标题 | 工装修合同范本 |
范文 | 工装修合同范本(通用19篇) 工装修合同范本 篇1甲方:_________ 乙方:_________ 协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。 一、施工人员准则: 1、施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。 2、乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。 3、乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。 4、乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。 5、安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。 6、有违反以上第一条 1、2、3、4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。 7、如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。 8、乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。 二、材料 1、凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。 2、乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。 3、由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。 4、由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。 5、对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。 6、甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。 7、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。 8、乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。 9、《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费,金额按实际工程量结算。 三、施工 1、乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。 2、进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。 3、开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。 4、在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。 5、如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。 6、如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。 7、在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。 8、合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。 9、装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。 10、在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。 11、瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。 12、地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。 13、涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。 14、所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。 15、在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。 16、所有门及门套采用的原子灰为_________牌。 四、工程验收 1、对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。 2、工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。 3、甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。 五、付款 1、物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。 2、物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。 3、乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。 4、如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。 5、甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。 六、保修及其他 1、乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。 2、工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。 3、未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。 4、本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份,_________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。 甲方(签字):_________ 乙方代表(签字):_________ _________年____月____日 工装修合同范本 篇2甲方:_________________(以下简称甲方) 乙方:_________________(以下简称乙方) 甲方将江桥黄家花园工程油漆、涂料工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:_________________江桥黄家花园 2、建筑面积:_________________ 3、工程工期:_________________ 二、工程承包范围 1、承包范围:_________________内墙涂料及油漆工程(图纸及项目要求) 2、具体工作内容:_________________ ①材料场内运输。 ②所有内墙及顶棚的白水泥批嵌、涂料工程。(根据图纸要求的部位)③楼梯扶手的油漆。 ④与其他工种的配合。 ⑤成品保护,竣工清理交验。 ⑥文明施工要求的场地整齐、清洁等工作。 3、承包方式:包工包料,包交工 三、材料及工具 1、材料: 材料由乙方自行采购,进场后,在得到施工技术人员的书面准许后方可使用 2、工具: 所有使用工具由乙方自行准备。 四、双方职责与权限 (一)甲方 1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。 2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、苏州市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收。 3、解决好施工用水、用电的矛盾,保证工程的顺利施工。 4、在施工过程中,甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工,甲方给乙方一次性50-500元罚款,并限期整改,整改无效,甲方有权单方面中止合同。 5、在由地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方一次性500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。 6、提供食宿方便 7、制定施工计划 8、进行技术交底 (二)乙方 乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。 1、乙方同志为承包班组施工负责人,参加工程生产协调会,具体负责本专业的施工管理。 2、做好人员录用工作,不得录用有精神疾病、有传染病人员或年龄大于50周岁的人员。 3、严禁将工程再分包给外省市人员。 4、新到人员必须先到项目部的安全科报到,先学习后上岗,不报到、学习上岗的`,以后所发生的一切问题由个人及班组负责。 5、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方管理,在施工中尊重监理工程师及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。 