标题 | 土石方运输合同集合 |
范文 | 土石方运输合同集合(通用18篇) 土石方运输合同集合 篇1甲方:________________ 乙方:________________ 根据《民法典》和国家及地方相关法律、法规,结合煤矿剥离土石方运输的特点,为充分发挥甲、乙双方的优势,甲方将总承包的山西____县鑫源煤业公司煤矿的土石方运输工程,发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任、权利与义务,本着优势互补、平等互利的原则,经双方友好协商,签订本合同条款如下: 一、合同签订时间:20________年____月____日 二、地点:____省____县段纯镇兴旺原村。 三、内容: 1、名称:____县天聚鑫源煤矿第十三标土石方运输工程 2、车型:重型自卸车(后八轮) 3、运距:取土场与排土场运距在5.5公里以内,按7.3元方结算,取土场与排土场运距在5.5公里至6.0公里以内,按7.8元方结算,每超过100米加0.5元方。该单价为税后单价,一切税金税费均由甲方另行承担。 4、运输地点:____县天聚鑫源煤矿第十三标段 5、运输物品:山体土石方 6、工期:20________年日----20________年日。合同期________年,满________年一续签合同。 7、付款时间:车辆进厂后正常工作3天后可借支生活费,每10天统计票据后,双方对统计票据确认完毕后,按确认的工作量结算一次。 8、除不可抗力因素原因和国家政策原因外,导致务工,从第5天起,每天每车补偿500元。(若停工为1-4天,则不补偿,若为5天,则连前面的4天直接补偿为2500元) 9、付款方式:现金支付或银行转账,现金支付时乙方出具的领据、借据或存入乙方银行卡的存款单或汇款单均作为合同结算支付款依据; 10、车装方量:长215;宽215;高 1 1、运输车辆必须是前二后八轮自卸车。车辆由乙方自备,10天内车辆可分批进场,进场车辆最少保证20台,倘若中途有车辆退出,乙方须提前半个月告知甲方,车辆进场后,甲方按每辆车8000元付给乙方车辆调遣费;乙方必须保证10天内车辆进场20辆以上,如未按时到场,按违约处理,承担违约责任,并赔偿甲方违约金5万元(伍万元)。 四、双方责任 (一)甲方责任: 1、提供、保证乙方车辆合同期的运输,车辆调遣费用每台(8000 )元,车进矿 2、乙方到场,甲方挖机车辆必须24小时正常动作并确保乙方的施工工程量 3、保证款项充足按合同给乙方付款,只对乙方结算。 4、协调矿山各种关系,确保工程顺利。如因甲方原因导致误工,因此产生的费用及损失由甲方负担,同时承担违约责任。 5、甲方提供住宿包水、电畅通,伙食费用由乙方自行承担。 6、甲方提供加油,柴油为6.55元升(超出6.55元由甲方负担)。油的`质量必须符合国家标准,如因油出现车辆损失,由甲方负责维修,加油款在每次工程款中扣除。 7、维护矿山道路工作秩序,制订有关规章制度有权对不遵守有关规定进行惩罚。 8、道路平整保证乙方车辆正常进入,道路损毁甲方随时修理;卸车场平整顺畅。 9、乙方车辆到场后,甲方不按合同执行,乙方有权把车辆调走。并赔偿乙方车辆调遣费用。 10、甲方根据每10天工程量按合同及时统计支付乙方工程款。超过工程结算日2天甲方未支付工程款,乙方有权要求停工,每停工一天补偿乙方每台车辆500元。 (二)、乙方责任: 1、乙方应遵守国家法律、法规,遵守甲方及煤矿的规章制度,服从甲方安排与调度,禁止从事有害甲方利益的活动,否则甲方有权对乙方进行违约罚款。 2、乙方人员在施工过程中,必须服从甲方的统一管理与指挥。 3、乙方必须严格按照甲方的施工安排进行作业,保证每台机械配备两个具有操作资格的驾驶员,应24小时作业; 4、提供机械相关资料; 5、操作人员必须持有效证件上岗; 6、因乙方操作人员造成的机械故障事故,乙方承担全部责任; 7、设备仅供甲方使用,未经甲方许可不得转租和到其他工区作业,若发现如此行为,将处以10万元以上罚款; 8、负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件; 9、乙方雇佣的驾驶员须持有效驾驶证且具有________年以上的驾龄;要求乙方为各车辆和车主自行购买各项保险,乙方驾驶员在运输过程中,由自身原因造成的安全责任事故圴由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。事故发生后,须上报项目部,由项目部协调解决; 10、乙方不得层层转包,出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的,应由乙方负责妥善解决,并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。 1 1、乙方进场车辆中途随意停工、或无故闹事不作业,以每天停工车辆200元台的款额赔偿给甲方。 1 2、乙方进场车辆中途无故退场(不可抗因素和气候原因除处),应支付给甲方每辆车3万元(叁万元)作为甲方损失的赔偿,另外支付甲方相关经济损失。 1 3、乙方要加强对所属人员、汽车的管理。按时和各车主结清账务,并将甲方支付的工程款及时、足额的支付给各车主不得克扣和挪用,如因此发生纠纷所造成的经济与法律责任全部由乙方承担。同时甲方将安排财务人员对乙方银行账户进行监督,如出现不按时给各车主结算,甲方将对乙方予以处罚50万元(伍拾万元) 五、其他约定事项: 1、乙方机械因故障停机,应及时修理恢复使用。 2、乙方必须遵守煤矿的安全行为规范,若不遵守被煤矿处罚,所有费用由乙方负责。 3、交接班时,乙方车队长必须如实汇报出勤车辆数量,未出勤车辆是何原因(病假和家庭有事必须回家除外),否则将罚款200元每辆。 4、所有翻斗车到排土场必须将渣土倒干净,必要时用排土场挖机将土搞干净,若发现翻斗车将土带回取土场,将扣除该翻斗车当次票数,并对排土场管理人员罚款每人50元次。若第二次再犯,将加倍处罚。 5、乙方车辆进厂后如不服从甲方管理人员管理,初次警告,两次以上包括两次按违规车辆每台罚款2万(贰万元整),屡教不改,对违规车辆清理出厂,扣押违规车辆工程余款。如不按公司规定工作,公司罚款,甲方将该罚款罚至违规车上或者直接将此罚款从乙方工程款中予以扣除 6、若车辆进场后甲方私自跨过乙方和车队车主直接联系,私立合同,乙方有权要求进行赔偿,每台车辆2万元(贰万元) 六、违约与违约责任 1、甲、乙双方必须诚实守信、按合同规定履约,出现违约时双方友好协商处理,由违约方赔偿守约方的一切经济损失。 2、双方在履约过程中出现争执时,首先本着平等互利、文明和谐的原则友好协商,协商无果时可向人民法院提起诉讼: ①、签约人所在地人民法院; ②、签约地人民法院。 七、附则 1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。 2、本合同未尽事宜,双方另行协商并形成补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。 甲方:________________乙方:________________ 日期:________________日期:________________ 土石方运输合同集合 篇2发包人(甲方):_______________________________ 承包人(乙方):_______________________________ 依据《中华人民共和国_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________ 工程地点:_______________________________ 二、工程承包范围 基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。 三、合同工期 ___________________________ 四、工程质量标准 本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。 五、合同单价及价款及工程量计算方式 项目单价总价备注说明 土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。 