《实验室装修工程设计合同书》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

实验室装修工程设计合同书

范文

实验室装修工程设计合同书（精选20篇）

实验室装修工程设计合同书篇1

　　发包方(以下简称甲方) ：______________

　　委托代理人(或甲方代表) ：_____________

　　住所地址：____________

　　联系电话：_______________

　　承包方(以下简称乙方) ：________________

　　委托代理人(或乙方代表) ：__________________

　　联系电话：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，结合本市建筑装饰装修的特点：

　　甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的建筑、住宅、装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：

　　1.2 工程承包方式：双方商定采取下列第(1)承包方式。

　　(1) 乙方包工、包全部材料、包质量;

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;;

　　1.3 工程期限 20 天开工日期: 竣工日期: _______年 _____ 月 ____ 日

　　1.4 合同价款：2 本合同工程总造价为(人民币)_ 金额大写：;_元 ;注：

　　1、按照预算报价表上的材料品牌、产地、等级、规格、价格购买材料(若市场缺货，以业主同意的高于同等材料代替)及预算报价的项目照图施工。

　　2、在施工过程中，预算项目可能存在增减或变更，增项以预算单价计增，减项以原预算单项全减;若原预算无此增项，由乙方提出书面报价，经甲方审核定价，并以此为结算依据;但无论任何情况下，均不得以任何理由为借口，拒绝或拖延工程进度。

　　第二条工程设计及相关资料

　　1、公司装饰设计书

　　2、预算报价书

　　3、装饰工程安全施工协议书

　　第三条甲方工作

　　3.1委派____________________为甲方代表，负责合同履行及与乙方洽谈，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续或其它事宜，甲方其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽商;

　　3.2________开工前________天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份，并向乙进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。

　　(包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则)

　　3.3 负责无偿提供水源、电源为乙方使用; 负责处理装饰施工负责人与相关其他单位的协调工作。

　　3.4如确需原建筑物或设备、管线改动，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担相关费用。

　　3.5防工作。施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防。

　　第四条乙方工作

　　委派_____________ _____为乙方驻工地代表，负责合同履行。

　　4.1求组织施工，保质、保量的按期完成施工任务，解决有关乙方责任的各项事宜。

　　4.2严格执行施工规范、安全操作规程(防火、安全、环境保护)规定。做好施工现场管理，施工现场应配备干粉灭火器。

　　4.3保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的原有畅通，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(居民)的关系。

　　4.4保证施工现场的清洁，做好施工现场的清洁、保卫及垃圾处理工作。

　　4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第五条工程变更工程项目及做法

　　如需变动，由甲、乙双方应协商，并由甲、乙双方签定书面变更单，结算时作为结算依据。

　　第六条材料供应

　　6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到指定地点，乙方验收并办理交接手续;6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用;如因乙方单方原因，未经共同验收使用不合格产品，对工程造成损失的由乙方负责。

　　第七条工期

　　7.1因下列原因造成工期延期，工期相应顺延：

　　1) 工程量变化或设计变更; (注意：此条不适用本工程，即：不作为延期依据)

　　2) 不可抗力4 3) 停水、停电或者甲方同意工期顺延的'其它情况。

　　7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方在工程条件具备时应同意，适当支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

　　7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

　　因甲方未按期支付工程价款导致停工者，合同工期相应顺延。

　　因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，其返工全部费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第八条质量标准

　　本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行：

　　(1)工程以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》为依据，质量达到“优质样板工程” 。

　　(2) 双方约定：

　　备注：

　　1、施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由相关质监部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证费用由有责任方承担;工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

　　2、工程质量及进度不能达到甲方要求的，甲方有权拒付工程款或责令停工，直至清退出场为止。

　　第九条工程验收、工程价款结算及保修

　　9.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，由施工方组织;甲方若不参加隐蔽工程和中间工程验收者，乙方可自行验收并记录，甲方应予承认。

　　若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，工期顺延，若复验不合格，其验收返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收：

　　布线、给排水管、试压、防水完成; 木作完工、墙地砖基本完工、油漆施工前; 油漆及乳胶漆完工; 全部完工;

　　1) 、水电及隐蔽工程验收

　　2) 、基础工程验收

　　3) 、漆类工程验收

　　4) 、竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　单项全部验收合格后，仍需对整体工程进行验收。

　　9.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方至接到通知后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收时，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

　　9.4工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关竣工及结算资料给甲方，甲方至接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在一周内结清尾款。

　　9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年(其中：质保金满壹年后退还) 。验收合格签字并按合同结清工程尾款后，由施工方签定工程保修承诺(见附件二工程保修承诺书)

　　9.6验收不合格，乙方负责返工及全部费用。

　　9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方负责返工，甲方负责全部费用。

　　第十条安全生产及防火

　　10.1乙方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范，主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。

　　10.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》，注意施工安全。

　　6 10.3此合同总价中，已包含施工现场人身意外保险费用，施工方必须为现场买购集体意外保险。10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

　　第十一条工程价款支付方式

　　1、合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：支付次数第一次第二次第三次支付时间水电材料进场木作、泥工完工、漆作前期材料进场全部完工，双方验收合格(扣质保金 5%) 支付金额占总金额的% 40% 30% 25%

　　第十二条违约责任

　　12.1甲、乙双方当事人中的任何一方，因未履行合同的约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。

　　12.2甲、乙因单方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成对方的经济损失。

　　12.3本合同生效后甲乙双方应认真履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方工程价款 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。

　　甲方责任：

　　1、未办理任何手续，乙方有权拒绝改造原有建筑受力/外结构及设备管线，甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线，由此导致的损失或事故 (包括罚款) 由甲方负全责并承担响应责任。

　　2、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料7 以及由甲方引起的其它原因等，工期得予以顺延。

　　3、未经验收，甲方不得提前使用。

　　4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期一天，按未付款额的_5_%支付违约金。

　　乙方责任：

　　1、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品，如有故意或意外损坏，需照价赔赏。

　　2、未经甲方授权或同意，乙方擅自改造原有结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。

　　3、由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工及其相关费用，工期不得顺延。

　　4、由乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付工程总价款的 3%违约金。

　　第十三条争议解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__(1)__种方式解决：

　　1、向 _重庆市____仲裁委员会申请仲裁。

　　人民法院起诉。

　　2、向_____________________________________________

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程而产生的施工垃圾，由乙方负责每天运出施工现场，并负责将垃圾运到小区指定的地点;

　　14.2保管。施工期内，甲方将进户门施工钥匙_壹_把交给乙方代表张林负责14.3乙方按合同约定和规范施工，工程质量达到“优质样板工程” 。

　　第十五条附则

　　15.1本合同经甲、乙双方代表签字(盖章)生效

　　15.2本合同签定之日起生効，工程竣工结算完毕后自动失效(保修待保修期满才自动失效) ;

　　15.3 合同附件：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;附件一：装饰工程安全施工协议

　　工程质保承诺书第十六条其它约定条款___________________

　　甲方：_________________委托代理人：____________法定代表人______________：

　　乙方：______________________________委托代理人：______________________：

　　________年____月_____日________年____月_____日

实验室装修工程设计合同书篇2

　　委托方：(以下简称甲方)受托方：装饰工程有限公司(以下简称乙方)