6、精心组织施工,在保证质量的`前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。 7、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。 8、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。 9、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地 10、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因未能执行施工进度计划,经甲方指出后无解决措施的,甲方将安排其他人力介入工程施工,所有费用由承包班组承担。 11、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。 12、暂住证、健康证、操作证等一切费用自理,并且必须按市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。 五、质量标准 1、质量标准:合格 2、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。 甲方_________________ 乙方_________________ _________________年_________________月_________________日 工装修合同范本 篇3本合同双方当事人:___________________________ 发包方(以下简称甲方):___________________________ 姓名(名称):住所:___________________________ 联系电话:___________________________ 承包方(以下简称乙方):___________________________ 工程责任人联系电话:___________________________ 开户行:___________________________ 帐号:___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议: 1、工程地点: 2、形式结构: 平层式:三室一厅一厨一卫 3、工程承包方式: 全包 4、工程期限:____天 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 5、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)肆拾万元。首付拾万元,叁拾万第二次付元。 6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。 7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。 8、施工范围:四个房间(两个卧室、一个客厅、一个书房,四壁贴日本进口墙纸,其余公共地段刷美国大班漆,地面铺设80x80的瓷砖,打地脚线,要求平整;客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30x30的瓷砖,要求平整。两个阳台地面铺设30x30瓷砖,要求平整。水、电、气、管线及安装,管线必须是目前市场上最高端产品。露台76平米要求修建简易休闲厅3间,采用12公分以上玻璃墙。 9、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。 10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。 11、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。 12、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 13、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 发包人(签字):___________________________ ________年____月____日 承包人(签字):___________________________ ________年____月____日 工装修合同范本 篇4甲方:_______________ 乙方:_______________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方_________号楼工程内墙及天棚涂料施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:____________________________________工程; 2、工程范围:根据甲方要求负责内墙涂料的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等; 3、承包方式:包工包料包检测验收合格; 4、质量等级:按照有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的合格等级。 第二条:工程期限 本合同工程分_________号楼两个工程,乙方的施工工期应不影响装饰施工总进度工期,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。乙方须在_______年_______月_______日前进材料。 第三条:合同价款 天棚综合包干单价_________(元/㎡),备注: ①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费,架子使用费等乙方自身所发生的所有费用; ②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。 第四条:支付方式 1、甲方按乙方完成工程量的_________%付款,乙方完成相应施工段施工并经甲方验收合格后,支付该施工段合同总价的_________%,余下的_________%工程验收合格后一次性付清,工程结算按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。 第五条:工程质量 1、工程样板制作:内墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道),各种样板需分层留样并经甲方验收合格后,乙方方可正式施工。 2、乙方必须严格按样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场代表的监督,质量标准同_________号楼工程。乙方需按约定采购材料(不能使用干粉),符合有关国家规定标准,所购材料经甲方检查确认后才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购。如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至验收合格。 第六条:甲乙双方工作 1、甲方工作;甲方提供本工程相关的施工要求,确定颜色色号。提供乙方施工所需用水、电源;可提供材料放置场地。协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。对乙方施工的`工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。 2、乙方工作:在施工过程中,乙方要做到安全生产、文明施工,杜绝安全事故,所有造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担责任。工程质量不符合合同要求的负责无偿修理或返工。工程竣工未交付甲方前,乙方应负责已完工工程的成品保护工作,在此期间内如有损坏,由乙方予以修复。乙方施工材料应按甲方指定区域堆放,按样板间要求施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输及架子的搭设。材料的保管。 附则 一、本合同在履行中发生争议,双方应本着实事求是的原则及时协商解决。 二、本合同一式二份,由双方各执一份,自双方代表签字之日起生效,至本合同条款全部履行完毕后自动失效。 三、本合同未尽事宜,双方可根据本项目具体情况,结合有关规定,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的补充合同。 甲方代表:_________ 乙方代表:_________ ______年____月____日 工装修合同范本 篇5甲方: (简称甲方)____________ 乙方: (简称乙方)____________ 经双方共同协商,现就九江体育中心训练馆钢结构防火涂料工程委托乙方施工,根据《合同法》、《建筑法》、《消防法》等相关规定,达成如下协议: 一、 工程名称: 二、 工程范围: 三、 施工材料:超薄型钢结构防火涂料。 四、 承包方式:由乙方包工、包料、包验收、包安全。 五、 工程造价:本工程主体钢构件展开面积暂定 ㎡,按实际涂刷面积计算,单价为: 元/㎡。 六、 付款方式:合同签订生效后,乙方材料进场施工,甲方支付乙方工程款的20%,乙方施工工程的三分之一,甲方支付乙方工程款的20%,乙方施工工程的三分之二甲方在支付乙方工程款的15%,工程施工完毕后甲方支付乙方工程款的20%,待消防验收合格后,甲方一次性支付工程款。 七、 双方责任 (一) 甲方责任: 1、 指定工地代表负责施工过程中的协调管理。 2、 负责构件的表面处理,满足乙方施工要求。 3、 协助乙方组织竣工验收,按时支付工程款。 (二) 乙方责任: 1、 指定专人负责该工程,服从甲方工地代表的管理和监督,乙方按合同规定时间进场施工,并按时完工。 2、 严格遵守甲方施工现场的各项规章制度,严禁违规操作,确保安全和第三者的.安全,若发生事故由乙方负责。 3、 严格按施工规范组织施工,确保工程质量合格。 4、 负责办理工程验收,并确保验收合格,一切产品质量出现问题所导致的损失由乙方负责。 5、 负责向甲方提供完整的交工资料。 八、 验收 1、 防火涂料层要均匀密实。 2、 防火涂层与底漆粘结牢固,不得出现起皮、脱落及开裂现象。 3、 防火涂层硬化均匀,不出现漏喷形象。 九、 本合同一式两份,双方签字盖章后生效,未尽事宜另行协商解决。 甲方:____________ 乙方:____________ 签约时间:______年____月____日 工装修合同范本 篇6甲方: 乙方: 依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程地点:___________________________________________ 1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。 1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)承包人包工、包料 (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。 1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第三条发包人义务 3.1开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 3.2提供施工期间的水源、电源; 3.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 3.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第四条承包人义务 4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 4.3保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通; 4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。 第五条工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。 第六条材料的提供 6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。 第七条材料的提供 6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。 第八条工期延误 7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延; (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。 第九条工程款支付方式 8.1双方约定按以下第种方式支付工程款: (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款: 支付方式支付时间支付金额 第一次开工前三日支付元 第二次工程进度过半支付元 第三次双方验收合格支付元 工程进度过半指:________________________________________ (2)其他支付方式:________________________________________ 8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。 8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。 8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月 第十条违约责任 9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 9.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。 9.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 9.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。 第十一条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决: (一)提交__________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十二条附则 11.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 11.2本合同签订后工程不得转包。 11.3本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。 11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章) 法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________ ________年_____月_____日 _________年_____月_____日 工装修合同范本 篇7业主 (以下简称甲方): 联系电话: 施工队(以下简称乙方): 联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、 工程概况 工程地址: 二、 价格 清包工费: ¥5200元,大写:伍仟贰佰元整 其中 水电工 元 木工 元 瓦工 元 油漆工 元 垃圾清运费 元 三、 付款方式 1、施工队进场,预支生活费: 1000元 2、木工完成,付1000 元 3、瓦工完成,付1000元 4、工程竣工,付1800 元 5、保修金 400元,从竣工之日起1年后支付 四、 设计 1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作. 2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、 材料 1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。 4、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的.损失。 5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。 6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。 8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 9、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、 工期 从 20 年 月 日起至 20 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、 材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、 垃圾清运 1、 垃圾袋装化 2、 垃圾应日日清 3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、 劳动力管理 1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。 3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。 4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人。 6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料。 7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。 8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、 施工机具 1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。 2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。 甲方: 乙方: 工装修合同范本 篇8业主(以下简称甲方):____________________联系电话:__________________ 施工队(以下简称乙方):_______________________________________________ 营业执照号:________________________________________________________ 法定代表人:________________________________联系电话:______________ 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。 一、工程概况 工程地址: 使用面积: 二、价格 清包工费:_____________元。 