| 标题 | 园林景观绿化合同 |
| 范文 | 园林景观绿化合同（精选3篇） 园林景观绿化合同 篇1甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲、乙双方商定，现就南宁市二塘至武鸣县高速公路段间的现有绿化带景观树的替换与种植一事达成如下协议： 一、工程承包期限 合同工期从 年 月 日至 年 月 日。如遇不可抗力原因合同期限需要延期，由双方另行商定，如果没有达成延期商议，以当地气象信息为准。 二、承包形式 本工程由甲方负责将树木苗种运送到乙方指定的地点，由乙方负责种植并养护(浇水、驱虫)的管理形式组织施工。 乙方负责养护的时间为合同期竣工后一个月，由甲方在该月份下旬进行验收。 三、种植范围 全程共计约50.5公里的高速路中间绿化带范围(注：路程为环城高速入口二塘 → 贵州/武鸣/河池→都南高速→武鸣/灵水/中国-东盟经济园区→都南高速出口→武鸣)。 四、种植要求(品种及价款) 1、乙方负责在该高速公路绿化带中央将原有的树木挖出并照原坑每间隔6米种上新的小叶榕或小叶女贞。(每天种植不少于800米，以签订日期起第二日计算); 2、甲方运送树木的车辆在到达乙方指定的位置后，由乙方负责将挖出的树苗沿路搬上甲方的车辆。甲方提供的树苗送到乙方指定的高速公路施工路面上时，由乙方负责种植和一个月期间的养护; 3、树苗的挖出及种植单价为共计为43元整; 4、乙方负责自行运土铺设，土坑口规格50cm50cm，深50cm; 5、乙方在施工期间要严格放置警示安全牌以及维护好绿化环保的施工作业，为上述不按 五、质量标准及质量保证 1、绿化面无积水，树种成长率98%以上，长势较好，无病虫害; 2、乙方在施工过程中，所用绿化材料应符合指定的品种、规格和等级; 3、乙方工程竣工验收后一个月绿化的养护管理，树根面无积水。 六、付款方式 1、乙方在签订合同后需交纳3万元人民币给甲方作为押金，该笔押金在乙方进场施工15天后，甲方将其款退回给乙方。如果签订合同后乙方迟迟不进场、延误工期或施工多次中断，甲方有权没收其押金作为甲方的损失赔偿。 2、甲方在乙方签订合同后的第一个月每5天以转账方式预付给乙方10000元人民币，第二个月每5天以转账方式预付给乙方20xx0元人民币。种植工程竣工后结清60%的种植工程款。种植验收合格后10天内付20%工程款，剩余20%在养护期限届满验收合格后结清尾款。 七、双方责任 甲方责任： 1、按乙方要求分批将树苗运到乙方指定位置。甲方运输树苗(包括将新树苗运到乙方指定位置和将替换树苗运离开)等产生的费用由甲方自己承担; 2、提供一台喷水车及一名司机给乙方调配，因喷水车辆故障维修、事故处理及司机工资等费用由甲方负责，甲方负责协调施工环境; 3、甲方必须在乙方种植树苗竣工后三日内负责种植竣工验收。在护理期限届满前三天内进行护理验收; 4、非因乙方种植的原因导致的树种死亡的，由甲方负责提供多余树苗给乙方种植。 乙方责任： 1、乙方负责将挖出的树苗及运来的新树苗沿路上、下车搬运; 2、乙方种植树苗验收达不到标准或是乙方种植不当所产生的损失由乙方负责赔偿。甲方每段时间会派现场代表进行质量监督，工程质量出现质疑时，有权要求乙方停工听侯处理意见。工程量之外及工程量变更，签证认可; 3、乙方负责派项目经理对工程实施全面负责，做好施工组织计划，按进度施工，工程量变更向甲方通报情况，按甲方的总体安排如期优质量完成工程任务;如乙方一个月内完成甲方奖励2万元给乙方; 4、洒水车辆运输所产生的油费及过路费由乙方支付，洒水车产生的其他费用乙方不理。 八、违约责任 自签订合同起工期为2个月，如乙方恶意未按期竣工，每延长一天，处以500元罚金，如工期连续延长，则取消该合同。遇有不可抗拒因素(包括台风、下雨等天气原因造成无法作业的)或甲方原因，工期顺延。 甲方违约责任：如上述条款中甲方构成根本违约的，甲方需向乙方方支付已经履行种植的树苗对应的工程款，并支付乙方违约金人民币壹拾万元整。 乙方违约责任：无权要求甲方支付未种植的树苗的工程款，并支付甲方违约金人民币壹拾万元整。 九、其他约定 本合同一式两份，双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 园林景观绿化合同 篇2建设单位(发包方，简称甲方)： 施工单位(承包方，简称乙方)： 根据《合同法》和《城市园林绿化工程施工及验收规范》 等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双 方协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：雷山旅游度假中心二期建设园林绿化工程。 2、工程地点：雷山县城。 3、施工内容：中心景观、别墅花园绿化及其相应土建部分。 4、设计单位： 第二条 工程总价款及计价，承包方式： 1、工程总价款：大写： (小写： 元)。 2、计价方式：(1)绿化部分：按甲方已审核工程预算报价进行计价结算(附：绿化工程预算书)。(2)土建部分：按贵州省20xx年定额及相关文件进行结算。(3)古建筑、铺装、假山、景观墙、小品、廊，亭等景观部分：根据甲方已审核工程预算报价进行计价结算(附：工程预算书)。(4)水电、 3、承包方式：采用大包干，即包材料(含运费)、包施工、包工期、包成活并包含植物栽植验收后一年免费养护，在承包范围内遇植物等工程料市价变动，承包价不变。工程质保期一年。 第三条 工程质量 1、乙方按照甲方要求，并根据国家有关绿地工程施工规范要求进行施工，确保工程质量，包栽包活、保证单株乔木验收成活率必须达到100%小灌木成活率必须到达100%以上。对于死亡植物，在管护期内由乙方自行补植，甲方不予承包任何费用。 