| 标题 | 消防施工合同书 |
| 范文 | 消防施工合同书（精选16篇） 消防施工合同书 篇1建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。 第一条：工程概况 工程名称： 工程规模： 平方米 工程地点： 工程内容： 消防报警系统、消火栓系统 第二条：合同价款及承包形式： 本工程经甲、乙双方商定，同意采用 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款： 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。 第三条：付款办法 本合同在签字生效之日起 天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款 元，其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。 2. 本工程竣工验收合格后 天内，甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。 第四条：施工日期 本合同签定后 月 日开工，预计 个工作日竣工。 第五条：设备及材料供应方式 1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。 2. 乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均 由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。 本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。 工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。 工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。 第七条：双方职责 甲方： 派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间 交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。 根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。 负责组织工程验收。 对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。 如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。 乙方： 1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。 2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。 3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。 4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。 及时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。 在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。 严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。 工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。 在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。 第八条：其它 1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。 2.本合同未尽事宜，双方协商议定。 3.本合同自双方签字盖章之日起生效。 4.本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 单位地址： 单位地址： 单位电话： 单位电话： 邮 编： 邮 编： 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 年月日： 消防施工合同书 篇2甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等规定和施工规范，遵循平等、自愿的原则，甲方将湖北荆楚乐食品有限公司消防工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经甲、乙双方协商一致，特签订如下合同： 第一条：工程内容 1、项目内容：湖北荆楚乐食品有限公司消防工程。 2、工程地址：松滋市南海镇。 3、工程内容：消火栓系统、疏散、应急照明系统。 4、开工进场日期：以甲方时间要求为准。 5、竣工日期：与施工方协调和土建主体工程同步竣工。 6、质量等级：合格。 第二条：工程造价、付款方式及价调整 1、工程造价：按定额预算双方协商工程总造价为人民币：贰拾壹万元整(¥210000.00)。 2、付款方式：合同签订后，开工前主材料进场2日后，由甲方验收确认不低于同等价款材料后，再行支付工程总造价的30%工程款即人民币;陆万叁仟元整(¥ 63000。00) 3、工程竣工且消防部门验收合格后，并取得消防安全验收合格证书及(工程总告造价)普通发票，结清60%工程款即人民币：壹拾贰万陆仟元整(¥ 126000.00 )。 4、此工程的质保金为工程总造价的10%即人民币：贰万壹仟元整(¥ 21000.00)。质保期为1年，质保期满付清全部款项。 第三条：工程质量及验收标准 1 、本工程由甲方、乙双方及政府消防部门主管部门以及施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为依据共同验收。竣工资料由乙方向相关部门提供(需要甲方提供的相关资料由甲方提供给乙方)。 2 、乙方必须严格按图施工，同时必须服从甲方现场管理人员及监理人员的管理;施工中不得偷工减料和使用假冒伪劣产品。若一旦发现上述现象，甲方将责令乙方停止施工进行整改。在整改过程中如导致延误工期及其他损失均由乙方承担。施工中因偷工减料或使用假冒伪劣产品造成重大责任事故，导致恶性时间发生，乙方应承担全部经济和法律责任，并按实际经济损失的双倍赔偿甲方的损失。 3 、乙方进入施工现场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验产品检验报告单，使用说明书，检测报告和设备验收标准，并应甲方要求报备。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 4 、全部工程质量必须符合《建设工程施工质量验收同意标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内灭火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》及国家和行业现行的相关规定、标准和规范。 5 、乙方交付工程前应做48小时的试运行试验。 第四条：安全施工 1 、乙方应经常对全部施工人员进行安全教育，填写好施工日志。生产现场必须有专门的安全管理人员进行现场监督，确保安全生产。 2 、乙方应对所有进场施工人员购买保险，同时对投保名单等资料报送甲方，甲方将对没有投保的人员有权拒绝进入施工现场。 3 、建设工程施工现场的消防安全管理由施工单位负责，疏散通道、安全出口配备相应种类的消防器材确保完好有效。 4 、乙方在施工过程中发生的一切工伤、残、亡及安全、质量等其他事故甲方概不负责，全部由乙方承担所有的经济和法律责任。如因此株连甲方，甲方将依法追偿。 第五条：双方的权力和义务 1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。 2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码征等相关资质证明。 3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 4、乙方负责消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防部门验收报告，与甲方指定的设计单位沟通等工作。 5、乙方必须有按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知为准。 6、乙方提出的变更必须经甲方局面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给、甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。 