网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 有关买卖合同模板集锦
范文

有关买卖合同模板集锦(通用26篇)

有关买卖合同模板集锦 篇1

  卖方(下称甲方):

  买方(下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。

  第一条 甲方所有房屋,座落于 村( ) 栋 房,为___结构,建筑

  面积 平方米,用地面积__平方米。 还建房的资料附后.

  第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币万元,(大写) 万元。

  第三条 房款支付时间及条件.

  1、本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后,乙方应付人民币(大写)元.

  2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)万元.

  3、在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时, 乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)元.

  第四条 甲方应在201 年 月日,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。

  第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的___%向乙方支付违约金。

  第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。

  第七条甲方按乙方的要求,在政策或法律允许时,将房屋过户或物权登记到乙方或乙方指定的任何第三方名下,携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》或其它法律协议,仅用于备案,不能变更或替代本协议书。

  第八条 因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。

  第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十条 特别约定:

  1、结算与清理条款:在政策或法律允许时,甲方按乙方的要求,自愿无偿协助办理上述房产所有权及土地使用权过户办理物权登记手续。如因政策或法规原因,本合同无效,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,甲方应归还乙方购房款外,并从购房之日至本合同确定无效之日或腾退房屋之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者),由甲方赔偿给乙方。

  2、如甲方拒不办理过户手续,甲方要求乙方腾退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的,除归还购房款外,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,并从购房之日至拒不办理过户办理物权登记之日或房屋实际腾退之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者,不低于购房款的'两倍 万元人民币)的两倍,由甲方赔偿给乙方,在此前提下,本协议解除。

  3、如因产权登记在或还建房权利来源于甲方名下的原因,造成乙方经济损失,由甲方承担一切责任.甲方应赔偿乙方直接损失、间接损失和可期待利益(包括但不限于聘请律师代理费)。

  4、甲方承诺保证乙方享有其它住户及还建户拥有的一切同等权利.

  第十一条 本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,向武汉仲裁委员会申请仲裁。

  第十二条 本合同一式四份,双方各持一份。本合同一式 份(原件),每份页,自甲、乙双方签字并盖章后生效(自然人每页签字),甲方持 份,乙方持份。。合同附件为本合同的组成部分。

  第十三条 附件:

  1、甲方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性,仅用于履行本协议使用)。乙方身份证复印件.

  2、甲方房产证和土地证原件及复印件。还建房的资料附后.

  甲方:(签字盖章)

  乙方:(签字盖章)

有关买卖合同模板集锦 篇2

  卖方: 买方:

  身份证号码: 身份证号码:

  现住址: 现住址:

  邮政编码: 邮政编码:

  联系电话: 联系电话:

  依据有关法律、法规和规章的规定,买卖双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经过友好协商,达成卖方向买方出售自有的车辆牌号为 小汽车壹辆(具体描述见合同第一条)的意向,特订立本合同,以便共同遵守。合同条款如下:

  第一条、转让车辆基本情况

  车主: 车辆登记地址:

  车辆牌号 车辆类型:

  车辆使用性质: 品牌:

  型号: 颜色:

  出厂日期: 初次登记日期:

  登记证号: 发动机号码:

  车架号码: 行使里程: km

  使用年限至 年 月 日

  车辆年检有效期至 年 月

  车辆购置税完税证明证号: (征税、免税)

  车船税纳税缴付截止期 (证号 )

  车辆路桥费交讫截止期 年 月(证号 )

  交强险有效期截止日期 年 月 日

  第二条、车辆转让价款

  该车转让价款人民币:(大写) 元(小写)¥ 元其中包含车辆、备胎以及车内的附载设备等款项。(不含税费或其它费用。本合同签订的当天买方向卖方支付定金人民币:(大写)元(小写)¥ 元,剩余款项人民币:(大写)元(小写)¥ 元于办理车辆转籍后的当天内支付。

  第三条、转让车辆相关文件

  卖方应在签订本合同时向买方出示并提交该车辆及车主身份的相关证明文件。相关证明文件情况如下:1、《机动车登记证书》(有、无)2、《机动车行驶证》 (有、无)3、有效的机动车安全技术检验合格标志 (有、无)4、车辆购置税完税证明 (有、无)5、车船使用税缴付凭证 (有、无)6、路桥费缴付凭证 (有、无)7、车辆保险单 (有、无)8、购车发票 (有、无)9、身份证(代码证)复印件(有、无)10、户口本(营业执照)复印件(有、无)(以上资料有无在括号内以打勾方式选择)

  第四条、转让车辆的交付

  卖方应在收到车款定金后应即时将本车辆的相关文件交付给买方。相关证明文件具体情况如本合同的第三条条款的选择。车辆及行驶证即应在车辆办理转籍、买方支付剩余购车款后的当天支付。

  第五条、转让车辆的风险承担

  在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理(其中因交通事故、交通违法发生的费用、路桥费、税费和相关罚款等全部费用);在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理(其中因交通事故、交通违法发生的费用和相关罚款等全部费用)

  第六条、转让车辆的转籍时间、地点

  卖方应在收到车款定金并交付车辆及相关文件后30日内协助买方办理完车辆过户、转籍手续(具体的办理过户时间、地点由卖方电话、短信形式通知买方)。

  第七条、转让车辆的转籍费用

  本车辆过户、转籍过程中发生的所有税费、中介服务费等全部由卖方负担。

  第八条、买卖双方的权利、义务

  1、卖方承诺出卖车辆不存在任何权属上的'法律问题且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。

  2、卖方保证向买方提供的身份证明文件及与车辆有关的一切证明文件是合法、真实、有效不存在隐瞒或虚假成分。

  3、买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件,并按照约定支付车款。

  4、卖方收取车款后,应开具合法、有效的收款凭证。

  5、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

  第九条、违约责任

  1卖方向买方提供的有关车辆信息不真实,买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失并按本车价款总额 30%向买方支付违约金,买方收到赔偿金、违约金后将车辆退还给卖方。

  2卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的,逾期每日按本车价款总额的3%向买方支付违约金。

  3买方未按照合同约定支付本车价款的,逾期每日按本车价款总额 3%向卖方支付违约金。

  4因卖方原因致使车辆在30日期限内不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;逾期每日按本车价款总额 3%向卖方支付违约金。

  5因买方原因致使车辆在30日期限内不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失逾期每日按本车价款总额 3%向卖方支付违约金。

  6买方的原因造成车辆不能办理过户转籍、合同无法履行的,则由卖方没收定金,合同终止;卖方的原因造成车辆不能办理过户转籍、合同无法履行的,则由卖方双倍返还定金给买方,合同终止。

  第十条、合同争议的解决方式

  买卖双方因本合同有关事项发生争议应协商解决,协商不成应向买方所在地法院诉讼解决。

  第十一条、合同的生效

  本合同经买卖双方当事人签字或盖章后即时生效。本合同一式三份,由买方、卖方各执一份,交车辆登记部门一份,具有同等法律效力。

  卖方:(签章) 买方:(签章)

  签订地点:

  签订时间: 年 月 日

  车库买卖合同工业品买卖合同范本20xx年二手房买卖合同范本

有关买卖合同模板集锦 篇3

  出卖人: 签订地点:

  买受人: 签订时间:

  备注:以上灯具光源保一年,电子镇流器质保两年。结算数量以实际送货数量为准

  第二条 质量要求: 符合北京消防验收标准

  第三条 包装标准、包装物的提供与回收: 第四条 附随必备品、配件、工具的数量及提供办法:送货时必须附产品

  出厂合格证、检验报告,并提供配套的吊链。

  第五条 合理损耗标准及计算方法: 无

  第六条 标的物的所有权自交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物仍属于出卖人所有;标的物损毁、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

  第七条 交付(提取)标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点:由出卖人将出卖物直接送至 北京丰台区东铁匠营宋庄路38号 中天集团公司施工现场仓库。从本合同签定后即按买受人要求供货,此后以买受人电话通知为准。实际交付货物的规格、数量等必须以买受人指定的人员 潘光跃 签字认可的'入库单为准。买受人人员如有变动,应提前5天通知出卖人。

  第八条 运输方式及到达站(港)和费用负担:由出卖人将出卖物直接送至 北京丰台区东铁匠营宋庄路38号中天集团公司施工现场仓库,并承担由此产生的费用。

  第九条 验收标准、方法、地点及期限:按北京相关部门有关标准和规定在标的物送至本合同指定地点后进行验收,验收过程中发现出卖物有质量瑕疵等问题的,买受人享有要求出卖人调换或者予以退货的权利,并由出卖人承担

  由此产生的所有相关费用。 第十条 成套设备的安装与调试: 无

  第十一条 出卖人对标的物质量负责的条件及期限:质量保证期(质量异议期)为两年,自本工程竣工验收合格之日起计算。在质量保证期内出现质量问题,出卖人应当在接到买受人书面通知后二天内到交货的工地进行无偿维修或调换,逾期未到的,买受人可另行聘请他人维修或自行调换,产生的一切费用在质保金中扣除,质保金不足扣除部分,出卖人应另行支付。

  因出卖人产品质量问题产生质量事故致买受人或任何第三人损害的,无论是否在质量保证期内,出卖人均应根据产品质量与受害人损失因果关系而应承担责任的范围内全额对受害人承担责任。如果买受人已对第三人承担了责任,则买受人对出卖人有追偿权,出卖人应在收到买受人对第三人承担责任依据之日起7日内履行清偿义务。

  第十二条 结算方式、时间及地点:单价以本合同为准,数量以买受人指定人员实际验收数量为准,签收单据为买受人提供的入库单,自进货之日起,期满一个月内支付发生货款的50%,20xx年春节前付至95%,余款5%作为质保金,一年内付清。付款一律使用支票等票据方式支付。付款顺序:先货款、再利息或违约金、再其它费用。。

  第十三条 担保方式(也可另立担保合同): 第十四条 本合同解除的条件: 根据《中华人民共和国合同法》相关规定执行。

  第十五条 出卖人违约责任:当出卖人未能履行本合同所约定的其应当履行的义务时(如到货时间、货物质量等),其应当承担本合同总价款3‰的违约金。违约金从货款中直接扣除;如严重耽误买受人进度,则买受人有权终止本合同,另行订购;出买人所供货款按70%结算,不可抗力的因素除外。

