| 标题 | 钢结构工程付款协议书 |
| 范文 | 钢结构工程付款协议书（通用3篇） 钢结构工程付款协议书 篇1甲方(债权人)：__________________ 乙方(债务人)：__________________ 一、甲乙双方于20 年 月 日签订《 》，约定由甲方承建乙方的钢结构工程; 二、该工程已于20 年 月 日前竣工并交付使用; 三、合同总价款为人民币￥ 元，截至20 年 月 日，乙方共支付给甲方人民币￥ 元，乙方尚欠甲方人民币￥ 元，现关于该款项的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决： 1) 第壹种： 乙方在 年 月 日前一次性支付给甲方人民币￥ 元整。 乙方按照本方案偿还了欠款后，甲方放弃余款￥ 元的 求偿权，并 自甲方收到人民币 整( 元)时双方就此笔业务 的债权债务关系就此消灭。若乙方未按照本协议第壹种方案的约定付款，甲方 将保留向乙方追究全部欠款即 元(大写 )本金及利 息 的权利。 2) 第贰种： 乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下： 1、 年 月 日前支付￥ 元; 2、 年 月 日前支付￥ 元; 3、 年 月 日前支付￥ 元; 四、违约责任：甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期款的0.233‰向甲方支付滞纳金。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向长春市绿园区人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份;本协议自双方签字、盖章后生效。 甲方：(盖章)__________________ 乙方(盖章)：__________________ 授权代表：__________________ 授权代表：__________________ 年 月 日 年 月 日 钢结构工程付款协议书 篇2甲方： 乙方： 一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的.原则共同签订以下条款： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及施工内容： 1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。 2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。 三、技术条件 由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。 四、价格： 该合同总价为： 980万 元 大写：人民币： 玖佰捌拾万 元 五、付款方式 合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。 六、甲乙双方的职责： 1、甲方职责： （1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。 2、乙方的职责： （1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。 （2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。 （3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。 （4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。 七、工期： 乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20元整，提前一天奖励1000元。 八、奖惩 1、甲方违约 （1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。 （2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款第33条第3款执行。 （3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。 2、乙方违约 （1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。 （2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。 （3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。 九、验收 乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。 十、其他 1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 2、未尽事宜，协商解决。 3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。 4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。 5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。 6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。 甲方： 乙方： 日期： 钢结构工程付款协议书 篇3发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。 第一条 工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 工程内容：包工包料，固定单价。 4. 工程造价： 5. 钢结构工程建成后，土建砌体完工。 第二条 付款方式 1. 本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。 2. 在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。 3. 在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的 4. 在屋面瓦完成工程总造价的 %给乙方。 5. 剩余在工程竣工验收合格15日内，甲方必须一次性付给乙方，预留 %为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。 6. 若本项目竣工后，乙方提出验收，三日内甲方必须组织验收，若甲方无组织验收，则视为验收合格，应按本合同第二条第5款付清合同款项。 第三条 工程质量和验收标准 乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表 全权负责处理此合范围内事务，现场施工员 全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认， 工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。 第四条 安全生产 乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。 第五条 甲方提供条件 1. 甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。 2. 乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即三通一平(通水、通电、通路，厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。 3. 甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。 4. 出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。 第六条 争议，违约 1. 甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。 2. 乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失。 3. 甲方不能按合同约定付款，应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。 4. 工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。 5. 工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。 第七条 其他条款 1. 本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。 2. 本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。