《土方运输合同范本》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

土方运输合同范本

范文

土方运输合同范本（精选19篇）

土方运输合同范本篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着优势互惠的原则，就乙方向甲方承包土石方填海工程项目的运输事宜，经双方友好协商达成以下合同条款，双方共同严格遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：同安西柯造地工程

　　2、工程地点：同安西柯虎头山

　　3、工程总量：土石方工程总量约500万立方米(首批20台车辆，以后按甲方书面要求逐步调动车辆)。

　　二、工程运输运距、价格

　　工程期限为一年(晴天工作日)

　　内容：甲方将共同合法承包的土石方工程项目的土石方装车运输项目发包给乙方将土石方运输到甲方指定地点。

　　1、车辆定为18.6立方后八轮车型(规格长宽高分别为5.4m、2.3m、

　　1.5m或5.2m、2.3m、1.6m)。乙方的车辆装车的时候，车厢被砸坏4—5公分的由装车方补偿。在倒土石方时，有超过车箱倒不下的石头就停在那里，甲方每小时补400元。

　　2、运输路线运距以8—11公里，每车土石方起步单价(为零公里)人民币50元，每公里加10元人民币。

　　3、车辆运输费不含任何税收，如有税收由甲方自行承担。

　　4、车辆在装倒土石方时，如有危险倾斜下陷等原因，甲方应提供铲车协助解决。甲方应配比足够装车机械，如机械不足造成乙方车辆闲置，每台车每小时补台班100元。

　　三、甲、乙双方的权利和义务

　　1、付款方式：一天为一个结帐周期，即每天结算一次，第二天中午结帐算清单据现金付清，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款。否则乙方有权停运并追究甲方给乙方造成的经济损失。每天每台车补500元。

　　2、乙方车辆进场后，必须服从甲方管理，如没正当理由乙方不得无故停工或中途退场，否则，乙方必须赔偿甲方因此造成的一切经济损失。

　　3、乙方按甲方安排车辆进场开工，甲方要协助乙方司机及工作人员的租房住宿，及水电由甲方承担。乙方车队进场手续办好甲方先供油料结算工程款中扣除。

　　4、甲方负责运输道路的修路和养护保证道路畅通，在乙方车辆进场后至5月底每天安排18个小时运输时段，6月份以后甲方安排全天24小时施工，如遇不可抗拒自然灾害(下雨、台风、地震)可以停止施工。

　　5、甲方必须保证当地交警、运营、路政、环保、街道、地方村民等有关部门不抓车、不扣车事件，如被扣车罚款的一切费用由甲方负责，因为以上发生扣车超过二十四小时按误工论处，按合同执行每辆车赔偿500元。

　　6、油价按现行市场价格下浮0.20元/升由甲方提供或另行如超出保底价5.5元/升，超出部分由甲方负责补偿。

　　7、在正常情况下无特殊原因造成乙方车辆停工一天，甲方按乙方在场车辆每台每天赔偿500元。工作人员每人每天生活费30元补偿给乙方

　　8、甲方负责石方爆破(每块石头不能超过100到150公斤)，不影响装车。另外虎头山(土头)地材管理费和村民所需的任何费用都由甲方负责。

　　9、在施工期间，运输出现安全事故由乙方负责，与甲方无关，甲方只负责调解。

　　10、乙方每辆车进场后(手续办好后)甲方必须借每辆车壹仟元的进场费，进场10天后再按比例扣除。

　　四、本合同未尽事宜，经双方协商另补签协议，本协议从开工之日至工程完工，甲方必须付清乙方工程运输费为止，本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，本合同签字生效。

　　五、如因履行本合同双方发生争执，双方协商解决，协商不成提交施工所在地劳动仲裁或者向当地人民法院提起公诉以求解决。

　　六、特别约定：

　　乙方前十天工程款按每天结算总造价先扣除10%作为工程款保证金，待工程结束一次性退清。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇2

　　托运方(甲方)：承运方(乙方)：

　　合同双方在平等、自愿和协商一致后的基础上，就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务由乙方负责漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目土方运输作业，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

　　第二条合同期限

　　按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。

　　第三条运输起止地

　　起始点：施工现场到达地：由乙方安排

　　第四条运费结算

　　运费按没车平斗立方( )50元计算。

　　第五条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。

　　第六条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

　　第七条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。(甲方有权安排土方内运)