  买受人违约责任:如买受人未按本合同约定支付货款,则按应付款的3‰向出卖人支付违约金。

  第十六条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向北京丰台区人民法院起诉。

  第十七条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。 第十八条 其它约定事项:

  1、未经出卖人书面同意买受人不得转让债务,未经买受人书面同意出卖人不得转让债权。

  2、本合同的变更必须经买受人盖章或项目经理签字方可生效,其他视为合同未变更。

  3、出卖人应当将以下资料提交给买受人存档备案:出卖人为法人或其他组织、个体工商户的,应当提交其《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件(加盖红章)一份,出卖人为个人的,应当提供合法的身份证明文件;出卖物的产品质量标准及相关说明;国家或地方有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件材料;以委托代理人身份签订合同的,应当提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。本合同一式四份(注:至少四份),双方各执两份。

  4、双方确认来往函件包括分支机构函件,按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式邮寄,即视为已送达 。地址如有变更应书面通知对方。

  5、出卖人必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权,否则一切行政、民事等责任由出卖人承担;造成买受人损失的,买受人有权抵扣货款并向出卖人索赔。

  6、工程剩余标的物买受人有权按本合同或附件约定价格退回出卖人,出卖人不得拒绝。出卖人在接到买受人书面通知后三天内到交货工地现场领取,逾期不领取,视为出卖人遗弃该退回货物,发生遗失、毁损,后果由出卖人承担。

  甲方:乙方:年月日:

有关买卖合同模板集锦 篇4

  购货单位:__________以下简称为甲方;

  供货单位:__________以下简称为乙方。

  经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条 产品的名称、品种、规格、数量、价格、质量

  1.产品名称:三星i9100(galaxy sii);

  产品品种:直板手机、3g手机,智能手机,时尚手机;

  产品规格:手机尺寸:125.3×66.1×8.5mm

  重量:116.0g

  颜色:黑色,银白色,白色,粉色

  数量:300

  价格:每部3200元、 总价:960000元

  2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(3 )项执行:

  (1)按国家标准执行;

  (2)按部颁标准执行;

  (3)由甲乙双方商定技术要求执行。

  第二条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

  产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。

  第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

  1.产品的交货单位:乙方

  2.交货方法,按下列第(2 )项执行:

  (1)乙方送货;

  (2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);

  (3)甲方自提自运。

  3.运输方式:由乙方定

  4.到货地点和接货单位(或接货人):甲方公司(经理)

  (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

  第四条 产品的交(提)货期限

  1.交货时间:xx年5月30日

  2.如乙方不能及时交货,需及时与甲方联系,商量延长交货期限。

  第五条 验收方法

  1.验收时间:货到验收

  2.验收手段:现场验收

  3.验收标准:符合手机规格标准

  4.负责验收和试验:经理验收,技术人员配合试验

  5.在验收中发生纠纷后,由甲方主管产品质量监督检查机构执行仲裁

  第六条 对产品提出异议的时间和办法

  1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的',视为产品合乎规定。

  2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第七条 违约责任

  1.乙方应负的违约责任

  (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的罚金。

  (3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值35的罚金付给甲方。

  (4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之-的罚金。

  (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。

  2. 甲方应负的违约责任

  (1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。

  (2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值35%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

  (3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。

  (4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。(5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

  (6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

  第八条 不可抗力

  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任

  第九条 其他

  1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

  2.本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可按下列第 种方式处理(未作选择的,视为选择1):

  (1)、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁;

  (2)、依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十一条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十二条 本合同一式2份,由甲、乙双方各执正本一份、副本1份。

  购货单位(甲方):广州蓝鲨公司(公章)

  供货单位(乙方): 河源星蜂公司(公章)

  法定代表人: (公章)

  法定代表人: (盖章)

  地址:

  地址:

  开户银行:广东工商银行

  开户银行: 广东工商银行

  帐号:...............

  帐号: ...............

  电话: __________

  电话: __________

  ____年__月__日订

  起草理由:根据《合同法》第十二条的规定,合同的内容由当事人约定。同时,合同的订立, 要保护双方的利益,体现了公平的原则、自由原则。

有关买卖合同模板集锦 篇5

  卖方:王合元,男,原王太权(已故)的二儿子,枫香镇张村村黎村组村民;何国彦,男,马蹄镇石壁庄村李堰组村民,系甲方全权委托代理人,以下均为甲方。

  买方:蒋先品,马蹄镇平海村第五组村民,以下简称乙方。

  经过友好协商,在公平、平等、互利的基础上,甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购买的房屋地基以总额105000.00元(大写:壹拾万零五仟圆整)的价款卖给马蹄镇平海村第五组的乙方,具体内容如下:

  一、房屋地基概况:

  该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁, 前面抵原“326”国道边缘,后面抵陈小应房屋地基;左面与原陈光福房屋地基为界,右面与赵承远房屋地基相邻。

  二、买卖具体相关事项及要求:

  1、乙方购买过后修建房屋,与左面原陈光福房屋地基共同一根基础,且第一层与陈光福房屋无偿共壁(共同一堵墙壁),不补偿陈光福地基和墙壁造价;二楼及二楼以上必须与陈光福房屋共壁,乙方需修建房屋则按修建房屋时的市场经济价值付给陈光福共壁一半的造价。

  2、乙方购买过后修建房屋与右面原赵承远现在房屋地基共同一根基础,且与赵承远现在房屋的`第一层和第二层共壁,不补偿赵承远地基和墙壁造价。

  三、款项支付

  本合同正式签订后,乙方以现金方式,一次性支付人民币105000.00元(大写:壹拾万零五仟圆整)给甲方,以收据为凭。

  四、双方权利义务

  1.在本合同签订之前,由该土地产生的所有债权债务由甲方负责,与乙方无关;

  2. 在本合同签订以后,如国家或集体需要占用时与甲方无关,发生的产权经济补偿归乙方所有,只能由乙方商谈和决定;

  3.除上述约定意外,甲方不得再要求乙方支付其他费用;

  五、 违约责任

  任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约;违约方应向守约方支付违约金为人民币20000.00元(大写:贰万元整);

  六、 附则

  1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效,一式二份,均具有同等法律效力;

  2.本协议如有未尽事宜,可经各方协商作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致,则以补充规定为准。

  3. 对于因本协议履行而发生的争议,双方应协商解决,协商不成,可向土地房屋所在地法院提起诉讼。

  甲方:(签字)

  乙方:(签字)

  证人:(签字)

  二0xx年十二月十一日

有关买卖合同模板集锦 篇6

  甲方:房地产开发公司

  乙方:莫秀英

  甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

  一、乙方将20xx年10月3日购买的朝晖国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。

  二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

  三、因办理退房手续而发生的`相关费用和损失由乙方负责。

  四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方,将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

  五、违约金:违约方需支付违约金伍万元。

  六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

  七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

  八、本合同解释权归甲方所有。

  甲方盖章

  乙方签字:

  负责人签字:

  乙方身份证号码:

  20xx年X月XX日

有关买卖合同模板集锦 篇7

  原告(反诉被告)杭州金瑞工贸有限公司,住(略)

  法定代表人:刘培炼,公司董事长。

  委托代理人(特别授权代理)张杰,浙江泰易律师事务所律师。

  被告(反诉原告)耶鲁(杭州)机械有限公司,住(略)

  法定代表人:石维纲,公司董事长。

  委托代理人(特别授权代理)刘恩,浙江浙杭律师事务所律师。

  委托代理人(特别授权代理)邹永闯,浙江浙杭律师事务所律师。

  原告杭州金瑞工贸有限公司为与被告耶鲁(杭州)机械有限公司买卖合同纠纷一案,于20xx年3月29日向本院提起诉讼,本院于同日受理后,依法由审判员傅建昌适用简易程序进行了审理。同年4月11日,被告对原告提供的货物申请质量鉴定,在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉,本院受理被告反诉后,本案转普通程序,依法组成合议庭进行审理,于同年8月30日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  原告杭州金瑞工贸有限公司诉称:原、被告于20xx年9月6日签订购销合同一份,约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后,原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材,但被告只支付了部分货款,经原告多次催讨,被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元,并由被告承担本案诉讼费。

  被告耶鲁(杭州)机械有限公司辩称:原、被告订立合同的实际时间应是20xx年9月1日,同时被告已经付清了全部货款,请求法院驳回原告的诉讼请求。现根据20xx年9月6日签订的购销合同,原告应于同月7日前供货,逾期供货一日应按总货款的1%向被告支付违约金。合同签订后,原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物,迟于合同约定的供货期限3天,已构成违约。故向法院提出反诉,要求反诉被告支付违约金8243元,并承担本案反诉费。

  反诉被告杭州金瑞工贸有限公司辩称:原、被告双方订立合同的时间应是20xx年9月6日,反诉被告实际是在同月6日就交货了,由于反诉原告提出规格不合适,要其他类型的钢材,故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货,是反诉原告违约在先,同时违约金每天按总货款的1%计算应属过高。

  庭审中,原、被告双方争议的焦点主要为:

  一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的.时间为20xx年9月6日,被告认为签订合同的时间为20xx年9月1日。根据原、被告所提供的合同,双方签订的时间为20xx年9月6日,同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日,被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20xx年9月6日。

  二、对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材,被告已付货款多少元?原告认为,被告于同年9月26日付货款100000元,同年11月卖给原告价值6724元的货物,同年12月19日卖给原告价值34950元的货物,20xx年2月7日付货款86944.20元,共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实,但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元,并提供了同日银行存根1份,故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20xx年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项,且与本次货物的规格也不一样,与本案没有关联性。本院认为,原、被告双方签订的合同时间为9月6日,且合同约定了带款提货,故原告的异议成立。对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材,本院确认被告已付货款228618.20元。