7、乙方必须按照防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 第六条：违约责任及索赔 1、乙方不得擅自将工程转包给他人施工，如发现工程转包，甲方有权终止合同，并可另选施工队伍，且由此所产生的一切损失均有乙方承担。 2、乙方在施工过程中，必须严格按照当地建设行政管理部门的要求及施工合同相关条款组织施工管理，如乙方违约，违规而受到政府相关管理部门处罚的及因此牵连甲方，均有乙方承担全部的经济和法律责任。 3、本工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天按300元支付甲方违约金，直至全部工程竣工之日止，并从工程拨款中扣除，如因甲方原因导致工期顺延则由甲方承担误工损失。 4、本合同签订后，甲、乙双方应严格履行，如发生单方违约行为，则由违约方承担工程总造价的20%违约责任，本合同继续履行。 5、工程未通过验收前，施工现场及设备双方应共同管理与保护。甲方不得提前使用，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任。 6、由于乙方提供的材料、设备的质量和乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。 7、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防部门验收。 第七条：其他约定 1、该工程不得进行转包。 2、乙方必须服从甲方的管理，编制好的施工方案经甲方同意后实施。 3、甲方需要提供相关水源、电源到施工现场，并做好施工中各有关部门的协调。施工中的挖沟、开孔、回填及与之相关的小量修补等工作均由乙方负责。 4、乙方应积极主动的配合土建施工方施工，施工过程中土建施工方可协助乙方力所能及的提供相应的设施和设备(如塔吊、脚手架、钢绳等)以及用水用电，统一收集整理水电工程资料等。其他部门的费用由乙方自行缴纳。 5、乙方所用的设备及材料必须使用公安消防部门备案的国标产品，消防设备及材料进场时必须提供合格证书经监理甲方管理人员验收合格后方能进场使用。乙方在施工过程中应严格遵守相关的安全生产法律、法规，执行安全生产操作规程，保证施工安全。乙方在安装消防管道时不得影响和破坏房屋结构，尤其是如发生房屋结构受损、安全生产事故和人员伤害等，否则由乙方承担全部责任。 6、工程竣工后由甲方申请组织消防部门验收，乙方确保验收合格，并取得消防部门验收合格报告。验收时甲方应积极配合乙方完成与之相关的工作。验收时所产生的一切费用均由乙方承担。 第八条：本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，湖北驰华律师事务所协调解决，也可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均由本同的组部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十条：本合同双方盖章当日生效。合同所涉内容全部完成并经有关部门验收合格后，本合同自动终止。 第十一条：本合同一式三份，甲、乙双方和湖北松之杰律师事务所各执一份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。 甲方 (签字盖章)： 乙方 (签字盖章)： 日期 年 月 日 日期 年 月 日 消防施工合同书 篇3建设单位： 施工单位： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。 一、 工程范围及承包方式： 1、 工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等 2、 承包方式：包工包料 二、 工程地点：普兰店市 三、 双方职责 (一)、甲方责任： 1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。 2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍) (二)、乙方责任： 按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于 安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。 四、 工程期限： 1、自本合同签定之日起 天完工 2、下列情况工期顺延 (1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。 (2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。 五、工程造价及结算方式 (一)、工程造价：壹百零捌万元人民币(￥108万元)。 (二)、结算方式： 合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。 六、竣工验收： 验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。 七、其它事宜 1、本合同自双方签字之日生效 2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力 八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。 甲方： 乙方： 年 月 日 消防施工合同书 篇4发包方： 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。 第一条工程概况 工程名称：围墙设置工程 工程地点： 第二条承包方式 包工包料。 第三条工程承包范围 1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。 2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。 3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。 第四条合同工期 接甲方指令后开工，在_____年____月___日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。 由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。 质量要求 符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。 第六条工程价款及付款方式 1、本合同固定总价合计人民币xx元，大写圆整。 2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。 3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。 4、付款方式 施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。 乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。 第七条甲方职责 现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。 第八条乙方职责 1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的.规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。 2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。 3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。 4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。 5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。 6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。 第九条违约责任 1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。 2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。 3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。 4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。 第十条廉洁条款 承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。 第十一条其它约定 1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。 2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。 