最终成果控制在限额规定内。 11、乙方应在装修阶段进行技术交底,并在施工过程中重要环节进行现场指导。 第九条、若因施工发生困难而应变更设计时,乙方应无条件为甲方提供变更。 第十条、本合约为双方同意签订,双方不得以其他文件与本合约作相反之解释,又本合约之任何一条因任何原因解释无效时,不影响其他条款之效力。 第十一条、如发生纠纷,双方约定由 人民法院管辖。 第十二条、本合同壹式肆份,由甲乙双方各执贰份,具同等法律效力。 甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 地址: 地址: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 户名: 户名: 帐号: 帐号: 日期: 设计合同范本 篇25委托单位(以下简称甲方): 设计单位(以下简称乙方): 甲方委托乙方承担 装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国经济合同法》。 1.2 国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、 条例。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目名称,设计要求,设计内容: 2.1 项目名称: 工程地点:工程内容:幕墙施工图设计造价或面积:幕墙工程总造价约 万 2.2 设计内容:包含内容:立面图、平面图、大样图、节点图、铝材模图、结构计算书,预埋件图设计。 2.3 设计要求: 第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件 第四条 乙向甲方交付的设计文件(详见附件) 第五条 设计收费 5.1 本次合同项目的设计费为(人民币) 180000.00元。 大写: 壹拾捌万元整。 5.2 设计收费依据: 第六条 付款方式 6.1 本合同生效后 7天内,甲方付给乙方总设计费的30%, 即 54000.00元。 6.2 交初步设计图 7天内,付总设计费的20%,即 36000.00元。 6.3 交施工设计图 7天内,付总设计的50%,即 90000.00元。 (如设计内容不含现场技术配合的,应在交施工设计图时全部付清设计费)。 6.4 工程竣工时,结清全部设计费(以施工单位申报竣工验收日为准)。 第七条 甲方责任 7.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方 提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上的,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 7.2 甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误,或对所提供资料作较大修改,造成乙方设计返工,除双方需协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。 7.3 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同必须书面通知乙方,乙方接通知后,未开始设计工作,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方根据乙方已完成的设计量向乙方支付费用。(按《 市装饰设计收费标准》规定) 7.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期 14 天以上时,乙方有权中止履行下阶段工作,并书面通知甲方。发生项目停、缓建,甲方仍应支付应付的设计费。 7.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交设计文件时,甲方应支付赶工费。 7.6 甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖或用于本合同外的项目,如发生以上情况,则乙方有权索赔。 第八条 乙方责任 8.1 乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件;由于乙方自身原因,延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之三。 8.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,负责向施工方做设计交底,参与工程竣工验收并出具意见。 8.3 合同生效后,乙方要求终止或解除合同时,乙方应双倍返还定金。(不可抗力除外) 8.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料,如发生以上情况,甲方有权索赔。 第九条 各设计阶段文件的确认 乙方交付设计文件后,甲方应尽快给予确认或提出修改意见,超过下列期限后不给予回复,视为确认。乙方交付方案设计后 7 天,扩大初步设计 7天,施工图设计 天,甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计,按以下办法处理:(a)乙方无偿负责整体修改二次方案,二次以上的整体修改,乙方另收取工本费。(b)在上条(a)的基础上,方案仍不能满足甲方要求,双方可以在甲方支付设计方案费及修改工本费的基础上协商解除设计合同,设计成果归甲方所有。 第十条 施工技术配合 10.1 甲方如需乙方提供施工技术配合,甲方应支付乙方施工技 术配合费。施工技术配合费 元。 10.2 施工技术配合费支付方式: 10.3 乙方提供施工技术配合应负责下列事宜: 10.3.1 协助甲方招标及签订施工合同; 10.3.2 供给工程需要的详图; 10.3.3 指导施工,解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 第十一条 其他 11.1 如甲方中途变更设计或要求增加设计内容,应以书面通知 乙方并签订合约(为合同附件)。 11.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付 费用。 11.3 本设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及 时协商解决,协商不成时,双方同意由 仲载(双方不在本合同中约定仲载机构,事后又没有达成书面仲载协议的,可向人民法院起诉) 11.4 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合 同具有同等效力。 