网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 基础合同
范文

基础合同（精选14篇）

基础合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，甲方同意将 土方挖运工程承包给乙方完成，为明确双方的权利责任，本着平等自愿、互惠互利的原则，双方经友好协商，特签订以下条款，以便双方共同遵守。

　　一、工程名称： 土方挖运工程。

　　二、工程地点：

　　三、施工范围：

　　挖运工程土方量按实方计算，合计土方量约为 立方米。暂估合同总价 万元。

　　四、结算价与方式

　　结算单价：

　　本工程土方挖运综合单价为 /m3 ,包括挖土、装土、运土、等项工作。不包含税收。最终依据土方量据实结算。

　　五、付款方式：

　　1、开工后，甲方支付施工机械和运输车辆的燃油费用，尔后每月25日核算乙方完成的工程量，甲方按乙方完成工程量的80%支付工程款。第一个月甲方不扣回垫付的燃油费用。第二个月起，甲方按乙方完成工程量的全额支付工程款给乙方，并在应支付的工程款中扣回垫付的燃油

　　2、工程完工后，双方经现场验收合格后进行工程结算，甲方一次性付清全部工程款。

　　3、每次支付工程款时乙方开具收款收据为凭。

　　六、甲方责任

　　1、甲方工地派驻现场代表，协调解决施工中有关事宜。并负责办理一切土方挖运手续，否则，因土方挖运手续不全导致的停工、罚款等损失，全部由甲方负责。

　　2、按合同约定的付款时间支付工程款。由于甲方不能按约定的支付工程款的时间节点支付工程款，承担总额5%的违约金。并承担机械及运输车辆因停工造成的全部损失。

　　七、乙方责任

　　1、乙方应根据施工图及现场实际情况制定基础土方挖运方案，并报甲方审批。

　　2、具备开挖条件后，从开工之日起，每日应完成挖运土方壹万立方米，除不可抗力因素或甲方同意延长工期，乙方在 个日历工天内将合同所列土方合部挖运完毕。如果由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，承担总额2%的违约金。

　　3、乙方施工期间，应保证安全、文明施工，如果在施工中造成人身安全事故及其他一切意外责任，均由乙方承担。

　　4、乙方必须按甲方要求全部完成土方的挖运任务，经甲方验收合格，方可进行工程结算。

　　八、双方若发生纠纷，协商解决。协商不成向当地人民法院起诉。

　　九、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，副本两份，甲方一份，乙方一份。

　　十、本合同自双方签字盖章后生效，履约完毕自行失效。

　　甲方(公章); 乙方(公章)： 负责人签字：

　　身份证号码：联系电话：负责人签字; 身份证号码： 联系电话：

　　年 月日

基础合同 篇2

　　发包方： 以下简称：甲方 承包方： 以下简称：乙方

　　项目部(甲方)，拟将本工程 楼

　　基础土方工程承包给 (乙方)施工，本着互惠互利的原则，为明确双方责任，经双方协商，现就有关承包事项达成协议如下，以资双方共同遵守。

　　第一条 工程名称

　　第二条 工程范围及具体施工内容

　　1、工程范围：本标段 基础土方开挖、转运、回填工作。

　　2、施工内容： 基础土方工程全部开挖、转运及回填为本合同约定的工作内容。基础土方开挖必须符合图纸要求，边坡、基底符合设计规范，开挖深度不得超过设计底标高10公分。土方转运严格按照甲方要求，指定地点装车、卸载。土方回填不得碰撞工程结构，回填土方要密实、扒匀。

　　第三条 工程单价及付款方式

　　1、土方开挖(包括所有的基础土方)每立方米 元;开挖带内转运(范围在本工程项目小区院内)每立方米 元;用机械直接土方回填每立方米 元;如用机动车内转运的回填土方每立方米加 元;只计取机械开挖带内转运每立方米 元，不再计取回填内转运土方每立方米 元)。必须外运的土方，开挖带外运每立方米 元。以上所有单价为固定单价，工程量以设计图纸尺寸和标高在计算规则的工作扩大面计算土方量。甲方不承担包括税费、协调费及相关的所有其它费用。

　　2、付款方式：

　　a外运土方工程完工后 日内结清.

　　b其它单项工程乙方按甲方要求完工后，经甲方验收合格 日后结清全部工程款。

　　第四条 双方责任

　　1.乙方必须负责当地周边的协调工作，由此引起的一切后果均由乙方负责。

　　2.乙方必须安全生产、文明施工。按照管理部门要求办理相关证件，守法施工，合法生产。按合同约定的工作内容，在甲方根据现场确定的工作时间内按时完成工作任务。

　　3.加强安全生产管理，文明施工，不准在工地上打架斗殴，如发生安全及工伤事故，所有责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　4.甲方一经确定施工，必须明确开挖基线，开挖深度，不得违章