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、设计工程概况

　　1.设计工程名称：2.设计工程地点：3.设计工程面积约：㎡4.设计工程范围：景泰县检察院未成年帮教矫正中心室内装饰工程设计二、设计时间:年月日

　　1.设计期限：设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2.设计交图步骤及时间：

　　(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后7天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位草图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。

　　(2)乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸，甲方签字确认设计施工图后即支付设计费尾款。

　　三、提交成果1装修设计方案图1套2装修施工图1套四、双方责任

　　1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　8、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　五、设计费金额、支付时间与方式

　　1.设计费总额：人民币贰万肆仟伍佰元整(小写：￥24500元)2.支付时间

　　(1)双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币￥20__元。

　　(2)甲方确认签字整套施工图，验收合格，一次性付清剩余款项。

　　六、违约责任和争议的解决

　　1.甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。

　　2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　七、合同效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　合同经双方签字后生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　负责人：负责人：

　　开户行：开户行：账号：账号：

　　年月日年月日

实验室装修工程设计合同书篇3

　　发包人：__________(以下称甲方)

　　承包方：__________(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担__________(项目名称)工程设计，为明确双方责任和义务，本着公平公正的原则，经双方友好协商，一致拟定以下合同条款，并要求双方共同遵守。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1甲方给乙方的委托书或设计中标文件

　　2.2甲方提交的基础资料

　　第三条合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能互相说明的，如合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函(文件)

　　3.3甲方要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)甲方向乙方提交的有关资料/文件及时间：乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间：

　　4.1如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　4.2如果上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第五条支付方式

　　5.1本合同生效后三天内，甲方支付给乙方设计总额的%，计______万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　5.2本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内，甲方支付给乙方设计费总额的_______%，计______万元之后，甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例，分期分批向乙方支付总设计费的______%，计______万元，施工图完成后，甲方结清设计费，不留尾款。

　　第六条双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其它完整性,正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料修改较大，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应的设计费。

　　6.1.3在合同发行其间，要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.4甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　6.1.5甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　6.1.6甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

　　6.1.7甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作，生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　6.1.8设计文件中选用的国家标准图，标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。

　　6.1.9甲方应承担本项目来乙方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方应按国家规定和合约规定的技术规范，标准进行设计，且不涉及原土建结构的改造，乙方不承担由此引出的合部责任;按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)，并对提交的设计文件的质量负责。

　　6.2.2设计合理使用年限为年。

　　6.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　6.2.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人(甲方)已支付的定金。

　　6.2.6乙方交付设计文件一，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需不工作量向甲方适当收取到咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第七条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第八条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。

　　第九条合同生效及其他

　　9.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另得签订技术咨询服务合同。

　　9.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　9.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料，设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

　　9.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另得签订协议并支付费用。

　　9.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　9.6本合同双方签字盖章即生效，一式______份，甲方______份，乙方______份。

　　9.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

　　9.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　9.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________

　　法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

实验室装修工程设计合同书篇4

　　委托方：(以下简称甲方)

　　受托方：(以下简称乙方)

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、设计工程概况

　　1.设计工程名称：

　　2.设计工程地点：

　　3.设计工程面积约：㎡

　　4.设计工程范围：

　　二、设计时间

　　设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　三、设计交图步骤及时间：

　　(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图。

　　(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币。[按2.(1)支付的人民币定金自动转为首期设计费]。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。

　　(3)甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币元，乙方收到设计费后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

　　(4)甲方签字确认设计施工图后立即支付第三期设计费人民币元，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　(5)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

　　四、双方责任

　　1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　8.乙方履行了本合同所规定的义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币20-- 元。

　　9.乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　五、设计费金额、支付时间与方式

　　1.设计费总额：人民币￥

　　2.支付时间：

　　(1)双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币￥元。

　　(2)甲方支付第一期的设计费即人民币￥元。

　　(3)甲方支付第二期的设计费即人民币￥元。

　　(4)甲方支付第三期的设计费即人民币￥元。

　　(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。

　　3.支付方式：甲，乙双方共同协商支付方式。

　　六. 违约责任和争议的解决

　　2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。

　　3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　七、合同效力：

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。

　　甲方(签字盖章)：电话：

　　乙方(签字盖章)：电话：

　　合同签订时间：年月日

实验室装修工程设计合同书篇5

　　承包方(以下简称乙方)：

　　单位名称：甲方：

　　本设计工程设计师：联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方位于的装饰装修设计工程(以下简称设计工程)的有关事宜，达成如下协议;

　　一.设计工程地点。

　　二.设计内容

　　1张，其中。

　　2.施工图全套，其中包括。

　　3.设计图纸一式两份，甲乙双方各执一份。

　　三.设计费

　　总计元;税金另计。

　　四.付款方式

　　1.设计费在签定合同时收取50%订金，效果图交付时收取30%，全部图纸交付时收取20%余款。

　　2.设计师免费三次亲临现场进行技术指导(食宿、交通费用由甲方承担)，超过三次的费用当日收取( 元/天)。

　　五.所有图纸在签定合同后个工作日内交付。

　　六.设计方案变更不得超过3次(不含3次)，每增加一次，另增加设计费元。

　　七.该设计工程如由乙方施工，设计费的50%在工程结束后冲抵等额工程尾款(如施工合同未能执行完全，本条款自动取消)。

　　八.如该工程由乙方施工，第四款的第二条将自动取消。

　　九.甲方单方面终止合同，设计订金不予退还，乙方单方面终止合同，双倍返还设计订金。本设计合同一式两份，甲乙双方各执一份，在甲方签字、乙方签章后生效。

　　甲方(签字)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

实验室装修工程设计合同书篇6

　　甲方：________________________身份证号：______________________

　　住所地址：_____________________________________________________

　　联系电话：____________________手机号：________________________

　　乙方：________________________单位名称：______________________

　　地址：________________________服务电话：______________________

　　设计负责人：___________联系电话：__________手机：___________

　　根据《_____》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程地址：_____________________________

　　第二条设计_____及支付方法

　　（一）本工程设计_____标准参考国家或现行_____家装设计市场每平方_____标准执行；

　　经甲乙双方商定设计_____为__________元/平方米（套内使用面积，不含效果图费用），测量后估算_______________元，金额大写__________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。

　　（二）付款方式

　　甲乙双方采用以下付款方式：

　　1、量房前甲方支付预付款1000元（其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费）；

　　2、乙方的平面方案经甲方确认后，乙方需在规定时限内为甲方制作完成_____施工图；

　　3、甲方付清所有设计款项后，可接受_____设计图纸；

　　4、甲方如需乙方制作效果图，价格为________元/张（A4）。

　　第三条设计内容及完成日期的约定

　　（一）乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。

　　（二）平立面图

　　1、原房型图；

　　2、墙体改造图；

　　3、平面家具布置图；

　　4、地面图；

　　5、天花图；

　　6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出）；

　　7、门立面图（根据实际情况出或者不出）；

　　8、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）；

　　9、电视背景墙立面图；

　　10、其它现场需施工墙面的立面图。

　　（三）剖面图

　　1、应标明材质、用料、颜色等；

　　2、门窗套剖面图；

　　3、玄关剖面图；

　　4、天花剖面图；

　　5、电视背景墙剖面图；

　　6、其它需施工处剖面图。

　　（四）水电施工图

　　（五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图；

　　（六）乙方的平面方案图获甲方通过之日起，乙方在5个工作日内完成_____施工图。

　　第四条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费；

　　2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担；

　　3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后，乙方进入到施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原平面设计方案时，甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿，乙方再进行第二次方案设计。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求；