六、付款方式 1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方; 2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%; 3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。 七、甲方责任 1、办理施工许可证,余泥排放证等费用; 2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育; 3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作; 4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。 八、乙方责任 1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用; 2、运输_____必须是散体物料运输正规_____,禁止雇请非法营运“野鸡车”; 3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任; 4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试; 5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题; 6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。 7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。 8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。 施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款; 9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、_____的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款; 10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);_____禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排; 12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。 九、违约责任 1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责; 3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延; 4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械_____等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责; 5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%; 十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请_____委员会调解 本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定) 发包单位:____(公章)_______________?承包单位:____(公章)______________ 法定代表人:______________________?法定代表人:_____________________________ 签约代表人:______________________?签约代表人:_____________________________ 电话:_______________________________?电话:_________________________________ 帐号:_______________________________?帐号:_________________________________ 日期:_______________________________?日期:_________________________________ 土石方运输合同集合 篇3甲方: 乙方: 因甲方工程施工的需要,租用乙方设备使用,根据《民法典》有关规定,为明确双方在设备租用期间的权利和义务,经双方协商,共同签订本合同,供双方遵照执行。 一、租赁设备名称及数量 二、使用地点及用途 1、用于工程项目名称: 2、使用地点: 3、设备用途及作业范围:内工程施工所需土石运输工程。 三、租赁期限 租赁时间计算方法:乙方设备到达施工工地之日起,至甲方下达退场通知时为止。 四、设备的调遣与费用 乙方承担设备进离场调遣费用及运输保险费。 五、租赁费用及结算方式 经双方协商,所租土石方运输车的租金为每台元/车,租金从到达工地之日起计算,每壹个月结算一次。不足一个月时按元/天计算租金。 合同租金中已包含司机工费、有关国家规定的车辆应交的各种费用、设备保养维修费、配件材料费用等,即除柴油以外的其他所有费用。 因人力不可抗拒且无法预见的重大自然灾害而造成经济损失,乙方承担损失。 六、甲方的责任 1、负责安排司机人员食宿、提供设备停放场地。 2、安排专人合理调派设备,不得违章指挥,并合理安排设备维修、保养时间。 3、设备所需燃油由甲方提供。 4、在设备租赁期间,未经乙方同意,甲方不得将乙方设备转租或抵押及变卖,需转移施工地点时,须征得乙方同意。 七、乙方责任 1、出租设备保证技术状况良好,做到勤保养勤检修,准时按双方商定的时间进场和施工。由于机械设备故障或其它乙方人为原因影响甲方承建工程工期,其责任及直接经济损失由乙方承担。 2、安排合格、经验丰富的操作司机3名,随机负责设备的操作与维修保养,并负责人员、设备的安全及使用事项。随机人员要遵守甲方项目部各项规章制度,必须服从项目部调度安排,端正服务态度提高服务质量,不得以不正当的理由拒绝出工操作,不得索要合同费用以外的钱、物和发生故意刁难行为,否则甲方有权终止合同,清退设备出场,乙方承担出场费用及由此而引起的直接经济损失。乙方有责任对其人员经常进行安全、技术、职业道德方面的教育。 3、设备的保养和维修尽量安排在施工间隙和公休时间进行,乙方要提前向甲方通报,征得甲方的同意后方可进行保养维修。 4、乙方必须保证设备所有运营手续齐全,否则由此引起的罚款,乙方自行承担。 5、由于乙方人为的原因造成一天以上或因设备故障造成三天以上停机,甲方按元/天乘以实际停工天数计扣租赁费,因此造成甲方经济损失由乙方负责。 6、由于操作人员不服从指挥、违章操作和误操作,造成机械设备损坏和人员伤亡及其对第三方造成的人身和财产损害,一切经济损失及事故责任由乙方自行负担,并不得因此影响工期。 7、由于乙方原因与地方发生纠纷,由乙方自行承担解决,与甲方无关。 8、乙方负责车辆安全停放、看管,车辆发生损坏或丢失,由乙方自行承担。 9、乙方无权将柴油送人或倒卖,每发现一次按加油时总价的十倍罚款,罚金在当月租赁费中扣除。 八、违约责任 如果一方未履行本合同规定的义务,应向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失和适当的间接损失。经双方协商无效后,可向被告所在地人民法院起诉。 九、合同自双方签字盖章即日起生效,其它未尽事宜双方协商,签订补充合同,与本合同具有同等效力。 十、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。 