安装采购合同（精选12篇）

安装采购合同 篇1

　　甲方：湖南建设集团有限公司湖南省指挥中心项目建安工程项目部

　　乙方：

　　甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行，采购安装合同范本。

　　第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为的活动板房，并由乙方负责安装。

　　第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用；活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。

　　第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：

　　序号

　　规格

　　楼层

　　栋数

　　面积

　　1

　　2

　　3

　　4

　　合计

　　第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。

　　第五条活动板房面积的计算方式：

　　1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数

　　2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和

　　3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半

　　4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)

　　第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用。

　　第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。

　　第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。

　　第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元；活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元；甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。

　　第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。

　　第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。

　　第十二条甲方的权利和义务：

　　1、负责协助乙方进行安装施工；

　　2、负责提供安装施工场地；

　　3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收；

　　4、严格按照本合同的约定支付合同款项。

　　第十三条乙方的权利和义务：

　　1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定；

　　2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求；保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用；承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任；

　　3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任；

　　4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金；

　　5、承担质保期内的保修和维修责任。

　　第十四条其他事项的约定：

　　1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。

　　甲方：湖南建设集团有限公司湖南省指挥中心项目建安工程项目部

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　合同签订时间：

安装采购合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格/万元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同 篇3

　　甲方(需方)：____________________________

　　乙方(供方)：____________________________

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。

　　四、安装地点：。

　　五、产品安装调试：

　　(1)由乙方安装调试;

　　(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起____日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期____日视为违约。

　　九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工___实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留________公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

安装采购合同 篇4

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方通选择乙方承接“ 采购项目”。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等的规定，达成如下合同，双方应共同恪守。

　　服务要求

　　(一)服务清单

　　根据甲方要求进行 采购项目，包括等内容 。

　　(二)交货地点

　　甲方指定地点交货：

　　(三)进度要求

　　乙方应在合同生效后 个日历日内完成项目的安装调试等工作。

　　甲方职责严格按照合同文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

　　乙方职责

　　严格按照合同附件一中的工程量清单及合同周期约定，按时按质完成安装服务，通过甲方相关部门验收。

　　合同金额及付款方式

　　(一)合同总额含税价为人民币大写： (小写：￥ 元)。

　　(二)乙方应按规定提供合法有效的票据凭证。

　　(三)付款方式

　　(1)项目完工后，经甲乙双方人员验收合格，甲方支付乙方合同总价的95%即人民币 (￥: 元)，余合同总价5%作为质保金即人民币 (￥: 元)，在此期间项目质保期内如该批次设备无质量问题后项目质保期结束后返还乙方，乙方应向甲方一次性开具与合同金额同等金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后5个工作日内支付，乙方不开具增值税发票的，甲方有权顺延付款时间且不承担逾期付款责任。

　　(2)本项目质保期为 个月，自甲方验收合格之日起算，保修期内项目出现故障的，乙方应免费进行修理、维护。

　　(3)乙方指定收款账户

　　户 名：

　　开户行：

　　账 号：

　　本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

　　违约责任

　　(一)乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同总额的0.02%支付违约金。

　　(二)乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货本合同，同时乙方需承担违约金，违约金为合同总金额的 20% ;

　　(三)乙方不开具增值税发票的甲方有权顺延支付时间。

　　(四)乙方在施工过程中造成乙方工作人员或第三方损害的，乙方自行承担损害赔偿责任，甲方不承担任何责任。

　　(五)因乙方施工或质量原因造成甲方损害的，乙方应赔偿甲方全部损失。

　　(六)其他未尽事宜，由双方另行协商。

　　不可抗力

　　(一)在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响相同。

　　(二)不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

　　(三)不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

　　双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

　　下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：本合同合同书、报价表(附件一)等双方认可的报价文件。

　　其他

　　(一)本合同一式肆份，甲方执贰份,乙方执贰份。

　　(二)合同自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效，合同有限期至合同各项条款履行完毕后终止。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人 法定代表人

　　其授权的代理人： 其授权的代理人：

　　合同签订日期： 年 月 日

安装采购合同 篇5

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方（需方）乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。五、产品安装调试：

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　详细签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

安装采购合同 篇6

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、数量、价格

　　____________________________________

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币（大写）：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1。交货地点：按甲方指定的地点。

　　2。交货时间：合同生效后_________日内。

　　3。乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4。设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5。设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6。设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7。乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8。乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1。乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2。乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3。设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4。乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　1。在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1。乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0。3%金额计￥_________元计算。

　　2。甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3。双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1。当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2。如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日___________年________月________日

安装采购合同 篇7

　　签订地点：

　　合同编号：

　　甲方（需方）乙方（供方）

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。五、产品安装调试：

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　详细签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

安装采购合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格/万元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同 篇9

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、数量、价格

　　____________________________________

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币（大写）：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1。交货地点：按甲方指定的地点。

　　2。交货时间：合同生效后_________日内。

　　3。乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4。设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5。设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6。设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7。乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8。乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1。乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2。乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3。设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4。乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　1。在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1。乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0。3%金额计￥_________元计算。

　　2。甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3。双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1。当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2。如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日___________年________月________日

安装采购合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格/万元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格/万元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：

　　2、商品规格：

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)、当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)、电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

安装采购合同 篇12

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、数量、价格

　　____________________________________

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币（大写）：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1。交货地点：按甲方指定的地点。

　　2。交货时间：合同生效后_________日内。

　　3。乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4。设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5。设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6。设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7。乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8。乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1。乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2。乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3。设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4。乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　1。在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1。乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0。3%金额计￥_________元计算。

　　2。甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3。双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1。当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2。如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日___________年________月________日

• 祝寿贺词：在六十寿辰宴会上的致辞
• 祝寿贺词：极具文化内涵的老人祝寿对联(二)
• 祝寿贺词：六六大顺，百岁人生!
• 祝寿贺词：老先生90寿诞庆典主持词
• 祝寿贺词：祝老寿星身体健康
• 给老人祝寿的话
• 寿辰祝福短信
• 祝寿贺词：祝男女壽通用
• 祝寿贺词：在60岁生日庆典上的致辞
• 祝寿贺词：老人生日祝寿词精选
• 祝寿贺词：八十大寿主持词
• 祝寿贺词：父亲七十华诞祝寿词
• 祝寿贺词：生日致辞
• 祝寿贺词：藏头诗贺词
• 祝寿贺词：80大寿祝寿词
• 祝寿贺词：女儿周岁致辞
• 祝寿贺词：祝寿词杂锦
• 80大寿祝寿词精选
• 祝寿贺词：正式语句的贺词示范
• 祝寿贺词：60岁祝寿贺词
• 祝寿贺词：为祖国祝寿
• 祝寿贺词：老人大寿祝寿词
• 祝寿词：贺词精选选段
• 祝寿贺词：七十华诞
• 祝寿贺词：贺词短句子
• 610180002
• 610180003
• 610180004
• 610180005
• 610200001
• 610200002
• 610220001
• 610220002
• 610240001
• 610240002
• 610260001
• 610260002
• 610280001
• 610280002
• 610280003
• 610280004
• 610280005
• 610280006
• 610300001
• 610300002
• 610300003
• 610300004
• 610300005
• 610300006
• 610320001