标题 | 建设工程劳务合同 |
范文 | 建设工程劳务合同(精选15篇) 建设工程劳务合同 篇1雇主(甲方): 代表人: 雇员(乙方): 负责人: 甲乙双方根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、劳务方式: 4、工程内容: 二、质量要求 1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。 2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。 三、工期 1、本合同自_______年______月______日开工,至_______年______月______日完工,总工期为_______天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。 2、工期顺延与延长: (1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定). (2)工程施工内容增加的,甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定,合同总价暂定:______________元。 2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_______日委托_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 五、甲方职责 1、甲方应按照合同的约定,向乙方提供合适的劳动环境。 2、在合同期限内,甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。 3、甲方对乙方不合乎要求的施工,有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通知时,应及时安排人员组织验收。 5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应按照合同的规定,遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥,对不合理的指挥要求可以拒绝。 2、乙方在工作时,应按照合同的规定安全、高效的施行,及时完成任务。 3、乙方应按照合同的要求完成任务,若发生质量问题,乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通知甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。 2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 乙方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 建设工程劳务合同 篇2发包人: (以下简称甲方) 总承包人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程施工管理条例》等有关法律法规的规定,遵照平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,经双方协商一致,特签订如下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:金鹤苑A栋 2、工程地点:湖天开发区正清路 3、结构形式:框架结构 4、建筑面积:框架结构约4000平方米 5、规划许可证号: 6、施工许可证号: 7、设计单位: 二、工程承包范围 1、工程承包范围为发包方提供的图纸按图施工,并建筑物内的明沟、散水、配合消防和强、弱电预留洞、预埋件基础承台方开挖的全部施工内容。 2、其中:施工图中不属承包范围内的项目 (1)卫生间设施安装工程。 (2)防水项目,回填土方。 三、承包内容及项目 (1)泥工、木工、钢筋工、架子工等工种,框架结约外架为钢管架,(所有砼为商品混凝土由发包方提供,混凝土输送泵或混凝土汽车泵车都属发包人负责)。二次结构砼现场搅拌。 (2)所有泥工部分不含内墙面楼梯踏步、地面拉毛。 (3)框架结构的外墙为四面墙漆。 四、承包单价 (1)框架结构单价为373元/㎡(不含水、电)。 (2)不含任何税、费和其它政策性的费用。 五、开工时间及竣工日期 于20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工,工期 天完工(除雨、雪天气和人务无法抗拒的因素外)。 六、工种押金交纳与返还 1、押金交纳:从双方签订之合同之日起交押金壹拾万元整。 2、押金返还:从交纳之日起,主体结构做好第一层,甲方一次性退还乙方所交的壹拾万元押金款。 七、工程款结算及付款方式 (1)当乙方施工至三层主体楼面板完工时,在3天内甲方付主体一层造价的80%工程款,每完成主体楼面板工程量时,甲方付给乙方工程进度款的80%,依此类推,余下20%在主体完工后3天内付清。 (2)内墙粉刷一半时,甲方按工程量的造价付给乙方劳务费80%,全部内墙粉刷完工在3天内付清所有劳务费。 (3)外墙:工程量完成一半时,甲方付给乙方外墙完成工程量80%,全部外墙完工时付清的所有劳务工程款。 八、甲、乙双方责任 1、甲方责任 (1)甲方负责三通一平(路通、水通、电通和场地平),以及提供乙方施工人员住宿和生活用房。 (2)甲方负责交纳施工人员的保险费用。 (3)甲方负责提供施工图和技术交底工作。 (4)甲方负责办好开工前的各种手续,并负责各种障碍物及当地人员阻工现象,以免中途因手续不全或材料不及时到位造成停工,如停工10天以上,甲方无条件承担一切经济损失和施工人员每人每天150元误工费。 (5)乙方在施工中如甲方到付乙方工程进度劳务工资不到位时,乙方有权停工,所造成的一切经济损失和每人每天误工费150元。 2、乙方责任 (1)乙方必须组织好施工队伍和各种机械设备工作。 (2)乙方在施工中,必须保质保量精心施工,确保工程质量和施工中安全。 (3)乙方在施工中,必须按图施工,如在施工中造成返工,一切损失由乙方负责。 (4)乙方在施工中对图纸不懂,及时向甲方反映取得答复,擅自作主造成返工损失自负。 (5)施工中必须建立安全生产责任制,以确保安全无事故,如发生的人为意外事故由乙方承担全部责任。 九、违约争议 1、任何一方违反本合同以上约定,均构成违约。违约应承担违约再作,并赔偿守约方受到的一切损失,违约金按合同约定计算。 2、双方在履行本合同的过程中发生争议,应当通过友好协商和调解,通过协商不能达成一致意见的,双方可以向当地人民法院提起诉讼。 3、发包人(甲方)不按期拨付工程劳务款,每逾期一天应向承包人(乙方)支付 元违约金,逾期10天,应向乙方每人每日支付150元违约金。 4、乙方必须遵守双方的总工期和节点合理工程,因无故停工或其它原因造成停工,每天向甲方支付违约金5000元,逾期10天以上,每天向甲方支付1万元违约金。 5、甲方未按合同约定时间支付给乙方工程款,乙方仍拖欠民工工资,甲方无条件承担清偿拖欠民工工资的连带责任,因民工闹事由甲方承担一切责任。 十、未尽事宜,双方另行协商解决,另作补充协议,本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,并具有同等法律效力。 十一、本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效,全部劳务工程款付清后,本合同方能失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇3建设工程劳务合同 雇主(甲方): 代表人: 雇员(乙方): 负责人: 甲乙双方根据《民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、劳务方式: 4、工程内容: 二、质量要求 1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。 2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。 三、工期 1、本合同自_______年______月______日开工,至_______年______月______日完工,总工期为_______天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。 