　　第五条 违约责任

　　1. 乙方必须严格按照甲方指定的开工时间，合理组织机械、人员按时施工，保证按时完成甲方指定的工作任务。

　　2.施工过程中，如因乙方机械、人员组织不到位，每耽误一天，甲方有权罚款20xx元，罚款按延误时间累计计算。

　　3.本合同签字生效后，乙方不得以任何理由进行加价，停工，否则必须承担5万元的违约金。

　　第六条 其它事项

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　本合同一式四份。

　　发包单位(盖章)： 发包单位(盖章)： 法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： 法人委托代理人(签名)： 法人委托代理人(签名)：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

基础合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协商，甲方将其承建的 工程地下室基坑土方大开挖任务承包给乙方施工，为顺利地完成任务，共同守信，规范双方行为，特制定本合同。

　　一、承包范围： 工程地下室基坑土方开挖、运输至甲方指定堆土点、堆放、堆土高4米内。

　　二、承包方式：

　　1、乙方自带挖机、泥头车、堆土机等机具挖运基坑土方。运输到本项目场内甲方指定地点(含临建场地和甲方指定的其它土方堆放、回填地点，运距约3公里)。弃土场地要将土方推堆土高度在4米内。推土费用在土方单价综合考虑。运土过程中(如上市政道路)由于乙方车辆缺陷和不正当操作造成的污染，清理费用由乙方负责。 2、运泥车行走路线的修路材料由甲方负责，修路的机械由乙方提供，机械台方由甲方现场签证。

　　3、乙方包机械、包人工、动力燃料、包进度、包质量、包安全(含劳保用品)、包文明施工、包验收合格。

　　三、承包单价：

　　1、地下室大开挖土方量按我司测量放线的开挖范围，结合经审批的施工方案确定的开挖底标高确定深度。挖运土方的工程量按实结算，具体根据指定开挖范围的有效面积乘以开挖深度计算，开挖前后的标高由双方测量确定，土方挖运综合单价为：8.5元/立方米。该单价包含挖、运并按甲方要求用机械堆放好，以上单价不含税，在施工过程中油价上涨或下跌每升0.4元内(包括0.4元)不调整此单价，超过涨跌幅0.4元每升，按比例调整(油价占单价的80%) 。

　　2、综合单价已包含土方的挖、运、弃土场地的推堆土、在基坑内配合挖出排水(土)沟、集水坑以便于集中抽水。大基坑底要基本平整，如果不平，乙方需要自行出机械设备整平。

　　3、工人的工资、劳保、机械台班、机械进退场、维修等一切费已包在土方综合单价。

　　4、临时工程机械单价

　　(1)、PC200型挖掘机 1700/台班

　　(2)、PC150型挖掘机 1000/台班

　　(3)、PC120型挖掘机 1000/台班

　　(4)、C30型挖掘机 700//台班

　　(5)、D6型推土机 2200/台班

　　(6)、东方红推土机 800/台班

　　(7)、PC150、120型破碎机 1800/台班

　　四、计量依据：经甲、乙双方现场实测的测量数据作为结算依据。

　　五、付款方式：甲方在挖运土方完成经甲方和监理验收合格后，工程完工20天内支付80%进度款给乙方，余款在壹个月内全部付清。施工过程的油费可以按现场机械台班预支。

　　六、合同工期： 工程地下室基坑土方大开挖工期暂定为30天(以甲方通知开挖日期为开工日)，因甲方原因造成工期延误的，经甲方确认后工期可顺延。由于正值雨季施工，受天气、工作面等原因影响造成的停工，工期可以顺延，但人工窝工、机械停滞等费用已在单价综合考虑，全部由乙方自负。因为工期紧张要求进场的挖机不能少于3台(高峰期4台)，15吨泥头车不能少于13台(高峰期17台)，推土机2台。

　　七、乙方在签订合同时预交20xx0元(大写：贰万元)押金给甲方，待乙方施工机械设备都已进场，施工正常，满足工地需求条件下，可退回押金。

　　八、双方责任

　　1、开挖范围的测量放线和开挖过程的坑底标高核查由项目部派测量员负责。

　　2、基坑抽水、基坑边坡如需支护加固、晚上加班基坑照明及电费由项目部负责。

　　3、可能与桩基础队伍穿插施工，服从协调管理，属为其它队伍施工配合、协助费用不另计算。

　　4、乙方司机和管理人员的吃宿自理。

　　5、乙方负责落实足够的人力、物力(工人、机械)资源，并按甲方的需要随时增减调配汽车和挖土机械，根据甲方分段提供的工作面挖土，达到甲方及建设方要求的工程进度。

　　6、乙方必须听从甲方有关人员的指挥，按工期要求完成施工任务，不得自行

　　7、乙方负责落实安全生产，现场须配备足够的人力专职指挥调配，在施工过程中乙方所发生的一切交通、安全事故全部由乙方负责，甲方概不负责。

　　8、在甲方工程未完成之前，乙方不得以任何理由停工或退场，否则，甲方有权没收乙方剩余的工程款，并有权向乙方索赔由此所造成的损失。

　　9、如土方场内外运输产生的与当地村民(征地拆迁除外)、城市管理、交通管理等有关部门的关系协调全部由乙方负责，协调费用已含在综合单价内。洗车设备由甲方购置，车辆进出场的冲洗、市政道路的清洁由甲方派人处理。