　　2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改（限两次）；

　　3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图；

　　4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后，即提供设计费。

　　第五条违约责任

　　（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿违约金_____元/天；

　　（二）乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费；

　　（三）甲方不认可乙方制作的平面设计方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，方案图纸归乙方所有，同时乙方向甲方开具测量费；

　　（四）甲方认可乙方制作的平面设计方案，但拒收施工图，则乙方不退还甲方预付款，施工图归乙方所有，同时乙方向甲方开具平面设计费。

　　第六条合同生效、中止与结束

　　（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准；

　　（二）因甲方原因要求中途停止设计工作的，按本合同第五条第三、四款执行，并结束本合同关系；

　　（三）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　一、向消费者委员会申请调解；

　　二、向_____工商行政管理局经济合同_____委员会申请_____；

　　三、向_____人民法院起诉；

　　四、其它解决方式：_______________。

　　第八条未尽事宜与附加条款

　　（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　（二）本合同附加条款如下：

　　1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；

　　3、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单；

　　4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务（一次）。

　　第九条合同文本

　　一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　二、本合同签订后工程不得转包。

　　三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　四、合同履行完后自动终止。

　　甲方：__________________乙方授权代表：_________

　　签章：__________________签章：__________________

　　签约地址：______________签约地址：_____________

　　签约日期：______________签约日期_______________

实验室装修工程设计合同书篇7

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　甲方聘用乙方承担的家装设计指导服务工作。经双方协商一致，签订本协议，共同执行。

　　第一条本合同签订依据

　　1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2、国家与地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　第二条设计依据

　　1、甲方提交的项目基本设计资料。

　　2、乙方采用的主要技术标准是：国家现行技术标准。

　　第三条本合同项目乙方提供的设计范围、服务内容与要求：

　　1、设计范围

　　_____________________________________。

　　2、服务内容

　　_____________________________________。

　　3、要求：乙方设计应符合国家现行技术标准，工程施工前乙方有义务配合甲方进行设计交底、答疑。

　　第四条甲方向乙方提供有关信息资料的时间

　　甲方应在_____年___月___日之前，向乙方提供设计项目所需信息资料。

　　第五条乙方向甲方交付的设计资料、份数与时间

　　1、在双方签定合同后，乙方在甲方要求时间提供本项目室装饰方案(效果图、施工图等)一套供甲方评审。

　　2、乙方在甲方签认本项目室装饰方案与平面布置图后____日之，向甲方提交经审查合格的装饰施工图___份(包括平面布置图、立面图、剖面详图等施工图)，并提交可供打印的电子文档。

　　第六条费用

　　1、合同总价款

　　双方商定本项目总价款(包括现场指导费)为￥________________________元，大写_____________元整。

　　2、设计服务内容包括：室装修方案设计、施工图设计、效果图与各配套专业施工图。

　　3、本项目实际测量建筑面积如与甲方提供面积不一致，以实际面积为准。

　　4、上述费用包含项目税费，乙方在收到项目总价款之后，提供收据证明。

　　第七条支付方式

　　1、付款方式

　　本合同签订后三天甲方向乙方支付预付款即总价款的20%￥__________元整，大写(整)。

　　2、乙方完成方案后交付甲方，甲方确定最终设计方案后三天支付合同总价款的40%即￥__________元，大写(整)。

　　3、乙方完成施工图后，以纸质或电子文档方式交付并得到甲方最终确认后，甲方后三天支付合同总价款的30%即￥____________元，大写(整)。

　　在乙方提供完合同所有服务后，甲方应在三日之向乙方支付该项目其余合同总价款10%，即￥_________元，大写_____________(整)。

　　4、甲方通过现金支付或打至乙方指定账户。

　　第八条双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方按本合同第四条规定的时间，向乙方提供设计项目所需信息资料并对其正确性、完整性负责。

　　(2)、甲方应按本合同规定的日期向乙方支付相应金额。

　　如甲方在未告知与乙方协商的情况下逾期支付，乙方有权向甲方索赔逾期违约金。

　　2、乙方责任

　　(1)、乙方应委派具有相应经验资质的技术人员跟进负责本项目。

　　(2)、乙方负责其派出的技术人员的薪酬、项目设计、现场指导相关费用。

　　(3)、乙方应按相关国家规定标准进行本项目设计和工程现场指导工作，接受甲方指导和管理，保证项目进度和质量。

　　(4)、由于乙方失误等原因，延误了工程进度，服务不到位造成工程质量事故损失，乙方负责提供补救措施

　　(5)、乙方向甲方与施工单位进行现场施工服务、处理有关现场问题和参加竣工验收。

　　第九条仲裁

　　1、本合同在执行过程中如发生争议，甲乙双方应与时协商解决。

　　无法协商解决的情况下，将按以下两种方式解决：

　　(一)、提交当地仲裁委员会调解

　　(二)、依法向有管辖权的人民法院起诉

　　2、在仲裁期间，合同停止执行。

　　第十条其它

　　1、甲方委托乙方承担本合同容以外的服务，另行签订协议并支付费用。

　　2、根据《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力事件发生，致使合同无法履行时，双方应与时协商解决。

　　3、本合同一式2份，正本2份，甲方和乙方各持1份，均具同等法律效力。

　　4、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　5、本合同附件与双方认可并签名的来往、文件资料等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　6、乙方对本合同与其附件的容和有关资料，必须，不得泄漏给第三者。

　　如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果和赔偿责任。

　　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方：_________________________

　　地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　身份证号码：_________________________

　　签订时间：___________

　　签订地点：________

　　乙方：_________________________

　　地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　身份证号码：_________________________

　　签订时间：___________

　　签订地点：___________

实验室装修工程设计合同书篇8

　　合同编号：____________

　　委托方：____________(以下简称甲方)

　　设计方：____________(以下简称乙方)

　　根据《民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1.工程地点：

　　2.建筑面积：

　　3.使用性质：

　　4.房屋结构：

　　二、设计程序：

　　1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)________㎡×________元/㎡计取，设计费总计________元。

　　2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%，即____________元。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在________天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在________天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

　　5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____________元。

　　6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图____张，总计____________元。

　　7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8.其它约定：

　　三、双方责任：

　　甲方责任：

　　1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　乙方责任：

　　1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。(若业主需要应另行委托设计。)

　　2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙

　　方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请________________人民法院解决。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称(签字盖章)：

　　甲方代表：

　　法定人：

　　电话：

　　乙方名称(盖章)：

　　代表人：

　　现地址：

　　邮编：

　　签订日期：

实验室装修工程设计合同书篇9

　　甲方：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　电话：________________ 传真：______________

　　乙方：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　电话：________________ 传真：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议：

　　一、本合同设计工作的内容及设计深度

　　(一) 本合同设计工作的内容为：

　　1、委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计

　　2、家具、布艺、搭配色系等设计

　　3、室外园林景观

　　4、满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。

　　(二) 设计深度

　　1、给排水

　　2、电器

　　3、强电

　　4、弱电

　　5、暖通

　　(三)设计的范围

　　1、地下室

　　地下停车场(至少50车位)、工程维修用房、总仓库、变电室设备房(备用发电机房)、机房泵房、保安监控室及消防中心、员工出入口、洗衣房、垃圾房、员工更衣室、员工食堂(包括餐厅和厨房)、员工活动及休息室、员工停车场、通道规划须符合消防要求、地下室后勤动线