2、工期顺延与延长: (1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定). (2)工程施工内容增加的,甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定,合同总价暂定:______________元。 2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_______日委托_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 五、甲方职责 1、甲方应按照合同的约定,向乙方提供合适的劳动环境。 2、在合同期限内,甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。 3、甲方对乙方不合乎要求的施工,有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通知时,应及时安排人员组织验收。 5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应按照合同的规定,遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥,对不合理的指挥要求可以拒绝。 2、乙方在工作时,应按照合同的规定安全、高效的施行,及时完成任务。 3、乙方应按照合同的要求完成任务,若发生质量问题,乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通知甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。 2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 乙方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 建设工程劳务合同 篇4甲方:_________________乙方:_________________ 依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。 一、工程概况1、工程名称:_________________2、工程地点:_________________3、乙方承包范围:_________________整栋楼砖砌体、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。 二、承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。 三、承包单价1、砌体单价按每块砖元/块计算,双方现场清点为准。2、内墙抹灰每平米/元按实际抹灰面积计算,所有洞口扣除,由甲乙双方现场测量为准。3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序在内每平方米41元,所有洞口面积扣除,由甲乙双方现场测量为准。 四、质量要求乙方应该严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担,甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂3cm、平5cm,外墙垂5cm、平8cm. 五、工期要求在45天完成,即合同签定之日起,除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚500元/天,提前一天奖励200元/天。 六、文明施工与安全乙方必须严格把好安全生产关,采取安全施工的防护措施,杜绝事故发生,施工中的发生大小事故均由乙方负责。乙方必须每天保持现场清爽,不能有任何材料浪费现象。如经发现,甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款,乙方在施工中应与甲方和其他施工组团结相处,不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。 七、验收结算支付方式本工程竣工后,甲乙双方组织相关部门人员在一个星期内进行验收,20天内进行结算,在一个月之内付工程款的95%,保质期6个月后付5%,施工期间乙方不得以任何借口要求拨工程款。本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:_________________乙方:_________________ 日期:_________________日期:_________________ 建设工程劳务合同 篇5雇主(甲方): 代表人: 雇员(乙方): 负责人: 甲乙双方根据《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、劳务方式: 4、工程内容: 二、质量要求 1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。 2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。 3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责_____内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。 三、工期 1、本合同自_______年______月______日开工,至_______年______月______日完工,总工期为_______天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。 2、工期顺延与延长: (1)施工中因甲方过错导致乙方无_____常施工的,本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定). (2)工程施工内容增加的,甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。 四、劳务费用 1、甲乙双方协商确定,合同总价暂定:______________元。 2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。 3、甲方每月_______日委托_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。 五、甲方职责 1、甲方应按照合同的约定,向乙方提供合适的劳动环境。 2、在合同期限内,甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。 3、甲方对乙方不合乎要求的施工,有权要求其返工。 4、甲方在收到竣工验收通知时,应及时安排人员组织验收。 5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。 六、乙方职责 1、乙方应按照合同的规定,遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥,对不合理的指挥要求可以拒绝。 2、乙方在工作时,应按照合同的规定安全、_____的施行,及时完成任务。 3、乙方应按照合同的要求完成任务,若发生质量问题,乙方应负责返工。 4、工程完工当天应通知甲方验收。 七、竣工验收 1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。 2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在__________小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算. 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 八、违约责任 1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。 2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的____%承担违约金,或每天按______元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。 