网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 工程建材买卖合同
范文

工程建材买卖合同(精选3篇)

工程建材买卖合同 篇1

  需方(甲方)∶武汉建设工程有限公司

  供方(乙方)∶上海建材有限公司

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确需方(甲方)供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。

  1、标的物名称、规格、数量、单价、金额

  2、供货时间:以甲方(三~~五天)通知进场日为准。

  3、质量标准及验收

  乙方所供的木材、模板、方木质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为:模板按样品的质量要求;方木按样品的质

  量要求,按工地实际用料的规格为0.038__0.089、0.04__0.09等等,长度根据实际需要允许偏差±5。宽厚度根据实际需要允许偏差±1至2毫米。

  甲方应在收到标的物当日、当时验质验量,由甲方指定的人员验货签收并签字后的单据为结算和质量认可凭证。

  4、交货时间、地点和方式

  乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至南京市马群地铁口现场甲方指定地点交货。

  5、交付费用承担

  乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费及因履行交付义务而产生的一切费用。

  6、结算方式及期限

  乙方根据甲方的工程进度需要及时提供标的物。

  (1)乙方提供的标的物货款至陆拾万元,甲方支付乙方标的物货款百分之六十。就是付叁拾陆万元,累计再到陆拾万元,再支付叁拾陆万元。如此类推。

  (2)过春节之前,乙方提供的标的物货款不到陆拾万元,甲方支付乙方标的物货款的百分之伍拾。,

  (3)余款在甲方单体及主体结构封顶后半年内一次性付清。如果甲方工地其它原因,造成工地不能正常施工或停工,在一个月内付清所有货款。

  (4)甲方施工拾万平方左右,不得叫其他单位送货。

  7、违约责任

  7.1乙方不能按甲方要求的时间、地点交付标的物,迟延超过日的,甲方有权解除合同,特殊情况除外,乙方应按已送货款总额的3%向甲方支付违约金。

  7.2乙方交付的标的物不符合合同约定的质量标准的,甲方有权退货。

  8、合同生效

  本合同自双方签字后生效。本合同一式二份,共四页,双方各执一份,具有同等法律效力。

  9、解决纠纷的方式

  甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

  本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

  备注:林经理答应的________年月中旬按合同付款,如不按合同付款,乙方可停止送材料。今年的材料达到合同要求甲方不追究去年的模板质量事件。

  甲方(盖章):乙方(盖章)∶

  负责人:负责人:

  委托代理人:委托代理人:

  日期:_______年月日日期:_______年月日

工程建材买卖合同 篇2

  卖方:________建材经营有限公司(以下称甲方)

  买方:________ (以下称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

  第一条 建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表:

  名称:________

  品牌:________

  规格型号:________

  数量:________

  价格:________

  第二条 质量标准:产品质量标准按国家标准执行。

  第三条 交货:交货方式为(卖方送货、买方取货)

  交货时间:______年____月____日

  交货地点:甲方指定地点,但不得超出________区域范围。

  第四条 验收:对于建材产品的规格型号、内部数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

  第五条 付款方式及时间:

  经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥______元(大写:________元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥______元(大写:________元整)一次性转入对方指定账户。

  第六条 违约责任:

  (一)卖方违约责任:

  1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。

  2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

  (二)买方违约责任:

  1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金;

  2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

  第七条 争议解决方式:

  本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,可向甲、乙任何一方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第八条 其他约定事项:

  ____________________

  第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

  第十条 本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。

  第十一条 本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。

  甲方:________

  甲方代表(签字):________

  乙方:________

  乙方代表(签字):________

  签订时间:______年____月____日

工程建材买卖合同 篇3

  民事起诉状

  原告:金牛区   建材经营部,住所地:金牛区  街道  社区三组

  负责人:    联系方式:13   153

  被告:四川  建设工程有限责任公司,住所地:成都市金牛区长庆  号

  法定代表人:贺    职务  总经理

  被告:李  ,男,汉族,生于19  年7月14日,现住于成都市金牛区  路1号4栋  单元  楼5号

  案由:买卖合同纠纷

  诉讼请求

  1、请求贵院判令被告向原告支付货款  元,以及从201  年6月19日起至款清之日时止按人民银行同期贷款利率计算的资金利息(利息暂定为一万元)。以上合计  元。

  2、本案诉讼费、保全费由被告承担。

  事实与理由

  201 年 月  日,原被告签订供销合同,合同约定原告向被告1承建的 项目供给模板木方建材。原告按照合同约定履行完毕了供货义务。201 年月19日双方进行结算,确认货款总额为  元。同时被告2在结算单上签字确认。后原告多次要求被告支付货款,被告均拒绝推诿。

  原告认为,被告的行为已经违反了合同约定,故此,原告特依据民事诉讼法的相关规定,向贵院提起诉讼,望贵院依法判决。

  此致

  区人民法院

  具状人:

  201  年  月  日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/22 12:18:25