标题 | 买卖合同 |
范文 | 买卖合同(通用33篇) 买卖合同 篇1单位名称:合同编号: 签订地点: 购买人: 签订日期: 年 月 日 买卖双方协商,一致同意订立如下条款: 第三条 检验标准、方法、地点及期限:出卖人代运交付的产品 规格、型号、数量及完好程度,由买卖人在收货时按发货明细表验收。若有异议,应于收获当日电话通知出卖人,并在发货通知单上填写清楚。 第四条 随即的必备配件工具数量及供应办法:随货到现场,依照产品随机明细表现场点数验收。 第五条 标的物所的权自买受人付清全部货款时转移,但买受人未履行支付全部价款的,标的物仍属于出卖人所有。 第六条 交货地点: ,交货期限:第七条 运输方式: ,运费负担: 第八条 出卖人对产品质量负责的条件及期限:自买方收到产品第二日起,产品质量保修期六个月或 (易损件、电器件 除外):在保修期内出现质量问题由出卖人负责修复。因买受人造成的事故修理所产生的费用由买受人承担,出卖人对产品实行终身服务(并合理收费)。 第九条 (1)出卖人应提供砼基础的图纸(图纸必须有出卖方专业技术人员签字),买受方应严格按出卖方提供的'图纸和专业 技术要求,制作砼基础,并承担相关费用。 (2)出卖人负责卸车费用,买受人应负责协助卸车。 第十条成套设备的安装与调试: 第十一条 结算方式、时间:合同签订首付货款总金额 即:货到指定地点后,付款总金额 ,即: 付款卸货:安装调试完毕经质检部门验收合格后三日内付款至总金额的即: 余下总货款即: 作为质量保证金,六个月内付清。 第十二条 违约责任,逾期付款每日处总合同款1%滞纳金,逾期交货每日处总合同款1%滞纳金。 第十三条 解决纠纷的方式:双方应首先协商解决,协商不成,可向人民法院提起诉讼;以出卖人所在地为诉讼管辖地。 第十四条 本合同一式三份,双方各执一份,备份具有同等效力。 第十五条 本合同自 起生效。 第十六条 其它约定事项: 买卖合同 篇2卖方(以下简称甲方):_________________________________________ 买方(以下简称乙方):_________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守,工业厂房买卖合同。 一、 基本情况: 1、 乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层,厂房建筑面积_____________平方米,并配套场地______________平方米,按房产证为准。 2、 土地使用权限为_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,实际年限按产权证。 3、 厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。 二、 厂房价格及其它费用: 1、 厂房价格每平方米人民币______________________元(大写),总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。 2、 土地使用税费按国家有关规定由_______方每年支付给有关部门。 3、 乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。 三、 付款方式、期限及交房期: 1、 厂房总价分二次付清,签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。 (1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用,同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写); (2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清,在办理中产生的契税由乙方负责。 2、 以上付款以转帐或现金方式支付均可,逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍,如乙方逾期超过三个月不付款,甲方有权终止合同,并要求乙方赔偿违约金给甲方,违约金按厂房和土地总价的`10%计;若甲方不能办理土地、房产二证,或将土地、厂房抵押给任何第三方,则售房合同无效,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金,合同范本《工业厂房买卖合同》。 四、 其他规定: 1、 甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续,在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。 2、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。 3、 厂房内土地属批租,厂区内按现有的设施配套使用给乙方,未经有关部门同意,不得擅自搭建简易棚及房屋,甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。 4、 乙方所购房屋不得拆除,不得在其中举办高污染、高用电量的项目。 5、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。 6、 乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请,甲方予以协助办理,增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。 7、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。 8、 甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该厂房,甲方无权干涉。 9、 本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。 五、 本合同主体及责任: 1、 甲方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________ 2、 乙方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________ (甲、乙双方所系法定代表人,具有连带及担保责任) 六、 本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、乙双方和执一份,房产管理局和公证处各执一份。 甲方: 乙方: 代表( 签名盖章): 代表( 签名盖章): 电话: 电话: 签约日期: 年 月 日 签约地址: 买卖合同 篇3原告:张丰,男,38岁,汉族,无业,住山西省长子县凤凰村。 被告:崔南,男,36岁,汉族,长子县煤矿设备厂工人,住山西省长子县城关镇南环路1号。 原告张奉诉被告崔南车辆买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法由审判员刘若独任审判,公开开庭进行了审理。原告张丰、被告崔南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张丰诉称,20xx年4月12日原告与被告签订了购车协议,但是被告明知自己不享有该车产权,却以产权人名义与原告签订购车协议,违反了我国合同法的有关规定,致使原告蒙受了重大损失,故原告诉至法院,请求法院宣布该购车协议无效,并判令被告返还原告购车款人民币十一万元、赔偿由此而造成的经济损失,承担本案诉讼费用。 被告崔南辩称,当时觉得属于企业内部承包性质,被告有权将该车卖给原告,故被告不同意返还购车款,请求法院驳回原告的诉讼请求。 经审理查明,20xx年4月12日,原告与被告签订了《购车协议》一份,该协议写明“兹有被告拥有产权的杨子中巴长途客车一辆(车牌号为晋B-95950),欲转让给原告”。协议规定车价为人民币十二万一千元整,被告保证该车产权过户前所有手续、证件齐全,真实有效,过户费用三千元由原告负担,为保证该车的顺利过户,被告同意原告预留过户抵押金人民币一万一千元的要求,过户之后退还被告。协议签订后,原告当即交给被告车款人民币十一万元,被告给原告写了车款收条,并且将有关机动车行车证等证件交给了原告。之后,虽然原告曾多次催促被告一起去有关部门办理该车过户手续,但被告一直以种种借口不肯一同前往,后经向有关部门询问,原告才得知该车的车主不是被告,而是长子公路客运公司。原告为了证明自己的主张,原告向法院提交了以下证据: (1)原告与被告签订的《购车协议》一份。 (2)××部门出具的晋B-95950汽车产权证明一份。 (3)被告写给原告的人民币十一万元购车款收条一张。 本院经审理认为,原告与被告车辆买卖合同中所指晋B-95950面包车车主为长子公路客运公司并非被告,被告并不享有该车产权,不具备该车的.处分权利;被告在合同中隐瞒车辆真实情况,致使原告在不了解真实情况的前提下与被告签订了购车协议,原告与被告所签《购车协议》应该视为无效合同。原告要求被告返还购车款及赔偿经济损失的要求应予支持,对被告的答辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十八条规定,判决如下: 一、该合同无效、被告于本判决生效后十日内返还原告购车款十一万元并按人民银行同期存款利率赔偿原告自20xx年4月12日至本判决生效之目的利息损失。 二、案件受理费人民币三千六百七十元由被告负担,该款因原告已预交,被告于本判决生效后十日内直接支付原告。 如不服本判决,可在接到判决书之日起15日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山西省长治市中级人民法院 审判长:刘若 20__年八月二十二日 本件与原本核对无异 书记员:李兆兰 买卖合同 篇4供方:_____________ 需方:_____________ 产品名称:_____________计量单位:_____________签订地点:_____________合同编号:_____________ 生产厂:_____________牌号商标:_____________ 规格型号 数量 单价(元) 总金额(元) 交(提)货时间 备注 合计 合计人民币金额(大写): 1.本合同按《民法典》、《工矿产品购销合同条例》、《中华人民共和国爆炸物品管理条例》及有关民爆器材管理规定执行。 5.验收标准、方法及提出异议期限: 6.结算方式及期限: 7.包装标准、包装物的供应与回收费用负担: 2.质量要求、质量标准: 8.违约责任: 3.交(提)货地点、方式: 9.解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 4.运输方式及到达站(港) 10.其他约定事项: 供方 单位名称(章):_____________ 单位地址:_____________ 法定代表人电话:_____________ 开户银行:_____________ 帐号:_____________ 编码:_____________ 发货单位:_____________ 需方 单位名称(章):_____________ 单位地址:_____________ 法定代表人电话:_____________ 开户银行:_____________ 帐号:_____________ 编码:_____________ 发货单位:_____________ 物资主管部门签证意见:_____________ 签证部门(章) (签证不收费) 鉴(公)证意见:_____________ 经办人:_____________ 鉴(公)证机关(章) :_____________ _____________年_____________月_____________日 买卖合同 篇5合同登记编号: 买受方:(甲方) 名 称: 地 址: 电 话: 开户行: 帐 号: 卖受方:(乙方) 名 称: 地 址: 电 话: 帐 号: 签订日期: 签订地点: 根据《民法典》及国家知识产权有关部门规定,就甲方向乙方 计算机管理系统一事,经双方友好协商一致,达成以下合同: 一. 合同内容 乙方向甲方提供以下软件:(相应模块) 二. 甲方的权利和义务 1. 甲方向乙方提供所需软件的相关需求。 2. 甲方有权要求乙方按照相关需求,在双方约定的时间内,完成合同书中规定的内容。 3. 甲方有权对乙方实施的过程(包括项目进展中的各个环节)进行监督,并给出相应的意见和建议,乙方应予积极的配合修正和改变。 4. 甲方应负责采取一定措施,保证本单位各部门密切配合项目的实施工作顺利进行。 5. 甲方须指定一名高级管理人员,负责整个项目的协调及实施工作。 6. 甲方须指定最少一名系统管理员(电脑专业中专以上),由乙方负责培训,并自始至终参加整个项目的实施和培训过程。 7. 甲方须提供培训场地,安排受培训人员(每功能至少保证两人),与乙方共同建立培训网络、确定培训日期,所有电脑操作人员上岗前须通过乙方的考核。 8. 甲方系统环境现状符合乙方软件稳定、正常运行,甲方服务器系统安装20系统,站点端安装98或20系统,网络现正常运行。 9. 甲方按照乙方软件具体书面要求,完成数据编码工作并进行录入,配合完成系统的安装调试工作。 10. 甲方须配备和能直拨总部的直线分机电话,或者提供ee网络环境,便于乙方对系统进行远程维护。 1. 由于软件实施的特殊性,甲方应解决乙方人员在甲方工作期间(包括将来售后期间)的工作场地和食宿。 2. 对于本合同所涉及的接口(如电话等),甲方须积极与相关厂家进行协调,并在项目实施前或实施中提供准确、必要的技术参数,如未在上述期间内提供,工期可相应顺延。 三. 乙方的权利和义务 1. 乙方应对软件系统的实用性、可靠性和完善性负责。 2. 乙方应根据软件的详细功能书,在双方约定的时间内,完成合同书规定的内容。 3. 乙方应满足甲方对软件提出的合理要求,并对现有软件不能满足的事项进行耐心解释。对有可能影响进度的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商后再确定是否延期和延期的具体时间。 4. 乙方应负责本软件的安装、调试工作,负责培训甲方的电脑管理和使用人员,使甲方在项目验收后有能力使用、维护和管理。 5. 乙方有义务协助甲方制定并推行使用计算机管理的各项规章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供业务单据、报表的样本。 6. 