11.5 本合同一式四份,甲乙双方各执二份。 11.6 甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。 甲方: 乙方: 若通讯地址有变,应以书面通知对方。 第十二条 合同的生效与终止 本合同双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇26委托方(甲方):___________________________ 设计方(乙方):___________________________ 甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方 特签订本合同供共同遵守执行。 第一条:工程概况 一、工程地点:___________________________ 二、设计内容:___________________________ 三、设计面积:___________________________ 四、设计规格 第二条:价格、计价和支付方式、时间 一、本工程设计费为人民币(大写)_________ 元 。 二、本工程设计费按:每平方米设计费_________ 元。建筑面积_________平方米 _________元 / 平方米 =_________元。 三、付款方式: 1 、合同一经签订,甲方 3 天内应付首期款合同总额_________ % ,计_________元。 2 、乙方提交设计方案,甲方 3 天内应付款合同总额_________ % ,计_________ 元。 3 、设计图纸完成提交后,甲方 3 天内付清设计余款合同总额_________ % ,计 _________ 元。 4 、如有增加设计项目,设计费另计。 第三条:违约责任: 1 、合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。 2 、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致 造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 3 、甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过 10 天 以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。 4 、合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的 _________ % 。 5 、甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲 方双倍设计费。 第四条:争议解议 1 、合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。 2 、协商不成,可以按照本合同约定向_________ 人民法院提起诉讼。 第五条: 未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。 如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。 第六条 : 合同生效 1 、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。 2 、补充合同与本合同具有同等法律效力。 3 、本合同签订后不得转包。 甲方:_________ 乙方:_________ 代表:_________ 代表:_________ 地址:_________ 地址:_________ 电话:_________ 电话:_________ 日期:_________ 日期:_______ 设计合同范本 篇27甲方(艺术家):_____________________ 住址:_______________________________ 电话:_______________________________ 乙方(出版商):_____________________ 住址:_______________________________ 电话:_______________________________ 甲乙双方经充分协商一致,兹就甲方为乙方欲出版的《________》一书设计封面事宜达成协议如下: 第一条 本封面设计主题为____________________。 第二条 本封面设计需使用____种颜色,尺寸为____________。 第三条 1.在____年____月____日前,甲方须向乙方交付本封面设计初稿_____件。 2.乙方须在收到初稿后____日内将选定的初稿通知甲方。 3.甲方须在接到乙方上述通知后____日内向乙方交付成稿。 4.乙方可要求甲方对成稿做细微改动,未经甲方书面同意,乙方不得请求甲方以外的任何人对成稿予以修改。 第四条 甲方保证本封面设计为本人创作,不侵犯他人权益。 第五条 1.甲方所设计封面,其著作财产权归乙方所有,但甲方可将本封面设计用于展览及出版个人作品集。 2.在本书出版及作其他利用时,应当注明甲方为设计者。 第六条 本封面设计原件所有权归甲方所有。乙方在本书出版后或自本合同签订之日起四年内须将全部原件归还甲方。归还时间以上述两项条件最先到达者为准。 第七条 乙方就本封面设计向甲方付酬后而不采用本封面设计,不承担任何赔偿责任。 第八条 乙方须在收到本封面设计成稿____日内向甲方支付酬金____元。 第九条 双方因本合同的解释和履行发生争议,由双方协商解决。协商不成,按以下第____种方式解决: 1.由________仲裁机构仲裁。 2.向________法院起诉,由法院裁决。 第十条 本合同一式两份,双方各执一份为凭。 甲方:(签字)_______________________ 乙方:(签字)_______________________ 乙方授权代表:(签字)_______________ 签订日期:__________年______月_____日 设计合同范本 篇28甲方委托方: (以下简称甲方) 乙方承接方: (以下简称乙方) 为避免工程失误,所造成的巨大损失。