九、争议解决 如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 十、附则 1、本协议经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。 2、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 乙方: 地址: 联系方式: 合同签订地: 合同履行地: 签约时间:_______年______月______日 建设工程劳务合同 篇6发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经双方协商决定,发包方将 的劳务施工任务任发包给承包方。为明确双方的责任和义务,特签定此合同。具体条款如下: 第一条 工程承包内容 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包内容:6#楼西北立面石材幕墙钢龙骨施工 四、工 程 量:按实际完成量结算。 五、工 期:施工工期以甲方进度为准,按总施工进度,结合月进度严格执行。 六、质量标准:按国家有关规范验收,达到优良。确保业主评杯要求。 七、施工安全:无重伤、死亡事故,轻伤事故率不高于2‰,同时执行总承包方的安全管理制度。 八、承包价款: 按现场实际工程量计算,线条按见光面展开面积计算,单价为65元/平方。 九、承包方式:发包方以包工(即包安装施工至本工程竣工交验)不包料(不包工程材料)的方式承包给承包方。 承包方主要施工内容:基线复核,定位放线、自用材料卸货、钢架安装,与现场安装施工有关的其他现场工作。 第二条 双方职责和权益 一、发包方的责任和义务 1、 成立项目部,并派出相关管理人员,负责协调解决承包方施工过程中出现的各种问题,帮助承包方协调在施工过程中有关方的工作关系。 2、 发包方负责对施工现场进行全面项目管理,同时对施工现场安全文明施工、工程质量、物资进出进行日常管理。 3、 工程变更须提前书面通知承包方,并落实图纸施工交底工作。负责组织各工序现场隐蔽工程验收及工程竣工验收。 4、 提供现场施工用水、电,其费用由发包方承担。向承包方提供材料堆放场地以及提供施工及运输材料的通道。提供施工用水、电,电源接至施工区段引接点,按照总包放置的二级电箱。 5、 向承包方提供施工图纸、有关规范和技术交底,对工程技术实施指导、监督控制和管理。进行现场安全、质量、工期和施工工序全面管理:根据本工程建设承包合同、有关规范、规程及公司相关管理制度,对工程实施安全、质量、工期和施工工序等全面管理。 6、 提供合格的施工脚手架或吊蓝、活动架。按时提供所需材料、成品配件。根据工程进度要求有计划地将工程材料、配件等运到工地现场。 二、承包方的责任和义务 1、 服从发包方项目部指挥和管理、配合发包方项目部及有关部门各项工作。认真执行已经审批的施工组织设计,按进度计划和施工方案执行。严格服从项目部关于施工顺序,施工进度的安排。按项目部要求合理组织人员进行分部施工。保质保量,按期完成本工程施工任务。施工中遇到停电二天以上及不可抗力因素导致工期延误,其工期顺延。 2、 加强施工过程控制管理,各工序施工前必须认真做好施工技术,施工质量、施工安全交底工作,让每一个安装工人了解本工程施工难点、重点,并掌握本各安装工序施工工艺方法及其质量控制点,使施工全过程始终有效受控状态。同时按相关标准、规范的要求做好相应的交底记录。发现问题首先与项目部联系,不能越级上报。 3、 严格按国家行业现行有关标准、规范和施工图纸及公司有关程文件的要求进行本工程加工制作、安装施工及相关管理。确保工程所有成品、半成品符合施工规范及设计要求,工程质量达到业主、监理要求。如图纸与现场不符,须经发包方认可方可施工。如有特殊更改经现场项目部签证及设计确定,补给承包方工作量费用。 4、 认真履行国家、省市及业主、监理、总承包、发包方最新的安全生产管理规定,严格遵守执行发包方《安全文明施工管理制度》的各项措施和规定。工人进场必须进行“三级”安全教育,并做好相应的记录,自觉接受现场业主、监理、总包及发包方的监督检查及相应的教育。如果施工过程中发生任何安全事故,由承包方承担全部责任。在施工过程中如业主、监理、项目部检查中发现的质量问题,需在二个工作日内整改完成。所产生的一切费用由承包方负责,及执行相关处罚条款。 5、 配合计算本工程所有材料数量、型号、规格,做好各构件工艺图、下料单工作。如因承包方加工或安装失误原因造成材料浪费,承包方应承担由此造成的费用。负责现场承包范围内工程材料的装卸、搬运工作。清点材料的品名、型号、规格、尺寸及数量,配合发包方对进场材料进行初验。发现问题及时报告发包方管理人员。材料在搬运过程中防止划伤、损坏、丢失。零星配件、胶水、挂件、螺丝、角码以及小五金。按图纸、按数量施工;超出数量由承包方承担(具体数量由发包方预算员核实签证)。 6、 现场材料摆放整齐、标识清楚。负责现场材料的保管及清理。负责施工作业面的清洁卫生,做到场地干净。 7、 严格执行施工进度计划,并提供每总、月、周的施工进度计划明细表,及上岗人数。协助配合本工程隐蔽验收、中间验收及其他各分部分项工程质量的评定。建立健全班组安全文明生产管理制度,落实好安全文明生产责任制。按上报的管理人员的95%到位率进行考核。 8、按照工期和发包方的要求投入劳动力,合理配置施工机具、工具。满足现场施工安排。保证在规定的工期内完成施工任务,并承担超期责任;按合同规定的工期和业主、监理签署的顺延工期完成施工。 9、按合同规定的质量标准完成本分项工程。由于承包方原因未达到现场验收要求,无条件返工并承担因此发生的一切费用。并根据发包方与业主签证的施工合同处罚条款加倍处罚。 10、保证施工安全并承担安全责任。严禁违章施工,违章操作。如因违章作业,工地发生安全事故时,承包方负责承担所有医疗费用及相关赔偿费用。同时履行总包方的处罚条款。如非施工单原因发生的事故,由责任方相关费用。 11、遵守法律、法规及驻工地的相关规定,杜绝任何违法、违纪行为。承担因此引起的一切后果。应对无理取闹取者,负全部责任。若对发包方造成名誉或直接经济损失,由承包方承担,费用从月进度款中扣除。 12、遵守发包方公司的施工管理规定,接受发包方的各项管理要求及处罚。 13、承担本工程业主约定的保修期内的保修责任,在此期间承包方应主动对工程进行保修。 14、承包方应对其雇用的全部施工人员购买施工保险,对不符合建筑劳动法所规定的人员,一律不予进场施工。负责施工人员的安全防护用品。 15、合理安排施工人员的住宿及生活管理,承担全部费用(施工现场现有住宿免费提供)。 16、承包方相关负责人按时参加每周相关单位举行的工程例会,无故不参加,按每次200元/人进行处罚,从月进行款中扣除。 第三条 通用条款 1、乙方必须严格按照甲方及业主的质量、进度要求进行施工。必须在确定的工期内完成相关施工工作。如因乙方原因造成工期拖延,造成的相应罚款及经济损失由乙方承担。 2、付款方式与竣工结算:每月上报实际完成的工程量,并根据建设方进度款支付情况同步支付,工程竣工结束验收合格后,承包方需提交有效的现场尺寸供公司做竣工图,并配合公司决算确认。每月按照实际完成工程量,扣除相应的处罚款项,支付 70 %的施工进度款,工程完工支付至 85 % ,工程竣工验收并结算完成后支付至 95% ,余款5%作为保修金(保修期为1年)待保修期满7日内全部付清。 3、所有民工工资,全部由承包方支付。承包方提供有效民工工资发放表。 4、施工人员意外伤害及所有工伤事故由承包方承担主要责任,医疗费及相关赔偿费用壹万元以内由承包方全部承担,超出壹万元部分由公司承担30%责任,承包方承担70%责任。 5、违约与争议:发生争议时,向甲方所在地人民法院起诉。 6、合同生效与中止:合同签订之日起生效,保修期满结清款后终止。 7、本合同一式四分,发包方执两份,承包方执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇7甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议: 一、 工程概况 工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 ⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 ⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20),所有侧面全算,所有内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇8甲方: 乙方: 为增强企业内部竞争机制,发挥各自优势,甲方同意将(研发基地工程)。