3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 甲方代表： 乙方代表： 日期： 消防施工合同书 篇5发包方：__________有限公司 以下简称甲方 总承包方：____________________以下简称乙方 分包方：_______________以下简称丙方 甲、乙、丙三方根据《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1.工程名称： _______________有限公司一期消防工程 2.设计单位：______________________________ 3.工程地点：_________________________路 二、各方职责 甲方：__________乙方：__________丙方：_______________ 技术文件和承包范围 技术文件： 1、(一期工程)施工图 2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号 3、施工图审查报告 4、(二期工程)消防系统图 5、投标文件(预算书) 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条 工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。 1、总包管理费_____% 2、市场价格风险调整的不可预见费用 3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外) 4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据) 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。 第二条 工期要求和开工日期 1、工期要求： 主厂房：_____天(到_____年_____月_____日止)起始时间要明确 展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间 2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位) 第三条 质量要求和评定标准 1、质量要求：合格并符合消防和设计要求 2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条 安全生产规范执行 必须符合国家和杭州市有关规定要求。 第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第六条 工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金__________万元，工期保证金__________万元，文明、安全保证金__________万元)。 2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金__________万元。 3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。 第七条 工程价款及支付方式 1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方__________万元; 2、 丙方支付给乙方总包管理费_____%( _______________万元); 3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的_____%支付; 4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_____%; 5、 余款_____万元(其中_____万元作为工程保修金)，在满一年后支付_____万元，__________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6、 接受工程价款的 单位名称：_________________________ 帐号：______________________________ 开户银行：_________________________ 第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。 第九条 违约责任及处理 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金__________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_____元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺__________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_____万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_____元/天计取。 5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_____元/次。 第十一条 其它 1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式_____份，三方各执_____份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方：__________乙方：__________丙方：__________有限公司 代表：__________代表：__________代表：____________________ _____年_____月_____日 消防施工合同书 篇6发包方________房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：________（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1.工程名称：工程项目________栋及地下室。 2.工程地点：________ 3.承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约________万平方米，总工程造价约________万元。 4.工程内容：1、室内消防栓系统；2、自动喷淋系统；3、自动火灾报警系统；4、排烟系统、消防加压系统；5、室外消防栓系统；6、乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5.消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1.合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2.本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3.如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程________%，即________万元。 2.该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款________%，即________万元。 3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款________%，即________万元。 4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。 第四条：施工日期； 本合同签订后________年________月________日开工，工程工期________年________月________日完工并组织验收，总工期________天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条：设备及材料供应方式； 1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。 2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工； 1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。 2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。 3.本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。 4.工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。 5.工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。 第七条：双方职责； （一）甲方职责； 1.派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。 