　　本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇3

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：晋江市磁灶中心卫生院迁建项目(一期)A、B区工程工程地点：晋江磁灶陶城路北侧

　　二、运输承包范围

　　运输承包范围：本项目所涉及的土石方外运及建筑土渣、建筑沙石等材料运输。

　　三、工期

　　本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。开工日期为：20xx年10月01日，计划竣工日期为20xx年01月13日。

　　四、承包方式及承包单价

　　场外运输按平斗装载量18m3重型自卸货车，每车次元。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限于车辆油费、车辆维修费、车辆的损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的一切费用、土方弃置费。

　　五、价款支付

　　按每500车次作为一结算周期，经审批后在2日内按80%的价款支付给乙方，余款在工程结束后60天内付清。

　　六、双方主要责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。

　　2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。

　　3、负责土石料的装车。

　　4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。

　　(二)、乙方责任：

　　1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。

　　2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档(甲方验原件)。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。

　　3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连带责任。

　　4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任，并且要因事故所造成对甲方的其他一切损失负责。

　　5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。

　　6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，剩余20%价款甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿直接扣回，乙方不得有任何异议。

　　7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对本工程土石方运输车次数量的要求为每天100车次以上(天气原因除外)。如乙方每天无法完成甲方的运输要求，甲方将单方面查明原因，如确因政策限制及弃土场的原因(弃土场约定为安良余泥渣土收纳场)，甲方可谅解乙方。除此之外的一切原因甲方将不采纳，将视为乙方违约。乙方一旦违约，甲方有权安排其他运输单位进场运输土石方，由此产生的价差由乙方补偿，并且直接在进度款中扣回，直至扣完乙方的剩余款后合同直接终止，并保留追究乙方一切法律责任的权利。

　　8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。

　　七、违约责任

　　1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须由违约方全部承担。

　　2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，共同协商。共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。

　　3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇4

　　发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：

　　一、工程概况

　　工程名称：晋江市磁灶中心卫生院迁建项目(一期)A、B区工程工程地点：晋江磁灶陶城路北侧

　　二、运输承包范围

　　运输承包范围：本项目所涉及的土石方外运及建筑土渣、建筑沙石等材料运输。

　　三、工期

　　本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。开工日期为：20xx年10月01日，计划竣工日期为20xx年01月13日。

　　四、承包方式及承包单价

　　五、价款支付

　　按每500车次作为一结算周期，经审批后在2日内按80%的价款支付给乙方，余款在工程结束后60天内付清。

　　六、双方主要责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。

　　2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。

　　3、负责土石料的装车。

　　4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。

　　(二)、乙方责任：

　　1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。

　　3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连带责任。

　　8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。

　　七、违约责任

　　2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，共同协商。共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。

　　3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇5

　　托运方(甲方)：

　　承运方(乙方)：

　　合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　第二条合同期限

　　自年月日起至年月日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：。到达地：。

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算

　　运费按元/吨*公里计算。

　　因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

　　按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。

　　第八条合同保证金

　　为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币(￥：元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

　　合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

　　第九条运输管理

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

　　5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第十条违约责任

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。

　　2、方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

　　3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按

　　4、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥，妨碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。

　　乙方每发生非定点装载一次，除承担上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途，否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

　　10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十二条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇6

　　托运方(甲方)：承运方(乙方)：

　　合同双方在平等、自愿和协商一致后的基础上，就漳州市龙文区九十九湾支流丁字港清淤整治建设项目运输作业事宜，达成如下协议：

　　第二条合同期限

　　按照工程施工合同期限，以合同要求的开工日期至工程施工竣工日止。

　　第三条运输起止地

　　起始点：施工现场到达地：由乙方安排

　　第四条运费结算

　　运费按没车平斗立方( )50元计算。

　　第五条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须承担一切费用和交警处罚。如发生各类人身、汽车运输交通事故，均由乙方负责。

　　第六条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

　　第七条运输管理

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土方运输合同范本篇7

　　发包人(甲方)：___________________________

　　承包人(乙方)：___________________________

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：___________________________