委派乙方组织施工,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则,经双方协商一致,就有关承包事项特订立本协议,双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:研发中心、办公楼、地窖 2、工程地点: 山东省县城经济开发区(工业园区)县城北外环以北京九铁路以北, 3、建筑面积:约5.3万平方米 4、工程造价:工程价款按照实际完成的建筑面积计算*固定单价。 5、工期:按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。 6、承包范围:施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以内)。 7、本合同不包括项目:防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆,门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。 二、承包方式 1. 包工包料:、结构工程、建筑工程,模板工程、脚手架工程、水电工程、 2. 甲方供钢筋、砼 3. 乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。 4. 乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。 5. 完工清场、包工程验收合格。 6. 包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下 三、质量标准及安全生产、文明施工目标 1、工程质量标准:按照国家验收标准达到合格标准 2、安全、文明施工目标:满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。 四、承包方式 1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工; 2、乙方自行负责组织施工和管理,甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。 3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等,均由乙方自行采购,,但须通过质监站复检合格。 4、本工程须设立专款专用银行账号,本工程的财务事宜由乙方管理。 五、承包价款及支付 1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准,主工执行20xx年《山东省建筑安装工程消耗定额》,20xx年《山东省建筑安装工程取费定额》,施工期间执行《**地区建筑材料市场信息价目表》没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认》人工费按当地政府具体文件执行,所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件,按实际计取,取费标准为1类取费。 2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。 施工阶段:各层砌体项目施工完成按建筑面积计算,按天泰大合同付款。 六、甲方的权利和义务 1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。 3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜,协调与上级主管部门、建设单位的关系。 4、在施工过程中,甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。 5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理,不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。 6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。 七、乙方的权利和义务 1、负责组建完善的项目管理机构,编制计划、统计、施工方案等资料,并接受甲方的领导和管理,执行甲方的管理规章制度及管理规定,维护甲方利益和形象。 2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中,甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。 3、乙方负责抓好安全文明施工,树立良好的施工企业形象。 4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件,负责工程的移交,按规定进行保修。 5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。 八、其他 1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行:依据20xx年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量 2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内,乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认,甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议,否则视为甲方默认,待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付,对于甲方审定的签证或变更意见,乙方如有异议,应于七天内回复,并以积极的态度配合,如在规定的时间内乙方不能答复,甲方视为乙方默认,乙方现场进度不得以此而拖延工期 九、附则 1、本合同经双方签字后生效,在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后,合同条款自行终止。 2、本合同壹式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份,具同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,由双方协商解决,另签补充协议。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇9编号:______________ 发包人:_______________________________________________________________________ 承包人:_______________________________________________________________________ 分包工程名称:_________________________________________________________________ 施工地址:______________________________________________________________区(县) 发包人(全称):_____________________________________________________________ 承包人(全称):_____________________________________________________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:__________________________________________________________________ 1.2工程概况:_________________________________________________________________ 