2.根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。 3.如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。 4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5.因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。 6.在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。 （二）乙方职责； 1.施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。 2.按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。 3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。 4.已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。 5.及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。 6.在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的'维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。 7.严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。 8.工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。 第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 本合同未尽事宜，双方协商解决。 本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。 甲方________乙方________ 法定代表人________法定代表人________ 委托代理人________委托代理人________ 日期________年________月________日 消防施工合同书 篇7发包人：（以下简称甲方）________________ 承包方：（以下简称乙方）________________ 签订地点：________________ 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协调，一致同意签订本合同。 具体条款如下： 一、安装内容 1、工程名称：_____________________ 2、工程地点：_____________________ 3、承包范围：_____________________ 4、承包方式：______________________ 二、工程工期 1、工程定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工，合同工期总日历天数为____天。竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于10天内完成全系统的调试运行。 2、在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。 3、如果采取措施后仍完成不了工期，按本合同第十条第二款执行，并处以合同金额5%的罚款。 三、工程质量要求： 1、严格按照相关施工验收规范及业主监理工程师的要求组织施工，一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以500元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。 2、由于乙方原因造成的`严重质量事故，其返工费用和材料损失由乙方承担，甲方有权处以合同金额5%的罚款，且无条件解除合同。 四、工程价款及结算方式 1、本合同工程价款（预算价款）为人民币：________________大写：______________________ 2、进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据，防排烟及防火门以单体为结算依据，拆除工作以拆除单项为结算依据。 3、最终结算以报警点、喷淋点、消火栓箱、排烟系统工程量为结算依据。 4、工程设计变更，以签证单为结算依据，增量的人工费据实结算。 5、乙方进场后三天内甲方支付乙方人民币元，作为乙方前期进场费用，此款项在进度款中分次扣除。做完每项甲方支付完成工程量的70%作为进度款。工程施工完毕进入试运行后，甲方向乙方支付至工程暂定总额的85%，通过验收并移交后，施工费付至工程结算总价的95%；5%作为工程质保金，两年后支付。 五、质保金及质保期执行国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》。质保金为安装工程合同总价的5%；质保期为工程竣工移交后两年。质保期的维修工作由施工队全面负责，其中发生的人工费用由乙方自行承担。 六、双方责任 （一）甲方责任： 1、提供施工图及有关技术资料，并将施工技术交底。 2、及时组织材料进场。 3、为乙方提供合适的工作条件。 4、按照乙方工程进度及时付款，乙方施工完毕，及时组织验收。 （二）乙方责任： 1、严格按照施工图、国家技术规范及施工工序组织施工，没有甲方的设计变更通知，乙方不得擅自改变原设计。 按甲方的要求参加施工协调会和技术商讨会。 2、负责已完工程的成品保护，承担在交付之前发生损失的费用，接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。 3、乙方在施工中必须积极配合本工程施工，做好图纸技术、质量检验、关系协调配合等工作；因施工协调、配合不到位，造成影响质量和进度，甲方根据业主方的处罚情况，给予乙方相应处罚。 4、乙方必须对自己的工人进行上岗前培训，加强安全及素质教育，严格按照各项操作规程尽心操作，做好安全防范工作，对于施工过程中出现的一切安全事故，由乙方全部负责。 5、乙方应本着按时完成施工任务、在施工质量、工艺达到业主要求的原则下，有义务节省现场施工各项材料。 七、工程检验和验收 1、在施工过程中，甲方定期对乙方的施工质量、工程进度、安全措施、人员配置等情况进行检验，若发现不符合项目要求，甲方通知乙方限期整改。 整改过程不影响施工正常进行，因整改项造成返工、窝工、材料设备损失，乙方承担一切连带责任，甲方有权追究进一步责任及处罚。 2、工程具备竣工验收条件时，乙方应积极协助甲方进行竣工验收、消防检测等相关工作，直至工程顺利移交。 八、安全责任乙方按甲方相关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。 九、争议的解决 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工和协议机构等有关部门调解。或依据大合同执行。 十、其它事项： 1、甲、方双方必须严格遵守合同各项条款，单方违约，由违约方承担经济损失责任 2、当乙方不能按照甲方的工期进度或质量要求完成施工任务时，甲方有权采用如下方式进行处理 ①无条件更换现场管理人员； ②无条件进行经济处罚； ③无条件接受项目部的工作面割让； ④中止双方合同，无条件退场。 3、本合同一式贰份，甲、方双方各执壹份。 4、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 甲方盖章：_________________乙方盖章：_________________ 授权代表：_________________授权代表：_________________ 联系电话：_________________联系电话：_________________ 消防施工合同书 篇8根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和有关建筑市场管理条例,结合本工程具体情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务和经济责任，经双方协商同意签订本协议书。 第一条：双方当事人 发包人：________ 承包人：________ 第二条：工程概况： 工程名称：________ 工程地点：________ 工程内容：统，消火栓系统，防火门、防火卷帘系统，气体自动灭火系统，舒散 应急照明系统。第三条：承包范围、工作内容及承包方式 第四条：施工工期 （验收时间除外）。 乙方必须按甲方进度计划要求，积极、合理的配置人员施工（材料）施工机械、设备进行施工作业，不得无故拖延、俱按甲方合理要求组织施工，并应密切配合土建工程的进度同步进行施工。 在施工过程中，如发生以下情况，工程应按实签证顺延 ●甲方不能及时提供施工工作面或因甲方原因引起的造成工期延误的； ●由于不可抗力和自然灾害造成的工期延误; ●连续下雨（雪）超过八小时的,连续停水停电累计超过八小时。 