乙方有权对售出的给甲方的软件使用,提出自己成熟的合理化意见和建议,但甲方是否更改最终以甲方意见为准。 7. 双方合作期间,乙方对甲方提供的口头、文字及所有相关资料,特别是甲方的经营数据,未经甲方许可,不得以任何方式泄露给第三方。 8. 乙方对甲方提供的文字及相关资料只用于本项目的实施,但对该内容所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。 9. 乙方在收到甲方《进场日期确认函》后,应按时派工程师到用户现场,进行系统安装、调试、培训和开通工作, 并和甲方及系统集成方相互配合,以确保系统一次性全面开通。 10. 在系统试运行的前7天内,乙方工程师应24小时在现场指导,随时监控和确保系统的正常运行。 1. 自系统第一个模块试运行之日起,乙方提供________年的系统维护工作。内容包括:每天24小时远程维护;定期地到现场回访,察看及改善整个系统的运行情况。 2. 在________年的维护期内,乙方应对甲方所使用的软件进行升级。维护范围仅限于乙方编制的软件。如果由于甲方的需求有原则性的变动而需对软件进行修改不在维护的范围之内,如甲方确有需要,双方需另签订合同。 四. 项目的实施 为了高质量的系统实施,确保软件一次性开通成功,双方须紧密配合,遵守以下实施步骤: 1. 合同生效后,甲方配合乙方填写《工程环境及进场计划表》与乙方;乙方提供软件系统安装的基本资料,如《电脑系统实施进度计划表》、《系统需提供的初始数据》等,便于甲方尽早做好准备工作; 2. 在系统试运行前1个月,甲方向乙方发预进场通知书,并准备软件运行的环境。乙方确定实施项目组及项目实施人员,并与甲方协商确定工程实施计划。 3. 在软件运行环境准备完毕(布线可在实际试运行前完成),甲方书面向乙方发送最终《进场日期确认函》。 4. 乙方实施工程师进场时,须带上安装光盘等相关资料,到用户现场进行安装、调试工作。 5. 乙方按照《系统培训提纲》进行应用软件系统的操作培训,要求每一模块至少有2人能熟练操作,并填好《培训签到表》,如有可能请用户填写《培训签名详表》。在培训结束前对每一位操作员进行考核。 6. 培训期间在相关条件成熟的情况下,乙方根据用户需求完成对系统参数的设置、各种接口的调试及账单的设置,协助用户录入相关数据,保证运行的各项初始数据在试运行前准备就绪。 7. 在系统培训完毕、试运行前,由项目负责人安排一次协调会,要求相关部门主管以上领导参加,及时了解用户对软件的实际需求。 8. 系统试运行时,乙方人员与用户紧密合作,主动跟班,及时解决问题并纠正错误,协助用户核对各种报表等。 9. 系统跟班结束前三天,乙方向各使用部门发放《系统各模块验收表》,要求用户各部门在2个工作日内出具初次验收意见,并由乙方对用户新提出的或尚未解决的问题进行解答或修改,并请用户签字确认。 10. 项目基本结束前,甲方应做好系统的备份工作并确保远程维护的正常开通。乙方提交软件使用说明书、软件备份等资料,并经用户签收。 1. 在维护期内,由乙方公司向用户发送《告用户书》及《工程质量调查表》,以对工程完成情况及工程质量进行监督和跟踪。甲方在使用期间发现乙方软件存在的问题,乙方应在接甲方通知后两个工作日内给予维护。 2. 在________年的维护期内,甲方应出具最终的系统书面验收报告,否则按照甲方验收合格对待。因用户原因未能使用或未能全部使用的模块、功能,也以甲方验收合格对待。 五. 软件版权的保护 1. 本合同所涉及的应用软件(包括程序、技术资料、使用手册、系统结构)的所有权属于乙方,受《计算机软件保护条例》的保护。甲方付清应付乙方的全部款项后,正式享有软件使用权。未经乙方许可,甲方不得以任何方式向第三者透露、转让或出售本软件。 2. 乙方应保证提供经国家认可的正版软件,且功能无任何限制,且保证合法拥有该软件的知识产权,因知识产权问题给甲方造成的损失,由乙方承担。 3. 除非本合同指明,乙方不提供其它的任何系统软件。 六. 合同金额及付款方式 甲方向乙方支付合同总金额为人民币 。 1. 合同生效后七个工作日内,甲方支付总款 % 预付款共 元. 2. 软件安装、调试和培训完成,正式上线使用无异状 天后付总款 %共 (元)。 3. 剩余总款的 %共( 元)在软件正式使用无异状 个月后付清. 七. 施工期要求 乙方保证在甲方正常施工条件下,在11个工作日内完成安装培训和系统切换工作。 八. 违约、违约责任及争议解决 1. 任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方代表协商终止合同有关事宜。 2. 如软件正常使用60天后,甲方未付款,乙方有权终止甲方使用的乙方软件,一切责任由甲方负责,在甲方付完全部款项之后,乙方无权终止甲方使用的乙方软件,如有此情况,一切后果由乙方负责,甲方有权要求赔偿。 3. 由于战争、地震、火灾、水灾等不可抗拒的因素而导致合同不能正常履行,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。 4. 如项目由于乙方原因导致延期,乙方应偿付逾期违约金,按本合同总金额的1%每天计算。 5. 如由于甲方原因导致延期,或某些软件模块没有使用,甲方仍须在合同的最后付款日付清相应款项。如甲方延期付款,须另加应付款项的1%每天的费用作为乙方的补偿。并且乙方在收到相应款项前,有权暂停一切服务,且暂停服务时间也计算在有效服务期内。 6. 合同履行中如出现未包括的问题,或合同内容出现争议、修改,双方本着友好、积极、合作的态度,进行协商解决并签订补充协议或备忘录。如协商不成,则按《民法典》及相关法律的有关规定执行。 九.合同生效及其它 本合同经双方签字并盖章后生效。本合同附件与本合同具备同等法律效力 2. 本合同一式两份,双方各存一份,具有同等法律效力。 3. 双方履行完各自的业务后,本合同自行终止,但有关双方机密及版权的条款内容继续有效。 甲方单位: 乙方单位: 代 表: 代 表: ____日 期:____日 期 买卖合同 篇6卖方(以下简称甲方):___________________ 地址:___________________________________ 法定代表人:____________________________ 买方(以下简称乙方):___________________ 地址:___________________________________ 法定代表人:____________________________ 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买____________达成如下协议。 第一条本合同的标的物为___________________________________________ 第二条甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币_____________________元(小写:_______万元)整。 第三条交付期限 甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该__________________交付给乙方。 第四条该合同生效后,甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记,完成交易标的物的产权转移登记手续。 第五条在登记主管机关核准转移登记申请以前,有关交易标的物的产权瑕所引起的风险、责任仍由甲方承担;自行政机关机关核准转移登记申请后,有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。 第六条自行政机关核准转移登记申请之日起____个工作日内,甲方将交易标的物按现状移交给乙方。 第七条该合同的生效条件 如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款,则该买卖合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款,则该买卖合同不生效。 第八条本合同一式_____份,甲方、乙方各_____份,其余由双方持送有关部门。 甲方:_____________________乙方:_____________________ 法定代表人:______________法定代表人:______________ 签订日期:_____________________ 签订地点:_____________________ 买卖合同 篇7问题的提起:被誉为中国首例信息侵权案的中国经济信息社诉中国科学技术信息研究所侵犯信息著作权纠纷案,已经北京市海淀区人民法院在被告缺席的情况下,作出一审判决。法院判定被告中国科学技术信息研究所对中国经济信息社发布的新华社信息构成著作权侵权。法院认定,新华社国内外记者所采写、编辑和分析加工整理的信息属于著作权的保护范围,原告系新华社所属的经济信息事业经营单位,被新华社授权经营其国内外记者采编的经济信息。被告内部不具有独立法人资格的职能部门“科技成果推广中心”在其信息服务网站页面上提供的部分经贸信息(数据)系新华社版权所有的信息,侵犯了原告的著作权。被告对原告所述事实供认不讳,但表示,其所属信息服务网站上提供的新华社信息,是从北京鸿讯信息咨询公司购得,在其采购协议书中,鸿讯公司称拥有其所提供信息的版权,鸿讯公司转买新华社信息与被告无关,因此原告应当起诉鸿讯公司,其不应任何法律责任。 笔者认为,一审法院作出此判决应基于两个理由:一是原告为合法权利人,二是受让人在购买该知识产权是没有尽到合理审查的义务。不过令我们深思的是,如何确定受让人承担责任的归责原则,如何认定受让人是否尽到合理审查的义务。在没有查清相关基本事实之前,一审法院作出这样的判决将会引起一系列的法律纠纷,相关当事人将被迫陷于讼累。 首先,没有出让人鸿讯公司参与到本案审理中来,法院无法查清案件基本事实。对于原告提出的证明原告是该项知识产权权利人的证据,作为本案被告的受让人自己是无法提供证据来反驳的。既然受让人无法应诉,所以干脆不应诉。即使受让人应诉,其还得请出让人协助提供证据,但是出让人凭什么要帮助受让人打官司呢? 其次,法院判定受让人败诉后,如果受让人的确是受了冤枉,为保护自己的合法权益,受让人将被迫以这份生效的法律判决书和从原告获取的证据作为其证据,以采购协议书为依据起诉出让人。由此,将导致第二个诉讼产生。不仅如此,该案件受理法院将不得不面对前一份法院判决书作出法律评判。如出让人举证证明其的确是合法的权利人,受让人前一诉讼败诉的原因在于其举证不力,在这种情况下,受让人不得不再次面临败诉。 第三.如受让人在第二个案件中败诉,说明前一份判决是错误的,或者讲有新的证据证明前一份判决是错误的。如果这种情况出现,受让人是否还需要利用从出让人处获取的新证据,通过司法途径(审判监督程序或者其他)来纠正前一份司法判决呢? 显然,出现这样滑稽现象的原因不仅在于当事人在诉讼程序上应对不力,本质原因是我国缺乏相关法律制度和相关诉讼程序的法律规定。随着网络技术和网络贸易的发展,相关纠纷出现的机率大大增加,如不从法律层面上解决问题,会增加从事网络交易的成本和风险,笔者认为,我国应当加强和健全知识产权交易的.相关立法,以减少交易的成本和保证交易的安全。而在实体法或在程序法上确立权利瑕疵担保制度是解决问题的关键。 不仅上述著作权许可使用合同,其他有关知识产权交易的合同如著作权转让合同,专利实施许可合同、专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同等技术转让合同的当事人均可能面临相同的法律地位。即某一受让人因知识产权许可合同取得了某项知识产权的使用权,受让人却遭遇到其他权利人的侵权诉讼,在这种情况下,受让人应如何应对,法律又如何确定案件相关方的法律地位和法律责任。 一.在法律上设立权利瑕疵担保制度的必要性。 由于我国没有从实体法和程序法上确立权利瑕疵担保制度,使得相关案件在诉讼时无法可依,特别是知识产权的受让人将被迫陷入无所适从的尴尬境地。以本案为例,原告以该项知识产权的权利人身份起诉该被告(从出让人处受让该知识产权)侵权,受让人以其与出让人之间的采购协议作为抗辩。如果说,原告的起诉是依法有据的,那么从道理上讲被告的抗辩理由也是合理的。由于被告的抗辩不直接针对原告的证据,根据合同只能约束合同当事人,不得对抗合同以外的人这一合同法基本原则。法院有权判定被告败诉,并承担侵权的民事法律责任。为维护自己的合法权益,被告只得依据采购协议再去起诉出让人,这时候,出让人可能会拿出一系列的证据证明其是合法的权利人,受让人可能再次败诉。面临这样的法律地位,受让人怎么办?是咽下该苦果,还是把诉讼进行到底? 一审法院作出上述判决,从法律层面上增加了受让人在受让某项知识产权时进行审查的责任。为了避免类似事件发生,其他商家在准备购买某项知识产权时,不得不把工作作在前头。受让方必须要求出让方提供其为合法权利人的证明文件,还得进行相关调查,以查明真正的权利人。不仅如此,从某种层面上讲,受让人即便是尽了合理审查的义务,还是无法辩明真正的权利人,只要受让人受让的知识产权侵犯了其他权利人的合法权益,法律就推定受让人没有尽到合理审查的义务。这样的法律规定实际是缺乏操作性,而且可能增加社会矛盾的产生。相关交易的成本因此将大大增加,这显然对整个市场的发展不利。 同时国际上关于涉外买卖合同的相关法律、公约均规定了所有权担保制度、瑕疵担保制度,因此,我国当事人应培养瑕疵担保制度的意识,并形成相关案件的诉讼模式,这有助于避免讼累,促进市场交易健康发展。 二.在现时法律制度下,知识产权的受让人应在合同中确立瑕疵担保条款。 为了尽可能避免出现上述尴尬境地,知识产权的受让人应当学会利用合同保护自己的合法权益,同时在面临相关诉讼时应积极合理使用法律武器。当事人在合同之中确立权利瑕疵担保条款,通过合同条款来保障自己的合法权益。首先在与出让方签订的合同中制订权利瑕疵担保条款,该条款应包括三个层次的内容:(1)出让方承诺,一旦受让方遭遇其他权利人的侵权诉讼,出让方应当有义务,以第三人的身份参与诉讼;(2)如果法院最终不同意追加第三人,受让人应当要求其出让人以其名义参加诉讼;(3)一旦法院判决受让方侵权,出让方应承担侵权责任,同时应承担对受让方的违约责任。其次,一旦碰到侵权诉 买卖合同 篇8卖方(以下简称甲方):_________________________________________ 地址:法定代表人: 买方(以下简称乙方):_________________________________________ 地址:法定代表人: 根据《_____》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买___________________________________达成如下协议。 