　　2、一层

　　送货车辆及员工出入口设在背面、酒店大堂-挑空空间、员工出入口、前厅办贵重物品存放房、咖啡厅、大堂吧、花店、饼屋、商务中心、商场、洗衣间、杂物间消毒间、健身房、美发、棋牌、台球、游戏、通道设计、男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、贵重物品存放区、行李房、团体行李暂存区、电梯厅、楼梯

　　3、二层

　　电梯厅、中餐厅-贵宾休息室、控制室、器材仓库、备餐区、宴会前厅、客用男女卫生间、厨房送餐动线

　　4、三层

　　电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库、宴会厅、多功能厅、会议室、桑拿房和大厅、小会议室三个、接待室、洽谈室、图书室、医务室、办公室

　　5、三层——十六层

　　客房行政套房;客房豪华套房;豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房残障房;客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

　　6、顶层

　　电梯机房、屋顶花园、观景台

　　7、室外

　　(1)主入口景观区、人行道、车道、雨遮

　　(2)客房风雨廊、景观区、前地下室车道

　　(3)主户外停车场

　　(4)次入口景观区、人行道、车道、雨遮

　　(5)次户外停车场

　　(6)后地下室车道

　　(7)员工通道

　　(8)夜间灯光效果

　　(9)安全防护及隔离

　　8、其它

　　(1)利用园林特色将室内与室外结合，以与岛内商务酒店区别

　　(2)在外围绿地增加设施项目，同时注意夏季与冬季户外活动

　　(3)最大化增加室内外停车位，方便客人，地下室50~60，地面100~120

　　(4) 中餐面积最大化，支持宴会厅用餐

　　(5)员工通道及后勤动线

　　(6)主入口注意视觉导引设臵，建议弱化次入口设计

　　(7) 全区客用动线无障碍设臵

　　(四)设计要求

　　设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示，遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，且符合酒店管理提出的标准，设计指引。按时提交设计图纸及文件。

　　设计应与建筑本身和谐统一，充分体现国际化、生态化、人性化、充满活力的五星级酒店的特色。

　　应充分理解并满足最终客户关于理念的要求，即旅游客户群体的要求。

　　充分体现室内环境的活力及生态环保。

　　充分考虑整体装修效果的协调，并注重细节，细部的处理。

　　1、空间布局及概念设计阶段

　　(1)乙方应向甲方提供度假酒店项目的内部展示概念草案甲方进行交流。乙方依据甲方提供的原则要求进行设计。

　　(2)设计方与甲方、建筑师及其它咨询方协调达成设计意向、设计范围，着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度;

　　(3)设计方应参考建筑师提出的空间规划，使其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将准备有关空间

　　(4)设计方应提供可供选择的其它空间规划平面图，以供甲方叁考。

　　(5)设计方应进行初步展示，向甲方提供概念方案效果展示，并向甲方解说设计，进行充分讨论，以便与甲方取得设计方向的一致。展示应包括不但不限于初步布局平面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料色彩与样品、单篇目录或者室内陈设品照片和渲染图片;

　　(6)基于已经确定的设计，设计应该向甲方提供一套最终效果色彩和材料的清单样板，以便于甲方对最终的效果进行确认。

　　2、初步设计阶段

　　(1)在已经得到确认的概念方案基础上，于听取各方意见后，设计方应向甲方提供整套初步设计图纸，这些图纸应该能够阐明设计意图。

　　(2)提供整套满足整个设计区域的初步设计照明图纸;

　　(3)提供整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸;

　　(4) 设计方向甲方提供整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸;

　　(5) 向甲方提供整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。

　　3、施工图设计阶段：

　　(1)根据甲方批准的初步设计文件，编制设计区域内所有项目内容施工图纸;

　　(2)提供完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册，包含所有装饰材料的清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);

　　(3)提供完整的设计区域内的辅助设施材料清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);

　　(4)所有施工图纸应满足施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求;

　　(5)提供充足的备选材料清单协助甲方进行设计优化和材料替换。

　　4、施工及安装阶段;

　　(1)设计方在得到甲方确认的施工图后，协助甲方对承包方提供的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核;

　　(2)设计方应制定合理的现场设计协调管理计划，以确保施工按照设计图纸顺利进行，并协助甲方对项目进度和质量进行控制;

　　(3)在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候，设计方应该检查所有项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位臵，以及所有房间样板间的设计，从而确定施工效果和安装理;

　　(4)在每次现场检查完毕后向甲方提供一份关于所有设计区域内所有设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告，检查完毕后及时提交清单报告，并对潜在性缺陷和因为施工技术问题或者不确定因素所导致的施工最终效果缺陷提交书面报告;

　　(五)设计深度

　　1、设计阶段的设计深度必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

　　2、空间布局及概念设计阶段的深度要求

　　(1)清晰明确，有准确的文字说明，各专业设计相互协调，满足甲方要求，且符合酒店营运管理的要求。

　　(2)达到中国、福建省、漳州市相关文件要求的本阶段的设计深度。3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准备造价估算的深度详细程度，并提供满足本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。

　　3、初步设计的深度要求

　　(1) 符合甲方已审定通过的设计方案，且符合酒店营运管理的要求。

　　(2) 详列主要设备及材料。

　　(3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行准确造价估算的深度，并提供满足本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。

　　(4)协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控(闭路电视)系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。

　　(5)能够指导施工图设计。

　　4、施工图设计阶段的深度要求

　　(1)施工图确保满足甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。

　　(2)应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。

　　(3)应能据以进行施工和安装。

　　(4)应能据以进行施工验收。

　　(六)设计成果

　　1、各设计阶段的设计成果必须符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满足中国、福建省、漳州市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

　　2、空间布局及概念设计阶段

　　(1) 乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供概念设计图和规格说明，其中包括：

　　文字总说明

　　一份总平面图，所有基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层的露面设计图室内灯光，照明方案;

　　公共部分：

　　室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、色彩、选材方案。涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。主要装修材料的实物样品提供工料测量师估算所需的文字说明和图纸。

　　客房部分：

　　需提供各种户型的样板平面布局图，尤其是卫生间部分。典型家具布臵图及配合机电工程师完成与之相应的机电解决方案，即A/C、强弱电插座、保安及综合布线的位臵与出口等。

　　配合机电工程师完成综合吊顶平面图，应包括照明、空调进风出口、喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。

　　提供室内部件与天花、外墙的交接详图。

　　一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面(如果有的话)的剖图。主要装修材料的材质、色彩与纹理，并应附有材料实物样品。

　　表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。

　　3、初步设计的设计成果

　　乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供初步设计成果，其中包括：设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：

　　封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一。

　　家具和陈设性质和位臵的客房平面图。客房透视简图或模型，或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板，及家具、灯光、固定装臵和附件的照片的图样。员工制服设计、图表、艺术制品。

　　4、施工图设计成果

　　(1)乙方必须按照甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其提供施工设计成果，其中包括：设计说明书(包括总说明能够和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料

　　表及工程概算书等四部分组成，其编排顺序为：

　　封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书

　　本工程设计资料及文件中，建筑材料配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。

　　5、设计配合及其它工作

　　(1)设计方在整个室内施工周期内派驻1～2名现场代表协调整个区域内设计施工问题，进行实地监督，确保设计意图和质量按照甲方与承包商的协议实现。

　　(2)设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次，每次不少于半天;其中，负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次，每次不少于一天;