1.3分包工作内容:____________________________________________________________ 范围包括:_____________________________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):_____________________________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期________年____月____日,完工日期________年____月____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: 4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据: ①定额工资单价为: 瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/㎡;地下结构:_____元/㎡;初装修:_____元/㎡;水电:______元/㎡;________;_________; ③分项工程承包: 外墙面砖:_______元/㎡;屋面防水:_______元/㎡; 水磨石地面:_______元/㎡;水泥砂浆:_______元/㎡; 内墙普通抹灰:_______元/㎡;________;________;________。 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确:_______________________________________________________________ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料: 5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算: 5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后____日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付: 5.3.1合同价款分期支付:在________年____月____日付款_______元,在________年____月____日付款_______元。 5.3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后____日内付清。 5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理: 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 6.2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:________________________________________________。 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 7.4对本工程的质量标准,双方约定如下:____________________________________________________。 第八条工期延误 8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 ●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力; ●设计变更和工程量增加; ●发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行; ●承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行; ●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时; ●发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2承包人应在上述情况发生后____日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于____日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。 8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 第九条文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下:________________________________________________。 第十条材料机具供应 10.1本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________________________________承包人自备的工具为:______________________________________________________________________双方确认防护用具由______________承担。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。 10.4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________ 第十一条文物保护 对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。 第十二条发包人的权利及义务 12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2负责于________年____月____日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。 12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。 12.7负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前____日通知承包人。 第十三条承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。 133在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。 13.7承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条违约责任 14.1发包人违约责任 14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。 第十五条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”): 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向___________人民法院起诉。 第十六条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 甲方(签章):_________乙方(签章):_________ 签订地点:_________签订地点:_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程劳务合同 篇10工程承包人(施工总承包人):(甲方) 劳务分包人:(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等公平和诚实信用的原则,经双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 建筑面积: 2、分包工作限期:年月年日 3、工程质量,本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求,建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。 