第一条本合同的标的物为___________________________________________ 第二条甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币仟佰拾万仟佰拾元(小写:_______万元)整。 第三条交付期限 甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该__________________交付给乙方。 第四条该合同生效后,甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记,完成交易标的物的产权转移登记手续。 第五条在登记主管机关核准转移登记申请以前,有关交易标的物的产权瑕所引起的风险、责任仍由甲方承担;自_____机关核准转移登记申请后,有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。 第六条自_____核准转移登记申请之日起____个工作日内,甲方将交易标的物按现状移交给乙方。 第七条该合同的生效条件 如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款,则该买卖合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款,则该买卖合同不生效。 第八条本合同一式_____份,甲方、乙方各_____份,其余由双方持送有关部门。 甲方:乙方: (签章)(签章) 法定代表人:法定代表人: 签订日期: 签订地点: 买卖合同 篇9出卖人: 买受人: 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。 第一条甲乙双方未通过经纪机构居间介绍通过公司居间介绍,由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权,房地产具体状况如下: 甲方依法取得的房地产权证号为: 房地产座落在市区县路弄新村支弄号室。房屋类型:结构: 房屋建筑面积平方米,该房屋占用范围内的土地使用权面积分摊面积平方米。 房屋平面图和房地产四至范围 该房屋占用范围内的土地所有权为国有集体所有国有土地使用权以出让划拨方式获得 随房屋同时转让的设备及装饰情况 甲方转让房地产的相关关系见附件五。 甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。 第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为计元。:仟佰拾万千百拾元整。 乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在付款协议中约定明确。乙方交付房价款时,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。 第三条甲方转让房地产时,土地使用权按下列第款办理。 该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从年月日起至年月日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。 按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,可以不办理应办理土地使用权出让手续的,应由甲方乙方按规定将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。 第四条甲、乙双方同意,甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订房屋交接书甲方将房屋钥匙交付给乙方为房屋转移占有的标志。 第五条甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设施估值倍价值元向乙方支付违约金。 第六条甲、乙双方确认,自本合同签订之日起的日内,甲乙双方共同委托甲方委托乙方委托向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 上述房地产权利转移日期以市区县房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准,但房地产交易中心依法作出不予过户决定的除外。 甲方承诺,在乙方或者委托他人办理转让过户时,积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的,乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。 第七条上述房地产风险责任自该房地产权利转移转移占有之日起转移给乙方。 第八条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。 在上述房地产权利转移转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。权利转移转移占有后该房地产使用中所发生的费用,按本合同附件四约定支付。 第九条乙方未按本合同约定期限付款的,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。 一、每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款的%的违约金,合同继续履行。 二、乙方逾期未付款,甲方应书面催告乙方,自收到甲方书面催告之日起的日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内乙方未提出异议,合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。 第十条甲方未按本合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。 一、每逾期一日,甲方应向乙方支付已收款%的违约金,合同继续履行。 二、甲方逾期未交付房地产,乙方应书面催告甲方,自收到乙方书面催告之日起的日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知甲方,自收到通知之日起的日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息外,还应按已收款的%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。 第十一条经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。 第十二条本合同自甲、乙双方签订公证处公证之日起生效。 第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,提交仲裁委员会仲裁。 第十四条 本合同一式份,甲、乙双方各执份,和市区县房地产交易中心各执一份。 出卖人: 买受人: 年月日 补充条款 买卖合同 篇10甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 根据_________招标编号为_________的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书,甲乙双方就以下_________地区飞虫综合治理的中标事宜,签订本合同书。 一、合同内容 1.综合治理范围:_________地区具体包括_________以北,_________以东,_________以南,_________以西,_________河道以及_________范围内的绿地、河流、湖泊、道路等飞虫治理。 2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 二、下列文件为本合同不可分割部分 1.中标通知书; 2.乙方中标的投标书; 3.招标文件; 4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。 三、飞虫综合治理标准 1.控制区范围:早晨及傍晚飞虫群舞现象明显减少,一视野2处以内。 2.草坪:飞虫数平均每平方米控制在_________只左右。 3.水域幼虫指标(按全国爱卫会除四害标准),用500ml收集勺采集沿湖、沿河水体中蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%,阳性勺内幼虫或蛹平均数不超过_________只。 四、飞虫综合治理基本要求 1.为确保生态环境不遭受破坏,乙方必须采用环保、安全药剂并积极采用物理、生物方法治理。 2.乙方治理过程中,必须采取周密的安全措施,以避免对工作人员、公众和他人财产的损害,因乙方操作不当及治理不当造成行人及其他财产损失,由乙自行承担。 3.乙方应针对各类飞虫的特性及实际情况制定相应的治理方案。 4.消杀时间安排: (1)制定整体飞虫控制方案,确保每天有至少_________名消杀人员在现场; (2)制定飞虫活动季节常规消杀方案; (3)有重要活动或特殊情况时,相应增加消杀次数以尽量降低飞虫密度。 5.乙方应聘请有关农业植保、林业方面的专家共同探讨、研究长期治理方案。 五、飞虫综合治理考核措施 _______年______月______日至______月______日(每7天考核一次)由双方共同考核飞虫数量,每平方米控制在_______只以内为达标;检测飞虫数量每超过一只扣人民币_________元整(rmb_________元);连续三次检测结果超过_______只飞虫以上,甲方有权解除合同,并由乙方承担违约责任。 六、甲方权利和义务 1.根据甲方治理要求及乙方投标文件中的承诺,对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。 2.因突发事件及重大活动,甲方需调动乙方人员、设备时,乙方应无条件服从安排予以配合。 3.每月对乙方的治理的质量进行考核,视考核结果经甲方同意后由财政部门支付养护费用。 4.对于乙方治理期间由于治理工作不能及时完成,且造成较大影响的,甲方有权安排第三方进行治理,所发生的费用从乙方治理费中扣除。 七、乙方权利和义务 1.乙方根据甲方招标文件的要求及投标文件所作的承诺,积极主动保质保量地完成飞虫治理工作。 2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。 3.养护范围之外的突击性、突发性工作,乙方须服从甲方的安排,不得无故拖延。 4.综合治理区内所有设施设备及花木的应保持完好,因乙方治理不善而损坏的设施设备和花木应负责修复和移植或照价赔偿。 5.乙方在每月经验收考核后,按月从财政部门领取养护费用。 八、价格与支付 1.合同价格按此次中标价格执行,合同总金额为人民币_________元。 2.合同价款的支付及付款方式: (1)合同金额的10%作为质量保证金。 (2)每月支付的合同价款=中标价×90%/8-当月考核未达标扣款。 (3)按上述公式折算的合同价款由财政部门次月直接向中标单位支付。 3.付款方式:银行转帐。 4.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担;根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。 九、不可抗力 (1)因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的,不能免除责任。 (2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。 十、合同的解除和转让 1.甲方和乙方协商一致,可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。 2.有下列情形之一,合同一方可以解除合同: (1)因不可抗力致使不能实现合同目的,未受不可抗力影响的一方有权解除合同; (2)因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。 (3)有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。 十一、合同的生效 本合同在双方签字盖章并在招标方收到乙方提交的履约保证金或履约保函后,经政府采购管理机构备案后即生效。 十二、争议解决 甲乙双方因合同发生争议,签约双方应友好协商解决。协商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。 十三、附则 1.合同份数。本合同一式四份,甲乙双方各执一份,招标代理机构一份,政府采购管理部门一份。 2.未尽事宜。本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。 甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):______________ 买卖合同 篇11卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方): 一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有: 1、房屋座落: 建筑面积: 2、房屋所有权证号: 3、土地使用权证号: 二、甲乙双方商定成交价格为人民币xx元,(大写)乙方在甲乙双方在本合同签字后先付定金xx元,在甲方交乙方房屋时再付清剩余价款, 三、甲方在xx年xx月末将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。 四、以前,出卖的房屋如存在任何纠纷,由甲方承担全部责任。 五、本合同经双方签字画押后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。 六、本合同所产生的全部税费及办理有关手续的费用均由乙方负责。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方均有权向有管辖权的法院起诉。 七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门、房管部门各一份。 