2、乙方应对全部现场操作，施工方法、措施的可靠性、安全性负责、现场设专职质量、安全检查员，建立自检制度，做好自检记录。 3、乙方所用的材料、设备及施工工艺应符合设计要求。 4、乙方提供的苗木须经甲方验证认可后，方可运至施 工现场栽种，否则产生的损失由乙方自行负责。 第四条 工程工期 1、中心景观工期计划约为20xx 2、如遇以下情况，按要求提供资料及双方签字，工程相应顺延。 (1)甲方不能按时交出施工现场，清理障碍，接通水电。 (2)甲方其他原因或设计变更。 (3)因可抗拒的自然灾害 因素造成不能施工，但因乙方延误工期遇上自然灾害的除外。 第五条 甲方责任 1、做好工程范围内三通一平，按设计高程在种植区域保证8 0公分厚土层清除影响施工的障碍物。 2、按要求提交技术，包过施工图、效果图。 3、组织有关部门对乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准基点。 4、委派现场施工代表____，负责加强与乙方联系，负责计量检查和监督，处理施工技术等问题。 5、工程支付方式为按进度付款。萁付款方式如下： (1)乙方工程技术人员和管理人员进场3天内支付工程预付款合同总价的13%，施工人员进场10天内，支使合同价的20%作为工程材料款(已订购特殊灯饰、景观小品、造型精品苗木等)，余款按每月工程进度支付，乙方(每月28日) (2)工程竣工验收后，甲方于竣工验收日起30个工作日内结清工程款，扣留总工程款的5%做质保金，支付乙方工程至总款95%。质保金于质保期满之日起15天内返还清，不付银行利息。 (3)付款时，乙方须提供相应发票。 (4)甲方如果不按时支付乙方的工程款项，每日按工程的总造价的1‰作为乙方的损失费。 第六条 乙方责任 1、按照施工图保质保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收12个月为绿化种植管护期，管护期内出现质量问题，有乙方负责。 2、指定工程负责人负责本现场的技术、质量、安全等一切有相关事宜。 3、委派技术负责人质量检查和监督，处理施工技术等有关问题。 第七条 竣工验收及结算方式 1、竣工验收按照规定程序办理。土程完工乙方自检验合格，报请甲方初验。 2、管护期结束后，甲乙双方按CJJ/T99《城市园林绿化工程施工验收规范》等国家或行业部门现行有效规定验收，并办理工程移交手续。 3、工程已具备竣工验收条件，甲方不能按期给予接管的，其养护费由甲方负责。 4、在验收中发现质量不符合合同要求的剩余部分尾工时，乙方按质检规定的时间完成，所有费用由乙方负责，完成后再对返工部分验收。 5、工程结算方式：工程竣工验收完结进行工程结算，工程结算以现场实际施工量，根据预算报价综合单价，进行结算，竣工验收完毕15个工作日结算完毕。 第八条 奖惩规定 1、工程奖：工程质量优良，工程提前不要奖。 2、罚款：乙方工程延误一天，罚款100元，直至工程造价的1%。 第九条 不可抗力、违约责任及附则 1、发生不可抗力的自然灾害因素造成的因素，按国家相关规定承担责任;正常的风霜雨雪等不视为不可抗力，但遇特大的风霜雨雪的自然现象可视为不可抗力。 2、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签 订补充协议解决。如单方面违约，由违约方支付合同总价10% 的违约金给守约方，合同继续履行;若因此造成对方损失的，还应赔偿对方损失。 3、一方违约时，对方经书面督促改正，在合同期限内未能改正的，守约方有权解除本合同，因此造成的违约内乱和损失由违约方承担。 4、执行本合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见，可向人民法院起诉。 5、本合同一式六份，双方签字盖章乙方将合同履约金打入甲方指定账户后生效，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执三份，分别报送有关部门。 6、本合同自双方正式签字之日起生效，直至工程竣工验收、工程造价全部结清后失效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 园林景观绿化合同 篇3发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 工程。 2.工程地点： 3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520xx0元 (具体单价详见清单) ; 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整; 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条 关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条 双方的责任 (一)甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方; 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品保护; 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条 材料的认定及采购 1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人： 代表人： 本合同签订日期 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。