  三、反诉被告于20xx年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约?反诉原告认为,反诉被告应于9月7日前供货,而其于9月10日供货,逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材,故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为,在9月6日送货后,根据反诉原告的需要送了其他规格的货物,反诉被告没有违约。本院认为,根据反诉原告提供的送货单看,反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样,且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议,应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。

  通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述,本案事实确认如下:

  20xx年9月6日,原、被告双方签订购销合同一份,合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批,同时约定带款提货等条款。合同签订后,原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材,被告在收货后已支付原告货款228618.20元,余款46177.05元经原告多次催讨,被告至今未付。在庭审中,被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。

  本院认为:原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后,尚有46177.05元货款未付,现原告要求被告支付该款,本院予以支持。被告未按约支付原告货款,已构成违约,对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定,且被告对原告违约金的计算也没有异议,故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼请求予以支持。被告辩称已付清全部货款,依据不足,本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约,要求反诉被告支付违约金8234元,无事实依据,本院不予支持。据此,依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定,判决如下:

  一、被告耶鲁(杭州)机械有限公司支付原告杭州金瑞工贸有限公司货款46177.05元、违约金5649.92元,共计54826.97元,此款限被告在本判决生效后10日内付清。

  二、驳回反诉原告耶鲁(杭州)机械有限公司要求反诉被告杭州金瑞工贸有限公司支付违约金8243元的诉讼请求。

  本案本诉受理费20xx元,反诉受理费340元,合计2405元,由被告(反诉原告)耶鲁(杭州)机械有限公司负担。

  如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于浙江省杭州市中级人民法院,并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元(开户银行:工商银行湖滨分理处;账户:;户名:浙江省杭州市中级人民法院)在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的,按自动撤回上诉处理。

  审 判 长 施 飞

  审 判 员 傅 建 昌

  代理审判员 王 辉

有关买卖合同模板集锦 篇8

  广东省二手车买卖合同(示范文本)

  买方(单位): 法人代表: 企业代码: (自然人)身份证号:电话: 卖方(单位): 法人代表:企业代码:(自然人)身份证号: 电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规,就二手车买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同,具体条款如下: 第一条 车辆基本信息

  第二条 付款及车辆交付

  1、车价款(不含税费)人民币:元,买方应于登记机关受理车辆转移登记资料 天内支付70%,合计 元,余下30%,合计 元,于车辆转移登记手续办理完成后 天内支付;

  2、买方在签订本合同时支付购车定金人民币: 元,该款在30%的车款中抵扣; 3、车辆转移登记手续费(含税费)人民币: 元,由 方承担;

  4、卖方应当在登记机关受理车辆转移登记手续办完,买方付齐余款时,交付车辆及证件给买方。

  第三条 双方权利义务

  1、卖方应保证合法享有车辆完整所有权或处臵权,且车辆符合国家有关规定,能够依法办理转移手续。

  2、卖方保证向买方提供的相关资料真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成份,并按约定交付车辆及证件。

  3、买方应按照双方约定的时间和地点与卖方当面验收车辆及审验相关资料,并按照约定支付车款。

  4、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆转移手续。对转籍车辆,买方应确认车辆在转入地能办理转入手续。

  5、卖方承担和负责处理车辆交付前发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为;买方承担和负责处理车辆交付后发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为,双方另有约定的.除外。 第四条 违约责任

  1、卖方向买方提供的车辆信息不真实,买方有权终止合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。 2、卖方未按合同约定将本车及其相关凭证交付买方,买方有权终止合同,卖方应双倍返还定金。

  3、买方未按照合同约定支付本车价款的,卖方有权终止合同,并没收定金。

  4、因卖方原因致使车辆不能办理转移手续的,买方有权终止合同并要求卖方返还车款并承担一切损失。因买方原因致使车辆不能办理转移手续的,卖方有权终止合同并要求买方返还车款并承担一切损失。

  5、任何一方违反合同约定的,均应赔偿由此给对方造成的损失。

  第五条 争议解决方式本合同发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第 _ 种方式解决: 1、提交_________________仲裁委员会仲裁; 2、依法向_______________人民法院起诉。 第六条 合同生效

  本合同一式二份,买方一份,卖方一份,本合同在双方签字盖章后生效。

有关买卖合同模板集锦 篇9

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着公平自愿的原则,订立如下网吧买卖协议:

  1、甲方将位于宝镇居委号内的网吧出兑给乙方,经双方协商一致,出兑价款为壹拾肆万(140,000。00元)人民币,协议生效后乙方以现金形式一次性支付给甲方。

  2、甲方出兑的'网吧包括如下设备:液晶电脑17台、新椅子16把、网吧内的全部电脑桌、1台C电脑、光纤接入设备、游戏服务器1台、主机一台、24口路由、公安由、24口交换机、监控服务器1台、摄像头3个等设备。

  3、甲方一并转移给乙方的证照有:公安《电脑屋安全合格证》、《特行许可证》、《工商证》、《文化经营许可证》、《消防安全意见书》,以上相关证件,双方协议签订后同时交付给乙方。

  4、原甲方租赁的房屋乙方不在继续租赁,协议生效后乙方自行解决经营场所,但甲方须给乙方一个月的准备期限,期满后乙方交出房屋。

  5、甲方出兑网吧的相关证件,因客观原因暂时办理不了过户手续,须在年检时同时办理,年检过户时甲方须积极配合乙方的办理年检及过户手续,并提供相关证件。

  6、甲乙双方在未办理年检过户的手续之前,乙方继续使用甲方的名称从事经营活动,如遇行政机关检查工作,须甲方配合的甲方应给予配合。

  7、甲乙双方在履行协议时,如任何乙方不积极履行协议约定义务,发生违约行为,守约方有权请求另一方支付出对网吧价款30%的违约金,或请求解除协议,并请求违约方赔偿损失。

  8、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  9、未尽事宜,可订立补充协议。

  甲方:

  ________年____月____日

  乙方:

  ________年____月____日

有关买卖合同模板集锦 篇10

  买方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  卖方:____________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:____________职务:____________

  买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上,经充分协商签订本合同,双方同意按下述条款全面履行:

  第一条品名、规格、数量及单价

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  第二条合同总值

  第三条原产国别及制造厂商

  第四条装运港

  第五条目的港

  第六条装运期

  ________分运:

  ________转运:

  第七条包装

  所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋及长途陆路运输,防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸,以确保货物不致由上述原因受损,使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不善所致任何损失均由卖方负担。

  第八条唛头

  卖方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放”、“保持干燥”等字样及下列唛头:

  第九条保险

  在CIF条款下:

  由卖方出资按110%发票金额投保。

  在CFR条款下:装运后由买方投保。

  第十条付款条件

  1.买方在装运期前30天,通过________银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤消信用证,其金额为合同总值的____%,计____.该信用证在____银行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下,则按分运比例承付)。

  a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两份副本,注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸________运输公司。

  b.商业发票一式五份,注明合同号、信用证号和唛头。

  c.装箱单一式四份,注明每包装货物数量、毛重和净重。

  d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

  e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

  f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

  g.在CIF条款下

  1.全套按发票金额110%投保____的保险费。

  2.卖方在装运后10天内,须航空邮寄三套上述文件(f除外)一份寄给买方,两份寄目的'港____________运输公司。

  3.银行在收到合同中规定的、由双方签署的验收证明后,在____天内,承付合同金额的百分之________,金额为____.

  4.按本合同第15条和18条,规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

  5.所有发生在买方国境内的银行费用应由____方承担。所有发生在买方国境外的银行费用应由____方承担。

  第十一条装运条件

  1.卖方必须在装运前40天向买方通知预订的船只及其运输路线,供买方确认。

  2.卖方必须在装运前20天通知买方预计发货时间、合同号、发票金额、发运件数及每件的重量和尺码。

  3.卖方必须在装船完毕后48小时内,以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重、发票金额、船名和启运日期。

  4.如果任一单件货物的重量达到或超过吨,长米,宽米,卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸,注明详细的尺码和重量,以便买方安排内陆运输。

  5.在CFR条款下:如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行,以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失,由卖方承担。

  第十二条技术文件

  1.下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运:

  a.基础设计图。

  b.接线说明书、电路图、气/液压连图。

  c.易磨损件的制造图纸和说明书。

  d.零配件目录。

  e.安装、操作和维修说明书。

  2.此外,在签订合同60天内,卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条第1项中规定的技术文件,否则,买方有权拒开信用证或付货款。

  第十三条保质条款

  卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造、崭新、未曾使用,并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致,在货物正确安装、正常操作和维修情况下,卖方必须对合同货物的正常使用给予____天的保证期,此保证期从货物到达起开始计算。

  第十四条检验

  1.卖方/制造厂商必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量,签发质量证明书,证明所交货物与合同中有关条款规定相符,但此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据,卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量说明书内。

  2.在货物抵达目的地港之后,买方须申请____国商品检验局(以下称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验,并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符,除应由保险公司或船方负责者外,买方在货物抵达目的港后____天内有权拒收货物,向卖方索赔。

  3.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷,包括内在缺陷或使用不适当原材料,买方将安排商检局检验,并有权依据检验证书向卖方索赔。

有关买卖合同模板集锦 篇11

  甲方:

  乙方:

  日期:

  一、合作原则

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上,就甲方使用乙方某某系统的相关事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。

  二、合同内容

  1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备,费用合计为人民币: 元。合同签订后,首付合同总额的50%,金额为人民币:( );项目完工后付合同总额的40%,金额为人民币:( 元).剩余10%余款运行3个月后付清,金额为人民币:( 元).