甲方:(签名或盖章) 乙方:(签名或盖章) 中证人:(签名或盖章) 签订日期: 买卖合同 篇12卖方(售车方): 联系方式: 地址: 买方(购车方): 联系方式: 地址: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定,就货车的买卖事宜,买、卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同,以资信守。 风险提示:标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。 数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。 第一条:卖方依法出卖具备以下条件的货车 厂牌型号: 发动机号: 车架号: 风险提示:履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。 如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。 第二条:车款及交验车 风险提示:价款支付 在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。 另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。 1、车款为(不含税费)_________元;大写:_________。买方应于_________年_________月_________日同卖方当面验收车辆及审验相关文件,并以_________的方式自验收审验无误之日起___________日内向卖方支付车款的,待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。 2、卖方应在收到第一笔车款后_________日内交付车辆及相关文件,并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为:_________。 第三条:双方权利义务 1、卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处理权,且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。 2、卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的.陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。 第四条:违约责任 风险提示:违约责任 违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。 具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。 1、因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。 2、买方未按照约定支付剩余车款的,卖方有权要求买方承担由此造成的一切损失。 第五条:合同争议的解决办法 风险提示:争议解决方式 合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。 当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种): (一)提交_________仲裁委员会仲裁; (二)依法向有管辖权的人民法院起诉。 第六条:其他 本合同一式____份,买方____份,卖方_____份。本合同在双方签字盖章后生效。 风险提示:证据保留 注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。 卖方(盖章): _____年____月_____日 买方(盖章): _____年____月_____日 买卖合同 篇13申办房屋买卖合同公证,当事人应当提交以下证明材料: 1、申请人的居民身份证件及复印件;委托代理人代办的,代理人应提交身份证件和授权委托书; 2、卖方要提供房屋所有权证书及复印件; 3、出卖共有房屋,卖方应提交其他共有人同意出卖的书面意见; 4、房屋买卖合同文本;当事人可以请公证机关代为草拟; 5、单位购买私房的,买方应当提交房屋管理部门批准买房的批准文件; 6、公证机关认为需要提供的其他证明材料,如房屋蓝图、房屋管理部门对房屋的估价报告等; 房屋买卖合同应当包括以下内容: 1、当事人的基本情况; 2、房屋的坐落、种类、间数、结构、质量、面积、附属设备等; 3、房屋价款数额、计价标准等,有国家统一价格的.,应执行国家法定价格,没有统一价格的,由买卖双方参照评估价格自行议定; 4、付款的时间方式等; 5、房屋腾清及交付的日期; 6、办理房屋产权过户、登记及其他手续的有关规定; 7、违约责任; 8、其他当事人约定的事宜,如合同生效的条件,对不可抗拒事件的处理等; 9、合同的签订日期、地点、签字人等。 买卖合同 篇14甲方(卖方) 乙方(买方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方协商签订如下合同: 第一章 合同标的 第一条 合同标的要求: 1、设备名称、品牌、型号: 。 2、产地、生产厂家、生产日期: 。 3、质量标准: 按原厂质量标准,即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准、通常标准或者符合合同目的的特定标准。 第二章 合同价款及支付方式 第二条 合同价款: 1、本合同所列 设备 台的合同总价款为人民币: 。 2、该合同价格包括:设备主机价(含200米管件)。 第三条 支付方式: 第一期付款:合同签订后 20个工作日内支付合同总价款的 100 %。 第三章 设备验收 第四条 设备的验收程序: 1、设备进场后,在20个工作日内使用正常,乙方付清全部款项。 2、设备进场后,在20个工作日内由于各种原因,使用不正常,乙方按2.3万每月付甲方一个月租金,设备进场费由乙方负责,设备出场费由甲方负责。 第四章 其他 第五条 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。 第六条 本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。 出卖方(甲方):_____________ 购买方(乙方)__________________ ____年____月____日 买卖合同 篇15甲方: 身份证号: 住址: 乙方:: 身份证号: 住址: 经甲乙双方根据合同法等相关规定。公平合理,相互自 愿的`前提下,双方签订以下协议。 一、地块概况 该地块位于威宁县海边村安置区,集体土地证号为:威集用(20xx)第X003号,土地使用权人:耿昆,使用权面积为300平方米,地类(用途):住宅,该宗地四至:西至A205,东至A203,南至威双大道,北至广聚路。(注:该宗土地是由耿昆转让给马关志所有,现将该宗土地转让给赵正国所有。) 二、转让方式 1、甲方把该地块转让给乙方,土地转让总价为人民币柒拾 捌万陆仟元整(¥:786000.00元整),乙方将房屋转让款一次性付给甲方(以银行打款凭条为证)。 2、甲方确保该宗土地转让前无任何纠纷,无任何建筑物。 3、甲方负责提供相关依据并配合乙方办理相关建房手续和 证件。 4、如乙方要求过户,甲方应提供所有相关手续,过户费用 由乙方支付。如因甲方原因不能办理过户手续,甲方应退还所有购买土地的转让款,并且赔偿乙方按转让款的总额千分之五/每日计算。 5、甲方需把原政府规划的安置协议,规划许可证,集体使 用证,身份证复印件等证件交给乙方,以便办理相关手续。 6、甲方积极帮助乙方解决有关土地手续办理事宜,该宗土地转让后产权由乙方所有。 三、其他事宜 1、本协议未尽事宜,须经双方协商解决,并签订相应的补 充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 2、执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院 裁决。 3、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式两份,甲乙各执一份。 甲方(签字):乙方(签字): 身份证号: 身份证号: 证 明 人: 证 明 人: 年 月 日 买卖合同 篇16______________________(以下简称卖方) 姓名:________________________________ 身份证号码:__________________________ 地址:_______________________________ ______________________(以下简称买方) 姓名:________________________________ 身份证号码:__________________________ 地址:________________________________ ____________________(以下简称经纪方) 地址:________________________________ 总机:________________________________ 经卖方、买方及经纪方协商,自愿达成如下协议: 一、 买卖标的 买卖双方经协商须以下列条款通过经纪方出售及购入位于_______________________(以下简称该房屋)之房屋。该房屋建筑面积为_______,其它附属面积_______(以房产证面积或确权面积为准)。 二、成交价格 该房屋之成交楼价为单价_______元/平方米,其中附属单价______元/平方米,总价______元,(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整。 三、付款方式(在[ ]中打“√”选择) A.一次性付款[ ] (a)_______元须在签本合约之同时付清作为认购金;? (b)_______元须在签正式房屋买卖合约前付清作为部分楼款,正式买卖合约须_______年_______月_______日之前签妥; (c)_______元须于买卖完成时(指房屋产权证书或正式购房合同已完备,下同)由买方付清作为楼价余款。 B.按揭付款[ ] (a)_______元须在签本合约之同时付清作为认购金; (b)_______元须在签正式买卖合约时付清作为首期余款,正式买卖合约须于银行同意按揭时签妥; (c)_______元须于买卖完成并办妥他项权利登记后由贷款银行直接拨入卖方银行帐号作为楼价余款,银行实际贷款额与原贷款额之间差额由买方以现金支付。 C.转按付款[ ] (a)_______元须在签本合约之同时付清作为认购金,卖方收款_______天内向抵押银行申请转按揭手续,并协助买方申请银行贷款手续。 (b)_______元须在签正式买卖合约时付清作为首期余款,正式买卖合约须于银行同意转按时签妥; (C)_______元须于买卖完成并办妥他项权利登记后由贷款银行扣除卖方所欠款项后将余款直接拨入卖方银行帐号作为楼价余款银行实际贷款额与原贷款额之间差额由买方以现金支付。 四、税费承担及交割 A.买卖完成时,卖方须负责将该物业交结/买方同意连同该物业现有之租约一起购入该物业。 B.该物业是以现状售予买方,而买方已检查该物业,故买方不得借此拒绝交易。 C.在该物业交易完成之日(即交结),卖方须付清一切有关该物业之杂费(如水电、管理、电话费及有线电视费等),并即时迁出该房户口。? 五、佣金及赔偿 基于经纪已提供之服务,经纪有权在此合约后向卖方收全_______元及向买方收全_______元作为佣金。 六、违约责任 A.卖方须保证对上述房屋享有完整所有权,能完全支配及处理。有关该物业的产权瓜葛、债务、税项及租赁清还抵押等,卖方应在交易前清理完毕,并保证交易后买方无须负责,否则卖方应赔偿买方由此引起的一切损失。 B.经纪代卖方所收之临时认购金,由卖方收妥及签署本合约作实。如卖方拒绝收取该临时认购金及签署本合约,则该笔认购金在没有任何补偿情况下交回买方,买方将不得要求任何赔偿。 C.如买方未能履行本合约之条款以至本合约不能顺利完成,则已付之认购金将由卖方没收,而卖方有权再将该物业售予任何人,而卖方不可再为此而向买方进一步追究责任或要求赔偿损失。 D.卖方在收取认购金后不依合约条款将该物业售予买方,则卖方除须退还所有买方已付之认购金外,并须以同等数目之金额赔偿买方以弥补买方之损失,而买方不可要求进一步赔偿或逼使卖方履行此合约。 E.无论在任何情况下,若卖方或买方任何一方未能依本合约之条款卖出或买入该房屋,则毁约之一方须即时付予经纪上述买卖双方的佣金作为赔偿经纪之损失。 F.签署本合约后,如买卖双方在未得经纪同意下协议取消本合约或私自交易,则买卖双方将同时及分别成为本合约之毁约者,并仍须各自负责付予经纪应得之上述佣金,并支付给经纪方总房款______%的违约金。 七、其它 A.经纪方负责跟进有关买卖过户等一切手续,直到该房屋买卖完成为止。买卖双方须提供齐全该房屋买卖所需之资料。 B.合约取代任何过往之三方在谈判中的声称、理解、承诺与及协议。 C.本合约签字或盖章生效,一式三份均具同等法律效力,买方、卖方及经纪各持一份。 八、补充 1.______________________。 2.______________________。 3.______________________。 买方:______________________ ________年_______月_______日 卖方:______________________ ________年_______月_______日 经纪方:____________________ ________年_______月_______日 兹收到上述买方规定之定金人民币______________________元。 卖方:_______年_______月_______日于_____________签署 买卖合同 篇17卖方:水泥有限公司 合同编号: 浙常泥销(20xx) 买方建材有限公司 签订地点: 常山县辉埠镇 二、生产厂家:浙江常山水泥有限公司 三、质量要求、技术标准: 熟料3天强度≥29Mpa,28天强度≥59 Mpa,不溶物<0.75%,烧失量<1.5%,MgO<3.0%,SO3<1.0%,C3A<8.0%, f-cao≤1.5, 其它技术指标须符合GB/T21372-20xx。 四、交货地点:浙江常山水泥有限公司过磅房 交货方式:买方自提( √ ) 卖方代办运输( ) 五、运输方式及到达站和费用负担: 运输方式:汽运 ; 交货后一切费用(包括交货时的卸货费和运杂费)由买方承担。 