　　工程地点：___________________________

　　二、工程承包范围：

　　基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。

　　三、合同工期：

　　___________________________

　　四、工程质量标准：

　　本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

　　五、合同单价及价款及工程量计算方式：

　　项目单价总价备注说明

　　土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算;

　　2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用;

　　3本单价含外运泥尾场地清理费用;

　　4本单价含一切乙方机械进退场费用。

　　六、付款方式：

　　1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

　　2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

　　3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

　　七、甲方责任：

　　1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;

　　2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;

　　3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

　　4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

　　八、乙方责任：

　　1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;

　　2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;

　　3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

　　4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

　　5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

　　6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。

　　7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

　　8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。

　　施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

　　9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

　　10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任;

　　11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

　　12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。

　　十、违约责任：

　　1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

　　3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;

　　4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

　　5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

　　十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

　　本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)

　　发包单位：(公章)_______________ 承包单位：(公章)_______________

　　法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________

　　签约代表人：__________________ 签约代表人：__________________

　　电话：__________________ 电话： __________________

　　帐号：__________________ 帐号：__________________

　　日期：__________________ 日期：__________________

车辆土方运输合同范本四

　　甲方：_________身份证：(以下简称甲方)

　　乙方：_________身份证：(车队以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：公里运费：元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅?

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：__________________________乙方： __________________________

　　代表人：________________________ 代表人：_________________________

土方运输合同范本篇8

　　甲方：_________身份证：(以下简称甲方)

　　乙方：_________身份证：(车队以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：运输地：

　　要求乙方车辆：部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：公里运费：元/

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅?

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：__________________________乙方： __________________________

　　代表人：________________________ 代表人：_________________________

土方运输合同范本篇9

　　托运方(甲方)：

　　承运方(乙方)：

　　合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　第二条合同期限

　　自年月日起至年月日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：到达地：

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算

　　运费按元/吨*公里计算。

　　因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

　　按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。【土方运输合同范本】土方运输合同范本。

　　第八条合同保证金

　　为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币(￥：元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

　　合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。第九条运输管理

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　第十条违约责任

　　1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回

　　2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。

　　3、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。否则，除及时支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

　　5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　9、甲方按照本合同第七条规定提供给乙方的燃油，乙方必须保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十二条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方(签字)：承运方(签字)：

　　签约代表：签约代表：

　　住所：长沙市雨花区号住所：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

土方运输合同范本篇10

　　托运方(甲方)：

　　承运方(乙方)：

　　合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

　　第一条运输任务

　　由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。

　　第二条合同期限

　　自________ 年________ 月 ________日起至 ________年 ________月 ________日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：________ .到达地：________ .

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：________ 辆，车辆牌号：________ ，行驶证号：________ ，载重量：________ 吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

　　第五条运费结算

　　运费按元/吨*公里计算。

　　因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承担。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

　　按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承担，由甲方从乙方运费中扣留支付。

　　第八条合同保证金

　　为保证本合同的顺利履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币(￥：元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

　　合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

　　第九条运输管理

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　第十条违约责任

　　5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

　　第十一条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十二条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方(签字)：承运方(签字)：

　　签约代表：签约代表：

　　住所：住所：

　　日期：年月日日期：年月日

土方运输合同范本篇11

　　_______________土方工程承包协议书发包人(以下简称甲方)

　　_______________承包人(以下简称乙方)

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

　　三、承包价格：开挖、运输土方____元/m3(石砂)。

　　四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，

　　八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人(甲方)：__________________________________

　　承包班组长(乙方)：__________________________________

　　联系电话：_________________

　　______年____月____日 ______年____月____日

土方运输合同范本篇12

　　土方运输协议

　　甲方：

　　身份证：

　　（以下简称甲方）

　　乙方：

　　身份证：

　　（车队以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

　　二、运输地：

　　三、要求乙方_____：______部?（解放、东风王平头、）；车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

　　四、运距：

　　五、运费：

　　六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。

　　七、此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工_____安排到现场。

　　八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____?%。

　　十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_____元/天。

　　十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

土方运输合同范本篇13

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　根据《_____》和相关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿，公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商达成一致意见，无任何争议，特签订土石方运输协议如下：

　　一、渣土运输工程

　　1、甲方将位于________旁?的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以_____实际运输方量为准》。