　　10、在合同有效期内，乙方须遵守国家的政策、法律及有关的条例、规定等。

　　九、廉政条款：

　　1、甲方工作人员不得索要或接受收乙方的礼金、有价证件和贵重物品，如有此情况，乙方应立即向甲方项目经理汇报处理。

　　2、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券及贵重物品，不得请甲方工作人员吃饭及参加娱乐活动，否则，甲方有权清乙方退场，并扣取剩余工程款归甲方所有。

　　3、乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报土方数量，否则，一经查实，甲方有权单方面中止合同，扣取保证金归甲方所有并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权向乙方追究其法律责任。

　　十、其它未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式二份，双方各执一份，从签字之日起生效，至工程款全部付清之日起自动失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表(签名)： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 年 月 日 签订地点：

基础合同 篇4

　　发包方为甲方：

　　承包方为乙方：

　　为搞好我村农田水利基础设施的建设，经村支两委，党员，组长及村民代表商讨决定，把风车坝渠道还没有修的1300米实行包工包料，公开招标。乙方以每米120元中标，现双方特制定如下条款：

　　1、乙方必须服从甲方对工程质量的监督要求。

　　2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井田边水泥路处，1300米清淤。

　　3、乙方负责清除渠道两边所有杂草和底板污泥，以实底为准。

　　4、乙方负责渠道底板平水测量，要挖高、低填为准。

　　5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满，两边都要达到高50公分，宽15公分，底板要达到7公分厚，75公分宽由乙方负责。

　　6、渠道标准为高50公分X宽75公分，三面压光由乙方负责。

　　7、水渠下方人行道，由乙方负责填平，利于看水通行。

　　8、工程完工付款了30%，20xx年3月1日工程款全部付清。

　　9、以上条款望双方共同遵守。

　　10、本合同共一页，一式三份，甲、乙双方各存一份，上交一份。

　　甲方签字盖章：

　　乙方签字：

　　年月日：

基础合同 篇5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程范围：

　　① V型滤池、机修间仓库、鼓风机房及变配电间、综合楼、消毒池及二沉池所有灌注桩(详见施工图)。

　　② 上述范围内的工程，因设计变更、业主或甲方原因发生增减甚至取消时，乙方无条件服从。

　　③ 乙方在施工中因安全、质量、进度等不能满足甲方要求时，甲方有权对其所承担的工程范围进行调整，乙方应无条件服从并承担由此造成的损失及增加的费用。

　　4. 工作内容：成孔、沉管、钢筋笼制安、混凝土浇筑、拔管等完成灌注桩的所有工作程序。

　　第二条 工期要求

　　2.1 合同工程工期：20日历天(开工日期：20xx年4月17日，竣工日期：20xx年5月6日)。

　　2.2 若乙方未能按合同规定的日期完工，则视为乙方违约，应向甲方交纳逾期完工违约金，逾期完工违约金30000元/天，累计逾期违约金额不超过本项目价格的10%。提前完工奖励10000/天，累计奖金不超过本项目价格的10%。

　　第三条 合同价格、验工计价及支付

　　3.1合同价格：综合单价310.00元/m。

　　合同价格已包含为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的全部临时(生产、生活)工程及设施、队伍调迁、安全文明施工及环境保护、交通组织、转换及协调、劳务、材料、

　　3.2 乙方在施工和生产生活过程中发生的水电费，以供水、供电部门的收费为依据，再加水损、变损、线损后从乙方工程款中扣除。

　　3.3 结算工程价款=经甲方审核工程量综合单价-乙方应承担的款项 (如甲方代支付费用水电费、业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等费用)。

　　3.4 验工计价：乙方在工程完工后，按甲方要求提交一式四份工程量验工计价申报表，经甲方工程管理、安全、质量、试验、计划、物资、财务等部门审核后，办理计量计价手续。

　　3.5工程款支付：工程完工后按设计计量结算工程价款的70%进行支付，同时扣除应由乙方承担的各种费用(甲方代缴的水电费用，材料预付款，业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等一切费用);剩余30%作为部分质量保证金在甲方主体工程完工经验收无质量问题后(最迟不晚于20xx年10月30日)一次性支付，保证金不计利息。

　　工程款支付方式：银行转账。结算时乙方必须向甲方提供相关票据。

　　第四条 质量与验收

　　4.1 质量目标：达到设计及规范要求。

　　4.2 乙方必须按本工程项目业主提供的施工技术规范、施工图及技术资料、文件，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复，执行质量责任终身制的规定。