六、合理损耗及计量办法: 1、散装(水泥/熟料)计量以卖方工厂磅单为依据,合理损耗≤%。 七、验收标准、方法及提出异议的期限,按下列第 1 条执行。 熟料验收以买方工厂每批次综合取样为验收参考依据,买方同时留样封存40天。在40天内,如买方对熟料质量有异议时,则买卖双方将买方签封的留存试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;如检验达不到合同规定的指标,卖方将赔偿买方损失并承担检验费用;如检验达到合同规定的指标,检验费等费用由买方承担。 八、供应方法: 买方以书面或传真等方式通知卖方供应数量,双方共同确认后组织发货;装车按照车到达先后顺序装货;不可抗力因素及工厂设备的检修、故障,供货时间相应顺延。 九、结算方式及付款方式: 结算方式:在满足“其它约定事项”第一款的条件下,执行款到发货。 卖方出票方式: 一 票制(一票制、多票制) 十、违约责任:按《合同法》及本合同条款执行。 十一、解决合同纠纷的方式: 双方友好协商解决,协商不成,执行 1 。 1、向2 十二、其他约定事项: 壹万吨熟料,每月的25日结算,30日前付清当月预发的熟料货款;如未按时付清货款,购熟料,如有发现到其他厂家采购,买方必须在发现日起一周内付清所欠卖方的所有熟料款,如因卖方供货量不正常、价格偏高和熟料质量不能满足合同要求的情况下,买方有权十三、本合同有效期自 20xx年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日。到期经双方协商可以续订合同 十四、本合同一式 肆 份,双方各执 贰份,双方签字盖章后生效。卖方可立刻停止供货,并在一周内提出起诉。 黄山区域的水泥销量,通过买方的努力,实现卖方在黄山区域获得最大的市场份额。到其他厂家采购熟料,但必须在当月25日前付清当月所欠熟料货款。 卖方 买方 单位名称:水泥有限公司 买方名称:建材有限公司 单位地址:常山县辉埠镇 单位地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 邮政编码: 邮政编码: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 税号: 税号: 电话: 电话: 传真: 传真: 签订日期: 20xx 年 12 月31 日 买卖合同 篇18甲方:_____ 乙方:_____ 根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购 、经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。 一、乙方向甲方交售茶叶品名茯茶。 二、结算办法:批货批款、当天兑现。 三、交售地点:_____茶叶收购站或甲方所属收购站、点。 四、甲乙双方必须严格执行国家的样价 ;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。 五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假、要表里合一。 六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。 七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反本合同,如有违反按民法典有关规定,罚违约方未履行合同部分金额_____%的违约金。 八、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。_____年_____月_____日终止。 甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 代表(签字):_____ 代表(签字):_____ _____年____月____日 _____年____月____日 买卖合同 篇19合同编号: 签约时间: 签约地点: 供方: 需方: 本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的,经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。 1. 签订双方商妥订货产品总值人民币 元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值等详如附表: 规格 质量 数量 单价 总值 其他 2. 产品及原材料检验方法 检验时间: 检验地点: 检验方式: 3. 产品价格规定 单价: 总价: 本条款的总价款包含了产品和产品附属物价款,还包含了所需的税金、运输费、保管费、保险费以及供方应计取的其他费用,除非合同另有约定,需方无需再支付其他价款。 当市场行情发生较大变化时,供、需双方均有权提出调整合同金额并重新洽谈合同。调整后的价格以《价格确认函》的方式确认。 4. 产品的包装方法及费用负担 (1)供方所交付的货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,不能造成运输过程中箱件的破损,设备和零件散失。并按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施,应保证货物在完好状态下运送至目的地。 (2)供方对包装箱内的散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具还需注明“备件”和“工具”字样。 (3)供方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显的中文或英文字样印刷以下标记:合同号,目的站/码头,收货人,设备名称、机组号、图号,箱号/件号,毛重/净重(公斤),体积(长×宽×高,以毫米表示)。 (4)对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应有足够的支架或包装垫木。 (5)每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明(如有)各一份。 (6)供方交付的技术资料,应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装,每包技术资料的封面上应注明如下内容:合同号,收货人,目的地,唛头标记,毛重/净重(公斤),箱号/件号,每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式两份,标明技术资料的序号、代号、名称和页数。 (7)凡由于供方包装或保管不善导致货物损害或丢失的,不论在何时何地发现,一经证实,供方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非供方包装原因发生货物损坏和丢失时,需方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知供方天内到达现场调查。供方负责与承运部门及保险公司交涉,需方协助供方及时处理,同时供方应尽快向需方补充货物以满足工期需要。 5. 产品交货方法及费用负担 交货时间:供方应于需方付款后 日内交货。 交货地点: 交货费用:由 方承担 6. 货款及费用等结算方法; 付款时间: 付款方式: 7. 补充条款。 8. 经济责任: (1)供方如未能履行合同,须负下列责任: ①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定:需方同意利用的,按质论价,退还贬值总值价款,不能利用的,应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间,每天应偿付需方千分之的违约金。 ②产品数量不符合规定:对于供方少交货物的,需方仍有需要的,应照数补交;因延期而不要的,可以退货,供方承担因此而造成的损失;不能交货的,应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之的违约金。如果供方多交货物的,需方可以接受,如其接受的,照数交付货款,若其不接受的,应及时通知供方取回货物。 ③产品包装不符合同规定:应负责返修或重新包装。并承担支付的费用;需方不要求返修或重新包装,应偿付不符合同规定包装价值的千分之 的违约金。 (2)需方未能履行合同时,须负以下责任: ①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值百分之 违约金。 ②中途退货,由双方根据实际情况商定,同意退货的偿付退货部分货款总值千分之 的违约金。 ③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物,除交货日期得以顺延外,应偿付顺延交货产品总值每日千分之的违约金;不能提供时,视同中途退货处理。 ④自提产品未按规定日期提货,每延期一天,应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之 违约金。 ⑤未按规定日期付款,每延期一天,应偿付以延期付款总额千分之 的违约金。 ⑥实行送货或代运的产品拒绝接货,应承担由此而造成的损失和运输费用及违约金。 (3)产品价格:如需要调整,必须经双方协商方能变更。 (4)任何一方要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请鉴证机关备案。 (5)如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前天与对方协商修订调整,并报鉴证机关备案,任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同,对方有权拒绝收购,因此而不能执行合同应偿付对方千分之 的罚金。 (6)确因自然灾害等原因,影响执行合同或延期交货,需提前 天通知对方,经有关机构证明,可酌情减免罚金。 9.执行合同中,发生争议和纠纷,签约双方协商不成,可选择以下任一方式解决争议: ( )可向 法院提出诉讼; ( )向 仲裁委员会申请仲裁 。 10.本合同及附件一式 份,供需双方各执正本 份,副本 份,双方主管部门和工商行政管理局各一份。 供方单位(盖章): 需方单位(盖章): 法定代表人签字: 法定代表人签字: 代理人签字: 代理人签字: 地址: 地址: 电话: 电话: 开户行: 开户行: 账号: 账户: 买卖合同 篇20牛肉供给合同 甲方:......牦牛肉加工厂 乙方:........小学校 根据相关法律规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就供货有关事宜达成如下协议: 1.根据乙方的需求量,甲方每两月供应乙方冻牛肉200斤; 2.订购的单价:28元/斤; 3.订购牛肉的品质要求:甲方供给乙方的牛肉,符合国家食品卫生标准或国家相应标准要求,乙方对甲方提供的每批次牛肉进行验收,甲方需提供牛肉加工厂的`资质以及牛肉的检验报告;对交付的牛肉不符合质量卫生要求,乙方有权拒收;并有权单方面解除合同; 4.牛肉的运输:为冷藏车辆运输,运输费用由甲方负责。 5.付款方式:在甲方开好发票,各项资料准备好后通过转账方式支付。 6.违约责任:甲乙双方都不得违约,谁违约将付给对方合同价款的20%的违约金给对方。 7.本合同经双方当事人签字后即产生法律效力。 8.本合同共二份,甲乙双方各执一份。 9.本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。 甲方(签章):乙方(签章): 20__年四月二十日 买卖合同 篇21购方: (以下简称甲方)。 住所: 联系人:电话: 销方: 建德市新乾农紫薯专业合作社(以下简称乙方) 住所: 建德市乾潭镇乾一村 根据《中华人民共和国经济合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。 一、购销品项及价格: 二、质量要求:标的物在购方验收时必须符合以下条件: 1、甲方提供的苗木品种纯度98%以上; 2、标的物长势健壮,根系完整,无检疫性病虫害。 三、包装标准: 标的物采用 包装,运输时必须做好安全防护措施。标的物的包装、运输由乙方负责。 四、交货时间:自合同签订2天内,运输方式:汽车运输,运输费用由 方承担全部运输费用,任何一方原因造成货物运输延迟的损失由其自行负责。 五、付款时间:合同经双方签字生效后,甲方预付合同金额的30%作为定金,合计人民币 元。剩余货款待交货当天一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。 七、付款方式: 现金支付 八、违约责任:在合同期间双方必须严格履行合同条款,不得违约。如有违约按有关法规条例执行。 九、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。 十、未尽事宜,双方协商解决。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 买卖合同 篇22甲方(买方): 乙方(卖方): 为了促进农副产品生产的发展,沟通城乡流通渠道,为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品,甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。 第一条 买卖标的 1.名称:_________ 2.品种:_________ 3.数量:_________ 4.计量单位和方法:_________。 5.质量等级: (1)有国家标准的,按国家标准执行; (2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行; (3)无国家标准和部颁标准的,按地区标准执行; (4)无上述标准的,由甲乙双方协商确定。 (5)对某些干、鲜、活产品,应根据国家或地方卫生主管部门的有关规定,商定合理的、切实可行的检验、检疫办法;国家或地方卫生主管部门没有规定的,由甲乙双方协商确定。农副产品确定标准后需要封存样品的,应由甲乙双方共同封存,妥善保管,作为验收的依据。 第二条 包装 1.包装材料及规格:_________; 2.不同品种等级应分别包装; 3.包装要牢固,适宜装卸运输; 4.每包品种等级标签清楚; 5.包装费用由_________(甲/乙)方负担。 6.包装物由_________(甲/乙)方供应,包装物的回收办法由双方另行商定。 