甲方: 委托代理人: 乙方: 委托代理人: __年___月___日 土石方运输合同集合 篇4托运方(以下简称甲方): 承运方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土石方工程运输任务,本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商,达成如下协议: 第一条 运输任务 由乙方负责将 的土方工程运输承包给乙方,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条 合同期限 自 年 月 日起至 年 月 日止(如遇天气和其他原因可以顺延) 第三条 输起止点及单价 上土点:: 缷土点: 运输距离:全程 公里,除泥尾有约几百米泥路外全是水泥路。(如需变换卸土点,必须经甲乙双方协商同意才能变换卸土点,且运输单价不得低于之前的卸土点) 运输数量: 工程土质:1—2类土(如有块石需由甲方负责爆破达到石场外直径小于30cm,石块运输价格甲乙双方另行协商计价,否则乙方有权拒运石块) 运输单价:元/车(大写:。 注:以上为税后价,若超出合同约定运输距离(全程 公里)须按每超出一公里补20元/车补价。 第四条 加油方式 甲乙双方均可加油,如由甲方负责先提供油给乙方,油价比市场价优惠0.3元,从每个结算日中运费扣出。 第五条 运输车辆 乙方提供手续齐全的双桥自卸工程运输车辆暂时 辆,车厢容积18方加盖,按工程进度需要增加车辆时再增加 第六条 运费结算 1、 运输费结算方式为每 天结算一次,乙方第 天上午 点前交运输单据到甲方,第 天 点前以现金或现金转账方式进行支付(运输费甲方必须支付给乙方指定人员,该指定人员必须持有车队每辆车的车主委托收费证明)。 第七条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作速度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务 乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产、事故,均由乙方负责。 第八条 运输管理 1、 乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守 施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱缷,不得争道抢 行。运输过程中,运输车辆应注意尽量减少对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染,乙方应当按时、保质保量完成各项运输任务,甲方负责提供车辆停放及提供住宿,住宿费用由乙方负责,水电费用自理。乙方运输的土石方在经过甲方指定地点计量后,计入乙方日常运输台帐。日常运输数量必须有甲、乙双方指定经办人员共同签名确认。上述台帐的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 第九条 双方责任 1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务履行。否则,约方可以要求对方继续履行本合同。 2、 合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金 3、 甲方应按照本合同约定及支付乙方运输费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期货款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。 4、 乙 方运输车辆应按照甲方的.要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。 5、 在施工过程中甲乙双方均不得任意提高或降低运输单价,如任何一方提高或降低运输单价都视为违约,违约方必须无条件接受赔偿损失。 6、 合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。 7、 乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。 8、 甲方负责处理协调路面上的交警、交通、社会、环保及城管等一切的关系,保障乙方运输畅通无阻,如因交警、城管、社会上或交管等扣了车一切由甲方负责取车,取车回来的所有费用由甲方负责(取车时间不能超过24小时,超过的每24小时补偿500元)。 9、 甲方必须保证好路面的平整,如需修路由甲方负责,甲方应保证乙方路面,让乙方能够正常行驶并保证每天能够拿出运输数量。甲 方负责泥头与泥尾的勾机配合乙方车辆正常工作,保证乙方车辆装 卸土方时不用等。 10、甲方支付乙方运输费必须支付给乙方指定人员,不得私自支付与司机及其他人员,否则视为无效支付,责任甲方承担。如甲方不能按时支付工程款(第二天下午18时前),乙方有权及时停工,造成的停工责任由甲方负责,从应付款时开始计算,每辆车停工应补偿乙方500元一天(可甲乙双方协商,如乙方同意除外)。 第十条 争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十一条 其他约定 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字生效,同具同等法律效力。 本合同自双方签订之日起生效,本项目工程完工,帐清后自动终止,双方需要严格遵守执行。 甲方代表 : 乙方代表: 身份证号 手机 : 土石方运输合同集合 篇5甲方:____镇场镇:余 乙方:阳通乡个体运输户:黄 一、 甲方修建龙桥乡新XX3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。 二、 具体协商细节项目条款如下: 1、甲方所需用大河沙是王,甲方给乙方结帐王,乙方运到甲方使用料 场,按每立方135元人民币结算。 2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。 三、 付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。 四、 乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。 五、 甲方邀请乙方担任龙桥乡新XX3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任 何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。 六、 乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。 七、 以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何 一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。 八、 本合同一式三份,自签字之日起生效。 