其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。 三、付款方式 1、施工队进场,预支生活费:_____________元; 2、隐蔽工程完成,付_____________元; 2、木工完成_____________元; 3、泥工完成,付_____________元; 4、工程竣工,付_____________元; 5、保修金元,从竣工之日起____月后支付。 四、施工 1、甲方须向乙方提供图纸整套,共___张,并负责交底工作(见附件一); 2、图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可; 3、施工项目内容(见附件二)的每一主要工序(隐蔽工程、结构工程、木工、泥工、油漆工等)须经甲方认可后方可进行下一步工序; 4、施工质量将按照《住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)》(见附件三)中规定的内容进行验收。 五、材料 1、乙方应提前8天向甲方提供需购材料清单,甲方应在7天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失; 2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用; 3、乙方应在甲方指定的`建材供应点购买材料,并开具正式发票; 4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失; 5、乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性; 6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场; 7、乙方应做好对施工完成成品的保护工作; 8、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从年月日起至年月日止,工期为天。因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费元/天。 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化; 2、垃圾应日日清; 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件; 2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜; 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用; 4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担; 5、乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人; 6、在合同价内,乙方应提供人次跟随甲方挑选材料; 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员; 8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费; 2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。 十一、工地现场管理 1、现场禁止使用明火,若引起火灾,后果由乙方全部承担; 2、现场禁止吸烟; 3、油漆材料必须和其他材料分开放置; 4、工人着装必须干净整洁; 5、乙方应在保证安全的前提下进行施工,若出现工伤事故,由乙方自行负全部责任。 十二、维修 1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修; 2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修; 3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。 十三、合同附件 1.施工图纸; 2.施工项目内容及工艺清单; 3.上海市住宅装饰装修验收地方标准(DB31/T30–1999)。 十四、合同争议 1、出现争议甲乙双方应先协商; 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十五、附加条款 1、 2、 3、 此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。 甲方签章: 乙方签章: 工装修合同范本 篇9委托方(甲方):_______________联系方式:____________________________ 承接方(乙方):_______________联系方式:____________________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。 一、工程地点 ____________________________________。 二、形式结构 ____________________________________。 三、工程项目 1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面________铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺________瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设________瓷砖,要求平整。 2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。 四、承包方式 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。 五、质量标准 施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,_________个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价 材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费________元人民币。 七、付款方式 为确保工程质量,暂扣_____元押金___________年__________月________日至___________年__________月________日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费, 八、合同生效 本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签章):_______________________乙方(签章):_______________________ ___________年__________月________日___________年__________月________日 工装修合同范本 篇10甲方: 乙方: 经甲、乙双方协议,甲方将层的所有吊顶、走廊、窗帘盒、大厅、收银台、造型等木匠装修工程。 1、包工、包质量、包施工安全。 2、装修工艺的所有尺寸,规格、样式一切严格按照施工图及效果图工艺制作。除特殊情况,现场双方协调作出方案之外。 3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。 4、工程进度,20xx年8月12日进场至20xx年11月30日完工,其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。 5、工程单价,五、六楼吊顶包工单价按房间地面积计算,每平方米人民币43.00元,吊顶石膏线条每米按10元计算。窗帘盒每米20元,轻钢龙骨隔墙每平方30元,木方打底石膏板隔墙每平方米35元,异型隔墙打底40元,平面墙贴面板每平方米20元,特殊造型工艺待定。工程量最终按现场据实结算为准。 6、工程质保金为1年。如未达到1年内的质量出现问题,全部由乙方维修及返工,除人为因素损坏。 7、质保金为总结算的5%。 8、付款方、每月按形象进度款50%付款,总工程竣工验收后,甲方付乙方总工程款70%,余额结算后三个月付清。 9、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。 此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。 甲方: 乙方: 年 月 日 工装修合同范本 篇11委托方(甲方) 承接方(乙方):___________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜(水电工工程)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同。 一、施工内容:套房整套水电安装,包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。 二、工程价款:每平方按室内面积30元计算。 三、质量要求:全部工程按国家水电工程规范标准施工,并严格按照甲方指定线路安装,各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠,各种灯具全亮。 四、付款方式:现金按进度付款。 