标题 | 土建设计工程施工合同范本 |
范文 | 土建设计工程施工合同范本(通用3篇) 土建设计工程施工合同范本 篇1发包人(全称):_________________(简称发包人) 承包单位:(乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识: 1.第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容: 4.承包方式:包施工包检测(检测项目: 5..施工期限:准) 6.工程质量等级: 7.第二条工程价款及取费依据 1.工程单价: 2.工程总价: 第三条甲方责任 1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。 2.负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。 3. 提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。 4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。 5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。 6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。 7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天_天。甲方不按合同规定及时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。 8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。 第四条乙方责任 1.根据图纸要求,设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。 2.依照设计图纸的技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。 3.及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。 4.属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。 5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。 6.第五条工程变更及施工签证 1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。 2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。 3.施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。 第六条工程竣工结算 2. 50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。 3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。 4.第七条工程质量及验收 1、GB50202-_(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。 2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。 3、工程验收后,乙方交甲方如下材料: 1. (1)材料试验记录 2. (2)桩位竣工平面图 3. (3)工程设计变更及现场签证记录 4. (4)现场施工记录 5.第八条物资供应 本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。 第九条设计变更 施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。 第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。 第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。 第十二条争义的解决方式 如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第十三条本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。 第十四条备注: 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 土建设计工程施工合同范本 篇2甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则,就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程,双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:按双方协商工程内容 资金来源:由甲方现金支付 二、工程承包范围 1、包工包料; a、甲方提供水电等其它协调工作; b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方); c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板,板厚10cm包板2.8m高,不超过原有主房屋面,钢筋按常规做,砼C20,房面做SBS防水,隔热层和保护层都不做,屋面四周做两线单砖12cm高,贴外墙砖,外墙未抹灰的抹m7.5砂浆,面层做外墙漆,内墙未抹灰处抹m5.0砂浆,做内墙仿瓷,水电在原有基础上做暗装,水管安装不在内,天花板装50元以内吸顶灯,完工后打扫好卫生交付使用。 2、乙方不做内容:所有门窗不动不做,原有的地板砖、墙面砖不动不做,原有的沟、散水不做不动,台板、洗涤池不动不做。 如甲方要求做,费用另计,乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容,同时负责工程项目卫生。 三、承包金额:总伍家,每家 元(大写: 元整),伍家总计: 元(大写: 元整)。 四、资金支付:乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方,封顶后,每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方,剩余部份完工后一月付清。 五、乙方必须对工程质量负责,屋面一年内不能漏水。 六、此合同一式陆份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 年 月 日 土建设计工程施工合同范本 篇3甲方:________ 乙方:________ 经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同: 一、 工程范围及内容: 1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。 2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。 4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120墙。墙身高度不低于1800。每3500为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。 5、 乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。 二、 工程质量: 1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。 2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。 三、 工期:________年____月____日—________年____月____日。 注(春节之前完成总工程量的40%,) 四、 工程价款及支付: 1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干) 2、 甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。 ① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款; ② 具体工程量按实际验收的方量为准。 ③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后____日内,支付完成工程量总价的80%给乙方; ④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十____日内,支付款达到合同总价的80%给乙方; ⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后____月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从________年____月____日开始计算)。 五、成品及半成品保护: 1、 工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。 2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作…… 3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜X发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。 六、施工管理及协调: 1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。 2、 为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜X安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。 4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。 5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。 七、工程质量保修与售后服务: 在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。 八、违约责任: 1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。 2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。 3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。 4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。 九、本合同一式两份, 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。 十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。 补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。 十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。 甲方:________乙方:________ 甲方代表:________乙方代表: ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。