第五条：工程质量： 乙方应严格按照设计图纸和国家现行的建筑消防安装工程规范，规范标准以及合同条件进行施工，随时接受行业部门、监理人员，甲方代表及其委派人员的检查，检验，如不和图纸及现行消防安装工程规范应及时按要求返工，并承担所引起的费用。 工程质量等级：工程质量应达到合格标准，若因施工单位原因达不到合格标准，应当及时返工，直到经有关部门验收合格为准。 乙方在施工过程中必须遵守下列规定： （材料）设备进场必须索取合格证及检验报告并方施班组必须在每个月的20-25日前将本月所完成的工作量以书面的形式提交甲方，甲方 在施工中因为乙方原因发生质量事故，处理方案应经设计单位、监理、甲方等单位共同研究，并设计单位、建设单位签证后实施补救，为此发生材料人工等的.费用及生产的一切后果均由乙方承担。 第六条：工程价款结算依据和办法。 本工程价款： 税费计取：按照本工程性质规定套用相应类别计取。税金按国家规定，人工税费金标准在结算中预以扣除。 因设计变更而增强的工程量单价，合同中已有的项目，执行已有项目的单价；合同中只有类似的，参照类似的单价确定。合同中没有的，经双方协商共同确定。 工程竣工结算工程量按实际量，单价执行洽商报价 第七条：工程款支付 工程款按月进度70%支付，乙方应于每个月25日前将当月完成工程量上报甲方，甲方于7日内审核完毕后经双方确认后支付。 余款经消防工程专项验收合格后二个月内付总工程款95%，余5%作为质保金，待保修期满后7天返还保修金。保修期按国家规定执行，保修期自工程验收通过合格日开始计算。 工程竣工后乙方按照本协议约定的结算办法编制工程结算，在工程竣工验收合格后七天内交付完整的竣工资料与竣工图及结算书，甲方须在90天内审核完毕，若甲方超过90天未进行审核，则按乙方为准。 工程款往来均以现金方式进行支付。 第八条：安全负责 乙方应派专业人员进行施工作业，在施工中应严格按《安全生产法》规定要求进行施工作业，遵守建筑施工安全操作规程，严禁违章操作及冒险作业； 在施工中，乙方应加强安全教育，确保、保障施工人员安全，如因乙方施工人员违规操作发生安全及工伤事故应由乙方自己承担由此产生的一切经济及法律责任。 第九条：双方责任 甲方责任 提供施工作业场地三通一平及乙方施工作业的场地条件。 负责协调乙方施工过程与现场其他单位或专业的工作协调和配合事宜。 及时拨付工程款。 乙方负责 乙方承诺消防安装工程，全部由乙方施工，乙方保证有实力组织人员进场按甲方合理进度计划并配合土建施工进度要求进行施工；乙方承诺按设计图纸及变更要求进行施工，协调好本项工程与行业部 甲方依约与乙方解除合同后，乙方应在三日内，自行将所有的是公共机械及其他物品迁离业主场地，如未迁出甲方有权处置。第十一条：附则 本协议书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，本协议自双方代表代表签字，按手印后即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后，保修期条款仍然生效，其他条款随即终止，待保修期满后本协议自行终止。 若本合同书发生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。 发包单位：________承包单位：________ 委托代理人：________委托代理人：________ 联系电话：________联系电话：________ 通信地址：________通信地址：________ 签定时间：________ 消防施工合同书 篇9发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1、工程名称：工程项目栋及地下室。 2、工程地点： 3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。 4、消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。 2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。 3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。 4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。 消防安装工程施工合同书 消防安装工程施工合同书 第四条：施工日期； 本合同签订后20__年 月 日开工，工程工期20__年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条：设备及材料供应方式； 1、 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。 2、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工； 1、 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。 2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。 3、本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。 4、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。 5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。 第七条：双方职责； （一）甲方职责； 1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。 2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。 3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。 4、协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5、因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。 6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。 （二）乙方职责； 1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。 2、按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。 3、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。 4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。 5、及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。 6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。 7、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。 8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。 消防安装工程施工合同书 默认分类 第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 本合同未尽事宜，双方协商解决。 本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。 甲方 乙方 年 月 日 消防施工合同书 篇10发包方： 承包方： 担保方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 各方就消防工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包方式： 二、工程期限 开工日期： 20xx—3—26 竣工日期： 年 月 日 具体工期按工程实际情况及发包方通知，配合土建和钢结构施工进度进行。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期；顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1、发生了不可抗力事件，而被迫停工者； 2、因建设单位变更计一划或变更施工图，而不能继续施工者； 发包方： 承包方： 签订时间： 消防施工合同书 篇11发包方 (甲方)： 承包方 (乙方)： 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程范围： 3、工程地点： 二、工程造价(大包干价) 1、本工程大包干承包总价为(人民币)：大写：人民币______元整(￥______元)。 2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按______(标准)进行计价结算。