  2、乙方为甲方提供某某软件系统,如甲方有新增功能、模块和系统升级需求,系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下,乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。

  三、合同双方的关系

  1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人,双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。

  2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。

  四、双方的权利和义务

  (一)、乙方的权利和义务:

  1、乙方严格按照合同规定的功能标准,提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。

  2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装,由此产生的费用乙方承担。

  3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内,对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障,进行免费维护。维护期内软件发生故障,乙方应接到通知24小时内予以解决;若一周内未修复,免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成,维护费用由甲方承担。免费服务期满后,双方另行协商签订服务协议。

  4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训,乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用,但同类内容培训累计培训12次,还需乙方继续培训时,甲方需追加一定的培训费用,费用核定每天为5300元。

  5、乙方在安装系统过程中,保证甲方原网络、设备、系统可以

  正常使用,同时不得对原有监控的使用和清晰度产生任何影响。因此产生的责任甲方有权利追究乙方责任,并要求其承担赔偿损失。

  6、项目建设竣工后,乙方应当提供给甲方某某软件系统整套使用安装光盘,内容与合同规定的标准提供。

  7、乙方对甲方使用的业务给予服务质量保证,严格执行国家有关规定。

  8、系统版权(本合同内提到的软件相关模块隶属于某某公司研发的《某某软件系统1.1》版本)甲方占10%,乙方占90%,涉及商业利益,双方另行协商约定。

  9、如乙方不能按时完成系统开发,应在合同约定完工日期前一周内,以书面形式(包括电子邮件和书面文字)向甲方提出延期的理由和申请,延期时间以甲方批准的时间为准,经甲方批准后方可执行。延期时间不得超过合作开发时间的一倍。若甲方不同意乙方的延期申请,则完工时间不予延长。如延期由甲方原因所致,乙方有权利延长工期,延期时间双方另行协商约定。

  10、甲方要求乙方所提供的任何文件都是无病毒,不得设臵任何恶意内容,一经发现,甲方有权利不支付乙方任何费用,因此造成的损失,甲方将追究乙方的法律责任。

  11、乙方保证对该系统开发所涉及的技术内容不侵犯任何第三方合法权益,本合同内所有软件项目技术内容均为合法获得,因系统开发和使用等产生的知识产权纠纷由乙方承担责任。

  12、乙方保证为甲方开发系统所购臵的设备、硬件、备件等均为质量合格产品,符合国家质量标准并合法获取。因乙方购买的设备、

  硬件、备件生产权属纠纷、知识产权纠纷均由乙方自行承担责任。

  13、乙方对甲方因许可软件及相关设备遗失、被盗、被错误使用或者擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任。

  (二)、甲方的权利和义务:

  1、甲方负责向乙方提供详细的地理信息采集点,并对信息采集 提供相关的'协调工作;

  2、甲方负责工程项目的整体协调工作,积极解决乙方施工过程中遇到的需协调问题(如管道、过路、入楼、网络基础信息等);

  3、双方软件系统在对接的过程中,甲方负责提供需要对接的软件接口。因甲方不能提供技术接口,而无法实现系统融接,因此产生的问题,乙方不成但相关责任。

  4、甲方为乙方维护管理工作的顺利开展提供支持;

  5、甲方保证对乙方所提供软件的安全和正常使用,应该提供符合软件正常运行的设备和环境(正常供电、通讯线路畅通、标准机房、电脑配臵、人员素质),如果由于设备和环境原因造成软件不能正常使用,乙方不承担因此产生的责任。

  6、甲方必须按合同约定的方式按时向乙方支付采购费,否则乙方有权利对甲方使用的业务进行关、停机处理,并对甲方所欠费用及滞纳金进行追缴,直至提起诉讼。

  7、甲方不得要求乙方无偿开发合同规定之外的软件功能。

  8、 甲方如有软件新功能开发需求,必须提交书面开发说明。

  9、 乙方同意授予、甲方同意接收对本合同的许可软件的非专有

  的、不可转让的使用许可,甲方应在规定的用户许可范围内使用许可软件。甲方自己使用,不得将许可软件向其他方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络转播或以其他形式供他人利用。甲方不得对许可软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从许可软件导出程序源代码的行为,或私自在许可软件的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件。甲方不得限制、破坏或者绕过许可软件附带的加密附件或乙方提供的其他确保许可软件正确使用的限制性措施。甲方不得将许可软件用于除甲方内部使用以外的其他目的,包括但不限于向第三方提供数据处理服务、应用服务、商业共享或其他软件共享安排。甲方不得除掉、掩盖或更改许可软件上有关许可软件著作或商标的标志。

  五、工程进度

  合同签订后5天内,通过系统调试使系统能成功运行。

  六、工程的验收

  1、乙方验收软件的标准以双方拟定的协议附件功能说明书作为通过的依据。

  2、 验收合格后,如甲方在使用过程中需要增加软件模块或者功能,乙方可根据改动情况酌情优惠收取模块增加开发与维护费用,基础模块(构建维护子系统)可以同步免费升级。

有关买卖合同模板集锦 篇12

  买方:

  住所地:

  法定代表人:职务:

  卖方:

  住所地:

  法定代表人:职务:

  本买卖合同由买方和卖方共同签订,买方同意买入和卖方同意售出以下商品,并遵照以下条款和条件执行。

  1、商品名称、数量、型号和价格:

  1.1商品名称:电梯.

  1.2商品数量、型号和单价:共部电梯,具体型号与单价见附件一《居住小区电梯统计表》.

  1.3合同总价:共部电梯,总价为¥(大写:人民币元整)(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。

  2、商品规格:

  2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》,如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时,以买方认定的施工图为准.

  2.2如经买方同意电梯规格变更,费用和交货期另议。

  3、制造者和部件原产国家:

  3.1本合同所指的全部电梯的制造商为。

  3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。

  4、包装:

  4.1卖方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装,使用长途公路或铁路运输,并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力,电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装,若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

  4.2在每个包装箱表面,应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上,在箱面上须标明重心和起重点,以便装卸和搬运。

  5、电梯设备的交货、货物保管:

  5.1交货方式以及地点:卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货,交货地点:。电梯设备的运输、装卸等费用,均由卖方负责。

  5.2交货期限:

  5.2.1本合同项下部电梯的交货,为分期交货。

  5.2.2本合同签订之后,卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于

  年月日之前交付买方,买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议.卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货(部电梯因属分期交货,具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起个工作日内予以书面确认,形成《住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行)。

  5.2.3若买方需要延迟收货,应提前天通知卖方,但延期不得超过天。

  5.3货物保管:买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后,由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间,货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前,将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

  5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

  6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收:

  6.1货到验收:在本合同第5.2.2款规定的交货时间内,在每一期设备到达交付地点后个工作日内,买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)。卖方必须保证货物与装箱清单

  数目、规格一致,若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时,应由卖方无条件补齐或调换.在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的,也不能排除卖方对此的保证责任。

  6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。

  6.3安装:货物经开箱验收合格后,由卖方指定的有资质的'、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

  6.4安装验收:在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报检,买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的,卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的,由此产生的买方损失由卖方承担。

  6.5有关开工申报,电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

  6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前,买方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由买方负责。同时,电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

  6.7电梯经验收合格并发放准运证后,买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。

  7、本合同总价款的支付方式:

  7.1本合同签

有关买卖合同模板集锦 篇13

  卖方(以下简称甲方): 身份证号码:

  买方(以下简称乙方): 身份证号码:

  经甲乙双方反复协商一致,就养鸡场的买卖事宜订立本合同,希甲、乙双方在履行合同的过程中共同遵守。

  一、甲方自愿将座落在 养鸡场地(房屋建筑面积 平方米。产权类型:;)出售给乙方。室内设施:水、电二通。乙方已对甲方所要出售的养鸡场做了充分了解,自愿购买该养鸡场。

  二、甲乙双方议定,上述房地产成交价格为人民币(大写) 元整,小写:元。乙方分两次付清给甲方:首付(元),小写: 元,第二次于________年____月付清尾款 元,大写:元整。

  三、甲方保证上述养鸡场产权属清楚,若发生与甲方有关的`产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。

  四、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决:其补充协议经甲乙双方签章后与本合同具有同等效力。

  五、纠纷解决方式:若甲乙双方在上述合同履行过程中,出现争议,甲乙双方到养鸡场所在地的房地产管理委员会申请仲裁或到当地人民法院提起诉讼。

  六、甲方应承担该养鸡场在交房前所产生的一切费用,之后由乙方负责。甲方应将该房屋内的一切设施无偿的交给乙方。

  七、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,上述合同双方签字盖手印生效,甲乙双方如期履行合同。本协议签字后养鸡场的产权归乙方所有。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  ________年____月____日________年____月____日

有关买卖合同模板集锦 篇14

  出卖人:*公司 (甲方) 合同编号:

  买受人:*公司 (乙方) 签订地点: 太原

  一:标的物 签订时间:2 0 1 2 年 1 月 4 日

  产品名称品种或者规格生产厂家计量 单位数量价款 单价(元/袋)总价(元)

  

  合计人民币金额(大写):捌万捌仟贰佰元整

  二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量符合国家食品卫生标准,必须是20xx年12月以后生产的新产品。

  三、 包装标准、包装物的提供:馒头5公斤纸盒包装。

  四、 交货日期及交货地点:乙方指定地点。

  五、 损耗物品数量或缺损部分由甲方10日内补齐。

  六、 运输方式及到站(港)和费用负担:运输费用由甲方负担。

  七、 验收标准、方法、地点及期限: 到货后由乙方进行抽样检查,检验标准达到合同约定单项物品质量要求,检验费和用品损失由甲方负责并与样品相符。

  八、 结算方式:甲方拿到乙方提供的提货小票,太原以外地区货到验收合格后,无质量问题及不良反映,甲方10日内付清全款,甲方向乙方开具正规发票。

  九、 违约责任:甲方逾期交货,每逾期一日应向买方支付总货款的5%的`违约金。

  十、 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 二 种方式解决;(只能选择一种)

  1、提交————————仲裁委员会仲裁;

  2、依法向太原大同临汾铁路运输法院起诉。

  十一 、本合同自 签订之日 起生效。

  十二、其他约定事项:

  出 卖 人

  出卖人(章): 营业执照号码:

  住所:

  法定代表人: 委托代理人

  电话: 传真:

  开户银行:

  帐号:

  税号: 邮政编码:买 受 人

  买受人(章): 营业执照号码:

  住所:

  法定代表人: 委托代理人

  电话: 传真:

  开户银行:

  帐号:

  税号: 邮政编码:

有关买卖合同模板集锦 篇15

  合同编号:

  甲方: (以下简称甲方) 身份证号:

  乙方: (以下简称乙方) 身份证号:

  一、乙方拥有木质船渔网捕捞许可证批准书功率 千瓦,船总 元整。

  二、甲方拥有渔网工具指标批准书功率 千瓦,实价人民币 元整。

  三、乙方拥有木质船指标批准书功率 千瓦,船总长 米,壹艘与甲方对换现有的渔网工具指标批准书功率千瓦,乙方补偿甲方差价 人民币。

  四、乙方如没有按合同定期付款,乙方向甲方所交定金全部取消。

  五、协议签订前甲、乙双方各自的债权、债务,由甲、乙双方个人自理,协议签订后具有法律效应,如有任何一方违约按国家合同法处理。

  六、未尽事宜必须由甲、乙双方共同负责解决,本协议一式三份,双方各执一份,渔业主管部门收执一份。

  甲方: 乙方: 签订日期:________年____月____日

有关买卖合同模板集锦 篇16

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定,经双方友好协商,签订本合同:

  第一条 货物名称、商标、型号、厂家、数量及单价

  第二条 履行期限:20xx年9月1日至20xx年9月1日。(注:第一次供货时间以甲方电话或书面通知为准)

  第三条 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:

  符合国家标准GB175-20xx《通用硅酸盐水泥》的所有要求,并且还要符合国家、行业、地方的相关标准、规范、条例等。其中部分指标为;进场验收标准稠度用水量不大于28%,胶砂流动度≥200mm,细度80μm方孔筛选余≤5%,比表面积在330-380m2/kg之间,P II 42.5R的28天强度不小于50Mpa,PO42.5R不小于48Mpa。

  第四条 交货方式:买卖合同1、乙方负责把水泥运输到指定料仓,运输费及卸船等一切费由乙方负担。

  2、甲方应提前小时将供货要求,供货数量以电话、传真的方式通知乙方,乙方在接到甲方通知后要求将水泥发运抵交货地点。

  3、甲方如用水泥量特别大时,甲方要提前36个小时通知乙方。乙方根据甲方要求;按质、按量、按时送到甲方仓库。运输过程中所发生的一切费用由乙方负责。

  4、乙方每次货到甲方搅拌站后应通知甲方材料员,由甲方材料员组织本公司试验室技术员进行进场抽检,并同时封存样品,检验人员按合同约定的质量标准抽检验收合格,由材料员及检验人员同时签名确认后方可卸货,否则,视乙方违约。乙方应确保本车或本船货物的质量一致,在卸货过程中发生质量异常,甲方有权要求乙方停止卸货,已卸下的货物,按第五条第1点处理。

  第五条 验收方式:

  1、甲方实验室(质检部门)应及时组织检验人员对乙方交付的水泥进行抽样检查,若检查结果不符合本合同约定的质量要求时,甲方有权作降价处理或直接无条件退货。如果双方对水泥抽样检查结果有异议时,由甲方所在地的质检部门进行鉴定,所需费用由责任方负责。

  2、甲方把水泥出厂检验报告及水泥合格证交给甲方材料员后,甲方材料员方可在乙方送货单上写明收货日期及收货数量,并签名确认。水泥的28天检验报告也在水泥发送至甲方之日起35天内补齐。

  第六条 计算方式:乙方必须提供磅码单,甲方也独立过磅,如双方的偏差超过3‰,甲方以最低数量的为最终收货数量。如乙方有异议,双方可到第三方公磅进行复称,复称费用由责任方负责。

  第七条 结算和支付方式:

  1、双方同意结算方式,依据双方签字确认的使用量,于每月2日对上个月的单,每月7-10日结账。

  2、甲方以银行承兑支付70%货款,现金付30%。

  第八条 风险条款:

  1、水泥毁损、灭失的风险,在水泥交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。

  2、因水泥质量不符合合同约定的.质量要求,甲方有权解除合同,并有权无条件退货,在此情况下,水泥毁损、灭失的风险由乙方承担。

  第九条 价格调整:

  合同执行期间,如遇市场的价格有波动,水泥厂应以书面调价函的形式通知甲方,经双方签字确认后,按新价格执行。否则,甲方视乙方违约,乙方已供应的货物按市场最低价结算,其中降价的差额部分,乙方应赔偿甲方双倍的违约金。

  第十条 违约责任

  1、甲方应为乙方提供卸货所需的现场条件,并予以配合。

  2、甲方根据需要,可随时对乙方交付的水泥进行抽样检查,乙方应积极配合,并提供便利条件。

  3、 乙方不能按时按量交付水泥,因乙方拖延供货致使甲方生产中断,应赔偿甲方因此而造成的所有经济损失。同时甲方保证按时付款,逾期之日起乙方将按拖欠货款数额0.8‰每日计收滞纳金,乙方并有权停止供货。

  4、乙方交付的水泥品种、规格、质量等若不符合本合同规定,甲方有权降价处理或直接退货。若延误甲方生产或造成混凝土质量问题,应赔偿甲方因此而造成的所有经济损失。

  5、因乙方原因造成的甲方的任何损失,乙方的法定代表人、全体股东及签约人对此承担连带赔偿责任。

  第十条 其它条款:①双方应当提供加盖公章的营业执照副本复印件(需核对原件),法定代表人证明书原件。授权委托书原件、签约人身份证复印(需核对原件)②乙方应当提供本合同水泥质量合格证书、质量符合国家标准一等品的各项指标证书。③乙方应当提供本保证本合同水泥没有被依法查封、扣押或抵押担保。乙方应保证对本合同水泥享有完全的所有权、使用权、处分权。

  第十一条 合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

  第十二条 本合同权利与义务为甲乙双方享有与承担,未经双方一致同意,任何一方不得将本合同的权利与义务转让予第三方。

  第十三条 争议解决的办法:本合同在履行过程中如有争议,双方应协商解决。协商不成时,依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第十四条 本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  签订时间:

  签订地点:

有关买卖合同模板集锦 篇17

  一、理论的准备:法律行为

  法律行为曾被视为“大陆法系民法中最辉煌的成就”,又被称为德国民法中的“最难理解的基本概念”。它最早由德国法学家胡果在1905年在其所著的《日耳曼普通法》一书中提出的,当时的意义仅为具有法律意义的适法行为,后由海瑟将其内涵扩大到一般性法律行为,于1863年首次出现在撒克逊民法立法中。萨维尼在《当代罗马法体系》中创立的法律行为体系至今仍堪称为经典。他是这样描述法律行为概念的:“行为人为创设其意欲的法律关系而从事的意思表示行为。”

  至今,学术界对法律行为是否都是具有合法性有争议。有些学者为了解决此矛盾,提出了一个上位概念:民事行为,指民事主体为了设立,变更或终止民事法律行为而实施的以意思表示为构成要素的行为。它包括准民事法律行为,无效民事行为,可变更可撤消的民事行为,效力未定的民事行为等。在立法上,我国沿袭了前苏联的观点,民事法律行为仅仅指合法行为。《民法通则》第54条明确规定了:“民事法律行为是公民或者法人设立,变更,终止民事权利和民事义务的合法行为。”

  二、有因行为与无因行为

  1、概念

  学理上,根据不同的标准将民事法律行为划分为不同的类型。以法律行为与原因的关系为标准,可以将其划分为有因行为和无因行为。

  梁慧星《民法总论》中的观点是,有因行为,指行为与其原因在法律上相互结合不可分离的法律行为;无因行为指行为与其原因可以分离的法律行为。

  梅仲协的《民法要义》对该对概念称谓是要因行为和非要因行为。要因行为云者,以原因为法律行为之要件之谓也;非要因行为则异是。在非要因行为,原因超然屹立于法律行为之外,不以原因之欠缺致法律行为之效力受其影响。

  江平的《民法学》中指出,有因民事行为指财产为给付的民事行为中,以给付原因为成立和有效要件的民事法律行为;无因民事法律行为是指以财产为给付标的的民事法律行为中,不以给付原因为成立和生效要件的民事法律行为。

  马骏驹,余延满的《民法原论》中的观点是:有因行为,是指财产给付行为中,以原因存在为必要,若其原因无效则行为亦无效的民事法律行为;无因行为,是指在财产给付行为中,不以原因的存在为必要,即使原因无效而其行为仍然有效的民事法律行为。 彭万林在《民法学》中指出,有因法律行为指给付原因与行为在法律上互相结合不可分离的法律行为,其特点是,给付原因是行为成立,有效的要件,即欠缺给付原因将影响法律行为的成立和生效;无因法律行为指给付原因与行为可以分离,独立的法律行为,其特点是,给付原因不是行为成立,有效的要件,即欠缺给付原因,不影响法律行为的效力。

  王泽鉴的《民法总则》中指出,法律行为以得否与其原因相分离,亦即是否以其原因要件,可分为要因行为(有因行为,原因行为)及不要因行为(无因行为)。要因行为,指法律行为与其原因不相分离,以其原因为要件的法律行为。不要因行为,指法律行为与其原因分离,不以其原因为要件的法律行为而言。进而,王泽鉴认为无因行为包括债权契约(买卖和消费借贷等);无因行为包括无因契约和无因单独行为(票据行为),无因契约包括处分契约(物权契约,债权让与)和债权契约(债务拘束,债务承认)。

  由上面的论述,我们可以看出,其实学者对这一对概念的含义并不存在多大的分歧,只是各自的表述不一。其内涵都是法律原因是否是法律行为的一个基本构成部分,即法律原因和其他要件共同组成一个法律行为成立,生效的支架。如果在有因行为中,抽离了法律原因,那么法律行为就丧失了一个要件,不得成立。无因行为,则反之。

  在此,我们必须弄清楚一个基本的概念,就是法律原因。法律原因在罗马法上被称为causa(原因),是指主体之间财产给付的目的。梅仲协先生说“法律上直接之目的,吾人均称之为法律行为之原因。”它与动机有所区别,法律原因是指直接的法律目的,为法律行为的内容,而动机不具有法律意义。梅迪库斯也指出了行为双方当事人通常所追求的其他目的,则不能作为有意义的法律原因,只有在例外情形,此类目的才能通过条件或交易基础学说,获得法律上的意义。在这里,梅迪库斯指的是将此类动机作为法律行为成就的条件。