　　4.3 基础施工、隐蔽工程及中间验收由乙方做好施工日志，自检合格后，及时通知甲方检查验收，甲方会同监理工程师验收合格并签字后，方可进行下一道工序的施工。若验收不合格，乙方须在甲方或监理工程师规定的时间内予以返工，重新验收，返工费用由乙方自行承担。

　　4.4 乙方未能按施工规范、施工图纸、质量标准进行施工时，甲方有权责令乙方整改或返工重做，整改或返工重做所需费用均由乙方承担并承担由此造成的一切经济损失和责任。

　　第五条 安全、文明、环保施工

　　5.1 安全目标：树立安全第一、预防为主的指导思想，杜绝重伤及死亡以上的安全事

　　5.2乙方须遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及地方政府、行业部门、业主、监理和甲方的安全生产有关规定，认真落实安全生产责任制，必须按甲方有关规定配备专职安全员，注重施工现场作业安全，严格控制施工现场的重大危险源，严格按照安全标准组织施工，随时接受甲方及监理的监督检查。

　　5.3乙方生产管理人员在工程开工前必须组织学习国家有关安全生产的法律法规，学习本工程内容要求的各项安全规程和管理规定，并对生产作业人员进行安全教育培训，学习安全操作和工程安全管理措施。组织全体人员进行安全考试，考试合格者方能上岗作业。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。开工前乙方应编制专项施工方案，并进行施工安全技术交底，形成资料报项目部存档。

　　5.4 为保障施工人员和工程周边群众的安全，乙方必须在道口、便道路口、弃碴场设置照明和防护设施，并派专人看守，严禁非施工人员进入或误入施工区。若因没有设置或设置不当、管理不严或不按规程施工而发生安全事故，乙方应承担由此而造成的一切经济损失，并承担全部责任。

　　5.5甲方若在安全质量检查中发现乙方违章作业，冒险蛮干，存在事故隐患时，将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内，乙方若仍不改正，甲方有权责令停工，并可对乙方处以1000元以上5000元以下的违约处罚(具体处罚标准按项目部的相关管理办法执行)，直至解除合同，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　5.6 乙方必须严格按制度对生产和生活用电、用火严格管理，完善安全防护措施和设施，防止触电、火灾等事故发生。由于乙方过失引发事故，造成甲方或第三方损失，乙方应予赔偿。

　　5.7 乙方发生安全事故或者发生不可抗力事件后应及时报告甲方，并及时对事故进行妥善处理。甲方有义务对乙方处理事故的方法和程序进行指导，但这并不意味可减轻或免除乙方应承担的责任。

　　5.8乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险。乙方招(聘)用人员施工中发生伤病(含职业病)、残、亡，由乙方按劳动保险条例、工伤管理保险办法等国家有关规定办理(包括工伤治疗后的安置及善后工作)，并承担全部费用。

　　5.9环境保护目标：做到不污染、不破坏生态环境。

　　5.10 乙方必须遵守国家有关环境保护的法律法规和地方政府规章，遵守业主环境保

　　护规定，按照甲方环境管理目标和要求，采取必要措施，做好环境保护工作。 乙方自行承担施工中违反环保规定造成的后果。

　　5.11 乙方应加强现场管理，遵章守纪，文明施工。若现场存在脏、乱、差等现象，甲方将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内，若乙方仍拒不整改，甲方有权责令停工，并可对乙方进行违约处罚(处罚标准按项目部相关管理办法或强制性通知执行)，直至解除合同，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

　　第七条 双方责任

　　7.1甲方责任

　　7.1.1 按照施工进度要求交付施工图设计文件，负责技术交底、现场交桩工作。

　　7.1.2 开工前，向乙方提供水准基点和线路控制桩资料。

　　7.1.3 发生设计变更时，及时通知乙方。

　　7.1.4 对乙方施工进度、安全、质量、环境保护等工作进行指导和监督;不定期复核线路方向、结构物位置、高程等。

　　7.1.5 监督检查乙方施工期间和工程结束时，民工工资发放情况和材料等外欠款项的支付情况。

　　7.1.6 按合同约定及时向乙方进行工程进度款的结算和支付。

　　7.1.7 由于施工现场附近村民阻工等原因造成工期延误，合同工期相应顺延。

　　7.2乙方责任

　　7.2.1除合同另有约定外，负责施工所需生产、生活设施(包括供电、供水及所有施工用临时建筑和设施);乙方自备发电设备，保证施工现场不因临时停电而暂停施工，自备发电设备费用乙方自行承担。

　　7.2.2按甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范、规程和技术标准科学组织施工，保证施工安全和工程质量，确保按合同工期完工;对不合格桩重打，直至到达合格标准，并承担相应费用。