4、承包方式:承包范围及承包单价 a)承包方式:清包人工费 b)承包范围:所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。 c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。 5、标准范围 除工程合同外另有约定: a) 如本工程图纸设计变更,甲乙双方另行商议。 b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。 C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担 6、文明施工及安全责任 劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。 7、工具使用与材料管理 劳务分包人自带小型工具,其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供,现场使用材料由甲方提供,乙方不得浪费材料,应作到工完场清,如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。 8、工期及付款方式 本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕,甲方应付给以完成工作量的70%工程款,苯板粘完及屋面瓦施工完毕,在付以完工程量的80%,其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%,余款等工程竣工验收后一次性付清。 9、其他 施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延。 10、本合同一式三份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇11甲方: 乙方: 甲方 ,其建设项目: ,建筑面积大约 平方米。以后按实际面积计算,经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议: 1、乙方承包工程项目及其内容:灰土以上,散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工,增加项目按工程量计算。 2、工程质量:按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准,达到合格,工程质量百年大计,甲乙双方要高度重视,要落实专人负责工程管理工作。 3、安全施工,以人为本,甲乙双方认真落实国家安全施工规定,做好安全施工工作,乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险,资金由甲方购买,乙方明确专人主管安全除患,非安全培训人员不许参与施工,施工认真执行安全技术操作规程,认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故,力争无大小工伤,如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责,甲方概不负责。 4、承包价格及施工费结算:主体框架结构总包价建筑面 5、付款方式:按进度付款。基础完工后一次性付给乙方 元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费 元整,主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%,剩余5%作为质保金,一年后付清。 6、甲方工作:及时提供施工图和变更图,做好技术交底,及时供应施工材料,机械和脚手架板,安全防护用品,解决好职工住宿,水电供应。 7、节约用料,文明施工:施工模板,方木等多用材料,在施工中,量材使用,做好节约用料,拆除材料及清理按指定地点堆放,落地灰当天清理,及时与新灰混混合使用,更不许过夜,做好节约用料,工完场清,文明施工。 8、乙方组建施工班子:要有1人技术员,给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理,工地施工人员务必听从,施工中提出的安全施工问题,工程质量问题务必及时纠正,否则有权停止施工。 9、遵守项目部各项管理制度,门卫制度,用小型机械,工具防护用品由乙方打条,保管使用,竣工后交回,材料 下车由方负责。 10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。 11、本合同从签字之日起生效,付完款后合同自动失效。 附一:合同签订后乙方交押保证金贰万元,乙方进入工地后退还乙方,如违约甲方不在退还乙方贰万元整。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇12用工方(以下简称甲方): 聘用方(以下简称乙方): 从事建筑劳务工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。 一、用工约定: 1、该合同签订后,甲乙双方即确定了劳务用工关系。 3、合同有效期: 自签订本合同即日起生效,有效期为一年。 4、该合同期满,如甲方继续留用乙方,可续签合同。甲方不再留用,该合同即时终止; 5、该合同期内乙方要求辞职,应提前 7 日以书面形式通知甲方。 二、工作职责: 1、乙方要服从甲方的工作安排,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。 2、乙方要遵守甲方的各项规章制度和国家法律、法规规定 3、乙方要认真执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,杜绝各类事故发生。如违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负相应的责任。 4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承担全部赔偿责任。 三、工作时间: 1、乙方在甲方工作期间,甲方按《劳动法》规定予以支付工资报酬。 2、甲方用工期间要建立考勤簿,无偿为乙方发放潍坊市建设行政主管部门印制的《劳务工资管理手册》。 3、乙方必须按规定的劳动日出满勤,缺勤者必须提前一天以书面的形式向甲方请假,否则按旷工处理。凡缺勤者均扣发当日工资,缺勤超过 10 天,按不胜任岗位工作予以解除劳务合同。 四、劳动保护和劳动条件: 甲方根据工作需要,向乙方提供必要的生活住宿条件及劳动工具和劳保用品,乙方离开时需将劳动工具归还甲方。 五、劳动报酬: 1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;执行定时工资制的,甲方每月以货币的形式支付乙方工资,工资以个人施工平方量或日工资计算,随市场价格调动。 2、甲方支付乙方工资应遵循按月发放、足额发放、本人领取、现场公示的原则。 六、有下列情形之一,甲方可解除本协议: 1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的; 2、因乙方失职,给甲方利益造成损失的; 3、不服从甲方的工作分配,有违法、违纪行为者; 4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》,造成质量和安全责任事故者; 5、隐瞒身体健康情况并影响工作者; 6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的; 7、有违法违纪行为的。 七、其它: 1、本协议经甲、乙双方签字后生效。 2、本协议未尽事宜,根据国家其他相关法律执行,并经甲、乙双方协商一致后,进行修订和补充。 3、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 4、本协议所称甲方必须是具备建筑施工资质的建筑业企业,乙方必须是年满18周岁身体健康的中华人民共和国公民。 5、本协议是乙方维护自身合法权益索要劳动报酬的依据。