  梅迪库斯关于无因性的观点较具特色,在这里,我将简要地论述一下。他认为绝大多数债务合同都是有因行为,而却大多数处分行为都是无因行为,他还举出了几种例外的情形,如负担行为也可以是无因的,处分行为的法律原因也可以是纯粹的原因约定,有些处分行为无须具备任何法律原因。他还将无因性分为外在的无因性和内在的无因性。外在的无因性指处分行为的效力不以该行为以外的存在的负担行为的效力为前提。内在的无因性,或称内容上的无因性,是指处分行为本身在内容上也是无目的的。

  2、分类的意义

  民事主体之间的财产流转行为一般情况下都存在给付原因,如赠与原因,负担原因或清偿原因等等。这是由民事行为的本质决定的。对有因行为而言,如果原因不存在,不可能,违反法律强制性或禁止性规定或者双方对原因认识不一致,都可以使法律行为归之无效。比如说甲已双方并不存在借贷关系,甲误以为自己欠了已1000圆钱,而作出了给付,此法律行为的原因不存在,给付行为是无效的,甲可以请求已返还1000圆。反之,就算民事主体为民事行为的原因不存在或欠缺等,仍然有效的民事行为即为无因行为。如甲已双方之间存在一个票据预约关系,甲承诺以已要求的方式和数额发行一票据,

  票据流通后,即使他们的预约行为存在瑕疵,票据的流通仍然有效。

  法律上为何要规定无因行为,我认为至少有三个方面的意义。第一,有利于准确地把握法律行为的性质,正确适用法律,以判别民事主体之间法律关系所处的状态。第二,也是最重要的意义,如梅仲协先生所说:“诚欲使一般社会上之交易,臻于安全而云尔。”即维护法律交往的方便性和安全性。如果我们假定,所有的法律行为都是有因行为的话,法律行为受到其他与之相关的法律行为的影响,原因关系就会在同一标的物上累计,权利行为无效的原因越多,交易方识别权利性质会相当困难,使后面的交易根本无法进行。为了切断原因关系瑕疵对后面交易的影响,法律就规定了无因行为。这使交易方只须关注此次交易的合法有效性,大大地便利了财产的流转。第三,有利于完善民事法律理论体系。虽然有因行为和无因行为,与负担行为和处分行为的分类有许多相似之处,但是,我们不能以后一种分类取代前一种,因为民事行为本来就具有多样复杂性,我们只有从不同的角度分析和探讨民事行为这个问题,民事法律理论的张力才能更大,维度也才能更宽广。

  三、物权行为的无因性

  1、历史沿革

  物权行为是指民事主体以物权的设立,变更或终止为目的的民事法律行为,包括双方行为和单方行为。双方的物权行为即为物权契约,是最主要的物权行为。实际上,物权行为制度早在罗马法中便已存在。例如罗马法上的交付(traditio)要求当事人一方以移转所有权的意思,移交物件于另一方,才能移转所有权。“在古典法和优士丁尼法中,对占有的转让可以通过某些隐蔽的和准精神方式加以完成,几乎是通过双方合意来宣布对所有权的转让”。但物权行为的概念最初由德国法学者萨维尼在他1840年出版的《现代罗马法体系》提出,他写道:“私法上契约,以各种不同制度或形态出现,甚为繁杂。首先使基于债之关系而成立之债权契约,其次是物权契约,并有广泛之适用。交付具有一切契约之特征,是一个真正之契约,一方面包括占有之现实交付,他方面包括移转所有权之意思表示。此项物权契约常被忽视,例如买卖契约,一般人只想到债权契约,但却忘记交付之中亦含有一项与契约完全分离,以移转所有权为目的之物权契约。”

  可见,萨维尼将物权行为与债权行为区分开来,进而提出了物权行为的无因性理论:“一个源于错误的交付也是完全有效的。”也就是说,在交易中,当事人承担交付标的物的义务与完成标的物所有权移转的行为是两个分别独立的行为,它们各自有独立的意思表示和成立方式,各有不同的法律效力。后来,德国在起草民法典时,将无因性理论适用到土地让与,动产让与及债权让与等法律行为中。

  关于物权行为各国立法存在肯定主义,否定主义和折中主义三种不同的立场。德国立法对物权行为持肯定立场,法国立法对物权行为持否定的'立场,瑞士立法对物权行为持折中主义立场。相应地,对于物权变动的原因的法律行为的效力,也有三种立法体例。

  一种为形式主义,认为物权的变动是债权合同的效果,在债权合同之外,不认为有直接引起物权变动的其他合同存在,而交付与登记不过是对抗第三人的条件而已;第二种为形式主义,认为债权合同仅发生以物权产生,变更和消灭为目的的债权,而物权变动效力的发生,直接以交付或登记为条件,即在债权合同之外还有以直接发生物权变动为目的的物权合同;第三种为折中主义,分别结合了意思主义和形式主义。

  2、我国关于物权行为的立法

  我国是否已采纳了物权行为,对于这个问题,仁智互见,歧义纷呈。学术界有两种基本对立的看法。一种认为我国承认物权行为,依《城市房地产管理法》第60条,第61条规定,不动产物权的设立或移转行为必须登记,而且行为自登记时起生效;动产物权的设立或移转必须移转占有,而且行为自交付时生效。我国海商法第9条规定:“船舶所有权的取得,转让和消灭,应向船舶管理登记机关登记,未经登记不得对抗第三人。”

  第二种观点认为,我国现行立法不承认物权行为。依《民法通则》第72条规定“按照合同或其他合法方式取得财产的,财产所有权从财产交付时起转移,法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”也就是说所有权移转是债权行为和其他合法方式的当然后果,是合同效力的体现,交付只是合同当事人履行合同义务的行为。《继承法》第2条也有规定,继承人从被继承人死亡时就取得被继承人遗产房屋的所有权,而不是继承人去房管部门进行变更登记后才取得所有权。

  我认为,我国没有采纳物权行为的概念。首先,从立法来看,现行中国民法和合同法中并没有出现"物权行为"或"物权合同"概念,至于民法通则及担保法有关条文的解释,也很难确证立法者在事实上承认物权行为的存在。第二,在司法实践中,如果当事人之间订立不动产买卖合同中,因具有欺诈、胁迫或违反法律法规等原因被法院确认无效或被撤销以后,即使不动产已交付、登记,也会宣布登记无效,这说明司法实践也没有采纳物权行为理论。

  3、物权行为无因性的思考

  物权行为面临着两难的选择。如果双方当事人履行买卖契约,一方将标的物转移,而另一方交付价款。但是如果买卖合同由于违反法律禁止性规定或公序良俗等而被宣布无效或做撤销以后,双方当事人可否请求对方返还已给付的标的物?根据物权行为无因性的原则,物权契约即使在债权契约无效的情况下,仍然产生法律后果。标的物的受让人仍能保留标的物之所有权,出卖人丧失所有权,出卖人不能基于物权的请求权要求返还原物。这时,对所有权人的救济只能基于不当得利债权的请求权要求返还。原所有权人丧失了所有权,而获得了债权。如果买受人宣告破产,则出卖人不能享有别除权,而只能作为普通债权人参与破产财产的分配;如果买受人将标的物出卖给第三人,则为有权处分,出卖人不能享有追及权,而只能请求买受人返还因转卖所得的价金。第三人直接取得标的物时,即使是出于恶意(即明知或应知买卖合同已被宣告无效或被撤销),也得取得标的物的所有权。如果买受人在标的物上设立担保物权,由于担保物权具有优先于普通债权的效力,出卖人不能请求返还标的物,只能向买受人请求赔偿。

  由此可以看出,物权性的无因性理论存在着明显的弊端。它“违背生活常情,与一般观念显未有符”,同时也违背了交易活动中的公平正义原则。我们这样分析一下,既然合同双方之间转让标的物的契约归于无效,那么他们之间的民事法律关系理应恢复到契约订立以前的状态之中,但是如果严格地遵守物权行为无因性的原则,民事主体之间的法律关系却被重塑,法律地位转换了,原买受人成为所有权人,而原所有权人却成为可以请求对方返还标的物的债权人。债权是没有优先性和排他性的,原所有权人的原权利就被降格了。这对所有权人非常不利。

  有鉴于此,在学术界,有些学者试图通过尽量强调物权行为与债权行为的联系,提出了物权行为无因性相对化理论。该理论共有三种:一是共同瑕疵说,该学说认为如果债权行为因为当事人欠缺能力,或因欺诈、错误、违法等原因而被宣告无效或被撤销,物权行为也因具有共同的瑕疵而因被宣告无效或被撤销。二是条件关联说,此说认为当事人可以依据其意思将物权行为的效力与债权行为的效力联系在一起。此种意思可以是明示,也可以是默示的,在很多情况下,可以解释当事人有默示意思。三是法律行为一体说,即将物权行为与债权行为统称为一个整体的法律行为,适用民法关于法律行为一部无效而导致整个法律行为无效的规定。因此,当债权契约无效时,物权契约也应该宣告无效。在实践中,物权行为无因性的发源地德国也通过了判例或解释缓和无因性原理。判例认为,在一定的前提条件下,附着于原因行为之瑕疵,会反射于物权契约,致使物权契约无效,此在原因行为之因欺诈为理由被撤消时亦然。移转所有权为目的之物权契约亦会受欺诈缔结的影响,可一起主张撤消。