　　7.2.3施工过程中，按规定及时报送质量评定等各类工程管理资料，并承担报送资料不及时、不真实、不齐全造成的后果。

　　7.2.4服从甲方、监理工程师、项目部和业主代表的监督、检查和管理，遵章守纪，文明施工;严格遵守甲方现场制定的各项规章制度。

　　7.2.5按规范要求提供钢筋等原材料出厂合格证、质量检验报告、原材料检验报告，并积极配合甲方、监理工程师和业主对工程进行复测、试验和检测。

　　7.2.6当现场实际情况与设计图纸不符时，及时向甲方报告，待甲方和监理工程师报批确认方案后，按批准方案实施。

　　7.2.7及时、足额支付民工工资，不得拖欠。民工工资由乙方造表确认并经甲方核实后，由甲方监督发放，若乙方原因导致拖欠民工工资造成不良影响及后果，甲方对乙方处以拖欠金额 贰倍 的罚款并在乙方工程款中扣除。

　　7.2.8配备足够的专业技术人员，保证合同工程施工所需现场技术管理工作，归档保存质检和其他施工技术资料，整理并编制，按规定及时移交给甲方。

　　7.2.9乙方委派 为现场负责人，其在工程施工过程中发生的一系列活动如资金拨付，票据，计量资料签字等与合同签订人具有同等的法律效力。

　　7.2.10乙方须搞好安全、文明施工，若乙方在安全、文明施工方面不作为，甲方可代行实施，发生的费用由乙方承担。

　　7.2.11工程交验后，清理场地，清除建筑垃圾，在甲方规定时间内撤出现场。在合同工程正式移交之前，承担工程的维护和照管责任。在合同工程未交工验收前工程结构若有损坏，乙方应负责及时、无偿修复。

　　7.2.12乙方的劳动用工管理必须做到如下几点：

　　①乙方所有务工人员必须携带身份证等有效证件，乙方必须在务工人员进场前对每名员工进行体检并与之签订劳动用工合同，造具名册后将身份证复印件、体检报告和劳动用工合同复印件交甲方备案，否则甲方将按5000元/人·次进行处罚。

　　②乙方严禁招用未满十六周岁的童工和年满60岁的工人，严禁安排未满十八岁的未成年人从事国家规定禁忌的工作。特殊工种作业人员必须持证上岗。

　　第八条 乙方须缴纳的保证金

　　8.1履约及安全保证金：乙方在签订本合同前应向甲方缴纳10万元的履约及安全保证金。该保证金在乙方按合同约定实施完全部合同工程，未发生合同违约责任和重伤以上事故及纠纷，工程质量经甲方验收合格后，甲方一次性无息退还;若因乙方原因导致工程不能顺利实施完毕或对甲方造成损失，甲方将从履约现金保证金及暂扣履约保证金中扣抵损失。施工中发生重伤事故，在保证金中扣罚5万元/人次，发生死亡事故扣除10万元。

　　第九条 争议、违约解决办法

　　9.1 争议：合同执行中若发生争议，双方应本着互谅互让、平等互利原则友好协商。协商不成，双方同意向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。

　　9.2 违约：乙方工程进度达不到甲方工期要求，或施工质量达不到项目业主要求标准，

　　第十条 附则

　　本合同工程严禁转包和违法分包。

　　本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份。自双方代表签章之日起生效，至工程主体工程完工，并结清所有款项后失效。

　　甲 方：(盖章) 代 表：

　　乙方： (盖章) ：

　　日期：

基础合同 篇6

　　发包人(全称)： (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、质量标准

　　工程质量标准： 合格

　　五、合同价款

　　金额暂估价(大写)： (人民币)

　　(小写)： (人民币)

　　以实际工程量为准进行结算

　　六、工程款支付

　　1、工程开工付至合同价的40%;

　　2、工程完成50%时付至合同价的70%

　　3、工程验收合格后付至合同价的100%;

　　七、质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。

　　4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　九、工程验收

　　1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。

　　2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。

　　3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。

　　4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供应

　　1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。

　　十一、违约责任

　　1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决;协商不成，可以人民法院起诉。

　　2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。

　　3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。

　　4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。

　　十二、争议或纠纷处理

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。

　　十三、合同生效

　　本合同一式贰份，双方各执壹份

　　本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。

　　合同定订立时间： 年 月 日

　　合同定立地点：

　　本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

　　甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：

　　代 表(签字)： 代 表(签字)：

　　年 月日

　　年 月 日

基础合同 篇7

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

　　第一条、 工程名称：

　　第二条、 工程地点：

　　第三条、 工程内容：

　　1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

　　2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

　　①打桩单价：ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

　　②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

　　③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

　　第四条、施工工期：

　　1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

　　3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

　　第五条、付款方式：

　　(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

　　(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

　　1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;

　　2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;