第三条 价款 产品的价格按下列第_________项执行: 1.派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。 2.不属派购任务或派购基数的产品,价格由当事人协商议定。 第四条 货款结算 1.货款的支付方式,按照以下(_________)项规定办理。 (1)合同生效后三日内甲方一次性付清货款。 (2)甲方自提,现款现货,货款两清。 (3)预付货款总额的_________%,余款在货到后以一次付清。 2.实际支付的运杂费,按照以下(_________)项规定办理。 (1)运杂费由乙方承担。 (2)运杂费由甲方承担。 3.货款的结算方式按照以下(_________)项规定办理。 (1)现金或现金支票结算。 (2)银行电汇或银行票汇结算。 (3)银行转帐结算。 4.开具发票类型:开具发票类型按照以下(_________)项规定办理。 (1)税率为17%的增值税发票。 (2)税率为4%的普通商业发票。 (3)售货收款凭证。 第五条 交货方式 1.交货方式:按下列第(_________)项执行: (1)实行送货的,乙方应按合同规定的时间送往_________(接收地点),交货日期以发运时运输部门的戳记为准; (2)实行代运的,乙方应按甲方的要求,选择合理的运输路线和运输工具,向运输部门提报运输计划,办理托运手续,并派人押运(如果需要)。交货日期以发运时运输部门的戳记为准; (3)实行提货的,乙方应按合同规定的时间通知甲方提货,以发出通知之日作为通知提货时间; (4)实行义运的,对超过国家规定的义运里程的运输费用负担,按国家有关规定执行;国家没有规定的,由甲乙双方协商。 2.保险:_________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。 3.与买卖相关的单证的转移:_________。 第六条 产品验收 1.验收时间:甲方应在收到产品之日起_________日内组织有关人员会同乙方人员进行验收。 2.验收标准:以双方约定的质量为准,允许产品颜色有一定误差,重量允许有_________%误差,允许含水分为_________%。 3.异议: (1)甲方在验收中,如果发现产品质量不合规定,应妥为保管,并在_________天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 (2)如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。 (3)乙方在接到需方书面异议后,应在_________天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第七条 风险负担 1.产品毁损、灭失的风险,在产品交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 2.因甲方的原因致使产品不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担产品毁损、灭失的风险。 3.乙方出卖交由承运人运输的在途产品,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。 4.乙方按照约定未交付有关产品的单证和资料的,不影响产品毁损、灭失风险的转移。 5.因产品质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,甲方可以拒绝接受产品或者解除合同。甲方拒绝接受产品或者解除合同的,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。 第八条 甲方权利义务 1.甲方对乙方交付的农副产品必须及时验收,并按合同约定支付货款。 2.甲方评定产品质量等级要严格按照国家规定的质量标准或双方约定的质量标准,按质论价,不得压级压价和提级提价。 3.甲方有权拒收对乙方交付的不合规格的农副产品,但必须向乙方说明拒绝收受的理由。 4.甲方应当协助乙方做好生产采收技术指导工作。 第九条 乙方权利义务 1.乙方在未完成本合同约定的产品交付任务之前,不得私自向甲方以外的第三方出售产品。 2.乙方向甲方交付的产品,必须符合本合同规定的质量等级,不得向甲方交付等外产品。 3.乙方的农副产品生产如受气候条件的影响,允许在减产_________%的幅度内不以违约论。 4.乙方完成本合同约定的交付任务后,有权自行向第三方出售产品。 第十条 甲方的违约责任: 1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的_________%违约金。 2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付违约金;如_________日内仍不能提供的,按中途退货处理。 3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 4.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。 5.甲方违反合同规定拒绝接受产品的,应承担因此给乙方造成的损失。 6.甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。 7.其它:_________。 第十一条 乙方的违约责任: 1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。 2.乙方所交产品品种、质量等不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因产品包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成产品损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。 4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_________计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 5.乙方提前交的产品、多交的产品,如其品种、颜色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。 6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 7.乙方提前交货的,甲方接到产品后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要产品的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要产品的,应在接到乙方通知后_________日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。 8.其它:_________。 第十二条 合同的解除 有下列情形之一的,当事人可以解除合同: 1.合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同; 2.甲乙双方通过书面协议解除本合同; 3.因不可抗力致使合同目的不能实现的; 4.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的; 5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的; 7._________。 第十三条 声明及保证 甲方: 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方: 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十四条 保密 甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程当中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。 第十五条 通知 1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下:_________。 3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。 第十六条 合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担 第十七条 合同的转让 除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。 第十八条 争议的处理 1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程当中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决: (1)提交_________仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十九条 不可抗力 1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。 2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。 3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。 4.本合同所称”不可抗力“是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。 第二十条 合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。 第二十一条 补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 第二十二条 合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。 甲方: 乙方: 买卖合同 篇23甲方:______________ 乙方:______________ 经甲乙双方友好协商决定就生物能源产业化发展进行合作,为了确保双方共同利益,明确合作中经济法律责任,特制定如下协议: 商定由甲乙双方在____省合作成立全国生物资源创新投资合作中心,“____省分中心”。同意____省属各地级市成立办事处,县级成立工作站,负责属下组织机构运行管理,推动____省的生物质能产业深化发展,甲方授权乙方进行生物能源的拓展延伸业务。 甲方自签订本协议之日起,向乙方颁发全国生物资源创新投资合作中心授予的“全国生物质能源设备生产示范基地”铜牌和证书,成立全国生物资源创新投资合作中心“____省分中心”文件。 乙方申请加入全国生物资源创新投资合作中心即成为中国生物资源科贸城发展联盟的vip会员。 乙方将生产的机器设备按人民币计价,投资入股甲方指导的生物资源开发项目,每年按10%收取机器设备折旧费,另加投入的资金每年按项目盈利的百分比分红。 乙方扩大生产解决项目资金由甲方协助融资,如遇短期生产资金困难解决生产的资金,促进乙方有计划有规模进行生物质能机器设备生产销售。 甲方协助乙方项目所需资金的融资贷款,科技项目投资、资本运作、运行策划。乙方的网站建设管理,生产的机器设备营销,金稻草网站,全国生物资源创新投资合作中心网站,《生物资源在中国》杂志上企业形象宣传、产品广告宣传、全国的会展会议营销、招商引资、项目合作经营,建立完整的营销体系。 本协议一式二份,甲乙双方各执一份,望各方遵守。 甲方:______________ 乙方:______________ 日期:______________ 日期:______________ 联系电话:__________ 联系电话:______________ 买卖合同 篇24第一条 交货:交货方式为(卖方送货 / 买方取货);交货时间: ;交货地点: 。 第二条 安装:安装方式为(卖方安装/ 买方自装);选择卖方安装的,安装标准为 □(北京市家庭居室装饰工程质量验收标准)/ □(北京市高级建筑装饰工程质量验收标准),安装费用由 承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。 第三条 验收:对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后 日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。 第四条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付预付款 元,设计出图认可后一次性支付余款; 第五条 违约责任: (一)卖方违约责任: 1、对于橱柜的质量问题,国家有三包规定的按三包规定执行;国家无三包规定的包修期限为 年,卖方负责免费修理,但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失; 2、卖方迟延交货的,每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过 日的`,除支付违约金外,买方有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金; 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失。 第六条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第七条 其他约定事项: 。 第八条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。 买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 联系电话: 联系电话: 委托代理人: 法定代表人: 委托代理人: 签订时间: 签订地点: 声明:卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的,适用其承诺;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。 