五、违约责任:甲方在应付款日期不付款属违约行为,乙方有权停止施工;乙方未按质量要求完成工作属违约行为,甲方有权不支付乙方相应工费; 六、安全责任:乙方需负责施工现场的安全,严防火灾,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责。 七、本合同双方签定后即生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份 甲方(签章): 乙方(签章): 证件号码: 证件号码: 联系电话: 联系电话: 签约地址: 签约日期: 工装修合同范本 篇12甲方: 乙方: 甲方将工程的瓦工装饰工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综 合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有瓦工装饰项目。 2、具体工作内容 ⑴材料场内运输、装卸。 ⑵脚手洞封补、门窗框与墙面缝塞填以及护角以及图纸要求的粉刷部位。⑶与其他工种的配合施工。 ⑷施工规范及常规要求。 ⑸用于本工种施工及检验用的轴线、水平线弹制(如外墙大角线、窗户定位线、室内地评标高50线、楼梯踏步定位线等)。 ⑹因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑺施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑻文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑼地面施工时的平土、整土以及回填土。 ⑽部分零星砼、砌体工程(如主体时遗留的施工洞口等)。 ⑾水电管线槽的修补。 ⑿室外台阶、坡道。 ⒀室外散水坡及明沟。 ⒁图纸规定的室内地砖、墙面砖、电梯套的粘贴。 ⒂图纸规定的室外墙面砖的粘贴。 ⒃粉刷前的涂刷界面剂与摔浆。 四材料及工用具 1、材料管理 ⑴乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ⑵机械设备经项目经理同意后方可使用。 2、工用具管理 ⑴甲方提供垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。 ⑵乙方自备手推车、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、扫帚、拉毛工具、抄平水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、标记笔等,个人自备工具以及 ⑶甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。 五质量要求 1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。 2、乙方发现设计有误,须向甲方提出,取得文字变更手续后方可继续施工。 3、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。 4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等)负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。 5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行装饰装修施工规范;确保装饰面观感效果,避免空鼓等影响装饰美观效果的质量通病。若发生则由乙方负责修复。 六安全、文明施工 1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。 2、安全事故:若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。 3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 4、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。 5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。 6、未经许可工地严禁住有女工和家属工,由此发生意外伤害,均由乙方负责。 7、承包班组统一着装(工作服),配戴统一安全帽。 七工程承包费用及结算方式 1、承包费用 本工程乙方总工程量约为,工程款约为元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。 2、计价方法 ①承包费用:按合同规定的工作内容一次性包死。承包单价:砖混结构按照建筑面积(建筑面积按照内蒙古自治区的现行定额规定计算)元/平方米(框剪结构:外墙粉刷元/平方米,外墙贴面元/平方米,内墙粉刷元/平方米,室内贴地面元/平方米,室内贴墙面元/平方米,楼梯按投影面积元/平方米,单项承包门窗洞口均需全部扣除)。 ②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用,职工养老金以及职工医疗费用,防暑降温费用,1%的个人调节税,1.5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳,结算时在工程款中扣除,职工养老金由乙方为其职工代缴。 ③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证,项目经理批准。 ④付款方式:甲方每月核算承包人的工作量,按合同单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。承包项目完成后结清总工作量的90%,余款在半年内付清。 ⑤承包班组交通费用自理。 八保证金的交付与退还 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元(按承包总价的10%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 九双方职责与权限 (一)甲方 1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。 2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 3、做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输,保证工程顺利施工。 4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉,甲方有权责令乙方限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。 5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响甚至造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。 6、提供食宿方便。 7、制定施工计划。 8、进行技术交底、安全交底。 (二)乙方 1、乙方委派同志为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。 2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止合同。 3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。 4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。 5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。 6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。 7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。 8、由于乙方施工班组的质量原因引起其他班组额外用工,由乙方施工班组负责。 9、制止所属人员乱拉乱接电源,禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。 10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。 十其他 1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙方一份,合同双方签章(字)后生效。工程款结清后合同终止。 2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。 甲方:乙方: 代表:电话: 代电表:话: 年月日 工装修合同范本 篇13(简称甲方) (简称乙方) 甲方将所承接综合楼、生活楼、35kV配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利义务和违约责任,依照>﹑>和>的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同. 