公证人签字: 甲方: 乙方: ________年____月____日 土石方运输合同集合 篇6甲方:_________________身份证:_________________(以下简称甲方) 乙方:_________________身份证:_________________(车队以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议:_________________ 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输:_________________运输地:_________________ 要求乙方车辆:_________________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距:________________公里运费:_________________元 结算方式:_________________按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同,在约定时间内于________________年______月______日乙方将施工车辆安排到现场 甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:_________________工程总费用的'_____% 违约罚金:_________________乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方:_____________ ______年______月______日 乙方:_____________ ______年______月______日 土石方运输合同集合 篇7托运方(甲方):________ 承运方(乙方):________ 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就汕头市海滨长廊填海工程项目土石方运输作业事宜,达成如下协议: 第一条工程内容及施工期限 由乙方负责________市________工程项目土石方货物运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。施工期三年,甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从,甲方应保障乙方随工程进度至少一百五十台车参与施工。 第二条工程承包运输价款 1、单价以本工程单趟运距为43公里,按每吨______元人民币计,每超一公里每一车加14元。此为完税价。以双方共同核实实际路程为准。 2、每次结算以计量验收单为准,每天以现金结算。 第三条工程结算方式 工程开工后,每天结算当天运输量的运输款,并于第二天将工程款一次性全部付给乙方,乙方车辆进入现场后,并由甲方负责供给乙方柴油,柴油单价按市场价每升下浮0.3元计费。从每次运费中扣除。(注:第一天的柴油由乙方加) 第四条运输质量和安全 甲方保证运输道路、取土石方装卸土石方的畅通,负责协调交警、公路管理等执法部门的道路执法,但不承担由于乙方司机交通违章而造成的人身与财产损失。乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成土石方运输任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如在运输过程中发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。 第五条运输管理 1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则。积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。 2、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由甲方负责,食宿费用自理,车辆停放场地免费。 第六条违约责任 1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除合同或终止本合同义务的履行。 2、乙方车辆进场后,甲方必须在三天内安排开工,如拖延工期,甲方按每台车1000元/天赔偿损失。如因不可抗力因素影响正常运输而造成停工,甲方不属违约,如因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按每台车1000元/天标准补偿乙方的损失。 3、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计,违约方应予承担的违约金。 4、甲方应按照本合同的第三条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,则按每天未付款计算1%的利息。 5、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。 6、合同期限届满,甲方结算并支付清乙方的运输款项后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。 7、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。 8、乙方运输车辆需服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥。 9、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸、不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台帐中剔除。如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的石方进行清理,装运至指定地点卸载。 10、合同履行过程中,乙方的个别车辆如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权通知乙方,对违章个别车辆给予5000元的罚款。 11、乙方必须唯足够车辆用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。 12、不论任何原因,双方中止合同,甲方都必须将余下工程款一次性付清给乙方离场。 第七条争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均有权将合同争议向双方所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第八条其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 甲方:________ ______年____月____日 乙方:________ ______年____月____日 土石方运输合同集合 篇8甲方:三河镇场镇:余祥 《以下简称甲方》 乙方:阳通乡个体运输户:黄俊 《以下简称乙方》 一、 甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。 二、 具体协商细节项目条款如下: 1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料 场,按每立方135元人民币结算。 2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。 三、 付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。 四、 乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。 五、 甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任 何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。 六、 乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。 七、 以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何 一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。 八、 本合同一式三份,自签字之日起生效。 公证人签字: 甲方: 乙方: 20xx年 月 日 土石方运输合同集合 篇9甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 一、甲方权利与义务 1?甲方委托运输的货物均为一般普通货物,即不超长、超大、非危险品货物。 2?甲方交货时根据运单的件数,应与乙方核对货物的外包装和件数。 3?甲方应提前向乙方提供尽甲方所知的、详尽的并由甲方授权人签署的书面提货和发货指示,包括具体的提货和发货日期及时间、货物的名称、重量、件数、体积、必要的产品说明、提货地点、要求走货方式或到达时限、收货人的姓名、电话(手机)、收货单位、详细地址。 