　　2、乙方提供的运输_____运营手续齐全，因运输导致渣土落于道路上，要主动及时清理。清理人员及费用由甲方负责，乙方有义务协助。

　　3、弃土场费用由甲方承担，弃土距离以6+/-0.5公里，（起点以________正门前。）

　　4、运输费用按每月完成工程量的60%结算，结算价7.50元每立方米《不含税，乙方不承担任何税费》。

　　5、_____装渣必须听从现场人员及挖机喇叭为准，方量以_____货箱测量为准，乙方按排一名现场管理人员。

　　二、甲方的权利和义务

　　1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务，下雨天时间顺延。每天所需运输_____由甲方提前两天告知，乙方若不按甲方要求提供_____，《新增加_____除外》，造成的损失由乙方承担。

　　2、甲方支付乙方每天的油料费用，协调加油站办油卡的方式给予解决。

　　3、甲方不得无意停工，无意停工两天所造成乙方的损失由甲方承担。

　　4、甲方必须按实际运输量按合同约定及时向乙方结清全部工程款，不得拖欠，工程完工后，30天以内甲方必须结清全部工程款。

　　5、在运输期间，乙方所有的运输_____未违反交通法规的同时，甲方必须协调好本次运输路段、各部门的关系，在运输中不得有任何阻碍，不可抗拒的因素除外。

　　6、工程开工后，甲方需配备所有的机械设备满足乙方运输_____的需求，不得因设备问题而导致运输_____停工。

　　三、乙方的权利和义务

　　1、乙方有义务按甲方要求运输土石方《包括晚上加班》但不得违反法律、法规及相关政府部门的文件规定，

　　2、乙方_____及驾驶员在运输土石方过程中如有违规、违法现象，造成损失的由乙方承担。

　　3、乙方承包土石方运输过程中，未经乙方同意，甲方不得随意安排外来_____进行运输，否则给乙方由此造成的一切损失，由甲方承担。

　　4、若乙方因机械故障和意外所造成甲方的损失除外，乙方要积极主动的采取补救措施。

　　5、随着工程运输量的增加，需安排新的_____参与运输的，甲方要提前告知乙方，按照甲、乙双方预约的时间提供新增_____，若在约定的时间内乙方不能提供_____参加运输的，甲方可以另行安排_____参加运输，乙方需承担责任。

　　四、违约责任

　　1、任何一方不得擅自终止合同，违约方，支付对方总额3%的违约金。

　　2、中途若甲方不能按约定的时间付款，乙方有权终止合同，甲方必须支付乙方的所有损失并追缴欠款。

　　3、乙方若不能及时提供甲方所需运输_____，机械故障、意外和新增加_____除外，乙方不能及时限期内采取补救措施的，甲方有权另外安排外来_____，甲方为此支付的费用，乙方双倍承担《甲方有权在未付款项中直接扣除》，达三次《天》甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总额3%的违约金。

　　五、附则

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行达成补充协议。补充协议作为本合同组成部分，与本合同具有同等约束力。

　　2、甲、乙双方应恪守约定，切实履行义务。

　　3、纠纷解决办法，出现纠纷双方应进行友好协商，如协商不成，双方均可向签约地人民法院起诉。

　　4、本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字后生效，结清工程款后终止。

　　甲方：_________________?乙方：_________________

　　_______年____?月____?日?_______年?____月?____日

土方运输合同范本篇14

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称：____________________________________

　　二、项目工程地点：____________________________________

　　三、运输要求、方式：

　　(1)要求运输车辆根据挖机情况定，

　　(2)所有车辆由____________________________。

　　(3)以车箱容积为标准，平车方量为________方。

　　四、工期：

　　本项目工程期限拟自________年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。

　　开工时间为________年____月____日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

　　五、单价、结算

　　(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

　　(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。

　　六、双方的权利义务

　　(一)甲方的权利义务

　　1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。

　　2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　(二)乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　八、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________________ 乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土方运输合同范本篇15

　　甲方：_____________________________________

　　身份证：___________________________________

　　车队（以下简称乙方）：_____________________

　　身份证：___________________________________

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

　　二、运输地：____________________________________________________________

　　三、要求乙方_____：______部?；车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

　　四、运距：____________________________________

　　五、运费：________________________________________________

　　六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。

　　七、此协议双方认同，在约定时间内于______年______月______日乙方将施工_____安排到现场。

　　八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____?%。

　　十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：______________?乙方：______________