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇13甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局,建设部颁发的《建设工程施工合同》文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议: 一、 工程概况 工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼 ⑴、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。 ⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20),所有侧面全算,所有内口不粉。 二、 承包价格 空口实算36元/m2. 三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。 四、 付款方式 乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%, 整体完工后付清。 五、 本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程劳务合同 篇14建设工程劳务合同 甲方: 乙方: 甲方将 部分工程施工承包给乙方,为明确双方义务及责任,经双方协商,达成如下协议。 一、工程内容: 单价价为: 元/㎡。大写: (明细见附件清单) 二、质量要求: 1)、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。 2)、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。 3)、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。 三、承包方式:清包工 四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。 五、付款方式 1)按施工进度结算:每月25日按工程进度结算人工费的80%。 2)支付方式银行转账(承包人提供唯一银行账号并签字确认) 3)全部完工七天以后,经甲方及监理验收合格,完成竣工验收等程序,扣除质保金后,其余款项结清。 六、施工工期: 20__ 年 月 日至 20__ 年 月 日前完成本协议 书之施工内容。 七、决算方法: 1)、决算依据以实际完成的竣工工程量为准,单价以本协议清单单价为准。 2)、质量保证金按结算人工费的5%,保修期2年。 八、质量验收及保修: 共6页第1页 1)工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单,甲方汇同工程建设单位、监理进行验收. 2)工程峻工后,经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收(根据实际情况而定) 3)工程峻工后,乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料,会同甲方完成 峻工图纸制作。 4)验收过程中发现乙方的质量有问题,甲方以书面形式通知乙方进行修改,乙方必须在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方承担,材料损失视实际情况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。 5)保修条款:工程保修按2 年执行,甲方接到业主报修后立即通知乙方,乙方必须在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装原因造成的由乙方提供上门服务维修。工料自负。若乙方在规定时限内未能及时到场并处理,甲方有权另行安排其它人员进行维修,由此产生的费用由乙方承担,从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题,人为破坏及不可抗拒力损坏等原因,产生的维修,由甲方支付给乙方服务费用。(费用金额在工程完工后,双方协商。) 九、工程保险: 甲方提供乙方入场施工工人意外伤害保险。(有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方承担) 十、甲方责任: 1)甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。 共6页第2页 2)甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。 3)甲方提供施工所需配电箱(三级箱)及施工类脚手架(吊篮)。 4)甲方按合同准时支付工程款。由于未及时支付工程造成的施工进度不能按要求完工,由甲方承担责任。 5)甲方提供施工所需一切图纸及资料。 6)甲方提供现场的用水用电条件,不得向乙方收取费用。 十一、乙方责任: 1) 在合同签定后5日内提交《施工进度计划》报甲方批准执行。完成情况可作为支付工程款依据。 2) 乙方按甲方每月施工进度计划要求,向甲方提供施工进度计划和材料申请计划,确保工程按期完成。 3) 应派出具有组织施工和协调能力的、认真负责的领队和技术员实施现场施工管理。 4) 乙方必须服从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止,否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行处罚。乙方及时另选派有经验,服从管理的工人补充。 5) 乙方必须接受甲方的技术管理,做好技术交底交接,按图施工,未经甲方许可,不可擅自更改设计,由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误,由乙方承担一切损失。工程变更及增项必须由甲方文字确认后方能施工,如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。 6) 乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等所有相关文件,乙方负责办理外地人员务工证,便于甲方实施有较管理。 7) 乙方负责管理施工人员安全、消防、卫生及现场一切事物。 共6页第3页 8) 乙方负责自备施工所需的施工工具,设备及设施及易损工具类(钻头、 锯片、切割片、焊条等),电源未端。借用物品要及时归还并保证完整无损,否则照价赔偿。 9) 乙方负责施工材料,设备,工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。 10)在工程验收总结算之前配合甲方提交工程结算书。 11)乙方必须按要求合理使用材料,材料损耗控制在合理范围内,做到不浪费,不挪用,不损坏,不丢弃,并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料,并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。 12)乙方人员不得私下带料出场,一经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理,并保留追究法律责任权利。 13)乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额20%的违约金。并承担由此而产生的一切损失。 14)乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测,并签字接收,如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。 15)乙方施工过程中需配置电工(持证上岗)处理用电接线和用电设备及线路维护。 16)乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃,赌博,等违法行为,不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为,如有违反自行承担相应责任。 17)乙方有义务提供义工,甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。 十二、安全责任: 1)在施工期间,乙方的特殊工种必须持上岗证,如发生违章操作引起的 共6页第4页 事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚,由乙方承担。 