4?甲方应在双方约定的时间和地点交付约定数量的货物,并对乙方人员和_____提供适宜的工作条件并配合乙方做好发货的交接。 5?因甲方工作失误造成的运输地点及收货人错误,甲方须承担由此而造成的损失和新增加的费用。 6甲方如发现乙方外勤人工作态度不认真或_____不符合甲方要求,甲方有权要求乙方重新按排人员及_____。7?甲方委托乙方为甲方及其客户提供国内货物运输及分拨打包的服务。 8?甲方保证货物的包装完全符合长途运输基本要求(如:运输时的摩擦、正常刹车时的碰撞、搬运装卸承受力及标志)。 二、乙方的权利与义务 1?乙方在接货时与甲方就货物的外包装和件数进行核对,如发现货物的外包装有明显破损、如发货资料和件数不符应立即指出并在交接单上注明。除非另有规定。 2?对运输过程中出现任何问题,乙方应及时通知甲方,并应积极采取有效措施并与甲方协商解决问题。?3?乙方在提货时发现货物品质不良或属于危险物品的货物有权拒绝运输。 4?乙方接受甲方的委托提供国内运输及分拨打包的服务。 5?乙方必须提供一名专员对甲方的货物进行相关受理,并确保货物的定时定点到达。工作内容包括严格按要求安排提货、外包装处理、运输、送货,每日跟踪货物送达情况并随时接受甲方负责人查询。 6?乙方按甲方的指示安排派送,并按时将货物交付收货人。乙方应取得收货人在货物签收单上的签收证明。?7?乙方接到甲方的指示,应及时安排提货及运输的_____,以及如有要求的装卸工具,并在约定的时间、地点到甲方的发货部门提货。 三、费用与结算 1?甲方应对每一次委托内容、要求的服务范围以填写乙方托运书的方式告知乙方,托运书由甲乙双方共同签字确认后生效,双方应同时约定费用标准。(费用标准详见附件一) 2由乙方每月_____作“?运输费用结算单” 经甲方确认无误后开据运输发票。 3?结算方式为_____月结?。以每月_____日或末日为结算日,每月_____日前结算上月费用。如逾期结算,每日加收_____‰的滞纳金。 四、?保密条款 1于本合同终止之日,甲乙双方有权要求对方返还或销毁其所有提供的资料。 2商业机密包括但不限于甲方客户名称、经办人、甲方货物重量价值等。 3本合同双方当事人均须严格保守双方当事人经适当保密措施保密的商业秘密,并采取一切合理的措施以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、自制、滥用及被无关人员接触。未经他方当事人允许不得向第三者提供。 五、_____及赔偿责任约定 1甲方没有委托乙方代办_____,货物损失时,乙方只负责乙方人为原因(交通意外、自然灾害、公安证明的盗抢、不可抗力除外)造成货物的丢失、摔打、雨淋给甲方造成的直接损失,乙方负责赔偿,赔偿以甲方出具的本次受损货物清单及购入成本证明(加发票)为准,甲方必须确保文件的真实性,如发现有虚假部分,乙方有权采取相应措施保护自己利益并提出双倍赔偿要求。 2甲方对托运货物的品质不良、自然损耗、本质缺陷、特性等造成的纠纷由甲方承担全部责任。 3乙方负责货物到达收货人处签收前的货物安全,收货人确认收货件数无误及外包装完好无损签收后的一切问题与乙方无关。 4甲方货物声明价值,并委托乙方代办_____业务,货物损失时由_____公司赔偿(_____公司免负条款除外)。 5乙方负责代为甲方委托运输之货物办理运输_____。保价费甲方按每单声明(普通货物)货值的5‰、(贵重货物)货值的1%支付给乙方,普通货物指单件物品低于__________元人民币的货物、贵重货物指单件物品高于__________元人民币的货物。 六、适用法律及争议的解决 1本协议的签署、生效、解释、执行、修改和终止应遵守_____及相关的法律。?2对于实施本合同而发生的任何争议,双方首先应当通过友好协商方式解决。 七、修改与补充 1本协议未尽事宜,双方另行签订补充协议,并作为本协议的组成部分。 2本协议的任何修改或补充均应得到双方的书面确认,并自双方授权代表签字之日起生效。 3?在修改未获得双方书面确认前,本协议的条款仍然有效。 八、生效与终止 1本协议自双方授权代表签字之日起生效。 2本协议有效期为一年;自___________年________月________日至___________年________月________日止,合同到期时如甲乙双方无书面终止此合同本合同可顺延一年。 3当甲乙双方在合作的过程中出现异议,阻碍了彼此间的合作,一方须提前两周向另一方提出书面通知,可终止合同。双方经济问题在终止合同后十天内处理完毕。 4本协议终止后,双方应继续履行协议终止前未完成协议规定的双方尚未履行完毕的一切责任和义务。 九、其它 1甲乙双方为每次委托事项达成的约定为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。 2甲乙双方之间任何委托、承诺及确认事项应以书面或传真方式通知另一方,必要时应加盖公司公章。 3本合同一式二份,甲乙双方各持正本一份。 甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________ ___________年________月________日___________年________月________日 土石方运输合同集合 篇10甲方:________________________ 乙方:________________________ 经甲乙双方商定,甲方愿将?甘肃酒泉驼马滩煤田的开采和土方剥离?运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上,依据《建筑法》、《_____》及相关法律、法规的规定,经双方协商同意,特签订如下协议,共同遵守: 一、工程名称 ________________________________________________。 二、工程地点 ________________________________________________。 三、土方方量(暂定) ________________________________________________。 四、工程价款及运距 本协议价款采用?固定税后价格____________方式,运距在?公里内每立方____________元,超出____________米,每立方增加人民币____________元,即运距每超出____________公里,增加价人民币____________元/m3;挖深10米以下,10米—20米每立方增加2元,?米—?米每立方增加____________元; 五、付款方式 本工程采用?按天结算?付款的方式,每?天结算一次;结算款按照甲乙双方核准方量日?内甲方支付乙方工程量总价款的_____%,但是在第二次付款时必须结清第一次余留的______%,以此类推。 六、工期 开工时间:___________年________月________日;竣工日期:___________年________月________日;总工作天数_____天。 七、工程量的确认 乙方在每月的__________前向甲方以书面形式提交实际完成的工程量,甲方必须在合同规定的期限内对乙方所上报的工程量予以签认。 八、双方的权利和义务 1、甲方 1)?甲方负责为乙方提供施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料,确保乙方进场后能顺利施工; 2)?甲方负责提供乙方的生活住所,保证施工中所需燃料的供应,燃油价格为市场价格即每升_____元,以及路面的平整,确保乙方每天顺利施工;甲方必须按照合同约定如期全额支付工程价款,不得以任何借口和理由推迟支付时间;?甲方必须在乙方提交工程量理由推迟签认工程量的时间; 3)?甲方负责协调各方的关系,确保乙方的顺利施工; 4)?在乙方不能按照合同要求进驻施工现场的,甲方有权与乙方解除合同; 5)?甲方必须保证乙方的正常施工每月在25天以上; 2、乙方 1)?乙方在合同签订后?日施工_____进驻施工现场,并及时组织施工,按甲方指定的地点堆放运输物; 2)?