　　代表人：____________?代表人：____________

土方运输合同范本篇16

　　甲方：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》和相关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿，公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商达成一致意见，无任何争议，特签订土石方运输协议如下：

　　一、渣土运输工程

　　1、甲方将位于________旁的工地约20万立方米渣土交乙方组织运输《计量以车辆实际运输方量为准》。

　　2、乙方提供的运输车辆运营手续齐全，因运输导致渣土落于道路上，要主动及时清理。清理人员及费用由甲方负责，乙方有义务协助。

　　3、弃土场费用由甲方承担，弃土距离以6+/-0.5公里，(起点以________正门前。)

　　4、运输费用按每月完成工程量的60%结算，结算价7.50元每立方米《不含税，乙方不承担任何税费》。

　　5、车辆装渣必须听从现场人员及挖机喇叭为准，方量以车辆货箱测量为准，乙方按排一名现场管理人员。

　　二、甲方的权利和义务

　　1、甲方有权要求乙方按时完成土石方运输任务，下雨天时间顺延。每天所需运输车辆由甲方提前两天告知，乙方若不按甲方要求提供车辆，《新增加车辆除外》，造成的损失由乙方承担。

　　2、甲方支付乙方每天的油料费用，协调加油站办油卡的方式给予解决。

　　3、甲方不得无意停工，无意停工两天所造成乙方的损失由甲方承担。

　　4、甲方必须按实际运输量按合同约定及时向乙方结清全部工程款，不得拖欠，工程完工后，30天以内甲方必须结清全部工程款。

　　5、在运输期间，乙方所有的运输车辆未违反交通法规的同时，甲方必须协调好本次运输路段、各部门的关系，在运输中不得有任何阻碍，不可抗拒的因素除外。

　　6、工程开工后，甲方需配备所有的机械设备满足乙方运输车辆的需求，不得因设备问题而导致运输车辆停工。

　　三、乙方的权利和义务

　　1、乙方有义务按甲方要求运输土石方《包括晚上加班》但不得违反法律、法规及相关政府部门的文件规定，

　　2、乙方车辆及驾驶员在运输土石方过程中如有违规、违法现象，造成损失的由乙方承担。

　　3、乙方承包土石方运输过程中，未经乙方同意，甲方不得随意安排外来车辆进行运输，否则给乙方由此造成的一切损失，由甲方承担。

　　4、若乙方因机械故障和意外所造成甲方的损失除外，乙方要积极主动的采取补救措施。

　　5、随着工程运输量的增加，需安排新的车辆参与运输的，甲方要提前告知乙方，按照甲、乙双方预约的时间提供新增车辆，若在约定的时间内乙方不能提供车辆参加运输的，甲方可以另行安排车辆参加运输，乙方需承担责任。

　　四、违约责任

　　1、任何一方不得擅自终止合同，违约方，支付对方总额3%的违约金。

　　2、中途若甲方不能按约定的时间付款，乙方有权终止合同，甲方必须支付乙方的所有损失并追缴欠款。

　　3、乙方若不能及时提供甲方所需运输车辆，机械故障、意外和新增加车辆除外，乙方不能及时限期内采取补救措施的，甲方有权另外安排外来车辆，甲方为此支付的费用，乙方双倍承担《甲方有权在未付款项中直接扣除》，达三次《天》甲方有权终止合同并要求乙方承担合同总额3%的违约金。

　　五、附则

　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行达成补充协议。补充协议作为本合同组成部分，与本合同具有同等约束力。

　　2、甲、乙双方应恪守约定，切实履行义务。

　　3、纠纷解决办法，出现纠纷双方应进行友好协商，如协商不成，双方均可向签约地人民法院起诉。

　　4、本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字后生效，结清工程款后终止。

　　甲方：_________________ 乙方：_________________

　　_______年____ 月____ 日 _______年 ____月 ____日

土方运输合同范本篇17

　　甲方：_____身份证：_____(以下简称甲方)

　　乙方：_____身份证：_____(以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：_____运输地：_____

