| 标题 | 商品房延期交房赔偿协议 |
| 范文 | 商品房延期交房赔偿协议（精选3篇） 商品房延期交房赔偿协议 篇1下面是关于延期交房赔偿协议范本。 甲方(出卖人)：__________________置业有限公司 乙方(买受人)：______________栋单元房业主 根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于20__年12月31日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于20__年8月办理竣工验收并于20__年9月30日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。 1、乙方已于___ 年 ___ 月 ___ 日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为20__年9月30日，自合同约定交房日期起合计违约270天。 2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。 4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。 5、甲乙双方再无任何纠纷。 6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。 甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________栋单元号业主：_________________ 签订时间：_________________年月日签订时间：_________________年月日 商品房延期交房赔偿协议 篇2导读：在房产纠纷中常常涉及到关于买受人有违约行为，出卖人是否可延期交房，那么这种情形应当如何处理呢？本文将从以下案例中详细解读。 案情简介：买受人有违约行为，出卖人是否可延期交房 邹一、邹二与C公司签订《商品房买卖合同》及《合同附件》，合同及附件均无签订时间。淮创公司述称，其与C公司是包销关系，淮创公司已完全履行了义务，与本案纠纷无关。邹一、邹二请求：C公司立即向邹一、邹二交付已购房屋；C公司向邹一、邹二支付已付房款974.75万元每日万分之五的违约金；诉讼费由C公司承担。 法院判决：应当支付违约金 双方签订的《商品房买卖合同》约定，出卖人逾期交房超过10日的，买受人不选择解除合同的，出卖人应每日向买受人支付已付房款万分之五的违约金。根据《商品房买卖合同解释》第十六条的规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。因邹一、邹二未提交任何证据证明因C公司逾期交房行为造成其实际损失的数额，故邹一、邹二的实际损失应认定为：邹一、邹二已付房款被C公司逾期交房期间占用的贷款利息（按中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率计息）。因违约金为以补偿实际损失为主、以惩罚性为辅的基本性质，违约金调整为C公司逾期交房期间占用邹一、邹二已付房款贷款利息的130%。 律师说法：如何认定本案的违约责任 《商品房买卖合同》第八条规定，买受人有违约行为的，出卖人可以延期交付商品房，且无需承担逾期交房的违约责任。根据《商品房买卖合同》的约定，C公司应于20__年12月31日交付房屋。《合同补充协议》第三条3.2约定买受人应在商品房交付时向出卖人付清全部购房款，而邹一、邹二于20__年3月26日才付清全部购房款。因此，C公司可延期至20__年3月26日交付房屋。但是，邹一、邹二于20__年3月26日才付清全部购房款是因其迟延申请办理贷款所致。就商品房买卖合同而言，邹一、邹二的主要义务是交付房款，C公司的主要义务是交付房屋。《商品房买卖合同》第九条第2项约定，“（2）逾期超过10日后……买受人不行使合同解除权的，出卖人应每日向买受人支付已付房款万分之五的违约金，并于实付当日向买受人支付违约金，合同继续履行”。邹一、邹二于20__年1月15日已收取案涉房屋，因此，C公司应支付邹一、邹二相应违约金自20__年11月23日起计至20__年1月14日止。 PS：文章转自网络，如若侵权，请联系删除。 商品房延期交房赔偿协议 篇3延期交房赔偿协议范本格式 甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________ 乙方：______________ 实际住址：______________ 联系电话：______________ 甲乙双方在________年________月________日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为________年________月________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议： 一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。 二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。 三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。 四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。 甲方：_____________有限公司 签字：_________________ 签订时间：_________________ 乙方：_________________ 签订时间：_________________ |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。