主办单位(章): 买卖合同 篇25合同双方当事人: 出卖人:____________________________________________________ 注册地址:__________________________________________________ 营业执照注册号:____________________________________________ 企业资质证书号:____________________________________________ 法定代表人:_______________联系电话:_______________________ 邮政编码:__________________________________________________ 委托代理人:____________________地址: 邮政编码:_________联系电话:____________________ 委托代理机构: 注册地址:__________________________________________________ 营业执照注册号:____________________________________________ 法定代表人:______________联系电话:__________________ 邮政编码:__________________________________________________ 买受人(须由其本人亲自填写,并确保所填联系方式真实可靠,以便能及时取得联系):________________________________________________________ 【本人】【法定代表人】姓名:____________国籍:______________ 【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________ 地址:____________________________________________________ 邮政编码:________________联系电话:______________________ 【委托代理人】姓名:_____________国籍:_____________ 地址: 邮政编码:________________联系电话:___________________ 共有人: 姓名: 国籍: 【身份证】【护照】 【委托代理人】姓名: 国籍: 地址: 邮政编码: 联系电话: 委托代理机构: 注册地址: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 法定代表人: 邮政编码: 买卖合同 篇26出卖人:____________(以下简称甲方) 买受人:____________(以下简称乙方) 兹就机器买卖事宜,达成如下协议: 第一条 甲乙双方约定甲方卖出、乙方买进后记机器。 第二条 买卖总金额为 。乙方依照下列方式支付款项予甲方。 1.本日(订约日)先交付定金 元整。 2.甲方必须在 年 月 日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款,待交货时一次付清。 第三条 甲方于乙方按第二条第2项规定的方式支付余款同时,应将后记机器的所有权移转予乙方。 第四条 在甲方尚未将机器交付乙方时,若发生故障、毁损或遗失,应由甲方负责,亦即免除乙方支付价金的义务。 第五条 甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符,并须在交付前先行试机,以证明其性能。 第六条 有关后记机器的品质、性能,由甲方对乙方保证,并以三年为限。在此期间,若非因乙方的过失而发生自然性故障,甲方负有赔偿损失及修理的义务。 第七条 若发生第六条规定的情形,虽经甲方修复,而机器仍然无法操纵,或其性能降低长达一个月时,乙方可选择下列第 种方式,向甲方提出要求。 1.换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款,每使用一年乙方应支付甲方相当于该机器总金额五分之一的款项。 2.退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付如前1之款项,其余定金退还乙方。无论乙方是否使用,从甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止,为使用时间。 第八条 乙方若未能在第二条规定的日期前支付余额以交换机器,则甲方无需催告,本合同视同作废,甲方得将该机器搬回。 甲方的机器搬运费、安装费以及搬回时所需的一切费用,应由乙方负担。甲方除上述权利外,尚可将定金没收,作为损害赔偿。 第九条 甲方若未能在第二条所列日期前交付机器,乙方得向甲方催告,于十日之内交付机器。此期限届满,甲方若仍然无法交付,则本合同视同作废。乙方得请求甲方退还第二条所列之定金以及与定金等额的损失赔偿。 本合同一式三份,当事人及见证人各执一份为凭。 出卖人(甲方):____________ 买受人(乙方):____________ 见证人:____________ 签于:________________________ 买卖合同 篇27买方(以下简称甲方): 住所:_______ 证照种类:___ 代理人:_____ 卖方(以下简称乙方): 住所:_______ 证照种类:___ 代理人:_____ 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法律的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商的一致的基础上,就买卖(新、旧)机动车事宜,达成如下协议: 第一条乙方有权出售属于自己的(新、旧)机动车,(或乙方受委托),有权出售车牌号码为: (新、旧)机动车(见附件一:《授权销售(新、旧)机动车委托书》)。 第二条(新、旧)机动车状况 车牌号码:; 出厂日期:; 已行驶公里数:; 车辆类型:; 厂牌型号:; (初次)登记日期:; 颜色: 发动机号:; 车架号:; 车辆购置附加费缴费凭证编号:; 养路费缴付凭证编号:;有效期从至,最近一次年检时间:; 车辆瑕疵状况:。 第三条价款 (新、旧)机动车价格(不含税费):;金额大写:。 (新、旧)机动车交易中所发生的税由甲方负责、乙方负责、双方各负一半;所发生的费用由甲方负责、乙方负责、双方各负责一半。 第四条付款方式及付款时间 1、付款方式(支票、现金):。 2、付款时间:。 第五条验收时间、验收方式及交换时间、手续 1、验收时间:。 2、验收方式:双方约定车辆由甲、乙双方当面验收,并办理相关手续。 3、交接时间、交接手续:车辆验收合格后,双方办理车辆交接,乙方应在15个工作日内协助甲方办理完车辆过户、转籍手续,并向甲方移交与车辆相关的各种文件和证明(见附件三:《乙方向甲方移交的文件和证明清单》)。 第六条甲方的权利和义务 1、按合同约定的时间与乙方当面验收车辆,审验乙方提供的卖车相关文件和手续; 2、持本人(或本单位)有效证件,按规定与乙方共同办理车辆交易过户或转籍手续; 3、车辆交接后在办理过户期间,车辆使用中发生的任何总问题,由使用者自行负责; 4、不得采取胁迫、欺诈、提供虚假文件或虚假证明等手段进行交易; 。 第七条乙方的权利和义务 1、按合同约定负责向甲方提供有在的`文件和证明(见附件三:《乙方向甲方移交的文件和证明清单》); 2、如实向甲方陈述保证真实性,并对车辆状况的陈述保证真实性,对隐瞒车辆存在的重大质量问题承担赔偿责任; 3、协助甲方办理车辆过户、转籍手续; 4、因乙方原因致使成交车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的,应接受甲方退车要求,解除合同、全数退还车款,赔偿因此给甲方造成的经济损失,并承担因此产生的法律责任; 5、因出售车辆的所有权或委托权问题,造成甲方与 第三方发生争议,承担因此而产生的法律责任。 第八条变更解除 双方协商一致可以变更或解除合同,但责任方因此给对方造成经济损失的,应当按实际损失赔偿。 第九条违约责任 任何一方违反本合同约定,应依照有关法律、法规承担违约责任,造成损失的应赔偿对方的一切经济损失。 第十条解决合同争议的方式 合同发生纠纷,可向有关部门申请调解,调解不成时约定采取下列第种方式解决: 1、向X人民法院起诉; 2、向仲裁委员会申请仲裁; 4、其他方式:。 第十一条几项具体约定 1、双方应遵守国家有关法律、法规及有关规定,遵守公安、交通等部门有关的车辆管理规定,并遵守(新、旧)机动车交____市场的规定,因违反法律、法规及有关规定给对方造成经济损失的,应赔偿对方的一切经济损失;双方共同违反有关规定,则损失共同承担; 2、乙方收取甲方全部购车款后,按规定向甲方开具收款凭证; 3、本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,工商行政管理部门留存一份; 4、本合同经签字(或盖章)后生效。 第十二条其它约定条款:。 甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______ 法定代表人(签字): 签订地点:_ ________年____月____日 买卖合同 篇28甲方:_________________________ 地址:_________________________ 法定代表人:___________________ 编码:_____________________ 联系电话:_____________________ 传真号码:_____________________ 乙方:_________________________ 地址:_________________________ 法定代表人:___________________ 编码:_____________________ 联系电话:_____________________ 传真号码:_____________________ 第一条 合同标的 1.1 甲方同意同乙方购买,且乙方同意向甲方出售_________设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格) 1.2 乙方负责合同设备的安装、调试工作,由甲方提供必要配合。 1.3 双方同意附件中各项条款为合同不可以分割的部分,若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。 第二条 价格 2.1 合同设备的价格(以下称为:合同总价)为:_________,价格清单详见附件一。 2.2 上述合同总价是固定的。 第三条 付款条款 合同 第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付: 3.1 预付款:在本合同生效后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。乙方同时提供甲方同等金额的资金往来发票。 3.2 交货款:在合同设备交货后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。 3.3 验收款:在合同设备验收后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价_________%的款项,即人民币_________元。 第四条 合同设备的交货 4.1 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内,(此周X为最晚交货设备的周期),由乙方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的导有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。 4.2 乙方应于交货日____日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方,通知内容包括合同号、合同设备的名称、数量、估计总重量与总体积,以及预计交货日期。甲方在收到乙方通知后,应尽快向乙方确认交货地点与交货日期。 第五条 合同设备的检验 5.1 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后____日内在进行。双方应指派代表参加检验。 5.2 设备开箱检验合格后,双方签署验货合格证书。 5.3 如双方认可的合同设备的小缺陷,并不影响设备性能,双方仍然签署验货合格证书,但是乙方应立即采取措施修复缺陷。 5.4 如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷,缺陷或与合同规定不符,双方代表将签署一份详细报告,该报告将作为甲方要求乙方进行更换,修理或补充发货的有效证据。如果确认为乙方责任,乙方应自费取得补充或替换设备。如果确认为甲方责任,乙方应在收到甲方的通知后尽快向甲方补充或替换设备。 第六条 保证与赔偿 6.1 乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新并未使用过的。 6.2 乙方所提供的合同设备的保修期与原厂商提供的保修相同,详见附件。 6.3 保修期内,乙方在收到甲方运于至指定地点(费用由买方负担)的有缺陷设备后,应尽快将更换设备自费运至甲方。 6.4 如果因乙方原因不能按照合同 第四条的要求按时交货,甲方有权以如下方式要求乙方赔偿损失:从迟交货 第三周起每周按迟交货物总价的0.5%(百分之零点五)计,不足一周的时间计为一周。上述赔偿总额不超过合同总价的5%(百分之五)。上述赔偿不能解除乙方交货的责任。赔偿金的支付将被认为已足额补偿甲方的全部损失(包括因迟交货甲方可能向乙方提出的间接损失)。 6.5 如果甲方未按合同 第四条规定的内容按时支付合同款。甲方应向乙方支付滞纳金。滞纳金支付方式为:从规定的付款日次日起,按应付未付合同款额以每日0.5‰(万分之零点五)计算滞纳金,滞纳金总额不超过本合同总额的5%。 6.6 如果由于非乙方原因造成合同执行延迟,则交货周期相应顺延。 第七条 不可抗力 7.1 如果双方中的任何一方因为不可抗力,如:战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共计为不属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行,则合同执行相应延迟,延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。 