认真执行《国家安全生产法》,遵守有关安全管理规定,落实各级安全责任制,完善安全保障体系及安全施工措施,消除事故隐患; 3)?接受甲方对施工现场进行的安全与文明施工检查,对甲方检查提出的问题及时进行整改; 十、违约责任 1、因甲方原因,乙方不能进场或者进场后不能施工,超过_____日,甲方每天支付乙方赔偿金__________元/天,乙方有权解除合同; 2、因甲方不能按合同约定支付工程价款,超过_____日,乙方有权停工,因停工给乙方造成的损失,甲方按照乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金; 3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期,超过_____日,支付甲方违约金__________元/天,甲方有权解除合同; 十一、其他 1、如遇不可抗力,工期顺延,所造成的损失自行承担; 2、施工期间乙方所耗燃料,结算时甲方按照合同价格自行扣除; 3、甲方指定?为工地现场负责人,?为替补负责人;乙方指定?为工地现场负责人,?为替补负责人如需更换提前一周以书面形式通知对方; 4其他事宜双方另行协商,如发生争议双方协商解决,如协商不成,可向当地区域_____委员会申请_____,或向合同签订地的人民法院起诉。 十二、附则 1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效,工程价款结算完毕后终止; 2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,法律效力等同; 甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________ ___________年________月________日___________年________月________日 土石方运输合同集合 篇11发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及上关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上,就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同: 一、工程地点: 贵州省铜仁市万山区经济开发区 二、结算币种: 人民币 1、经甲乙双方协商,土方和石方单价如下:土方元每立方,石方24元每立方,以上单位含壹公里短途运费,如超出壹公里按每壹公里1元立方以此推算。 2、按实收方。 3、此单价为乙方结算价不含税金。 三、总承包合同: 包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的.费用,由乙方承担。 四、工程的总造价暂定 ¥:3000万元(叁仟万元整)。 五、开工方式: 由甲方通知乙方开工,乙方接到通知后1个月内进场施工。 六、保证金支付: 1、双方合同签定后,在1个月内把¥_____元整)打入甲方指定帐户,方可进场施工。 2、在进场施工到3个月后,退还保证金给乙方。 七、付款方式: 1、按工期程每月进度的85%支付进度款,每月规定日前支付进度款,余下的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。 2、如每月未能按时支付进度款,工程所产生的误工费由甲方支付,每日按当月进度款20%支付给乙方,以做违约金。 八、违约责任 1、如果甲方不按时支付工程款,乙方将不承担由此造成延误的任何后果。 2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。 3、未经协商一方面毁约,需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。 九、纠纷解决: 双方在履行过程中或合同终止地,若发生争议或纠纷时,双方可以协商解决,如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。 十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,具有同等法律效力,合同经双方签字即时生效,生效后应严格执行本合同中的各项条款。 十一、其它未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方负责人(盖章): 乙方负责人(盖章): 签约代表: 签约代表: 电话: 电话: 传真: 传真: 签订日期: 年 月 日 土石方运输合同集合 篇12甲方(托运方): 乙方(承运方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设,本着互利、诚实诚信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定以下条款: 一、工程地点:____市中天集团未来方舟 二、工程内容:土石方运输。 三、工程数量:土石总量为x立方米以上,(分期、分阶段的安排施工)。乙方的`车辆必须有________年的运输方量。 四、运输工期:________年,以双方签字确认的开工日为起始日期。 五、工程造价:甲方落实弃渣场,一切费用由甲方承担,税后包干单价: (1)暂定为保福山倒土场、x公里。单价:x元每立方米。 (2)其他倒土场单价由双方协商决定。 六、结算方式:开工后1天一结(遇节假日顺延,甲方支付乙方加油费用)于第二天20:00点以前,按100%结算,甲方可自愿现场加油,车辆所加油款从运输费中扣除,甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格,当市场油价格升、降幅度超0.5元时,超出部分甲方负责补偿(当时现在油价x元)。 甲方: 乙方: 日期: 土石方运输合同集合 篇13托运方(甲方):____________________________________ 承运方(乙方):____________________________________ 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议: 第一条 运输任务 由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。 甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。 第二条 合同期限 自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。 第三条 运输起止地 起始地:_________军区生产基地四分场 到达地:__________________办公楼新址 第四条 运输_____ 乙方提供自卸式工程运输_____:9辆,载重量:30吨。 运距:11公里 第五条 运费结算 运费按 27.5元/方计算。 本合同甲方负责买土每方8元(不含税),乙方负责土方运输所产生的'税、费。甲方支付运费时,乙方应出具运输费发票。 甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。 第六条 运输质量和安全 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。 第七条 燃油供应 乙方运输_____所需燃油费由乙方承担。 第八条 运输管理 1、乙方运输_____必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输_____不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和_____停放场地由乙方负责,费用自理。 4、乙方运输_____的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因_____检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。 