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》,以及国家有关法律、法规规定,现甲方委托乙方对本工程项目进行设计,经友好协商达成如下合同条款,供甲、乙双方共同遵守: 一、项目名称: 。 二、项目地址: 。 三、项目绿化面积约为: ㎡。 四、设计内容: ①.整体设计说明;②.彩色平面图;③.整体鸟瞰图;④.节点效果图;⑤.施工图(总体平面设计图、分区索引图、各分区图、竖向标高设计图、网格坐标设计图、园林建施设计图、植物配置设计图(包括乔、灌木、地被设计)、电气照明、给排水设计图、各做法大样详图、苗木表清单、物料表清单);⑥.园建、铺装、灯具选样示意图;⑦.主要苗木选样示意图;⑧.工程造价预估算。 五、设计费用:(请选择其中一项收费方式) 1、元/㎡绿化面积: ㎡= 元。 2、按工程总造价计算:工程总造价(元)0.05(5%个点) : 元。 3、按年付款计算:万元/年。 甲方同意按第 □ 1、 □ 2、 □ 3条方式付款,以人民币支付,确定请填“ √ ”,否定请填“ ”。 六、付款方式: 为了充分调动设计师的积极性,提高设计师对项目的重视程度。把全部心思放在设计上,并无后顾之忧。在规定时间内,保质、保量、认真、高效的完成设计工作,将收取设计费订金。 1、5.1、5.2付款方式:①.合同签订当日,甲方需向乙方支付设计费订金,设计费总额的50%,既 元,合同生效,设计工作开始。②.待甲方认可乙方设计方案,乙方为甲方绘制全套施工图纸(如4.5所述)并装订成册前的一天。甲方需向乙方支付进度款,设计费总额的40%,既 元,乙方为甲方出图成册。③.剩余设计费总额的10%,既 元,作为尾款,工程完工甲方满意后支付。 2、5.3付款方式:一次性付清,期限1年,合计设计项目不得超过12个。 3、如甲方一次性付清设计费全款,可以享受减免20%,(既八折优惠)。 七、设计期限: 年 月 日起,至 年 月 日止(30天)。 八、双方权利义务: 1、甲方必须提供真实的设计地块的准确信息,有电子版的首先提供电子版,无电子版的需带乙方到现场踏勘,并指明界址。 2、在项目设计期间乙方所发生的如:加班费、餐饮费、交通费、通讯费、信息资料费、器材损耗费、房租、电水费、图文打印制作费及外聘雇人员的开支均由乙方承担,与甲方无关。 3、甲方需按时支付设计款项,确保设计项目如期完成。 4、乙方需按照有关国家标准绘图,做到规范化出图。 5、乙方必须在规定时间内完成设计图纸绘制,如因甲方原因导致设计工作的停止,时间另补制作工期顺延。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜甲、乙双方另行协商。 甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日 年 月 日 设计合同范本 篇29甲方:________________ 乙方:________________ 双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址:________________ 二、价格 工费:______¥ 三、付款方式 1.施工队进场,付首期款。(60%______) 2.瓦工完成,经甲方验收合格,付中期款。(35%______) 3.工程竣工,经物业,甲方验收合格,付剩余款。(5%______) 四、设计 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套。 2.甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、材料 1.乙方自行采购的材料需甲方认可方可使用。 2.乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应及时向甲方说明。 3.乙方应协助甲方收货,核对数量和配件的准确性。 4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 六、工期 从 _________年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,工期为_______天。 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方施工人员应协助搬运,甲方适当付费。 八、垃圾清运 1.垃圾袋装化。 2.垃圾应日日清。 3.垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九、劳动力管理 1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2.未经甲方许可,工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。 十、施工机具 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。 十一、工地现场管理 1.现场禁止使用明火,乙方配备灭火器。 2.现场禁止吸烟。油漆材料必须和其他材料分开放置。 3.乙方要爱护甲方家中物品,损坏时负责修复并恢复原样,并赔偿全部损失。 十二、维修 1.因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在_______年内无偿维修。 2.普通维修乙方应在甲方通知乙方后_______天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在_______小时内赶到并维修。 3.若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所产生的人工费用由乙方支付。 十三、合同争议 1.本家装合同与郑州市家装合同具备同等法律效力,签字盖章有效。出现争议甲乙双方先协商,按合同约定处理。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 设计合同范本 篇30委托方(以下简称甲方) : 设计方(以下简称乙方) : 甲方委托乙方对夏县禹王大道改造工程 项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责利关系,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》,并结合本项目园林景观设计的实际情况,双方本着平等、互利、合作的原则 ,签订本合同,供双方遵照执行。 