| 标题 | 保洁工程安全施工合同 |
| 范文 | 保洁工程安全施工合同（精选7篇） 保洁工程安全施工合同 篇1总包单位(以下简称甲方)： 承包单位(以下简称乙方)： 工程名称： 工程地点： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(20__)、《建筑施工安全检查标准》(59-20__)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。 对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。 严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法 令、法规，遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。 6、承包前，乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规教育。 7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与施工工作。 8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证工具、器械使用安全，特别是要正确使用安全带。 9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。 10、乙方在保洁过程中，其人员发生安全事故时，乙方承担责任以及相关的费用，与甲方无关。 三、协议内容： 1、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。 凡在2以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。 2、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。 3、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。 4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。 5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施，如有对楼内成品有所损坏，除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。 6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。 7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。 8、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。 9、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。 配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。 (三)文明施工要求 1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。 3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。 4、施工现场严禁随地大小便。 (抓到一个罚款20__元) 5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。 6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。 7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。 (四)工程质量的要求 因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。 施工合同到期后，本协议同时终止。 甲方单位(章)乙方单位(章) 项目负责人：_________班组负责人： 年月日 年月日 保洁工程安全施工合同 篇2发包方(甲方)：_________________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 电话：_________________________________________ 地址：_________________________________________ 承包方(乙方)：_________________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 电话：_________________________________________ 地址：_________________________________________ 为了加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证职工在施工中的人身安全和健康，确保施工生产顺利进行，根据国家有关安全生产的法律、法规和中国建筑工程总公司关于安全生产的有关制度规定，总分包双方签订如下安全生产协议： 第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规; 第二条：甲乙双方必须共同遵守中国建筑工程总公司的各项安全管理制度。 第三条：甲方承担的安全责任、权利; 1、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、指导的责任; 2、甲方人员在向乙方安排生产任务的同时须向乙方相关人员进行安全技术交底; 3、甲方对乙方进场施工人员应进行安全教育; 4、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚; 5、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利 1、乙方的现场施工队长是承建施工项目的安全生产直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; 2、乙方必须根据承担的施工任务规模和特点，安排自身素质好、安全培训合格、技术等级符合要求的人员持证上岗作业，不准将有残疾、高血压、心脏病、弱智、未成年儿童等带到工地安排工作或玩耍; 3、乙方必须配备合格的专职安全员配合甲方安全管理人员搞好安全监督工作; 4、方人员不得违章指挥，不得强令工人违章、冒险作业，不能强迫工人疲劳作业，并按规定做好女工保护工作; 5、乙方必须做好职工防寒、防暑、防食物中毒工作; 6、乙方对甲方提供的安全防护用品不能满足安全施工需要时，有权拒收，对加方管理人员的违章指挥有权拒绝执行; 7、乙方特种作业人员(机械供、电工、操作工、架子工等)必须经培训、考核，有关部门发给操作证后方可上岗; 8、乙方施工队长必须对所有管施工人员经常进行安全生产知识技能的宣传教育和培训，必须对班组进行施工前书面安全技术交底，做好新工人进场安全教育，组织好本队安全生产活动日(每周至少一次)，学习安全方面注意事项、常识、纪律、安全操作规程等，每日上班前必须进行安全讲话，并做好记录。 第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须作到： 1、高空悬空作业必须系好安全带; 2、班前不得喝酒，施工现场严禁吸烟; 3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋; 4、非有关人员不得进入施工危险区，不得乱动机械设备; 5、不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全; 6、不得在施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快。 7、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%; 8、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料; 9、不得在脚手架上及高处临边竖立放置工具和线材; 10、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品; 11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程; 12、搭拆施工用各类脚手架时，班组必须派______-______人看护，并设明显的安全标志; 13、不应疲劳作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉; 14、施工现场严禁随地大小便; 15、工人出入严格按照规定线路，晚间工地留宿工人严禁随意走动; 16、工地统一吃饭时间，由各工队现场负责人统一带领到指定地点用餐; 17、严禁偷盗，嫖娼。 