一﹑工程名称:华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站装饰装修工程 二﹑承包内容: 1、综合楼:地砖:955m2;卫生间地砖:48.36m2;墙砖:300m2;踢脚线:291.28m 2、生活楼:地砖:730.65m2;卫生间地砖:54.24m2;墙砖:467m2;踢脚线:530.52m 3、35kV配电间:地砖:237.8m2;踢脚线:97.42m 4、无功补偿装置室:地砖:144.48m2;踢脚线:50.8m 5、车库及仓库:地砖:202m2;踢脚线:166.76m 6、生活消防泵房:地砖:55.1m2;墙砖:156m2 7、室外理石: 1、挡墙:47m2; 2、台阶理石:58.024m2; 3、门牌理石:65; 4、旗台理石:11m2 8、室内理石:○ 1、踏步:61.56m2 2、平台:15.74m2○ 3、脚线:6.645m2○ 4、挡水:8.9米○ 9、厕所墩台:5个;管井柱:20个;窗台板:69个 总工程量: 1、地砖:2325.7m2; 2、卫生间地砖:102.6m2; 3、墙砖:923m2 4、踢脚线:1136.78m 5、室外理石:47m2+58.024m2+11m2=116.024m2 6、门牌理石(钢挂):65m2 7、室内理石:61.56m2+15.74m2=77.3m2 8、窗台板:69个;厕所墩台:5个;管井柱:20个 三﹑承包方式:单包工 四﹑承包工期:自20xx年9月15日至20xx年10月25日完工. 五﹑劳务费单价: 1、地砖:35元/m2; 2、墙砖:45元/m2; 3、室内理石:80元/m2; 4、门牌理石:150元/m2 5、室外理石:120元/m2 6、卫生间地砖:45元/m2 7、踢脚线:5元/米 8、窗台板:50元/个;厕所墩台:200元/个;管井柱:100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖:2325.7m2×35元/m2=81399.5元; 2、卫生间地砖:102.6m2×45元/m2=4617.00元; 3、墙砖:923m2×45元/m2=41535元 4、踢脚线:1136.78m×5元/米=5683.9元 5、室外理石:116.024m2×120元/m2=13948.8元 6、门牌理石(钢挂):65m2×150元/m2=9750.00元 7、室内理石:77.3m2×80元/m2=6184.00元 8、窗台板:69个×50元/个=3450元; 厕所墩台:5个×200元/个=1000.00元; 管井柱:20个×100元/个=20xx元 总计:1+2+3+4+5+6+7+8=169568.2元 七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议. 八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣5000元的保质金一年,余款全部付清。 九﹑甲方义务 1﹑提供工程施工图和乙方所需的技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项. 2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件. 3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待料. 十﹑乙方义务 1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平. 2、乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排. 3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工. 十一﹑违约责任 1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿. 2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原. 3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担. 4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料,若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的`,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任. 5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿. 十二﹑双方确认 1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担. 2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置. 3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担. 4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。 十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决. 十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份. 十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效. 十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应.补充条款: 十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。 甲方:乙方: 代表:代表: 地址:地址: 电话:电话: 工装修合同范本 篇14委托方(甲方)________承接方(乙方):___________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜(水电工工程)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同。 一、施工内容:套房整套水电安装,包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。 二、工程价款:每平方按室内面积30元计算。 三、质量要求:全部工程按国家水电工程规范标准施工,并严格按照甲方指定线路安装,各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠,各种灯具全亮。 四、付款方式:现金按进度付款。 五、违约责任:甲方在应付款日期不付款属违约行为,乙方有权停止施工;乙方未按质量要求完成工作属违约行为,甲方有权不支付乙方相应工费; 六、安全责任:乙方需负责施工现场的安全,严防火灾,文明施工,并防止因施工造成的.管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责。 七、本合同双方签定后即生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份 甲方(签章):________乙方(签章):________ 证件号码:________证件号码:________ 联系电话:________联系电话:________ 签约地址:________签约地址:________ 签约日期:________签约日期:________ 工装修合同范本 篇15甲方(出租方):____________ 身份证号码:________________ 商业登记号码:______________ 联系人:____________________ 联系电话:__________________ 联系地址:__________________ 传真:______________________ 乙方(承租方):____________ 身份证号码:________________ 商业登记号码:______________ 联系人:____________________ 联系电话:__________________ 联系地址:__________________ 传真:______________________ 一、乙方有意以下列条件向甲方承租__________商铺 1、品牌名称:_________________________________________ 2、经营范围:_________________________________________ 3、意向商铺位置:第__________层第__________号铺位 4、建筑面积:__________平方米,套内建筑面积__________平方米 5、租期:__________年 6、意向租金:____________________ 二、乙方同意向甲方支付人民币5000元整为租赁该铺位的.认租意向金。 三、乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。 四、甲方正式对外公开招商,乙方在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》,???所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利,甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方,并退还乙方已缴纳的认租意向金。 五、本《承租意向书》壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,具同等法律效力。 