　　3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

　　第六条、承包方式：

　　1、技术要求：根据设计图纸和地质资料(material)，乙方确保单桩设计承载力，

　　2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

　　3、水电费负责：由乙方负责。

　　第七条、甲方责任：

　　1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

　　2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份，并组织有关部门会审。

　　3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

　　4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

　　5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料

　　6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

　　7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

　　第八条、乙方责任：

　　1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

　　2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

　　3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

　　4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。

　　5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

　　6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

　　7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

　　8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

　　9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

　　10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

　　11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料(material)作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。

　　第九条、注意事项;

　　1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

　　2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

　　3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

　　4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

　　5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。

　　第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

　　第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

　　第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

　　第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人代表签名： 法人代表签名：

　　委托代理人签名： 委托代理人签名：

　　合同签定日期： 年 月 日

　　合同签定地点：

基础合同 篇8

　　发包人(甲方)： 天津联发精密钢铁有限公司

　　承包人(乙方)： 江苏省建工集团天津公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精(以下简称为“承包人” )双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程

　　工程地点：天津经济技术开发区西区

　　工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备基础(详见工程预算表标单)

　　二、承包合同价款 金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

　　小写：

　　三、 工期

　　开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11 月 17 日竣工; 合同工期总日历天数为： 135 天。

　　四、 工程质量标准

　　本承包工程质量标准双方约定为： 合格

　　五、 组成承包合同的文件包括：

　　1、 本合同协议书;

　　2、 中标通知书(如有时);

　　1 密钢铁有限公司(以下简称为“发包人” )与 江苏省建工集团天津公司

　　3、 工程预算表标单;

　　4、 本合同专用条款;

　　5、 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

　　六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

　　七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

　　八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。

　　九、合同的生效

　　合同订立时间： 20xx 年 月 日

　　合同订立地点： 天津市

　　本合同双方约定 签字、盖章后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐号： 帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

基础合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因承接x项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：

　　一、甲方同意将x项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。

　　二、基础工程价格

　　泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。

　　三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和x项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。

　　四、乙方承包的x项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。

　　五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。

　　六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。

　　七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。

　　八、付款方式

　　乙方承包的基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。

　　九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。

　　十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

　　十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。

　　甲 方(公章)： 乙 方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　20xx年12月___日 20xx年12月___日

基础合同 篇10

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程

　　2、工程地点：西吉县什字乡马沟村

　　3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良点1处40平方米。

　　4、工程造价： 元(大写： )。

　　5、资金来源：合作社自筹

　　6、合同附件：施工图纸。

　　二、双方职责

　　(一)甲方职责：

　　1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。

　　2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。

　　(二)、乙方职责

　　1、认真做好施工前的各项准备工作。

　　2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。

　　3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。

　　4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收资料。

　　5、本合同不得转主承包。

　　三、工程质量，施工验收及付款方式

　　1、工程质量必须符合建设要求，隐蔽工程完成后，由甲方检查验收后进行下一工序的施工。

　　2、在施工过程中或竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应及时负责无偿停工或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，方可进行下道工序或移交。

　　3、付款方式：经甲乙双方协定，工程款项待完工后一次性付款。

　　四、质量保修及违约尝赔

　　1、承包人应按工程质量保修的有关规定，对交付发包

　　方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　2、甲乙双方必须认真履行职责，严格按合同要求办事，不按合同要求造成损失的，按照合同法有关规定处罚。

　　五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　六、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程验收并结算尾款后自动失效。

　　甲 方： 法人代表(签名)：

　　乙 方： 法人代表(签名)：

　　签订地点：

　　签订日期：

基础合同 篇11

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　传真：_________

　　联系电话：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　住址：_________

　　邮编：_________

　　传真：_________

　　联系电话：_________

　　本工业园基础设施建设投资开发合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________订立。

　　鉴于：

　　1.为了发展高新技术，调整地方经济结构，促进经济发展，经_________政府研究决定在_________设立_________高科技工业园。

　　2.为了加快工业园内的建设，_________工业园区管理委员会(称甲方)与_________投资有限公司(称乙方)本着互惠互利、自愿有偿的原则，就合作开发_________高科技工业园，建设首期_________平方米基础设施的事宜，甲、乙双方经协商一致，达成工业园基础设施建设投资开发合同，合同如下：

　　第一条　工业园总规划面积约_________平方米，东至_________，南至_________公路，北至_________公路，西至_________路。首期开发_________平方米。

　　第二条　基础设施建设总体规划方案实施。

　　第三条　合作范围：工业园首期_________平方米土地的基础设施建设，包括平整土地，建设路网、排水系统，公共绿化，水、电通信的管沟等土建工程部分等。

　　第四条　合作形式：由乙方提供_________元启动资金，首期_________亩基础工程由乙方承包建设。建设首期基础设施，建设费在出让土地中提取，分两部分。总规划未做好前出让每平方米土地提取_________元;做好总规划后，按总规划，参照国家定额做出预算，根据工程进度，定期结算及付款。