18、现场严禁大声喧哗，除必要的设备、机械等的使用，其他尽量避免噪声。 第六条：处罚条例 1、甲方对乙方施工人员在施工现场吸烟者，每人每次罚款______元; 2、施工现场严禁随地大小便，每人每次罚款______元; 3、施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快者，每人每次罚款______元; 4、现场偷盗者，每人每次罚款______元，赔偿相应损失，并移交公安机关; 5、凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的，每人次罚款______-______元，对造成严重后果的，还将按有关规定移交有关部门给予处罚。 第七条：发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有关政府主管部门报告; 第八条：由于乙方没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理; 第九条：乙方违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任。 第十条：现场管理 1、材料必须按要求堆放在规定的位置; 2、对地面或成品有可能会有污染的施工必须进行相应的保护措施; 3、每天产生的垃圾应该及时的处理; 4、施工完成后应对现场进行卫生清理，不能对下面的施工造成不良影响; 5、各施工工种之间的配合和谐。 第十一条：本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 第十二条：本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。 甲方(签章)：___________________ 乙方(签章)：___________________ 法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________ 联系方式：_____________________ 联系方式：_____________________ _______年_______月_______日 _______年_______月_______日 保洁工程安全施工合同 篇3甲方：_________________ 乙方：_________________ 针对__________工程的__________工作，为明确双方的安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：_________________ 一、甲方的安全责任：_________________ 1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。 2、在工作中，派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题; 二、乙方的安全责任：_________________ 1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员; 2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。 3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。 4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。 5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。 7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。 8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。 三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。 四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。 五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。 六、其它需要约定的事项：_________________ 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方代表盖章：_________________ 乙方代表盖章：_________________ _____年_____月_____日 保洁工程安全施工合同 篇4甲方： 管理服务有限公司 乙方： 甲方将 家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。 为了进一步贯彻落实“安全第一”预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保操作人员的安全，促进施工顺利进行，甲、乙双方特签订本合约。 一、管理目标 1、杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。 2、保证施工现场创建文明安全施工工地。 二、安全生产要求 1、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方应按有关规定，所有施工人员必须持证上岗，并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力，而造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方承担。 2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施，确保施工人员的安全。 三、现场文明施工及人员行为的管理 1、在施工过程中，乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。 2、采取一切安全措施，防止施工人员发生违规行为，同时确保周围人员的生命财产安全，否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 四、本协议未尽事宜另行商订。 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字后生效。 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日 保洁工程安全施工合同 篇5总包单位： 施工单位： 工程名称： 主体土建工程 合同编号： 施工范围(地点)： 工期： 年 月 日至 年 月 日 工程特点：钢筋砼楼(屋)面、楼梯板及砖砌电梯井等 双辨识情况： 危险因素： 1、高处坠物 2、施工现场(坑、井、口、等)无警示和安全防护措施 3、机械伤害 4、感染传染病 安全环保控制措施： 1、 按规定正确使用安全劳保用品。 2、 施工现场(坑、井、口、等)设置警示和安全防护措施。 3、 作业时工具、特料摆放好，防止掉落伤人。 4、 遵守起重作业相关规定。 5、 保证饮食卫生 安全环保部门审批意见： 签章： 年 月 日 注意事项： 1、 双辨识工作由甲方安全环保部门会同乙方进行辨识并填写。 2、 乙方根据双辨识情况制定相应安全环保控制措施和具体方案。 3、 控制措施经甲方同意后，乙方向职工交底后方能进场施工。 4、 施工中工程变更或中断后又继续开工时，应重新辨识并制定措施向职工交底。 5、 施工单位必须严格遵守昆钢公司及甲方单位各项管理规定。 