　　要求乙方车辆：_____;车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

　　运距：公里运费：___________元/一公里

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于______年______月_____日乙方将施工车辆安排到现畅

　　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____%

　　违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车______元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金______元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：_____乙方：_____

　　代表人：_____代表人：_____

　　日期;_____年_____月_____日

土方运输合同范本篇18

　　甲方(委托方)：__________

　　乙方(承运方)：__________

　　为确保____________________铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方商议，就矿石运输问题达成如下协议：

　　一、甲方_______________矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴货场至甲方指定货场。

　　二、货物运输价格统一为_________元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。

　　三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的'日常维护，确保运输正常，并根据吴货场矿石储存量，及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常，根据甲方通知随时拉运货物，

　　四、安全责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输安全，在拉运矿石过程中，乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全，并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外，甲方不承担一切责任;

　　五、保证条款：甲方保证每月_____日左右对乙方上月__________________运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方_______________货场货物积压，视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。

　　六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未及时结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致____________货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_____元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

　　七、此安全运输协议书自_________年______月_____日起开始执行。

　　甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________

　　_______________年__________月____日 _______________年__________月____日

土方运输合同范本篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同

　　如下：

　　一、供油范围

　　二、合作资金模式

　　为保证资金，乙方先送达到标准柴油，油量金额计金额万元整作为垫付金。

　　三、结算方式

　　1、乙方供油到垫付金万元后，当天结清柴油金额，除垫付金外，乙方再供油，如有拖欠油款，乙方有权停止供油。

　　四、计价

　　1、乙方每次送供甲方工地机械、车辆的柴油与中石化油价同步。

　　五、乙方工作

　　乙方在接到甲方通知加油后，对工地所需机械、车辆进行加油，不得推迟时间，如乙方油车遇有交通安全事故，机械故障、延误机械、车辆工作包括加班、加点，需要维修，不能按时加油，甲方不能视同违约。

　　六、乙方责任

　　1、乙方所供油来源需经正规途径进货。

　　2、乙方与外界所有债务不与本项目相关。

　　3、如因油质问题导致甲方机械车辆零件损坏，修理、配件乙方承担。

　　七、安全

　　1、甲方必须提供乙方加油车辆停放的安全场地，服从乙方加油人员安排。

　　2、如乙方加油车辆在工地加油时发生安全事故，如是乙方责任，乙方承担。

　　3、如有管理部门对乙方管理，执法时，由甲乙双方出面协同处理，以利施工进行。

　　八、甲方责任

　　1、双方签约后，甲方将施工区域所属项目部的机械设备车辆等设备，交乙方统一加油，不得转交给第三方加油。

　　2、甲方本工地车队离开工地三日视为土方运输完工，从即日起壹月内结清所有款项(如有拖欠，按拖欠款每天千分之五的违约金由甲方付给乙方)。

　　九、双方签字生效，具有同等效力，合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　甲方证件号：乙方证件号：

　　电话号码：电话号码：

　　年月日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

土方运输合同范本 篇1

土方运输合同范本 篇2

土方运输合同范本 篇3

土方运输合同范本 篇4

土方运输合同范本 篇5

土方运输合同范本 篇6

土方运输合同范本 篇7

车辆土方运输合同范本 四

土方运输合同范本 篇8

土方运输合同范本 篇9

土方运输合同范本 篇10

土方运输合同范本 篇11

土方运输合同范本 篇12

土方运输合同范本 篇13

土方运输合同范本 篇14

土方运输合同范本 篇15

土方运输合同范本 篇16

土方运输合同范本 篇17

土方运输合同范本 篇18

土方运输合同范本 篇19

土方运输合同范本篇1

土方运输合同范本篇2

土方运输合同范本篇3

土方运输合同范本篇4

土方运输合同范本篇5

土方运输合同范本篇6

土方运输合同范本篇7

车辆土方运输合同范本四

土方运输合同范本篇8

土方运输合同范本篇9

土方运输合同范本篇10

土方运输合同范本篇11

土方运输合同范本篇12

土方运输合同范本篇13

土方运输合同范本篇14

土方运输合同范本篇15

土方运输合同范本篇16

土方运输合同范本篇17

土方运输合同范本篇18

土方运输合同范本篇19