2)乙方应采取一切有效防范措施,以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应 尽力保护好现场,以利有关部门进行勘察鉴定,由此而产生的费用由乙方负责。 3)乙方需做好安全管理教育工作,每周有安全会,每日有班前会,做好安全施工交底及安全施工方案。做好三级安全教育工作。 4)安全违规处罚依据《安全生产奖罚制度实施细则》执行,如有规定重叠依照最高标准执行。 十三、文明施工: 乙方须遵守文明施工条例,及工程建设方等相关条例规定。违反者接受处罚。 十四、工期条款: 1) 由于乙方原因导致工期延误,则每延误一天,罚款 元。 2) 由于甲方原因导致工期顺延,甲方提供乙方工人生活费,按实时施工工人数每人每天 元。 3)甲方材料供应不及时,工期顺延,有不可预测的自然因素,工期顺延。 4)甲方通知停工工期顺延。 其它条款: 1) 乙方认可合同附件:A、安全责任合同。B、工地员工守则。 2)本合同签字生效后,双方不得违约,否则违约方承担一切责任。 3)待本协议各项条款执行完毕后,本协议自动终止。 十五、备注: 1) 本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。 2) 项目施工增量时计算方式:增量项目单价=合同工费单价×总工费报价让利比例(例如总工费100万元让利10万则让利比例10%) 十六、此合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。 十七、附件共( )份与合同同效。详见附件列表。 共6页第5页 十八、不详事宜可再行协商签订补充协议。 十九、争议解决 争议发生后的14日双方进行协商,协商一致的签订书面协议;未协商或协商未果的可请仲裁或起诉。 二十、保密要求:乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息,期限不因合同完成而终止。如乙方违反造成损失的由乙方负责并承担法律责任。 甲 方: 乙 方: 联系方式: 联系方式: 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 共6页第6页 建设工程劳务合同 篇15发包方(甲方) 承包方 (乙方) 依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包范围: 第四条承包方式:包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。 第五条工期: 年 月 日,至 年 月 日。 第六条工程质量: 1、 质量标准:合格 2、 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工,确保工程质量。如质量不合格,必须返工处理,其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由 甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。 第七条工程价格:建筑面积————————/㎡,单价 ,总价 万元。 第八条工期及付款方式: 工期在施工材料及设备及时供应,项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工,如因施工人员配备不到位,而拖延工期处以劳务费额每日 的罚款;反之每提前一天给予 的奖励。拨款按工程进度每月的 日前所完成的工程量的 拨款,其余在整体竣工后一次付清. 第九条甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项,并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件) 第十条乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 5、按国家的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。 第十一条安全生产: 1、 乙方必须认真按有关安全施工的制度施工,严格遵守安全操作规章制度施工,严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理,并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理,违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。 2、 甲方在施工生产中创造安全条件,并且保障安全生产设施齐全;三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。 3、 甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险,乙方必须服从甲方安全生产管理,乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的,由乙方承担主要责任。 第十二条材料管理: 乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收,严格按甲方提供的配合比施工,不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的2倍处以罚款。 第十一条施工机具管理: 1、 施工需要的机械设备由甲方按《施工组织设计》配备,乙方根据《施工组织设计》合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作工,严禁无证人员操作特殊设备。 2、 手续操作工具乙方自行负责。 3、 甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修,如有人为损坏,乙方负责赔偿。 第十三条现场管理: 1、 乙方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方的领导下组织施工,有关计划、进度、质量、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 2、 乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护财产的教育,并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施制止,乙方应承担相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜. 3、 乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整洁。 4、 乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。 第十四条生活管理: 1. 甲方负责提供乙方所需食宿环境(条件)。 2. 全部炊事用具由甲方提供。 3. 生活用需用品由乙方自理。 4. 甲方提供烧柴燃料。 第十五条其它: 1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,其损失由乙方承担。 2 、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方承担。 3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随便变更或中止,如单方随便变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。 4、乙方应合理管筹资金,做到专款专用,保证工人工资。如因资金不到位(工人工资短缺)所造成期延误,由甲方负责。 5、现场发生临时用工,工资由甲乙双方协商决定。 6、劳动保险事故发生的处理等,按相应的劳工法规执行。 第十六条未尽事宜,双方协商解决。 第十七条合同期限: 本合同双方签字盖章后生效,工程全部竣工,办完交工验收手续,结清全部款项后失效。 第十八条:全同份数: 本合同正本两份,双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。