甲方:____________乙方:____________ 招商代表:________代表:____________ 地址:____________地址:____________ 日期:____________日期:____________ 工装修合同范本 篇16甲方: 乙方: 甲方将工程的瓦工装饰工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二包清工、包辅材、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:工程图纸与设计变更单中的所有瓦工装饰项目。 2、具体工作内容 ⑴材料场内运输、装卸。 ⑵脚手洞封补、门窗框与墙面缝塞填以及护角以及图纸要求的粉刷部位。⑶与其他工种的配合施工。 ⑷施工规范及常规要求。 ⑸用于本工种施工及检验用的轴线、水平线弹制(如外墙大角线、窗户定位线、室内地评标高50线、楼梯踏步定位线等)。 ⑹因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑺施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑻文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑼地面施工时的平土、整土以及回填土。 ⑽部分零星砼、砌体工程(如主体时遗留的施工洞口等)。 ⑾水电管线槽的修补。 ⑿室外台阶、坡道。 ⒀室外散水坡及明沟。 ⒁图纸规定的室内地砖、墙面砖、电梯套的粘贴。 ⒂图纸规定的室外墙面砖的粘贴。 ⒃粉刷前的涂刷界面剂与摔浆。 四材料及工用具 1、材料管理 ⑴乙方领用工程用料必须经现场施工员填写"材料领(耗)料单",经项目经理批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ⑵机械设备经项目经理同意后方可使用。 2、工用具管理 ⑴甲方提供垂直运输、砼砂浆搅拌机械设备。 ⑵乙方自备手推车、移动电箱、照明灯具、靠尺、角尺、刀口条、小型切割工具及刀片、操灰板、木槲、砌墙线、小锤、铁凿、扫帚、拉毛工具、抄平水管、胶皮水管、灰浆桶、铁锹、羊镐、墨汁、标记笔等,个人自备工具以及 ⑶甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收,双方确认验收合格后交由乙方保管使用,使用期间需做好工用具的清洁保养,工程结束时需完好移交给甲方。 五质量要求 1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。 2、乙方发现设计有误,须向甲方提出,取得文字变更手续后方可继续施工。 3、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。 4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等)负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。 5、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行装饰装修施工规范;确保装饰面观感效果,避免空鼓等影响装饰美观效果的质量通病。若发生则由乙方负责修复。 六安全、文明施工 1、安全施工:乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的'法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。 2、安全事故:若发生工伤事故,费用5000元以下的由乙方承担,超过5000元以上的部份由乙方承担40%费用;对于人为破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。 3、发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 4、文明施工:乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。 5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到,先学习后上岗。 6、未经许可工地严禁住有女工和家属工,由此发生意外伤害,均由乙方负责。 7、承包班组统一着装(工作服),配戴统一安全帽。 七工程承包费用及结算方式 1、承包费用 本工程乙方总工程量约为,工程款约为元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。 2、计价方法 ①承包费用:按合同规定的工作内容一次性包死。承包单价:砖混结构按照建筑面积(建筑面积按照内蒙古自治区的现行定额规定计算)元/平方米(框剪结构:外墙粉刷元/平方米,外墙贴面元/平方米,内墙粉刷元/平方米,室内贴地面元/平方米,室内贴墙面元/平方米,楼梯按投影面积元/平方米,单项承包门窗洞口均需全部扣除)。 ②以上承包费用中已含承包人自备工具费及辅材费用,职工养老金以及职工医疗费用,防暑降温费用,1%的个人调节税,1.5%的综合保险费。其中个调税及综合保险费由甲方统一代为缴纳,结算时在工程款中扣除,职工养老金由乙方为其职工代缴。 ③承包范围外发生的零星用工单价_______元/工日;零星用工必须于当日经施工员签证,项目经理批准。 ④付款方式:甲方每月核算承包人的工作量,按合同单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。承包项目完成后结清总工作量的90%,余款在半年内付清。 ⑤承包班组交通费用自理。 八保证金的交付与退还 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元(按承包总价的10%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 九双方职责与权限 (一)甲方 1、甲方委派同志为该工程现场施工负责人,协调安排施工。 2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 3、做好材料供应工作,切实解决好施工用水、用电、垂直运输,保证工程顺利施工。 4、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉,甲方有权责令乙方限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。 5、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响甚至造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。 6、提供食宿方便。 7、制定施工计划。 8、进行技术交底、安全交底。 (二)乙方 1、乙方委派同志为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。 2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止合同。 3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。 4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。 5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。 6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。 7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。 8、由于乙方施工班组的质量原因引起其他班组额外用工,由乙方施工班组负责。 9、制止所属人员乱拉乱接电源,禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖。 10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。 十其他 1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙方一份,合同双方签章(字)后生效。工程款结清后合同终止。 2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 电话: 电话: 年 月 日 工装修合同范本 篇17(简称甲方) (简称乙方) 甲方将所承接综合楼、生活楼、35kV配电间、无功补偿装置室、车库及仓库、生活消防泵房程中的装修工程中的瓦工工作内容交乙方承包施工,为明确双方的建筑装饰﹑装修工程中的权利﹑义务和违约责任,,依照<<中华全国劳动法>>﹑<<中华全国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同条例>>的有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同. 