保洁工程安全施工合同 篇6发包方：____________________________(以下简称甲方) 法定代表人：________________________ 委托代理人：________________________ 注册地址：__________________________ 联系方式：__________________________ 承包方：____________________________(以下简称乙方) 法定代表人：________________________ 委托代理人：________________________ 注册地址：__________________________ 联系方式：__________________________ 为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，甲乙双方在平等自愿、诚实信用和公平原则的基础上，在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全目责任协议书，具体责任条款如下： 第一条 工程项目情况 1、工程项目名称：_________________________ 2、工程地点：_________________________ 3、工程范围：_________________________ 4、工程期限：_______年_____月_____日到_______年_____月_____日 风险告知：承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 第二条 管理人员 为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员： 1、甲方现场管理人员：___________________，联系方式：___________________ 2、乙方现场管理人员：___________________，联系方式：___________________ 第三条 甲方的安全责任 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。 2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 3、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 第四条 乙方的安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 5、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 6、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。 7、乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。 8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。 第五条 违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。 风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 第六条 出险理赔责任 对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。 第七条 争议解决 1、甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的，选择以下第_______种方式解决争议。 (1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。 (2)提交_________法院诉讼解决。 风险提示：在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项：第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一：双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。 2、因一方违约致使本合同的履行产生争议，守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约，有履约先后顺序的，负先履行义务一方负担所有争议解决费用;无履约先后顺序的，争议解决费用双方自行承担。 第八条 其他 1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。 2、_______________________________________________________________ 3、_______________________________________________________________ 第九条 合同生效及补充 1、甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。 2、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。 3、本合同如有涂改，双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认，否则涂改部分无效。 4、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。 5、本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。 6、本合同的任何条款约定被认为无效，不影响本合同其他条款的效力。 7、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。 甲方(签章)：___________________ 乙方(签章)：___________________ 法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________ 联系方式：_____________________ 联系方式：_____________________ _______年_______月_______日 _______年_______月_______日 保洁工程安全施工合同 篇7建设单位(以下简称甲方)：_________________ 施工单位(以下简称乙方)：_________________ 一、总则 为认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保工程安全施工，保障施工人员安全，明确双方责任;依照《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,经双方协商特拟定以下协议共同遵守。 甲、乙双方在签定工程承包合同后,工作中应该相互支持、相互关照、相互信赖,以便加强安全管理工作。 甲、乙双方在执行上级有关安全生产管理规程、规章制度，同时按照已签定的协议各自履行其职责、权利。 二、甲方职责：_________________ 1.对乙方的资质进行审查，确认符合工程发包有关要求;并负责审批乙方编制的施工方案和安全技术措施。 2.施工前甲方负责对乙方进行现场带电部位及有关现场安全技术管理规定交底，明确施工范围。 3.甲方提供给乙方相关设备的图纸，以利于安全施工。 4.开工前甲方组织乙方全体人员进行体检和安全教育及考试，凡增补调换人员、更换工种亦必须及时进行体检和安全教育及考试，经体检和考试合格后方能工作。 5.甲方派人经常性地监督检查乙方在施工中安全及质量工作情况和施工中安全措施和技术措施的执行情况，对检查情况做好书面记录，并对检查出的不安全隐患发出书面通知书，乙方必须限期整改。危及人身安全的，立即停止施工。 三、乙方职责：_________________ 1.乙方必须按照国家及电力行业颁布实施的有关劳动安全的法律法规和甲方的有关安全管理制度进行施工，采取严格的安全防护措施，杜绝重伤以上人身事故的重大机械设备事故、火灾事故及其他重大事故，在施工期内轻伤事故频率不超过2‰。 2.项目开工前乙方必须及时向甲方提交施工方案、安全技术措施，并严格按照甲方批准的方案、措施进行安全技术交底施工。 3.乙方的现场负责人是安全施工的第一责任者，对本单位人员的安全施工负全责。施工中，乙方必须对所负责的施工区域派第一安全监护人，即专职安全员。乙方的专职安全员必须佩戴明显的袖标。乙方必须根据工作需要和施工安全需要划分班(组)，班(组)名单应报甲方安监部门备案，班(组)长是本班(组)的兼职安全员。 ~1/2~ 4.如乙方使用未经体检和安全教育考试合格的，甲方发现后将对乙方处以200元/人次罚款。体检费用由乙方承担。特殊工种人员必须持证上岗，且应及时将其名单及证件报甲方办公室备案。 5.乙方必须按国家规定和甲方要求为单位施工人员配备应有的安全劳动保护用品、用具，如由甲方配备的(如劳保服装、安全帽、安全带等)，费用由乙方承担。进行施工作业时，必须设安全监护人。 四、本协议一式贰份，双方各执壹份。 甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章) _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。