一、 项目名称及地址 1、 项目名称:_ 2、 项目地址: 二、 设计工作内容 1、 甲方提供的用地___禹王大道__ 范围内的园林景观规划设计。 2、 相关设计阶段的估算、概算、预算。 3、 相关设计阶段的图纸。 三、 合同金额及支付 1、 合同金额: 本合同设计总金额为人民币 万元 ) 。 2、支付方式 (1)本合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的 30%做为设计定金,定金小计(3.6万元) (大写:叁万陆仟元整) 。 (2)乙方完成设计任务,并向甲方提交图纸时,甲方向乙方支付合同总价款 的 做为图设计费,图设计费小计万元(大写:陆万元整) 。 (3)整个设计图纸完成后,甲方向乙方支付剩余价款的 ,小计万 元(大写:贰万肆仟元整) 。 四、 责任概况 (1)如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料: (2)严格明确设计任务要求,并对每阶段完成工作予以签字确认,中途如有变更应签字确认: (3)严格依照合同规定按时付款;’ (4)由以上原因造成乙方设计偏差、延误,其责任由甲方负担,并对因此给乙方造成的损失进行赔偿。 (5)如有不可抗力或其它原因,造成设计任务变更或取消,应及时告知乙方并解决。 五、 其它 1、甲方维护乙方设计成果的所有权,不得将乙方设计方案或图纸转让给第三方重复使用,也不得在未经乙方书面同意的情况下,将本项目所涉及的方案或图纸重复利用与其它项目。 2、本合同甲、乙双方签字盖章生效,待乙方提交全部设计成果,并由甲方结 清全部设计费后用后自动失效。 3、本合同未经事宜,甲、乙双方协商解决,协商不成,任何乙方均可向本合同签约地人民 法院起诉。 4、本合同式份,甲、乙双方各执份,具有同等法律效力。 甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章) 法人代表:(签字盖章) 法人代表:(签字盖章) 委 托 人:(签字) 委 托 人:(签字) 签定时间: 年 月 日 签定时间: 年 月 日 设计合同范本 篇31甲方(委托方): 乙方(受托方): 甲方双方秉承相互信赖的原则,就甲方委托乙方设计手袋款式事项,经友好协商,签订本合同,信守执行: 一、委托事项: 甲方委托乙方为其进行手袋款式设计 二、设计要求及数量: 1、甲方委托乙方设计的手袋款式一年分为春夏和秋冬两个系列, 每一系列各分15组不同风格,每种风格包含4款设计,共120款设计; 2、春夏系列款式乙方须在每年的 月完成,秋冬系列款式乙方 须在每年的 月完成。 三、委托设计费用: 1、每款手袋的设计费用为人民币 元,(大写: 整),自本合同签订之日起两年内甲乙双方不得对该设计费用的金额作任何调整。 2、乙方设计每款的手袋如投入市场获取相应的订单后,甲方可根据市场的需求量另行支付乙方提成费用,提成费用为该款手袋销售额的 %。 四、付款方式: 1.甲方需在委托乙方进行设计时支付设计费的50%作为订金,计每款人民币 元,(大写: 元正),乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间; 2.手袋款式制版完成后,双方签名或盖章确认版样,确认后甲方立即付清设计费用的全部余款。 五、乙方设计作品的时间、交付方式: 1、乙方应在收到甲方支付的订金后 工作日内,按照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在____工作日内完成终稿设计; 2、乙方以乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 六、知识产权约定: 1、甲方对乙方设计完成的作品拥有作品的所有权、使用权、出版权、著作权和修改权,乙方保留作品的署名权。 2、设计作品的著作权包括作品本身的设计图案、线条及色彩的搭配等,甲方有权对设计作品中的图案进行任意拆分及适用于其他手袋版型的组和或搭配,乙方对此不持任何异议,甲方无须另行支付费用。 七、双方的权利义务: 甲方权利: 1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵及国内外市场的需求; 2、在乙方设计初稿之后,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见,直至设计的款式制版完成。 3、鉴于甲方生产的手袋主要用于外销,甲方如在国外进行产品参展时,可要求乙方予以陪同,以听取客户的需求风格进行产品设计。 甲方义务: 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 2、乙方在陪同甲方出国参展时,有权要求甲方支付相应差旅费用。 乙方义务: 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计,及根据甲方意见进行修改直至设计款式制版完成; 2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品; 3、乙方在按要求向甲方交付设计作品及在取得甲方相应的报酬后,应遵守诚信原则,不得将其设计的作品交付第三方生产或销售,并不得与甲方的客户进行手袋业务方面的商业往来。 八、委托期限:自2019年 月 日至2019年 月 日止;本合同到期如需续签由双方另行协商。 九、保密条款: 甲方双方对本协议内容均有义务予以保密,任一方未经一方书面同意不得对外向第三方泄露,否则对守约方造成的损失由违约方承担。 九、违约责任: 1、甲方逾期支付乙方设计费用的,甲方应按未付的设计费用每日的千分之二支付乙方滞纳金; 2、乙方未按期交付甲方委托设计的作品时,乙方应赔偿甲方 元,赔偿的金额不足以弥补甲方的实际损失的,乙方应按实际损失赔付。 十、纠纷处理: 甲乙双方因履行本合同发生的纠纷,由双方友好协商解决,如协商不成,任一方均有权向本合同签订地所在地法院提起诉讼,本合同发生的争议适用中华人民共和国法律。 十一、合同生效: 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。 十二、本合同附件为本合同重要组成部分,与本合同具有同等法律效力;未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方:乙方: 日期:日期: 合同签订地: 市 区 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。