一﹑工程名称:华能繁峙上狼涧49.5MW风电场升压站装饰装修工程 二﹑承包内容: 1、综合楼:地砖:955m2;卫生间地砖:48.36m2;墙砖:300m2;踢脚线:291.28m 2、生活楼:地砖:730.65m2;卫生间地砖:54.24m2;墙砖:467m2;踢脚线:530.52m 3、35kV配电间:地砖:237.8m2;踢脚线:97.42m 4、无功补偿装置室:地砖:144.48m2;踢脚线:50.8m 5、车库及仓库:地砖:202m2;踢脚线:166.76m 6、生活消防泵房:地砖:55.1m2;墙砖:156m2 7、室外理石: 1挡墙:47m2; 2台阶理石:58.024m2; 3门牌理石:65; 4旗台理石:11m2 8、室内理石:○1踏步:61.56m2 2平台:15.74m2○ 3脚线:6.645m2○ 4挡水:8.9米○ 9、厕所墩台:5个;管井柱:20个;窗台板:69个 总工程量: 1、地砖:2325.7m2; 2、卫生间地砖:102.6m2; 3、墙砖:923m2 4、踢脚线:1136.78m 5、室外理石:47m2+58.024m2+11m2=116.024m2 6、门牌理石(钢挂):65m2 7、室内理石:61.56m2+15.74m2=77.3m2 8、窗台板:69个;厕所墩台:5个;管井柱:20个 三﹑承包方式:单包工 四﹑承包工期:自20xx年9月15日至20xx年10月25日完工. 五﹑劳务费单价: 1、地砖:35元/m2; 2、墙砖:45元/m2; 3、室内理石:80元/m2; 4、门牌理石:150元/m2 5、室外理石:120元/m2 6、卫生间地砖:45元/m2 7、踢脚线:5元/米 8、窗台板:50元/个;厕所墩台:200元/个;管井柱:100元/个六﹑劳务费总价(暂定):1、地砖:2325.7m235元/m2=81399.5元; 2、卫生间地砖:102.6m245元/m2=4617.00元; 3、墙砖:923m245元/m2=41535元 4、踢脚线:1136.78m5元/米=5683.9元 5、室外理石:116.024m2120元/m2=13948.8元 6、门牌理石(钢挂):65m2150元/m2=9750.00元 7、室内理石:77.3m280元/m2=6184.00元 8、窗台板:69个50元/个=3450元; 厕所墩台:5个200元/个=1000.00元; 管井柱:20个100元/个=20xx元 总计:1+2+3+4+5+6+7+8=169568.2元 七,工程结算:以乙方实际完成的收方量(或展开面积)为结算依据,单价不作任何调整,合同未含事宜,另行商议. 八,工程竣工验收后,结算乙方工程时扣5000元的保质金一年,余款全部付清。 九﹑甲方义务 1﹑提供工程施工图和乙方所需的技术资料并向乙方进行技术交底﹑进行质量﹑安全﹑消防和社会治安方面的教育以及材料节约等事项. 2﹑应为乙方提供用电﹑用水等条件. 3﹑负责本工程的原材料组织﹑供应到施工现场,不能因缺材料造成乙方停工待料. 十﹑乙方义务 1﹑乙方对派出的操作人员必须认真审查,保证施工人员的形象﹑素质和技术水平. 2、乙方必须保证人员的相对稳定,不能随意变更技术和骨干人员,保证按期﹑按质﹑按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方统筹安排. 3﹑乙方人员必须按操作规程﹑验收规范﹑施工图纸及有关说明施工. 十一﹑违约责任 1﹑乙方未按合同时间造成工期延误或无故撤走工人对工期造成影响时,甲方除有权拒付未领的劳务费外并对甲方损失进行赔偿. 2﹑乙方施工人员擅自变更设计及甲方要求,又造成材料浪费应由乙方负责修复还原. 3﹑凡因乙方人员违反操作规程,造成人身伤亡事故,由乙方自行承担. 4﹑本着材料节约的原则,不得浪费材料,若被甲方发现故意滥用材料者,将处予材料价值三倍以上的罚款.注意成品保护,若有破坏成品﹑半成品行为的,将处予同等价值五倍以上的罚款,蓄意破坏者将追究刑事责任. 5﹑乙方人员不符合施工技术质量要求,甲方有权要求乙方撤换人员,若由乙方不合格人员造成的质量问题和工料损失由乙方赔偿. 十二﹑双方确认 1﹑施工用外墙脚架的搭﹑拆以及脚手架防护由甲方承担. 2﹑施工主电源﹑配电箱由甲方配备设置. 3﹑操作工人的自身防护(安全带﹑安全帽)由乙方自行承担. 4﹑施工用工具﹑机具设备﹑二次电源线由乙方负责.乙方负责材料从仓库转运到施工现场。 十三﹑合同的履行本合同在履行过程中若有未尽事宜,可由双方共同协商,协商不成时按照法律程序进行解决. 十四﹑本合同一式两份﹑甲﹑乙双方各执一份. 十五﹑本合同双方签字(或盖章)之日起有效,至工程竣工结算完毕后失效. 十六﹑合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效应.补充条款: 十七、乙方承包单价包括向甲方交工验收的卫生清扫。 甲方:乙方: 代表:代表: 地址:地址: 电话:电话: 日期:日期: 工装修合同范本 篇18甲方:________ 乙方:________ 经甲、乙双方协议,甲方将层的所有吊顶、走廊、窗帘盒、大厅、收银台、造型等木匠装修工程。 1、包工、包质量、包施工安全。 2、装修工艺的所有尺寸,规格、样式一切严格按照施工图及效果图工艺制作。除特殊情况,现场双方协调作出方案之外。 3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。 4、工程进度,____年8月12日进场至____年11月30日完工,其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。 5、工程单价,五、六楼吊顶包工单价按房间地面积计算,每平方米人民币43元,吊顶石膏线条每米按10元计算。窗帘盒每米___元,轻钢龙骨隔墙每平方30元,木方打底石膏板隔墙每平方米35元,异型隔墙打底40元,平面墙贴面板每平方米___元,特殊造型工艺待定。工程量最终按现场据实结算为准。 6、工程质保金为1年。如未达到1年内的质量出现问题,全部由乙方维修及返工,除人为因素损坏。 7、质保金为总结算的.5%。 8、付款方、每月按形象进度款50%付款,总工程竣工验收后,甲方付乙方总工程款70%,余额结算后三个月付清。 9、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。 此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。 甲方:________ 日期:_____________ 乙方:________ 日期:_____________ 工装修合同范本 篇19发包方(甲方): 承包方(乙方): 为规范写字楼室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一、概况 1. 装修施工地点:。 2. 住房结构:框架 3..装修施工内容:室内强弱电的安装 4.承包方式:单包 6.总价款: 7.工期:自 月 为 日。 二、关于材料供应的约定 1.甲方提供装修所用的材料。 2.本工程甲方负责采购供应的材料,应为符合设计要求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 三、关于工程质量及验收的约定 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。 3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应 承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 四、有关安全生产和防火的约定 乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,做到安全用电、防火防盗、防事故,不得酒后施工,确保消防通道、电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方须保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生则由乙方独自承担修复和赔偿等费用及相关法律责任,与甲方无关。 五、关于工程价款及结算的约定 分三次支付工程款,其中第一次于乙方开工进场半个月后支付。 六、其它 (一)甲方工作 1.甲方应在开工前,向乙方提供施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并说明使用注意事项。 2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。 3.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。 (二)乙方工作 1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 2指派(姓名)为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。 4乙方在其装饰施工范围内承担保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起2年。 七、违约责任 1.由不可抗拒的因素导致工期延误的不作为违约处理。 2. 甲乙双方须共同遵守本合同,若一方违约,违约方须向守约方支付违约金3.乙方应妥善保护甲方提供的材料物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。 4.甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。 5.未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 八、纠纷处理方式 1.本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方协商解决。 2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时,对本合同在执行中发生的争议双方同意向当地人民法院起诉。 九、其它约定 十、本协议一式两份,甲,乙双方各执壹份,具有同等法律效力。 甲方(签章): 乙方(盖章) 电话: 电话: 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。