　　第五条　首期_________平方米基础设施建设时间为_________年。

　　第六条　乙方投入_________元，一年内不计利息，第二年起，在开发过程中未付清基础设施建设投入费用，欠款部分按银行固定资产贷款计收利息。如乙方有合作项目，符合入园条件，可以地抵款，平整好的土地地价每平方米_________元。

　　第七条　甲方责任

　　7.1　取得土地使用开发权，办理土地使用有关手续;

　　7.2　协调地方政府及村委会关系;

　　7.3　监管施工质量;

　　7.4　编写总体规划方案和可行性研究报告;

　　7.5　负责招商引资，并及时按出让土地面积兑现基础建设费给乙方;

　　7.6　负责乙方委托的其他事宜;

　　7.7　落实有关优惠政策。

　　第八条　乙方责任

　　8.1　负责落实启动资金到位;

　　8.2　组织好施工，按质、按量、按时整理好土地交付给客商使用;

　　8.3　做好安全生产工作。

　　第九条　法律责任

　　9.1　本合同的订立、效力、解释和争议的解决均依照中华人民共和国有关法律法规，受国家法律保护和管辖。

　　9.2　双方均应按履行各自的义务，自觉遵守有关法律法规。如发生纠纷，应协商解决，协商不成的，双方均可向工业园所在地人民法院起诉。

　　第十条　陈述和保证

　　10.1　甲方的陈述和保证

　　(1)其是一家依法设立并有效存续的工业园区管委会;

　　(2)其有权进行本合同规定的行为，并已采取所有必要的行为授权签订和履行本合同;

　　(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　10.2　乙方的陈述和保证

　　(1)其是一家依法设立并有效存续的投资公司;

　　(2)其有权进行本合同规定的行为，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

　　(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十一条　违约责任

　　11.1　甲方的责任

　　(1)如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款_________元给乙方。但无论如何，罚款金额不超过合同约定总价款的_________%;

　　(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

　　11.2　乙方的责任

　　(1)如果乙方违反本合同未履行义务，则应按逾期天数每日万分之_________支付违约金给甲方。但无论如何，违约金不超过合同约定总金额的_________%;

　　(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

　　第十二条　保密

　　一方对因本工业园基础设施建设投资开发合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十三条　补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

　　第十四条　合同附件

　　14.1　本合同附件包括但不限于：

　　(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

　　(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;

　　14.2　任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

基础合同 篇12

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守： 一、 工程概况

　　1、 工程名称

　　2、 ：工程范围：

　　3、 桩径及型号：Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm;具体以设计图纸要求为准。

　　1) 单桩承载力特征值

　　2) 静截压力要求 边桩锤击桩锤重

　　4、工期要求

　　桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。

　　二、承包方式

　　包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。

　　三、工程造价

　　1、高强预应力管桩施工单价：

　　2、引孔桩施工单价：

　　以上“含税工程单价”已包含并不限下列：

　　施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔(包括入强风化岩费用)、送桩、管桩桩芯封砼(送桩前填2灰斗C25砼)、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测(但桩基第三方检测费用由甲方负责)、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。

　　1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方;

　　2、桩基础分片(栋)验收时，该片(栋)的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片(栋)的桩基础已完工程总造价的95%;

　　3、分片(栋)的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%;

　　4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。

　　五、质量要求

　　1、 开工搞好三通一平，清理地上障碍物;

　　2、 提供施工期内的市政水源、电源，水电费用由乙方支付;

　　3、 提交施工图纸5套，工程地质勘探资料1份;

　　4、 参与工程质量和施工进度的监督;

　　5、 按照合同约定及付款方式条文规定，支付工程款项给乙方。

　　七、乙方责任

　　1、签合同前到施工现场了解情况，确认已清楚明白所有工作范围和内容。

　　2、打桩场地土方开挖及平整时，乙方须现场有人指挥回填，以保证场地达到正常打桩条件;

　　3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证，待甲方审批确认后才可以开始施工;

　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和设计说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算;

　　5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定，做好安全教育工作，防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定，或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故，均由乙方自行承担，与甲方无关;

　　7、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的，乙方须及时提出，待完善后才能继续施工;

　　8、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方承担，工期不顺延;但由于地质原因，引起的断桩和补桩，甲方应负责断桩和补桩的50%费用(包括引孔桩)。

　　9、在本工程施工期间，承包人应承担对工程看护的全部责任;竣工验收的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复;

　　10、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;

　　11、乙方必须按资料整理的相关要求，完成施工资料的整理，待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。

　　12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收，相关验收费用由甲方承担。

　　八、其他约定

　　1、如果乙方不能按合同约定工期完工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金;

　　2、施工期间，若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方暂时停工，乙方应采取相应补救措施，并按合同约定返工，情节严重时，甲方有权终止合同。

　　3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次充好，或者在竣工验收中采取欺诈等手段的，乙方应向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还需赔偿。