　　(3) 每次来现场实地考察前要征询甲方的同意;

　　(4)总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果，要进行现场指导。

　　(5)设计方负责协助甲方协调室内施工单位，确保施工质量达到室内设计最终确定效果。

　　(6)设计方通过其现场代表应参加由承包商安排并主持的例会，以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。

　　(7)设计方应通过其现场代表向甲方提供正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。

　　(七)各阶段设计需达成任务

　　设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段提供给甲方各区域的设计成果。

　　1、方案设计阶段

　　(1) 公共部分:公共部分所有区域完整的、经甲方认可的CAD总平面图。

　　(2)客房部分:完整的经甲方认可的CAD平面图，包括标准房、豪华套房、行政套房及客用卫生间放大图。

　　(3)室外园林景观部分：

　　(4)调整后的总平面

　　(5) 鸟瞰图(手绘)

　　(6)提供参考图片，说明设计特色和亮点，使之更形象化

　　2、扩大初步设计阶段：(在甲方选定风格和主题之后)

　　(1)公共部分：

　　提供酒店主要功能区域的主要地点的效果图，供甲方批准。提供优化过的所有公共部分的CAD平面图、天花图，并提供给其它各专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开始做出方案设计及扩初设计。

　　(2)客房部分

　　完成标准房、行政套房卫生间、行政套房卫生间效果图，供甲方批准!完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图，标准化家具设计图以供样板房施工之用。提供图纸给其它专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水等专业开始做自己的方案设计及扩初设计。

　　(3)室外园林景观部分：

　　优化、调整总平面图，深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。完成五张基地剖面图，表明标高。提供设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果，使设计更加形象化。

　　3、施工图阶段

　　(1)公共部分：

　　在与各个专业设计配合的前提条件下，在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布臵图、平面尺寸图、地材配臵图、天花图(含照明设计)、天花尺寸图、天花材料配臵图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。

　　(2)客房部分：完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图，材料表，设计说明。

　　4、设计配合阶段

　　(1) 协助甲方选定家具供应商，指导并协调家具供应商完成所有家具选型。

　　(2) 协助甲方选定照明灯具供应商，指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。

　　(3)协助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。

　　二、甲方责任

　　1、甲方应向设计方提供设计所需的有关技术资料

　　2、收到设计方提交的设计文件及图纸后，甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并及时对设计方工作给予明确指示。

　　3、收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后，甲方应按时向乙方支付相关设计费用。

　　三、设计方责任

　　1、设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方提供原则要求、标准及有关文件批示，并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，按时提交设计图纸及文件;

　　2、设计方须向甲方分阶段提供最终完成的设计成果。

　　3、设计方须在每阶段明确地取得甲方的同意指示后方可进入下一阶段，设计方只可按甲方意见进行修改设计。对已获甲方批准的设计，设计方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必需修改时，设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。

　　4、设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作，未经甲方许可不得向第三者泄露。

　　5、设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段，施工及安装阶段。同时还包括所有设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计咨询、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。

　　6、设计方应保证设计质量和设计进度满足甲方的要求。

　　四、金额

　　1、合同价款为：人民币六十万元整。

　　2、设计方的所有设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费，设计成果支出费用，后勤行政管理费，长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。

　　五、项目费用

　　1、总包费用包括下列项目相关费用：

　　2、设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的所有费用。

　　六、付款

　　1、乙方必须负担设计补偿费用。

　　2、甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方，具体时间由设计方在满足下表约定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用计划分期支付如下，最终支付时间在甲方不可控制的情况下可以进行调整。

　　3、付款方式

　　支付阶段

　　条件

　　金额(元)

　　比例%

　　累计%

　　合同签订3天内

　　合同生效后(定金)

　　100000

　　约16.67

　　方案设计最终确认后

　　通过甲方审批

　　100000

　　约16.67

　　约33.33

　　提交全套施工图后

　　通过甲方审批

　　100000

　　约16.67

　　酒店开始全面装修后一周内

　　通过甲方审批

　　100000

　　约16.67

　　约66.67

　　酒店装修基本

　　通过甲方

　　100000

　　约

　　结束后一周内

　　审批

　　16.67

　　83.33

　　工程竣工验收后20天内

　　通过政府部门、甲方审批

　　100000

　　约16.67

　　100

　　4、根据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户：

　　5、乙方收到甲方每批付款后3(三)日内，将收款情况书面通知甲方。

　　6、甲方按照乙方提供的银行帐户将设计费汇出即为支付。

　　七、税及关税

　　有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。

　　八、乙方提交设计周期：80天直接送至甲方办公地点。

　　九、合同延期

　　1、如甲方因自身原因致使项目无法继续进行或无法正常进行，在乙方同意的情况下可以延期本合同，如因此造成乙方经济损失，应赔偿乙方的经济损失。

　　2、因为乙方设计进度及设计质量不能满足甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期，乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。

　　十、知识产权

　　1、计合同所涉及的知识产权归甲方所有，前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因中信浪琴湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不可将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目，但可将图纸细节使用于其它项目;在取得甲方书面同意后，乙方可以采用部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。

　　2、保证其所完成的中信浪琴湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉，因此诉讼而产生的所有费用由乙方承担，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应承担的侵权赔偿等等。

　　十一、违约责任

　　1、方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，应承担应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。

　　2、方对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误负责补充并竭尽全力进行更正，甲方将不承担任何费用。乙方对上述责任承担的所有费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。

　　3、乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该设计成果应收设计费的千分之五。

　　十二、不可抗力

　　1、发生不可预见及不可抗拒如台风、地震、洪水等自然灾害;鼠疫、霍乱等流行性灾情;战争、军事政变、劫持等恐怖事件，导致本合同无法继续实施时，则双方互不承担相对义务跟责任，如工作已开始，则甲方承担按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款)，同时乙方应立即向甲方提交已完成的工作。

　　十三、合同解除

　　1、乙方完成本合同规定的所有工作内容后，双方履行完成职责后，除本合同第8条款外，本合同自动失效。

　　2、乙方设计进度及设计质量不能满足本合同规定要求，甲方有权单方面解除合同，甲方不因此承担任何法律责任，对于乙方完成的设计工作，双方协商所需支付的设计费用。

　　3、因项目立项取消或其它甲方无法控制的原因致使项目无法继续实施，在甲方要求的情况下，可以协商解除本合同，甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此承担任何法律责任。

　　4、合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方原因、非不可抗力)，解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金，违约金数量双方另行协商。

　　5、如有不可抗力因素，如确实不能继续履行合同，经双方协商一致，可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。

　　四、仲裁条款

　　双方对合同条款发生争议，由双方协商解决;双方达不成一致意见时，提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　十五、其他

　　本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，正本一式五份：甲方二份，乙方二份，交合同审批机关备案一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

实验室装修工程设计合同书篇10

　　建设单位：____________，以下简称甲方；

　　设计单位：____________，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和______批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为____________平方米，批准总投资为____________万元，建设地点在____________。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在______年______月______日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付技术设计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。______年______月______日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

　　（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按______元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的`意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后______天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后______天内，甲方应向乙方支付______％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后______天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取______％奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日______元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其它

　　___________________________________________________________________________________________________。

　　本合同自______年______月______日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式______份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