第九条 争议的解决 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。 第十条 其他约定 1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。 托运方(签字):___________________________ ______年______月______日 承运方(签字):___________________________ ______年______月______日 土石方运输合同集合 篇14发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况:新宁县人防办办公大楼。 1、工程地点:地处金石镇古田村六组、七组、十六组。 2、承包范围:上述工程的土方运输。 二、合同价款: 1、运输价格:起步价为 元,每超五百米加 元,以此类推。 2、结算方式:本工程的结算为甲、乙双方确定的实际车数和本协议约定单价为结算依据,按已完成工程量支付油费,每个月支付一次。 3、工程全部完成,经业主方确认后一个月付清。 三、甲方的权利和义务: 1、提供开工场地,保持车辆运输正常。 2、为乙方提供必要的运输条件。 3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 4、工程质量达不到约定的标准时,甲方有权要求乙方继续施工运输,并合理加班,直到符合约定的标准。 5、正常施工时,乙方在施工现场应无条件听从甲方指挥、调动,如有不服从指挥的车辆甲方有权扣除他当月运费的10%作为罚款处理。 四、乙方的权利和义务: 1、提供施工所需运输车辆。 2、乙方应当与车队人员签定劳动合同,并收取驾驶人员的相关证件的复印件(驾驶证、行驶证、身份证)交于甲方存档。 3、按期完成承包的工程。 4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故的隐患。 5、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由乙方自行承担,甲方不负任何责任及费用。 6、因工程需要,乙方应按时增补车辆,甲方无权从外界调入车辆。 五、本协议一式两份,甲、乙双方方各执一份,自双方签字之日起生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 年 月 日 土石方运输合同集合 篇15甲方:_____________________(以下简称甲方) 乙方:_____________________(以下简称乙方) 乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款: 一、工程名称 工程地点:________________________。 二、工期时间 1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的 开工时间为准。 2、竣工时间:________________________。 三、结算方式 每十天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。 四、运输计费 1、运至弃土场,一公里以内运价________元。(运输税后价) 2、超出一公里,每公里加人民币________元。(运输税后价) 五、挖机撞车计费 ________________________________________。 六、合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币________元,泥头车每台人民币________元;乙方必须在?天内组织?台_____,挖机进场开工。 七、甲方责任 1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方_____不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。 2、因甲方责任,导致工程停工每部_____补偿________元/天、司机________元/天,以上损失由甲方承担。 3、协调好工地管理人员,提供足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方_____顺利安全行驶。 4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。 八、乙方责任 1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输_____及人员进场开工,乙方_____进场后必须服从调度,安全生产;乙方车队如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。 2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。 九、未尽事宜双方协商解决 本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。 甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________ ___________年________月________日___________年________月________日 土石方运输合同集合 篇16甲方(委托方): 乙方(承运方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家其它相关法规,经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议,甲乙双方承诺确保按此协议执行。 第一条 合作范围:甲方委托乙方承运由甲方指定的起运点至目的地的货物运 第二条 服务要求 1、 乙方应根据甲方运输货物的需求,及时调派车辆运输甲方的货物,承运车辆的车况应符合甲方货物长途运输的安全要求。 2、 乙方需全力按照甲方指定的时间、地点及收货人将货物送达目的地。 第三条 运输价格的确定及支付 1、 运输价格:每次运输之前需先确认运价 2、 运费结算期限为月结30天,即当月发生的运费于下个月结清 3、 付款方式:转帐 第四条 合同的时效及争议解决 1、 本合同有效期自20xx年日至20xx年月到期后若双方都没有提出要终止本合同,则本合同自动继续有效。 2、 本合同一式二份,经双方签字盖章后,双方各执一份,具备同等法律效力; 3、 本合同未尽事宜,双方协商一致后,签定补充协议书,确认之后作为本合同的必要补充,与本合同具同等效力。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 签约地点: 签约地点: 签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日 土石方运输合同集合 篇17发包人(甲方):___________________________ 承包人(乙方):___________________________ 依据《中华人民共和国_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:___________________________ 工程地点:___________________________ 二、工程承包范围 基坑土方外运(甲方负责装车,乙方负责用车外运至工地外)。 三、合同工期 ___________________________ 四、工程质量标准 本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。 五、合同单价及价款及工程量计算方式 项目单价总价备注说明 土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用,外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。 