  既然物权行为的独立和无因原则有如此多的缺陷,那么在否定物权行为时,我们会受到怎样的阻碍?此时,我们一定考虑到了善意第三人的利益。如果物权行为为有因行为,物权第一次变动的瑕疵将会被保留下来并传递下去,也就是说物权行为会受到以前在此物上所为的所有法律行为的影响,设想一下,会有很多人的利益处在不安全的状态。如上例,如果已已经将标的物卖与丙,亦或是已经经历了多次交付,如果我们否定无因性,甲在任何情况下都可要求返还所有物,交易的安全得不到保护,社会利益将受到更大的损失。因而,法律不可能要求交易方每次交易时,都必须考察物权的合法性。为了使财产在流动中更快地增殖和考虑交易的安全性,法律只有保护善意第三人的利益。必须强调的一点是,第三人是受到严格限制的。在日本,对第三人的限制存在三种理论,一是正当利益说,二是有效交易说;三是或者吃掉或者被吃掉说。

有关买卖合同模板集锦 篇18

  使用说明

  1.本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本,供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。

  2.本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。

  3.经双方当事人协商确定,可以对本示范文本的条款内容(包括选择内容、填写空格部分的内容)进行选择、修改、增补或删减。

  4.为更好地维护双方当事人的权益,签订合同时应当慎重,订立具体条款,需要约定的必须表述清楚,力求具体、严密。

  5.如果是非法定代表人签字,需要有法定代表人出具的授权委托书。

  合同编号:

  供方: 住所: 邮编:

  营业执照号码: 电话:

  法定代表人: 传真:

  需方: 住所: 邮编:

  营业执照号码: 电话:

  法定代表人: 传真:

  供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就原辅材料的采购事宜,订立本合同。

  第一条 产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额(含税价)、交货(时间)和地点 产品 商标 计量 单价 金额 交货 交货 规格 数量 名称或品牌 单位(元)

  (含税价) 时间 地点

  第二条 产品质量要求

  1.产品质量标准,按下列第项履行:

  1.1 按国家标准履行。

  1.2 按行业标准履行。

  1.3 按供需双方约定的质量要求履行,但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。

  2.保质期限:

  供方所提供的产品,保质期限不少于个月(自产品出厂之日起计算)。

  第三条 产品包装

  1.包装要求:

  在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。

  2.包装物由方提供,费用由方承担。

  3.包装物处理按下列第项执行。

  3.1 包装物不回收。

  3.2 包装物由供方回收。

  第四条 交提货方式 交提货方式,按下列第项履行。

  1.供方送货:产品运输由供方负责办理,供方送至 ,运费由供方承担。

  2.供方代办运输:供方根据双方约定的协议代办运输,运费由需方承担(代办运输协议另订附件)。

  3.需方自提:需方前往供方指定地点自行提货、自行运输。

  第五条 验收方法

  1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告,但若有下列情况之一,必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。

  1.1 供方首次向需方所销售的产品(不包括同品牌不同规格的产品);

  1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品(一个生产周期为月);

  1.3 供方所供产品,在生产制造时工艺及原辅材料(有较大)改变的;

  1.4 其他 。

  2.产品到达目的地后,需方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验,完成验收程序。如有质量问题,需方应在收货后天内书面通知供方,共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议,由(以)方所在地供需双方共同认可的.经计量认证的机构检验报告为准。

  3.需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。

  第六条 付款方式

  需方选择下述第种方式付款,并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。

  1.一次性付款方式:

  年月日支付全部货款,计人民币元,大写。

  2.分期付款方式:

  2.1 签署本合同时,支付货款全部的%,计人民币元,大写。

  2.2 年月日前支付货款全部的%, 计人民币元,大写。

  2.3 年月日前支付货款全部的%, 计人民币元,大写。

  3.预付款条款:。(如无此项请划去。)

  4.其他约定的付款方式:

  第七条 违约责任

  1.供方如未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的,供方应继续履行本合同。

  2.需方若未按第六条第2 款在规定时间内付款,须承担下列第 项违约责任。

  2.1 向供方支付违约金人民币元。

  2.2 自延期之日起至实际付款日止,按银行同期贷款利率向供方支付违约金。

  3.供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。

  4.需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的,需方应当承担由此所造成的相应的损失。

  第八条 不可抗力

  任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

  第九条 解决争议的方法

  1.供需双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成,选定下面 种方式解决:

  a、申请仲裁。

  b、依法起诉。

  2.双方选择仲裁方式的,约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁:

  a、上海仲裁委员会。

  b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。

  c、仲裁委员会。

  3.双方选择诉讼方式的,约定向下列其中之一的人民法院依法起诉:

  a、本合同签订地人民法院。

  b、供方住所地人民法院。

  c、需方住所地人民法院。

  d、交货地人民法院。

  e、人民法院。

  第十条 其他

  1.供方应向需方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)

  1.1 营业执照

  1.2 税务登记证

  1.3 卫生许可证(保健食品生产企业须符合gmp 要求)

  1.4 印刷许可证

  1.5 检疫证明

  1.6 产地证明

  1.7 每批产品的检验合格报告

  1.8 有关产品质量认证证书

  1.8.1 绿色食品认证书

  1.8.2 有机食品认证书

  1.8.3 产品质量标准文本

  1.8.4 保健食品批准证书

  1.8.5 危害分析与关键控制点认证书(haccp)

  1.8.6 质量安全认证书(qs)

  1.8.7 供需双方约定的其他

  2.需方应向供方提供如下文件的复印件,并承诺保证复印件与原件一致,否则应承担相应的法律责任:(选定的打√,不选的打×。)

  2.1 营业执照

  2.2 税务登记证

  2.3 组织机构代码证

  2.4 其他

  3.

  本合同有效期自年月日起至年月日止。

  合同履行期内,双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议;补充协议与合同具有同等效力。

  4.双方约定的其他条款。

  5.本合同一式两份,供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

  购货单位(需方):

  (公章)

  委托代理人:(签字)

  地址:

  开户银行:

  帐号:

  电话:

  合同签订地:

  供货单位(供方):

  (公章)

  委托代理人:(签字)

  地址:

  开户银行:

  帐号:

  电话:

有关买卖合同模板集锦 篇19

  烟花爆竹安全买卖合同合同编号:〔20〕号

  供货单位(章):

  购货单位(章):

  签订地点:

  签订时间:订货清单产品代码

  (同流向登记的产品代码)产品名称产品类别产品

  级别规格/型号计量

  单位箱含药量(千克)

  数 量单 价(元)

  金 额(元)合计人民币(大写):

  一、本合同按照《中华人民共和国合同法》等有关规定执行。买卖双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规的规定,依法经营,保障安全。

  二、产品质量标准及要求

  三、禁(限)用药物要求:

  四、产品包装标准及要求:

  五、提(交)货时间和地点:

  六、运输方式及费用负担:

  七、验收标准与方法:

  八、提出异议期限:

  九、结算方式及期限:

  十、产品安全与质量责任:

  十一、运输安全责任:

  十二、违约责任:

  十三、合同争议的.解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决(选择一种):

  1、双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院提起诉讼。

  十四、其他约定事项(可另附页):

  购货单位 ( 章 )单位名称许可证编号单位地址邮政编码法定代表人

  (签字)联系电话委托代理人

  (签字)联系电话电子邮箱电子邮箱开户银行账户

  供货单位 ( 章 )单位名称许可证编号单位地址邮政编码法定代表人

  (签字)联系电话委托代理人

  (签字)联系电话电子邮箱电子邮箱开户银行账户国家安全生产监督管理总局制定国家工商行政管理总局公安部二〇xx年七月

  有效期自年月日至年月日

有关买卖合同模板集锦 篇20

  甲方(出售方):

  乙方(购买方):

  根据合同法及相关法律的规定,甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈,经友好协商,达成如下协议:

  一、物品基本情况

  1、名称:

  2、品种:

  3、形态:

  4、工艺:

  5、品相:

  6、图饰:

  7、尺寸:_____*______*______MM左右,重约________g。

  8、外观造型:

  9、物品数量:

  10、成交价格(元)大写:

  二、付款方式

  乙方应于本协议签署后的________日内,自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名:________________________。

  三、交付和验收

  1、交付时间:甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。

  2、交付地点:________________。

  3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品,双方应于物品交付的同时进行验收,乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。

  四、质量保证

  乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准,如有质量问题,乙方须保证无条件退换,甲方也可解除合同,乙方全额退款。

  五、违约责任

  1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的,每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金,直至违约方实际履行义务之日止。

  2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的.,乙方有权拒绝接收物品,同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。

  六、其他约定

  1、因履行本协议发生争议的,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。

  2、本协议一式________份,甲乙双方各执________份,经双方签字后生效。

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。

  甲方:

  地址:

  企业注册号:

  联系方式:

  合同履行地:

  签约时间:________年________月________日

  乙方:

  地址:

  身份证号:

  联系方式:

  合同履行地:

  签约时间:________年________月________日

有关买卖合同模板集锦 篇21

  卖方(下称甲方):

  买方(下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守,存量房买卖合同。

  第一条 甲方所有房屋,座落于武汉市______区________,为______结构,建筑面积____平方米,用地面积____平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证____字第 ____号”,“土地使用权证”号为“____字第____号。房屋附属设施见附件。

  第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)____________元。

  第三条 本合同签订之日,乙方应付人民币(大写)______________给甲方,余款人民币(大写)____________在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方另行约定。

  第四条 甲方应在收到乙方全部房款________日内,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。

  第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的.____%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的______%向乙方支付违约金。

  第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费,并按全部房款的(转载自第一范文网,请保留此标记,合同范本《存量房买卖合同》。)____%向甲方支付违约金。

  第七条 甲、乙双方在本合同生效之日起三十日内,携带“房屋所有权证”种“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担,或由双方另行约定。

  第八条 因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。

  第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第十条 本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,可以委托武汉仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。

  第十一条 本合同自双方签字之日起生效。

  第十二条 本合同一式四份,双方各持一份,其他二份交由有关部门存栏。

  第十三条 补充协议、附件:

  1、

  2、

  3、

  4、

  5、

  立合同人:

  卖方(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  代理人(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  法定代表人(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  买方(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  代理人(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  代理人(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  法定代表人(签章):

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  签订时间: 年 月 日

有关买卖合同模板集锦 篇22

  甲方(买受人):

  姓名或名称:_____________________

  法定代表人:_____________________

  身份证号:_______________________

  住所地:_________________________

  联系电话:_______________________

  电子邮件:_______________________

  乙方(出卖人):