　　代表人：____________代表人：____________

　　联系人：____________联系人：____________

　　通讯处：____________通讯处：____________

　　日期：____________日期：____________

实验室装修工程设计合同书篇11

　　委托方：____________ （以下简称甲方）

　　设计方：____________ （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　3、使用性质：

　　4、房屋结构：

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。） ________㎡×________元/ ㎡计取，设计费总计________元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%，即____________元。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在________天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____% 元后，乙方在________天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。

　　5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____________元。

　　6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图________元/张）。现甲方要求绘制部位效果图____张，总计____________元。

　　7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8、其它约定：

　　三、双方责任：

　　<一>甲方责任：

　　1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　<二>乙方责任：

　　1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1、本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。（若业主需要应另行委托设计。）

　　2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3、如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方________元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方________元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请________________人民法院解决。

　　6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字盖章）：

　　甲方代表：

　　法定人：

　　电话：

　　乙方名称（盖章）：

　　代表人：

　　现地址：

　　邮编：

　　签订日期

实验室装修工程设计合同书篇12

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程装饰装修面积：

　　1.3工程户型：

　　1.4工程内容及做法(见报价单和图纸)；

　　1.5工程承包,采取下列第种方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

　　1.6工程期限日；

　　开工日期_____年_____月_____日(首期工程款到位后的第三天为开工日期)；

　　竣工日期_____年_____月_____日(按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期)。

　　1.7

　　(1)合同价款：本合同工程造价为(人民币)金额大写：

　　(2)编制报价单以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方在合同中约定。

　　(3)合同报价单应与材料质量标准、制安工艺配套编制为工程价款的根据。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸及室内环境设计

　　3.1施工图纸采取下列第种方式提供：

　　(1)甲方自行设计并提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

　　(2)甲方委托乙方设计并提供施工图纸和室内环境污染预评价计算书，一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

　　3.2双方提供的设计方案，图纸必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-_____)的要求。

　　第四条甲方工作

　　4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

　　4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

　　4.3负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。

　　4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

　　4.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。

　　4.6不得有下列行为：

　　(1)禁止随意改动房屋主体和承重结构。

　　(2)禁止在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　(3)禁止在室内铺贴1厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　(4)禁止破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　4.7凡必须涉及4.6款的，房屋产权人应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，由房屋管理部门批准。

　　4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应负责配合乙方做好保卫及消防工作。

　　4.9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　第五条乙方工作

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。

　　5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

　　(1)无房管部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

　　(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动；

　　(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。

　　(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

　　(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

　　(6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

　　5.3为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。

　　5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应尊重其民族风俗习惯。

　　第六条工程变更

　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应协商一致。由合同双方共同签定书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更单，作为竣工结算和顺延工期的根据。

　　第七条材料供应

　　7.1按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

　　(1)应由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

　　(2)应由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案；

　　(3)双方所提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准，和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。

　　(4)如双方对建筑装饰装修材料持有异议需要进行复检，其复检费用由责任方承担。

　　(5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制均由乙方负责。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应顺延。

　　8.3甲方未按合同约定支付工程款，影响正常施工的，工期应顺延。

　　8.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延；

　　8.5判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

　　第九条质量标准

　　9.1装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-_____)的标准执行。

　　9.2本工程施工质量按下列第___标准执行：

　　(1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(dbj/to1-43-_____)。

　　(2)《北京市高级建筑装饰工程质量验评标准》(dbj01-27-96)。

　　9.3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议，申请由具有市建设行政主管部门、质量技术监督部门认可的专业检测单位，对工程质量、室内空气质量予以认证。认证过程支出的相关费用由责任方承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

　　(1)材料验收；

　　(2)隐蔽工程验收；

　　(3)竣工验收。

　　10.2工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，提交水电改造图。

　　10.3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　10.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格。由此而造成的损失由甲方承担。

　　10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

　　10.6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　支付次数支付时间按工程款支付比率___应支付金额

　　第一次开工前三日60%

　　第二次工程进度过半35%

　　第三次竣工验收合格5%

　　11.2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准；

　　11.3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款；

　　11.4工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程主要凭证。

　　第十二条违约责任

　　12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　12.2一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额2‰的违约金。

　　12.4由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：

　　(1)对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金；

　　(2)对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程延期交付视同工程延误。每延误一日乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金；

　　(3)室内空气质量经治理仍不达标的，乙方退回甲方合同的工程全部价款。

　　第十三条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协等申请调解解决，协商或调解解决不成时，按下列第___种方式解决：(以下两种方式只能选择一种)

　　⑴向________人民法院起诉。

　　⑵向________仲裁委员会申请仲裁；

　　第十四条附则

　　14.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　14.2本合同签订后工程不得转包。

　　14.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担责任的，仍应以本合同为准。

　　14.4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。

　　14.5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向乙方追偿。

　　14.6本合同履行完毕后自动终止。

　　第十五条其他约定事项

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

实验室装修工程设计合同书篇13

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签定本合同。

　　一、设计工程概况

　　1设计工程名称：

　　2设计工程地点：

　　3设计工程面积：

　　4设计工程范围：室内装修设计（不含结构设计）

　　二、设计时间

　　1 设计限期：

　　设计限期为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2 设计交图步骤及时间：

　　（1）甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，签定本合同，同时支付首期设计费定金，总设计费的30%。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图构思（包括平面功能定位图，及一些设计概念图思想）

　　（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付第二期设计费用，总设计费的30%。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案：“四维空间动态浏览、体验”（详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论，修改确认）

　　（3）甲方确认四维空间立体设计方案后即支付第三期设计费用，总设计费的30%。乙方收到设计费后天内开始制作四十张左右效果图，一部验收设计效果MTV电影，施工用的总体设计尺寸图。

　　（4）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料造价及工程质量咨询服务，完工后甲方满意十天内支付第四期设计费，总设计费10%的设计费。

　　三、双方责任

　　1、甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2、甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意更变。甲方更变设计委托事项或提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签定补充合同（或另定合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工程量向乙方支付相应的费用。

　　3、甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4、乙方须按合同规定的时间提交设计内容。

　　5、乙方本着认真负责的精神，按照甲方要求完成设计。

　　6、甲方确认设计图后，乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料；甲方工地开工后，乙方设计师应根据施工情况需要到现场，解决设计与施工的'协调问题（包括甲方委托其他施工单位进行施工）

　　7、若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　四、设计计费金额、支付时间与方式

　　1、设计费总额：人民币元整。

　　2、支付时间：

　　（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币元。（按设计总额的30%计算）

　　（2）甲方支付第二期的设计费即人民币元。（设计费总额的30%）；

　　（3）甲方支付第三期的设计费即人民币元。（设计费总额30%）

　　（4）若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方；乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在竣工前由甲方支付给乙方。

　　（5）工程完工甲方满意后十天内甲方即向乙方支付第四期设计费，即人民币元。（10%设计费总额）；

　　五、违约责任和争议的解决

　　1、甲方在向乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的限期内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为迟延履行合同。按每日30元予以处罚。

　　2、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的20%的违约金。

　　3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

　　4、乙方在完成初步设计方案后，如甲方不愿意做履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图及局部效果图各一张。

　　六、合同效力

　　甲乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。合同经双方签字（法人应加盖公章）后生效。本合同设计竣工后终止。

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　合同签定时间：年月日

实验室装修工程设计合同书篇14

　　委托代理人（姓名）：______________单位：______________

　　住所地址：______________

　　联系电话： ______________手机号码：______________

　　承包方（以下简称乙方）：______________

　　单位名称：______________

　　本设计工程设计师： ______________联系电话：______________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方位于 ______________的装饰装修设计工程（以下简称设计工程）的有关事宜，达成如下协议；