增加工程造价总计在______万元内的，不支付工程款，多于______万元部分按实支付。 三、工程总工期 工程总工期为____日历天; 开工日期：_____年____月____日;竣工日期：_____年____月____日。 实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。 若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。 除合同条款另有明确约定的原因，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。 四、承包方式 包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。 五、工程价款的支付方式 本合同签订后3日内，材料进场甲方付工程价款的30%;穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%;工程完工后付至工程价款的85%;经验收合格或视为验收合格后7日内，甲方付至工程结算价款的97%;质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后7日内支付给乙方。 六、工程质量及验收 1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进行技术交底。 2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。 3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_____应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。 4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。 5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。 七、材料设备供应 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。 2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 八、维修责任 乙方负责保修期限为____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。 九、违约责任 1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。 2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。 3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。 4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。 5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。 十、争议的解决 双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。 十一、其他 1、本合同经双方签字盖章之日起生效。 2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。 甲方(公章)： 签约代表： 签约时间：______年___月___日 签约地点： 乙方(公章)： 签约代表： 签约时间：______年___月___日 签约地点： 消防施工合同书 篇12发包方： 承包方： 甲方就位于___________置业房地产开发有限公司进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程承包范围与内容：__________开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(具体内容说附件平面布置图)。 四、承包方式及合同价款： 承包方式为包工包料，完成本合同约定的'承包范围及内容，合同价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整(含税票)。 五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格。 六、工期：自____年____月____日起至____年____月____日 七、工程款支付： 1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币_____元(大写：________整)，合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币￥____元(大写：_____元整)。 2、合同价款支付形式为现金。 八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助。 九、违约责任：在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。 十、合同附件：火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。 十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成的，可以向签约地人民法院申请诉讼解决。 十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执 甲方： 乙方： ____年____月____日 消防施工合同书 篇13上诉人：_________________ 被上诉人：______________ 上诉人因_____一案，不服_____人民法院 ______________ 年 ______________ 月 ______________ 日(______________)字第______________号，现提出上诉。 上诉请求：________________ 上诉理由：________________ 此致 ________________人民法院 上诉人：_________________ _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日 附：本上诉状副本__________份。 注：本诉状格式亦可适用于经济案件中公民提起上诉。 消防施工合同书 篇14发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1.工程名称：工程项目栋及地下室。 2.工程地点： 3.承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。 4.工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5.消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1.合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2.本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3.如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。 2.该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。 3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。 4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。 第四条：施工日期； 本合同签订后20 年 月 日开工，工程工期20 年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条：设备及材料供应方式； 1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。 2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工； 1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。 2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。 3.本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套 4.工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。 5.