六、付款方式 1、按月结算,每月按实际完成量的80%,结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方; 2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%; 3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。 七、甲方责任 1、办理施工许可证,余泥排放证等费用; 2、组织图纸会审,组织监督落实班组工人进场安全教育; 3、组织分部分项工程验收,负责工程控制轴线的放线、测量标高工作; 4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。 八、乙方责任 1、指派管理人员驻现场,负责管理土方队伍,办理准运证及相关费用; 2、运输_____必须是散体物料运输正规_____,禁止雇请非法营运“野鸡车”; 3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任; 4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试; 5、负责工人的安全教育,对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题; 6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。 7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。 8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志,没有甲方许可不得随意拆除。 施工过程中,严格遵守安全规章制度,如违章作业、违章蛮干,不听从管理人员指挥,一律按项目部管理人员的通知进行罚款; 9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定,负责土方内外运输工作的货及机械、_____的安全责任,负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款; 10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施,保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);_____禁止超速、超载等道路交通违规行为,如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排; 12、乙方负责周边外围关系(如交警、城管、街道、村委等)。 九、违约责任 1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责;2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责; 3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正,其返工费用由乙方负责,工期不得顺延; 4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械_____等,否则甲方有权终止合同,造成的后果由乙方负责; 5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场,则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%; 十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请_____委员会调解 本合同正本一式两份,副本一式两份,双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定) 发包单位:(公章)_______________?承包单位:(公章)______________ 法定代表人:__________________?法定代表人:_________________________ 签约代表人:__________________?签约代表人:_________________________ 电话:___________________________?电话:_____________________________ 帐号:___________________________?帐号:_____________________________ 日期:___________________________?日期:_____________________________ 加工合同?|?委托书?|?赠与合同?|?居间合同?|?供货合同?|?运输合同?|?聘用合同?|?招标书 土石方运输合同集合 篇18土石方_____运输协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方根据《_____》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。 一、项目工程名称: 二、项目工程地点: 三、工程量:要求运输_____20辆,每增加一辆运输_____,相应增加_____。 四、工期: 本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。 开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价) 甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的'总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。 2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切 费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方_____司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的_____司机自行管理,运输_____在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内,乙方全部_____未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该_____的当日运输费作为违约金。 3、乙方_____必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。 5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。 6、乙方提供的_____必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、特别约定 1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方_____造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方_____及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。 九、争议解决办法 本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。 2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。 甲方代表: 乙方代表: 身份证号码:身份证号码: 联系电话: 联系电话: 签订时间: _______年_______月_______日 签订时间:_______年_______月_______日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。