　　一、设计工程地点 ______________。

　　二、设计内容

　　1张，其中______________。

　　2、施工图全套，其中包括______________ 。

　　3、设计图纸一式两份，甲乙双方各执一份。

　　三、设计费

　　总计______________ 元；税金另计。

　　四、付款方式

　　1、设计费在签定合同时收取50%订金，效果图交付时收取30%，全部图纸交付时收取20%余款。

　　2、设计师免费三次亲临现场进行技术指导（食宿、交通费用由甲方承担），超过三次的费用当日收取（ ______________元/天）。

　　五、所有图纸在签定合同后 ______________个工作日内交付。

　　六、设计方案变更不得超过3次（不含3次），每增加一次，另增加设计费 ______________元。

　　七、该设计工程如由乙方施工，设计费的50%在工程结束后冲抵等额工程尾款（如施工合同未能执行完全，本条款自动取消）。

　　八、如该工程由乙方施工，第四款的第二条将自动取消。

　　九、甲方单方面终止合同，设计订金不予退还，乙方单方面终止合同，双倍返还设计订金。本设计合同一式两份，甲乙双方各执一份，在甲方签字、乙方签章后生效。

　　甲方（签字）：______________ 乙方（盖章）：______________

　　法定代表人：______________委托代理人：______________

　　______________年______________ 月 ______________日______________ 年______________ 月 ______________日

实验室装修工程设计合同书篇15

　　工程名称：_______________________________________

　　工程编号：_______________________________________

　　合同编号：_______________________________________

　　委托单位（甲方）：______________________________

　　设计单位（乙方）：______________________________

　　XX市城乡规划委员会制定

　　XX市工商行政管理局监制

　　填写合同须知

　　一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同；

　　二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全；

　　三、本合同中的附件3"委托设计项目表"，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章；

　　四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目；

　　五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号；

　　六、本合同由XX市城乡规划委员会制定，XX市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。

　　委托单位：______________________________（以下简称甲方）

　　设计单位：______________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及XX市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目

　　甲方委托乙方承担以下工程设计任务：

　　工程名称：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　工程任务批准文件：__________________________（见附件1）；

　　XX市城市规划管理部门批准文件：____________（见附件2）；

　　本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资（见附件3）。

　　第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

　　本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：

　　（一）甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

　　序号文件内容或名称文件提交日期备注

　　（二）乙方按约定的时间提交下列设计文件：

　　序号设计文件名称份数交付日期备注

　　提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

　　（三）设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

　　第三条设计收费及支付方法

　　（一）本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，具体数额由甲乙双商定。

　　（二）本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

　　（三）乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%（不含定金）。

　　（四）乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

　　（五）对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行，未定具体标准的，由甲、乙双方商定。

　　（六）本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

　　第四条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

　　3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

　　4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

　　5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　6、在不增加工程设计费总额的情况下，甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

　　（二）乙方责任

　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

　　第五条工程设计版权

　　本工程的设计版权全部属乙方所有，甲方有责任对此给予保护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

　　第六条违约责任

　　（一）由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。

　　（二）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。

　　甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

　　（三）由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。

　　（四）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

　　（五）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　（六）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　第七条合同生效、中止与结束

　　（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

　　（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

　　（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半；设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

　　（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第八条不可抗力

　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

　　第九条合同纠纷解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　1、向XX市城乡规划委员会申请调解；

　　2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；

　　3、向有管辖权的人民法院起诉；

　　4、其它解决方式：_______________

　　第十条未尽事宜与附加条款

　　（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　（二）本合同附加条款如下：

　　___________________________________________________________________

　　第十一条合同文本

　　本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。

　　合同签订地点：XX市_____________区（县）

　　建设单位：设计单位：

　　单位法人代表：______________ 单位法人代表：______________

　　委托代理人：______________ 委托代理人：______________

　　单位地址：______________ 单位地址：______________

　　单位电话：______________ 单位电话：______________

　　邮政编码：______________ 邮政编码：______________

　　开户银行：______________ 开户银行：______________

　　开户帐号：______________ 开户帐号：______________

　　________年____月____日 ________年____月____

实验室装修工程设计合同书篇16

　　合同编号：____________

　　委托方：____________（以下简称甲方）

　　设计方：____________（以下简称乙方）

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　3、使用性质：

　　4、房屋结构：

　　二、设计程序：

　　1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积________㎡×________元/㎡计取。阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。）________㎡×________元/㎡计取，设计费总计________元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的________%，即____________元。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在________天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在________天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。

　　5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____________元。

　　7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8、其它约定：

　　三、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　3、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　7、负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8、凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　乙方责任：

　　1、乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2、乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4、乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的.疑难问题。

　　四、其它：

　　4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5、本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请________________人民法院解决。

　　6、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称（签字盖章）：

　　甲方代表：

　　法定人：

　　电话：

　　乙方名称（盖章）：

　　代表人：

　　现地址：

　　邮编：

实验室装修工程设计合同书篇17

　　发包方：(简称甲方)

　　设计方：(简称乙方)

　　经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1 发包人(甲方)给设计人(乙方)的委托书;

　　2.2 发包人(甲方)提交的基础资料： ;

　　2.3 设计人(乙方)采用的主要技术标准是: _______

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断：

　　3.1 本合同书;

　　3.2 发包人(甲方)要求及委托书;

　　第四条工程概况

　　4.1工程名称：。

　　4.2工程地点：。

　　4.3建筑类别： ;建筑现状： ;建筑面积：平方米。

　　第五条设计程序

　　5.1乙方应于年月日上门为设计项目进行勘测丈量，并确定完成初步设计方案(第一设计阶段)的时间;完成包括原建筑室内房型图、平面布置图、顶面布置图及局部立面、透视图等各套。

　　5.2乙方完成初步方案设计后，应及时通知甲方与设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认，并确定第二设计阶段完成的时间，完成初步设计方案修改图及立面图一套。

　　5.3乙方完成第二套设计阶段图纸后，应及时通知甲方与设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认，并确定完成第三设计阶段修改图及水、电、风全套图纸，主要装饰材料表及装修估算书的时间。

　　5.4乙方完成全套图纸后，应及时通知甲方与设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认，并确定全套图纸交图时间。

　　5.5其他：。

　　第六条 (甲方)向设计人(乙方)提交的有关资料\文件及时间第七条设计人(乙方) 向发包人(甲方)交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第八条图纸修改和图纸交底：

　　8.1全套图纸完成后，甲方如有更改意见，可向乙方提出，并约定设计时间进程，由双方签字确认。

　　8.2施工过程中，设计师必须保证有次至次到现场进行图纸交底和现场指导施工，以使工程施工达到设计效果。施工后，设计师应协助甲方参加竣工验收工作。

　　8.3交底对象为该设计项目的施工方，甲方应同时参加交底。

　　第九条设计费用及支付

　　9.1按建筑面积每平方米人民币(大写) 元，经双方协商，甲方支付的设计费为人民币(大写) 元。设计费支付进度详见下表。

　　9.2合同签订之日起日内，甲方支付首期设计费为设计总价的 %，即人民币(大写) 元。

　　9.3初步方案经双方签字确认之日起日内，甲方向乙方支付第二期设计费为设计总价 %，即人民币(大写) 元。

　　9.4第二设计阶段图纸经双方签字确认之日起日内，甲方向乙方支付第三期设计费为总价的 %，即人民币(大写) 元。

　　9.5全套图纸完成后，甲方付清设计费余额。乙方将装订成册图纸(共套)交于甲方。

　　上述具体付款日期以双方在“附件一”中约定的时间为准。

　　第十条违约责任

　　10.1在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，乙方不退还甲方已付的首期设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方进行的实际工作量，不足一半时，按设计费 %支付;超过一半的，按设计费 %支付。