工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。 第七条：双方职责； （一）甲方职责； 1.派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。 2.根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。 3.如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。 4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5.因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。 6.在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。 （二）乙方职责； 1.施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。 2.按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。 3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。 4.已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。 5.及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及及验收合格证书，否则不予结算。 6.在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。 7.严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。 8.工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。 第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 本合同未尽事宜，双方协商解决。 本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 签约日期： 消防施工合同书 篇15一、消防施工合同要贴印花税吗 消防施工合同，是建设工程施工合同中的一种。建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。印花税是对在经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为征收的一种税。其因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。 印花税法是调整印花税征纳关系的法律规范的总称。根据我国《印花税法》的规定，消防施工合同也是需要缴纳印花税的。 二、消防工程的范围 火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有 其它辅助功能装置组成的，它具有能在火灾初期，将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量，通过火灾探测器变成电信号，传输到火灾报警控制器，并同时显示出火灾发生的部位、时间等，使人们能够及时发现火灾，并及时采取有效措施，扑灭初期火灾，最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失，是人们同火灾做斗争的有力工具。消防给水设备的概述，特点，结构及工作原理.消防给水设备由消防主泵、消防 备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值，火灾时消防主泵自动启动灭火。 消防主泵发生故障时，消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置，当主电发生故障时，可自动切换备用电源。消火栓给水系统，室内消火栓给水系统的主要组件有室内单消火栓、水带、水枪、消防卷盘（又称水喉）、水泵接合器，其中水泵接合器是供消防车从室外向室内消防系统供水的接口，有地上式、地下式和墙壁式三种，由接合器本体和止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等部件组成。自动喷水灭火系统，自动喷水灭火系统具有工作性能稳定、灭火效率高、不 污染环境、维护方便等优点，主要由喷头、报警阀组、管道系统组成。 三、消防工程开工日期的认定 实际开工日期的认定。承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等，承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期，若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。 消防施工合同书 篇16发包方：以下简称甲方 总承包方： 以下简称乙方 分包方： 以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1.工程名称： 有限公司一期消防工程 2.设计单位： 3.工程地点： 路 二、各方职责 甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围 技术文件： 1、（一期工程）施工图 2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号 3、施工图审查报告 4、（二期工程）消防系统图 5、投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条 工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。 1、总包管理费3% 2、市场价格风险调整的不可预见费用 3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外） 4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据） 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。 第二条 工期要求和开工日期 1、工期要求： 主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确 展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间 2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位） 第三条 质量要求和评定标准 1、质量要求：合格并符合消防和设计要求 2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条 安全生产规范执行 必须符合国家和杭州市有关规定要求。 第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第六条 工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。 2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。 3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。 第七条 工程价款及支付方式 1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元； 2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）； 3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付； 4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %； 5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。 6、 接受工程价款的 单位名称： 帐号： 开户银行： 第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。 第九条 违约责任及处理 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。 5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。 第十一条 其它 1、丙方必须负责施工范围现场的治安、 环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司 代表： 代表： 代表： 签约日期： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。