| 标题 | 暖气片工程施工合同 |
| 范文 | 暖气片工程施工合同（精选3篇） 暖气片工程施工合同 篇1甲方： 乙方： 1、工程概况 1)工程地址： 2)工程内容 3)工程造价 总造价： 2、付款方式： 1)合同签订即付合同款20%作为定金￥ 2)管道铺设完毕打压完成付合同款30%￥ 3)暖气片安装完毕打压完成后一次性付清合同款50%￥ 3、工程期限 管道施工天，暖气片施工天，地暖施工天。 4、双方责任 甲方责任： 1.甲方在乙方施工前，负责协调清理施工现场的前期垃圾，创造现场施工条件; 2.施工过程中，如遇须报物业、消防、政府等有关部门确认，由甲方负责处理，并承担相关费用; 3.施工过程中，如在地面开槽走管，切断原有水路电路，甲方应配合乙方修复 乙方责任： 1.乙方须按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度; 2.乙方负责设备及附件的购置、运输、安装及交付甲方使用; 3.由乙方原因造成工期延期或设备损坏，应由乙方负责。 5、工程验收及保修 1)设备及材料进场甲方负责验收;设备的数量、规格及外观无异常乙方开始施工 2)管道质保50年，暖气片质保20年，保修期从乙方安装完毕后的验收单日计算 3)在保修期内因产品质量引起的故障，由乙方负责维修，因甲方操作等人为因素引起的故障，乙方负责排除。 4)工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应自接到通知后2天内组织验收，填写工程验收单。甲方无正当理由不参加工程验收或到期未提出异议即视为验收合格，并在3日内结清余款。如甲方在竣工验收合格后3日内或其他原因未向乙方付清全部余款，则视为甲方自愿放弃保修权及终生维护权。 6、其他约定条款 1)乙方施工时，甲方提供施工用水、用电、一袋水泥、两袋黄沙，由乙方负责设备安装后的土建修补及填充工作。 2)工程阶段成品在装潢期间必须被保护，非乙方造成的破坏乙方不负责任，如需乙方维修，乙方酌情收取合理费用。 7、附则 1)本合同一式两份双方各执一份，同具法律效益 2)本合同自双方签字后生效 3)合同未尽事宜，双方作出补充协议，与本合同具同等法律效益 8、补充协议 甲方：乙方： 日期：年月日年月日 暖气片工程施工合同 篇2甲方：_________________ 乙方：__________________ 经协商，甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。 第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担。 2、工期、质量必须满足主合同要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的预付款手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方的各项监督检查。 4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 第四条费用、结算与支付 1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干价：元，按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量，超出图纸部分另行计算。 2、经双方协商，乙方开工之日起一个月内，甲方开始支付乙方工程款，按实际完成工程量支付 第五条违约责任 1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。 2、工期5个月，质量达到合格标准。 3、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。 第六条其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。 第七条附则 1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格，保修期满，结清各项费用后终止。 2、本协议一式三份。甲方二份，乙方一份。 甲方：___________乙方：_____________ 代表：________________代表：___________________ 住所：_________________________ 身份证号码：____________________________ 日期：________年____月____日 暖气片工程施工合同 篇3发包方(以下简称甲方)：_____________________ 承包方(以下简称乙方)：_____________________ 根据《中华人民共和国经济民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称：_____________________ (二)工程地点：_____________________ 二、工程承包范围 ___________________________________ 安全维护及整改 三、合同工期_______天 四、工程造价 工程造价为：______________元整 五、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______，《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号)，《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准)，一次停水、停电_______小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 九、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%. 9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案民法典及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。 甲方：______________________乙方：______________________ 代表人：___________________代表人：_____________________ 日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。