　　10.2甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付人民币(大写) 元的违约金。逾期超过日的，乙方有权解除本合同，已收取的设计费用不予退还。

　　10.3由于乙方原因，延误了本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，乙方应向甲方支付人民币(大写) 元违约金;逾期超过日的，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方应返还已收取的设计费并向甲方支付人民币(大写) 元违约金;

　　10.4乙方交付的图纸不符合约定、达不到国家规定的标准的或给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付人民(大写) 元违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于律师费等。

　　10.5乙方未按照约定进行交底及竣工验收工作的，乙方应向甲方支付人民(大写) 元违约金。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　本合同一式份，发包人(甲方) 份，设计人(乙方) 份。

　　11.2本工程项目中，设计人(乙方)不得指定装饰材料、供货商。

　　11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　11.4本合同未尽事宜，双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同个有同等效力。本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，由人民法院管辖，通过诉讼途径解决。

　　发包人(盖章)：发包人(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人或授权代表(签字)：

　　签订日期：签订日期：

实验室装修工程设计合同书篇18

　　发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担________________(项目名称)工程设计,工程地点为:______________________,

　　经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1 发包人(甲方)给设计人(乙方)的委托书;

　　2.2 发包人(甲方)提交的基础资料： ;

　　2.3 设计人(乙方)采用的主要技术标准是:

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断：

　　3.1 本合同书;

　　3.2 发包人(甲方)要求及委托书;

　　第四条工程概况

　　4.1工程名称：。

　　4.2工程地点：。

　　4.3建筑类别： ;建筑现状： ;建筑面积：平方米。

　　第五条设计程序

　　5.4乙方完成全套图纸后，应及时通知甲方与设计师沟通，取得一致意见后，由双方签字确认，并确定全套图纸交图时间。

　　5.5其他：。

　　第六条 (甲方)向设计人(乙方)提交的有关资料\文件及时间

　　第七条设计人(乙方) 向发包人(甲方)交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第八条图纸修改和图纸交底：

　　8.1全套图纸完成后，甲方如有更改意见，可向乙方提出，并约定设计时间进程，由双方签字确认。

　　8.3交底对象为该设计项目的施工方，甲方应同时参加交底。

　　第九条设计费用及支付

　　9.1按建筑面积每平方米人民币(大写) 元，经双方协商，甲方支付的设计费为人民币(大写) 元。设计费支付进度详见下表。

　　9.2合同签订之日起日内，甲方支付首期设计费为设计总价的 %，即人民币(大写) 元。

　　9.3初步方案经双方签字确认之日起日内，甲方向乙方支付第二期设计费为设计总价 %，即人民币(大写) 元。

　　9.4第二设计阶段图纸经双方签字确认之日起日内，甲方向乙方支付第三期设计费为总价的 %，即人民币(大写) 元。

　　9.5全套图纸完成后，甲方付清设计费余额。乙方将装订成册图纸(共套)交于甲方。

　　上述具体付款日期以双方在“附件一”中约定的时间为准。

　　第十条违约责任

　　10.5乙方未按照约定进行交底及竣工验收工作的，乙方应向甲方支付人民(大写) 元违约金。

　　第十一条合同生效及其他

　　11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　本合同一式份，发包人(甲方) 份，设计人(乙方) 份。

　　11.2本工程项目中，设计人(乙方)不得指定装饰材料、供货商。

　　11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　发包人(盖章)：发包人(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人或授权代表(签字)：

　　签订日期：签订日期：

实验室装修工程设计合同书篇19

　　发包人：设计人：

　　发包人委托设计人承担设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订：

　　1.1 《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。

　　第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　说明：

　　1. 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任 6.1 发包人责任：

　　6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，

　　并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限超过15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间;

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费;

　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，给设计人支付赶工费(根据实际情况双方协商确定)。

　　6.1.4发包人应保护设计人员的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对取负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)《室内装饰工程质量规范》(GB1838-93)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)

　　6.2.3设计合理使用年限为 5 年。

　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.5设计人交付资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条违约责任

　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千份之二的逾期违约金，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停，履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审判或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 10 %

　　7.4;由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二;

　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他

　　8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

　　8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

　　8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

　　8.8本合同一式两份，发包人一份，设计人一份。 8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

　　8.10本合同生效时间为双方签订合同后发包人向设计人支付定金到帐后。

　　8.11本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：设计人名称：

　　(盖章) (盖章)

　　年月日：

实验室装修工程设计合同书篇20

　　发包人：_________

　　承包人：__________

　　依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程内容及做法(详见：预算表、施工图纸)。

　　1.3工程承包方式：双方商定采取下列第____种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表、承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元(详见预算报价单)。

　　第二条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条发包人义务

　　3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2提供施工期间的水源、电源;

　　3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条承包人义务

　　4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

　　第六条材料的提供

　　6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条工期延误

　　7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条工程款支付方式

　　8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额工程进度过半指：

　　(2)其他支付方式：

　　8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月

　　第九条违约责任

　　9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。

　　9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　第十条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交____仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　11.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2本合同签订后工程不得转包。

　　11.3本合同一式____份，双方各执______份，_____部门______份。

　　11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人：____________(签字)承包人：_______________(签章)

　　法定代理人：_____________ 法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

实验室装修工程设计合同书 篇1

实验室装修工程设计合同书 篇2

实验室装修工程设计合同书 篇3

实验室装修工程设计合同书 篇4

实验室装修工程设计合同书 篇5

实验室装修工程设计合同书 篇6

实验室装修工程设计合同书 篇7

实验室装修工程设计合同书 篇8

实验室装修工程设计合同书 篇9

实验室装修工程设计合同书 篇10

实验室装修工程设计合同书 篇11

实验室装修工程设计合同书 篇12

实验室装修工程设计合同书 篇13

实验室装修工程设计合同书 篇14

实验室装修工程设计合同书 篇15

实验室装修工程设计合同书 篇16

实验室装修工程设计合同书 篇17

实验室装修工程设计合同书 篇18

实验室装修工程设计合同书 篇19

实验室装修工程设计合同书 篇20

实验室装修工程设计合同书篇1

实验室装修工程设计合同书篇2

实验室装修工程设计合同书篇3

实验室装修工程设计合同书篇4

实验室装修工程设计合同书篇5

实验室装修工程设计合同书篇6

实验室装修工程设计合同书篇7

实验室装修工程设计合同书篇8

实验室装修工程设计合同书篇9

实验室装修工程设计合同书篇10

实验室装修工程设计合同书篇11

实验室装修工程设计合同书篇12

实验室装修工程设计合同书篇13

实验室装修工程设计合同书篇14

实验室装修工程设计合同书篇15

实验室装修工程设计合同书篇16

实验室装修工程设计合同书篇17

实验室装修工程设计合同书篇18

实验室装修工程设计合同书篇19

实验室装修工程设计合同书篇20