7.2 受影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。 7.3 受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方,并通过航空挂号通知另一方不可抗力已终结或排除。 第八条 仲裁条款 8.1 所有与合同及合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决,如果不能通过友好协商解决,则将该争议提交_________仲裁委员会仲裁。 8.2 仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。 8.3 仲裁费用由败X承担。 8.4 仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但是仲裁部分除外。 第九条 保密条款 9.1 双方同意,在任何时候,不论是合同有效期内还是合同终止以后,对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法(下称秘密信息)实行严格保密。 9.2 一方保证,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何 第三方(包括单位、个人,也包括乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等)披露。一方承认并同意,对方是秘密信息的独家拥有有者,将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。 9.3 一方应只在下述情况下,方可以使用秘密信息: (1)出于评佑、论证将承担工作的需要; (2)出于履行本合同的需要。 (3)不论如何,秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意,不得被复制、全部或部分与其他信息编纂、透露给 第三方。 9.4 一方除经按本合同许可外,不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可以向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。一方保证,在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的机密性与专有性,并保证上述代表与员工同意接受本协议条款的约整,根据此项保证,一方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切损失、费用(包括律师费)与其他支出。 9.5 本条款构成独立的保密协议,本条款的约定的对双方的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。 第十条 合同的生效、解除和终止 10.1 本合同签约双方授权代表签字、盖条日期,即本合同的生效日期。 10.2 如果发生以下情况,可视为合同解除或终止: (1)一方进入解体或倒闭阶段; (2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债; (3)本合同已有效、全部得到履行; (4)双方共同同意提前解除合同; (5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止。 第十一条 其他 1 1.1 本合同壹式二份,双方各执一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 1 1.2 对本合同条款的任何修改、变更或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的补充文件,具有同等法律效力。 1 1.3 任一方均不得向 第三方公开透露合同内容,除非事先征得对方的同意。但如需将合同提交政府有关部门批准则不需对方事先同意。 1 1.4 未尽事宜由双方另行协商决定。 1 1.5 本合同均按《民法典》执行。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________ 代表(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 附件 附件一 合同设备清单及价格(略) 附件二 原厂商提供的主要设备保修期(略 买卖合同 篇29合同编号: 卖方(下称甲方):____________ 地址:________________________ 联系方式:____________ 买方(下称乙方):________________地址:________________________ 联系方式:_____________ 甲乙双方经过友好协商,基于自愿平等互利的原则,就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜,达成如下协议合同: 一、作品概况 二、作品权属 甲方应保证对本合同的第一条作品拥有所有权及处分权,并拥有足以对抗第三人的权利,同时甲方应如实说明作品的情况及瑕疵。 三、交易价格 经甲乙双方确认,本合同交易作品的价格合计为:人民币,甲乙双方均有对本合同约定的.交易价格和其他事项保密的义务,任何一方泄露合同其中信息,应承担给对方造成损失的赔偿责任。 四、付款方式 乙方应在________年_____月_____日前将上述款项付至甲方银行账户。 五、作品交付及验收 甲方应在合同签订____日内将作品交付乙方。甲乙双方在交付的同时对作品进行现场验收。 1、 验收方法:双方书面确定。 2、 验收标准:符合本合同第一条所列作品概况。 3、 验收结束后,甲乙双方应对作品进行确认正视、俯视、底视的照片进行签字确认。 六、交易终止 乙方于以下情形有权终止交易:有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处。上述情形属实的,乙方有权解除合同,如乙方已经支付的款项,甲方应在____日内退回,逾期则按照每天2%的标准承担违约金。 七、甲方取回责任 本合同解除后,甲方应于____日内取回作品;逾期未取回,乙方收取合理的保管费。甲方如采用邮递方式取回,应向乙方出具书面申请,邮递、保险用由甲方承担,乙方不承担货物交予承运人之后的责任。 八、违约责任 1、甲方在作品的权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处,应按照本合同约定的交易价格向乙方进行赔偿。 2、乙方未按照合同约定支付款项的,逾期每天则按照1%的标准支付违约金。 九、不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免的对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等,以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如遇不可抗力事件发生,导致合同无法正常履行,发生一方应及时告知对方,并及时协商合同终结或延期协议,并书面做出合同附件。 十、补充与附件 本合同未尽事宜,应按照国家相关法律法规执行,未做规定的,甲乙双方经过友好协商达成书面补充协议。协议与其他补充材料作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 十一、合同效力 本合同自甲乙双方签字之日生效。有效期为年,自至 年月效力,签字盖章(手印)生效。 十二、争议处理 本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人友好协商解决,也可由有关部分调解;协商或调解不成的,则可提交地方仲裁委员会仲裁,或依法向乙方地方人民法院起诉。 卖方:卖方: 地址:地址: 联系方式: 联系方式: 开户银行: 开户银行: 银行账号: 银行账号: 买卖合同 篇30原告:,女,198X年X月12日出生,汉族,身份证号:X4,住东X9号,买卖合同纠纷诉状。 被告:,男,19X2年4月2X日出生,汉族,身份证号:X330,住东莞市房,联系电话:。 诉 讼 请 求 1、依法判决被告返还定金人民币20000元; 2、依法判决被告赔偿维修基金、中介服务费损失9000元; 3、依法判决被告支付违约金人民币43700元; 4、依法判决被告承担本案全部诉讼用度。 事 实 与 理 由 20xx年10月27日东莞市X地产经纪有限公司作为居间人,促成原、被告签订《房屋买卖合同》(以下称合同)约定:被告将东莞市作价人民币437000元出卖给原告;原告在签订合同后交付定金人民币XX元;被告20xx年1月23日交房;原告向东莞市X地产经纪有限公司支付中介服务费X元,由于违约导致交易不能的违约方需向对方赔偿中介服务费,合同范本《买卖合同纠纷诉状》。 合同签订后,原告如约向被告交付了定金并将首期款存进指定银行账户,并支付了该房维修基金3000元和中介服务费6000元,但被告却迟迟未能按合同约定的`时间交房。20xx年5月8日,被告表示该房屋不卖了,且拒不按合同约定承担违约责任。无奈之下,原告于20xx年5月12日向被告发出通知,解除合同。 东莞刑事律师 据上,由于被告的违约行为,严重侵害了原告的正当权益。为保护自身的正当权益,原告特诉至贵院,请依法裁决。 此致 东莞市第XX人民法院 具状人: 编辑 买卖合同 篇31出卖方(甲方): 购买方(乙方): 买受人: 第一条:标的、数量、价款及交(提)货时间: 第二条:质量标准:电炉合格料规格:外型尺寸:≤500×500mm。厚度:重 第三条:交货方式、地点及收货人:汽运到站:买受人指定货场。 第四条:检验标准、方法、地点及期限:买受人按合同规定对相关品种按照《废钢验收标准(试行)》现场验收,同时出具验质结果。若出现质量异议,按相关《质量异议处理办法》协商解决。违禁物品每件罚款100——5000元,可从货款中扣除或按价折吨扣除。货到买受人指定地点24小时内完成卸车。 第六条、结算及资金支付:货到验收合格后,买受人根据财务挂帐额度分期支付现金。 第七条:合同争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门协调;协商或调解不成的,可依法向合同履行地的人民法院起诉。 第八条:本合同自20xx年10月1日起生效,到20xx年10月31日止。 第九条:本合同一式肆份,出卖人贰份,买受人贰份,双方签字盖章生效。 出卖方(甲方):_____________ 购买方(乙方)__________________ ____年____月____日 买卖合同 篇32甲方:__________________ 乙方:__________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条甲方将自有座落于淄博市张店区美食街西首南侧房屋出售给乙方,乙方对甲方出售房屋已作了解并愿意购买。 第二条甲方出售房屋属私有产权房,用途商业,结构钢混,总层数4层,间数____间,房屋建筑面积____平方米,土地使用权面积____平方米。(见附件1:房产证及房产证平面图复印件)房产证号:____土地证号:____甲方确保该房屋的合法性、真实性、可靠性,未在该房产上设置任何抵押、质押,未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档,验证该房屋权属。 第三条房屋固定装修应保持原状,房屋内附属设备等祥见屋内设备清单随房屋一并转让给乙方。 第四条依据国家法律、法规、政策,甲方取得该房屋时缴纳的公共维修基金随房屋一并转让给乙方。 第五条甲乙双方议定上述房产买卖总价款(含装修、屋内设备和公共维修基金)为人民币(大写)____万元整工作日内,甲乙双方共同到市房屋交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日,乙方通过银行转帐方式向甲方支付售房款总额%首付款,即____元人民币; 3、甲方在收到首付款当日,将房产证原件以及办理权属转移所需的买卖合同、税票、身份证复印件等交给乙方并协助乙方到市房屋交易管理部门办理房屋交易过户手续。 4、乙方取得市房屋交易管理部门颁发的房屋权属证书和土地权属证书之日起工作日内,乙方通过银行转帐方式向甲方支付第二期售房款总额____%,即____元人民币 5、房屋尾款元人民币,乙方承诺于20____年____月____日之前付清。乙方根据付款进度将售房款打入甲方账户,甲方收款后给乙方出具收条。 第八条违约责任若甲方房屋产权有问题不能过户,甲方退回乙方支付购房款,并赔偿乙方同期贷款利息,若乙方延期付款按对等原则承担违约责任。 第九条本合同一式三份,甲乙双方签字生效。甲、乙双方各执一份,第三份交房屋交易管理部门。 第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 出卖方(甲方):_____________ 购买方(乙方)__________________ ____年____月____日 买卖合同 篇33甲方: 乙方:上海汇亿家居用品有限公司 经双方友好协商,就甲方委托乙方生产制作印有甲方LOGO的产品(以下简称礼品)达成具体的协议如下: 一、协议简要 由乙方根据甲方需求,设计并制作符合甲方商业需求的礼品 (以下简称礼品),礼品的详细规格、材质等如下表: 二、双方的权利与义务 1、乙方在签订合同之后,为甲方提供样品,经甲方确认后进行产品制作生产。 2、大货生产需与样品一致,如有存在材质或色彩及相关的.变动差异,在征得甲方同意后方可更改。 3、甲方须保证及时提供交货地点、收货人清单 ,因甲方未能按时提供上述清单造成的交货延误,由甲方承担责任,与乙方无关;若因甲方提供之交货清单有误,造成运输有误,其产生的重复运输之费用由甲方承担。 4、甲方指定收货人在到收货地点进行验收,并在供货单上签字确认视为合格。 三、付款方式 合同签订之后,甲方先预付乙方50%的定金,合计人民元,余下50%货款合计人民币元,于验收合格后一次性付清。 四、违约责任 本合同自双方签字盖章之日起生效,由因此而造成的纠纷,由当地国家仲裁机构仲裁。 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方:上海汇亿家居用品有限公司 代表人: 代表人: 盖单:盖章: 日期:日期: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。