　　4、由于不可抗力造成合同不能如期履行的，甲方可视情形适当延长其工程期限，乙方应在该期限内按时保质完成合同中所规定的责任和义务，否则视为违约。

　　九、附则

　　1、执行本合同若发生争议或纠纷，甲、乙双方经协商解决，如协商不成，任何一方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

　　2、本合同经甲、乙双方代表签字盖章后即生效，待双方的责任义务全部履行完毕后，自行失效;

　　3、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方持壹份，每份均具有同等的法律效力。

　　甲方：法人代表(盖章)：签署日期：

　　乙方：法人代表(盖章)： 签署日期：

基础合同 篇13

　　发包方(甲方)： 承包方 (乙方) ：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程

　　第二条 工程地点：黄陂区罗汉街工业园

　　第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。

　　第四条 工程造价：设备基础按照 元/m³砼(按实际工程量结算)。

　　第五条 承包方式：包工包料。

　　第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。工期为 天。

　　第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

　　第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。

　　第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。

　　第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。

　　第十二条 竣工验收与结算：

　　一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

　　二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

　　第十三条 付款方式：

　　自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。

　　第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁：

　　一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

　　二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

　　第十六条 附则：

　　一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　第十七条 其它：

　　甲方： 乙方：

　　电话： 电话：

　　签约时间： 年 月 日

基础合同 篇14

　　发包方:(以下简称甲方)

　　承包方:(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》及省建成委有关文件精神，为明确各自的责任，互相配合，使基础工程施工顺利进行，保质保量完成工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。

　　第一条 建设单位：

　　第三条 工程地点：

　　工程范围：砼 管桩，桩径(截面) Φ300 ，桩长 米，单桩承载力特征值 KN，总桩数 条，预计总工程量 米。

　　第四条 进退场费： ;乙方以包工方式承包施工，打桩单价 13.50元/米，工程总造价约为人民币 元(大写： );以最后实际总桩长结算为准。

　　第五条 桩长按端至自然地面标高计算。

　　第六条 施工期间，水、电费由甲方负责。本工程使用简易桩尖。

　　第七条 双方主要责任：

　　一、甲方责任：

　　1、办妥工程的报建，土地征用及临时占用道路等手续。

　　2、做好三通一平，施工前做好工程放线定桩位，排除地下障碍物，包括不可迁移地下管线的安全防护工作，凡造成的地下管线及周围建筑物件(包括道路等)损坏，责任由甲方承担。对周围房屋进行桩前检查，如须要加固搭设顶架及完工维修等均由甲方负责。施工期间乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工，并及时通知甲方，做好排险措施，不得冒险作业。

　　3、提出工程地质资料、桩基础施工平面图等技术资料，组织会审给乙方。

　　4、派出驻工地负责人，组织有关单位试桩、办理工程验收。组织做好现场监桩签证、监督工程进度及工程质量，协作乙方办理现场人员的居住、暂住证等。若发生有不符合设计要求及质量要求的，甲方应向乙方提出，待纠正后方准许乙方继续施工。检查及处理四邻建筑物的防护措施及善后工作(其费用由甲方承担)。

　　5、按乙方施工需要，提供足够的水源、电源。当甲方供应材料时，应及时组织材料进场。

　　6、验桩前的准备工作(包括挖基坑、铺路)由甲方负责。

　　7、试验桩费用由甲方负责。甲乙双方在完成桩基础工程应配合十天内办好验桩一切手续。

　　二、乙方责任：

　　1、编制工程方案，办桩机进入施工地区的手续。依照国家施工规范及设计要求施工，按合同工期完工。

　　2、组织桩机进场施工，搞好施工管理、负责本方人员的一切劳动保护措施、严格执行安全规则、搞好安全生产。

　　3、及时整理现场打桩记录资料，交甲方作为工程结算依据。桩基施工竣工后，甲乙双方搞好结算签证表。

　　4、进桩管时双方核对数量，甲方不在现场时，不能装运管桩进出施工现场。

　　第八条 付款办法：

　　第九条 违约责任：

　　1、如工程质量经有关质监部门检验不合格的，查明属乙方责任，由质监部门及本工程设计单位定出补救方法，有关费用乙方承担(除因甲方提供桩基施工地质及有关资料有误而发生质量问题外)。

　　2、 如甲方不按本合同约定时间给付工程款的，乙方可以停止施工，直到甲方按约定给付工程款为止，停工时间的窝工和因此造成的损失，由甲方负责，乙方的施工期限顺延。

　　第十条 本合同一式两份，甲乙方各执壹份。具有同等效益，经甲乙双方签名盖章之日起生效。

　　备注：

　　1、因地质造成断桩、烂桩由甲方负责。

　　2、本桩基工程单价不含税金发票。

　　甲方签名及盖章： 乙方签名及盖章：

　　日期： 日期：
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/22 23:15:42