  姓名或名称:_____________________

  法定代表人:_____________________

  身份证号:_______________________

  住所地:_________________________

  联系电话:_______________________

  电子邮件:_______________________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经充分协商,订立本合同,条款如下:

  第一条 标的

  品名:_____________________;

  规格:_____________________;

  数量:_____________________;

  地点:_____________________;

  产地:_____________________;

  性质:_____________________;

  用途:_____________________。

  【随身法务提示:请根据实际情况填写相关信息】

  第二条 价款及付款

  1、货物单价为人民币__________元(大写:____________),总价款为人民币_____________元(大写:________________)。

  【随身法务提示:价款涉及税费的,应明确该报价为税前还是税后】

  2、价款支付采用以下第______种方式:

  (1)甲方于________年_____月_____日一次性支付;

  (2)价款共分_______支付,甲方于________年_____月_____日支付_________元;________年_____月_____日支付_________元;________年_____月_____日支付_________元。

  【随身法务提示:实际买卖合同的履行中,付款的时间与交货时间密切相关。双方可以根据实际交易需要,设置相应的付款阶段。】

  3、支付方式为:______________(现金支付、银行转账)

  乙方银行账号信息如下:

  开户银行:__________________________________

  开户人姓名:________________________________

  银行账号:__________________________________

  4、发票

  应甲方要求,乙方应提供合同约定金额的有效发票。

  第三条 交付

  交货时间:________年______月______日;

  交货地点:__________________________;

  交货方式:__________________________;

  运输费用:原则上运送费、包装费由_______负担;超过_________公里,超

  过部分,每公里加收运费____________元(大写:_____________)。

  【随身法务提示:13种交货方式:1、工厂交货;2、货交承运人;3、船边交货;4、船上交货;5、成本加运费;6、成本、保费加运费;7、运费付至;8、运费及保险费付至;9、边境交货;10、目的港交货;11、目的港码头交货;12、未完税交货;13、完税后交货。

  如交易简单的,可以只填写交货地点、时间、运输费用】

  第四条 技术指标和质量要求

  1、乙方交付的货物应当达到的质量要求为:________________

  (1)中国国家相关标准;

  (2)______国家相关标准

  (3)______(省、市)相关标准

  (4)其他____________

  2、甲方对乙方交付货物的技术要求如下:

  _____________________________________________________。

  【随身法务提示:如货物需要特殊的技术要求或技术要求较高,双方可以签订技术协议,并将其作为附件,作为合同的组成部分。】

  第五条 验收

  甲方应于收货当时验收标的物,若发现标的`物有瑕疵的,应拒绝签收,并通知乙方要求更换;

  甲方签收标的物后,乙方不再对标的物的瑕疵承担保证责任。

  第六条 质量保证

  1、质量保证期自甲方验收合格之日起________日。

  2、质量保证期内,货物发生质量问题,乙方负责_____________________(调换、维修等)。

  第七条 违约责任

  (1)标的物经验收不符合质量标准的,甲方有权要求退货,相关费用由乙方承担,并要求乙方支付赔偿金____________元(大写:_______________)。

  (2)乙方延迟交货的,每日应向甲方支付延迟部分价款___________%的滞纳金;乙方延期______日交付的,甲方有权解除合同。

  (3)甲方延迟支付价款的,每日应向乙方支付延迟部分价款_________%的滞纳金;甲方延迟_______日支付价款的,乙方有权推迟交货。

  (4)双方保证从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密;未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容;但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外;保密期限为________年。

  第八条 声明及保证

  (一)甲方:

  1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  (二)乙方:

  1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙

  方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第九条 不可抗力

  (1)本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等;

  (2)如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_______天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十条 争议解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第______种方式解决:

  (1)提交___________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向______________人民法院起诉。

  第十一条 其他约定事项

  ________________________________;

  ________________________________;

有关买卖合同模板集锦 篇23

  甲方:

  乙方:犬心犬意宠物店

  双方本着保护动物,爱惜、尊重生命的人道主义精神,以诚信、公平、合理之原则,经双方充分的平等协商,特订立本合同,双方共同遵守。

  一、购买时间: 年 月 日

  购买地点:成都市武侯区胜利村106号附6号

  二、购买时甲乙双方确认的该犬的状态:

  1、体重:

  2、食欲状况(是否良好)

  3、眼睛有无混浊物(无/有)

  4、鼻镜是否正常(正常/不正常)

  5、大便是否正常(正常/不正常)

  6、皮毛状况是否正常(正常/不正常)

  7、体温是否正常(正常/不正常)

  8、四肢关节运动是否正常(正常/不正常)

  9、其他特殊情况 :

  三、宠物在售出后十五日内出现传染性疾病“犬瘟热”“犬细小病毒”等相关致命传染病问题(注:须在大型宠物诊所,使用正规传染性疾病检测试纸

  板测定,或通过血液化验确认)乙方承担相应责任。宠物售出十五天直至以后,乙方不再承担上述宠物的任何责任。

  四、如果第三条所包含病情不能治愈,或造成宠物死亡,乙方承担以下责任:

  1、根据实际情况协商退款(基础退款50%)

  2、负责医疗,承担病犬治疗全部费用,或更换同等价格的.宠物。

  五、如果在15天内该犬有非第三条包括的病情,乙方负责提供免费治疗指导,推荐相关宠物医疗诊所,享受相应优惠。

  六、新购犬/猫注意事项:

  1、 遵照乙方告知喂养方式持续喂养,不得使宠物暴饮暴食,引发相应疾病; 2、6月龄以前,应尽量避免接触疾病高危环境,如野犬较多的户外草丛等

  3、宠物未完成免疫程序前,不得洗澡、不要随意喂食牛奶、减少接触户外环境

  4、如甲方不遵照注意事项进行喂养,一切后果自行承担。

  甲方签字:乙方签字:

  年 月 日 年 月 日

有关买卖合同模板集锦 篇24

  (一)出卖人的主要权利

  ①出卖人出卖属于其所有或有权处分的标的物。

  ②出卖具有知识产权的计算机软件、图纸等标的物的,出卖人仍拥有该标的物的知识产权,法律及当事人另有约定的除外。

  ③出卖人享有收取价款的权利。

  ④出卖人享有标的'物交付前产生的孳息。

  (二)出卖人的主要义务

  ①出卖人应当按照约定的期限、地点、方式交付标的物。

  ②出卖人应按照约定或交易习惯向买受人交付提取标的物的单证以及单证以外的有关资料。

  ③出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。

  ④出卖人按约定的质量标准交付标的物,在交接标的物前应当提供据以检验的必要技术资料。

  ⑤出卖人对标的物负有包装义务。

  ⑥出卖人承担标的物交付前的毁损、灭失的风险,但法律另有规定或当事人另有约定的除外。

有关买卖合同模板集锦 篇25

  出卖人:淮安市博隆防水材料有限公司 合同编号:

  买受人:

  签订地点:

  签订时间: 年 月 日

  第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

  标 的 名 称

  牌 号商 标

  规 格型 号

  生 产厂 家

  计 量单 位

  数 量

  单 价

  金额

  交(提)货时间及数量

  合计

  合计人民币金额(大写)

  第二条 质量标准:符合 标准。

  第三条 出卖人对质量负责的条件及期限:交付产品按 标准检验,有异议在30日提出有效。

  第四条 包装物的'供应与回收:包装物由出卖人提供,不回收。

  第五条 随机的必备品及供应办法:

  第六条 合理损耗标准及计算方法:

  第七条 标的物所有权自标的物交付 时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。

  第八条 交(提)货方式、地点:

  第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担:

  第十条 检验标准、方法、地点及期限:按 标准检验。

  第十一条成套设备的安装与调试:

  第十二条结算方式、时间及地点:

  第十三条担保方式(也可另立担保合同):

  第十四条本合同解除的条件:

  第十五条违约责任:

  第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第 种方式解决,

  (一) 提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁

  (二) 依法向人民法院起诉。

  第十七条本合同自 依法成立时生效。

  第十八条其他约定事项: 。

  出卖人

  出卖人(章):淮安市博隆防水材料有限公司

  住 所:淮安市西安路十八号

  法定代表人:邢光仁

  居民身份证代码:

  委托代管人:

  电 话:

  开户银行:

  账户:

  邮政编码:223001

  买受人

  买受人(章):

  住 所:

  法定代表人:

  居民身份证代码:

  委托代管人:

  电 话:

  开户银行:

  帐 号:

  邮政编码:

  鉴(公)证意见:

  签(公)证机关(章)

  经办人:

  年 月 日

  有效日期: 年 月 日 至 年 月 日

有关买卖合同模板集锦 篇26

  出卖人: 合同登记编号:

  买受人: 签订地点:

  签订时间: 年 月 日

  一、标的、数量、价款及交(提)货时间:

  标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价

  (万元) 金额

  (万元) 交(提)货

  时间 数量

  合计人民币金额(大写):

  二、质量标准:

  三、出卖人对质量负责的条件及期限:

  四、包装标准、包装物的`供应与回收:

  五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法:

  六、合理损耗标准及计算方法:

  七、标的物所有权自交货时发生转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。

  八、交(提)货方式、地点:

  九、运输方式及到站(港)和费用负担:

  十、检验标准、方法、地点及期限:

  十一、成套设备的安装、调试:

  十二、结算方式、时间、地点:

  十三、本合同解除条件:

  十四、违约责任:

  十五、合同争议的解决方式:。

  十六、本合同自 起生效。

  十七、其它约定事项:

  出 卖 人

  出卖人(章):

  住 所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  经 办 人:

  电话:

  地址及邮编:

  户 名:

  开 户 行:

  账 号:

  税 号:

  日期: 买 受 人

  买受人(章):

  住 所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  经 办 人:

  电 话:

  地址及邮编:

  邮编:

  户 名:

  开 户 行:

  账 号:

  税 号:

  日期: 鉴(公)证意见:

  鉴(公)证机关(章)

  经办人:

  年 月 日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/15 22:54:50