| 标题 | 高处（施工）作业吊篮安拆协议 |
| 范文 | 高处（施工）作业吊篮安拆协议（精选7篇） 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇1(一)工程名称 (二)工程地点 (三)安装时间 (四)安装人员 依据双方签订的ZLP高处作业吊篮设备租赁合同，参照国家相关法律法规和地方政府有关安全生产管理条例以及其他行政法规。为明确双方的责任和义务，双方就租赁吊篮的安装、拆卸相关事宜，经协商一致，签订本协议书。 一、吊篮租赁概况： 安装、拆卸价款：1、免费1名技术人员指导安装。 2、移位价款伍拾元/台。 安装、拆卸内容：1、悬吊平台的安拆： 2、提升机的安拆： 3、安全锁和限位开关的安拆： 4、悬挂机构的安拆： 5、电缆线的连接和电动机转向的调整： 6、悬吊平台与悬挂机构的连接 (详情见吊篮使用说明书) 二、双方责任 1、出租方负责吊篮安拆、拆卸过程中出一名技术人员现场指导安装、拆卸。对现场安装存在安全隐患的地方，出租方有权利拒绝安装。吊篮使用过程中负责随时提供安全技术指导和设备运行故障维修等服务。 2、承租方负责吊篮安装、拆卸;负责吊篮安装、拆卸过程中按出租方要求提供足够的人员及所需要的机具(含工地现场垂直运输、水平运输机具);还负有吊篮安装、拆卸过程中和吊篮安装后使用过程中安全生产的全部责任。 3、出租方负责工地现场吊篮安装后的电气系统接线、各部位限位、信号避雷等连接工作。承租方负责使用中的设备运行监护，保证设备及系统完好情况下的安全运行，按章使用。 4、吊篮工地现场安装完工双方人员须进行检验、调试，设备正常，报工地现场安全生产管理部门审核，批准后发可投入正常使用。 5、因吊篮设备本身质量问题造成安全事故，由出租方负责。 6、因现场操作使用不当造成吊篮安全事故，由承租方负责。 三、结算方式： 吊篮使用完毕，承租方负责拆卸成部件，清理、清点、码放，运抵出租方仓库或出租方指定地点，经双方清点签收后方可办理结算。 四、吊篮使用完毕，拆卸完成，运抵出租方仓库或出租方指定地点，经双方清点签收，费用结清后本协议终止。 五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成的，可向出租方注册地人民法院起诉。 六、本合同一式两份，双方各执一份,自年月日起签订生效。 出租方签章：承租方签章： 代表人签字：代表人签字： 签定时间： 年 月 日 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇2(一)工程名称 (三)安装时间 (二)工程地点(四)安装人员 依据双方签订的ZLP高处作业吊篮设备租赁合同，参照国家相关法律法规和地方政府有关安全生产管理条例以及其他行政法规。为明确双方的责任和义务，双方就租赁吊篮的安装、拆卸相关事宜，经协商一致，签订本协议书。 一、吊篮租赁概况： 安装、拆卸价款：1、免费1名技术人员指导安装。 2、移位价款伍拾元/台。 安装、拆卸内容：1、悬吊平台的安拆： 2、提升机的安拆： 3、安全锁和限位开关的安拆： 4、悬挂机构的安拆： 5、电缆线的连接和电动机转向的调整： 6、悬吊平台与悬挂机构的连接 (详情见吊篮使用说明书) 二、双方责任 1、出租方负责吊篮安拆、拆卸过程中出一名技术人员现场指导安装、拆卸。对现场安装存在安全隐患的地方，出租方有权利拒绝安装。吊篮使用过程中负责随时提供安全技术指导和设备运行故障维修等服务。 2、承租方负责吊篮安装、拆卸;负责吊篮安装、拆卸过程中按出租方要求提供足够的人员及所需要的机具(含工地现场垂直运输、水平运输机具);还负有吊篮安装、拆卸过程中和吊篮安装后使用过程中安全生产的全部责任。 3、出租方负责工地现场吊篮安装后的电气系统接线、各部位限位、信号避雷等连接工作。承租方负责使用中的设备运行监护，保证设备及系统完好情况下的安全运行，按章使用。 4、吊篮工地现场安装完工双方人员须进行检验、调试，设备正常，报工地现场安全生产管理部门审核，批准后发可投入正常使用。 5、因吊篮设备本身质量问题造成安全事故，由出租方负责。 6、因现场操作使用不当造成吊篮安全事故，由承租方负责。 三、结算方式： 吊篮使用完毕，承租方负责拆卸成部件，清理、清点、码放，运抵出租方仓库或出租方指定地点，经双方清点签收后方可办理结算。 四、吊篮使用完毕，拆卸完成，运抵出租方仓库或出租方指定地点，经双方清点签收，费用结清后本协议终止。 五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成的，可向出租方注册地人民法院起诉。 六、本合同一式两份，双方各执一份,自年月日起签订生效。 出租方签章：承租方签章： 代表人签字：代表人签字： 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇3施工单位：___工程项目部(甲方) 施工班组：___(乙方) 为了明确双方在施工过程中权利和义务，切实做好安全生产、消防、治安等工作以利工程的顺利进展，经甲乙双方充分协商，特签订本合同以便共同遵守。 一、经双方主管部门批准，乙方调进民工人到甲方施工，乙方应填报民工花名册一式二份，甲、乙双方各执一份。 二、乙方民工除随带身份证、劳工证、婚育证外，还须在项目部领取工地出入证和经三级安全教育后，后方可进场施工。 三、安全生产 双方应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，认真坚持“管生产必须管安全”的原则。依据国家有关劳动法规、制度、标准等要求互相督促共同搞好安全生产。 (一)甲方的责任 1、乙方人员进场后，甲方负责派专人向乙方进行安全施工的监督和指导。 2、根据乙方承担的施工项目和劳动保护条例规定向乙方有偿地提供劳动保护用品，如安全帽、长统雨鞋等交乙方使用。 3、定期不定期对乙方施工现场进行安全检查，发现不安全隐患及时向乙方下达安全整改通知书，责令乙方限期整改。 (二)乙方责任 1、乙方应对进场前的人员进行安全生产教育，同时制订乙方人员的安全责任制，甲方负责人(或工程队长)要亲临施工现场检查执行情况，督促乙方人员按施工安全操作的规定组织施工，杜绝违章作业，如发现不安全因素应及时自纠，难于自纠的应及时报甲方，防止工伤事故的发生，如果乙方人员违反安全操作规程发生伤亡事故一切责任由乙方负责。 2、乙方非专业操作人员严禁操作机电设备(包括各种开关箱，私自搭接电源线等)否则发生事故责任自负。 3、为杜绝事故，乙方应设安检员负责乙方施工现场的安全管理，民工队伍要保持基本稳定，少量补充的外来工上岗前要进行必要的安全教育，对所属的生产人员要经常宣讲安全生产知识，甲乙双方均应严格遵守上述有关安全职责条款，若乙方人员发生伤亡事故，有关责任归属问题应由上级有关部门根据事故现场的实际情况进行鉴别与裁定。 4、乙方工人在操作时，应事先检查操作工具的安全状况，操作人员之间保持一定的.安全距离。 5、甲方现场施工人员若做出违章指挥作业的决定，乙方可拒绝执行并立即停止作业和提出整改意见。 6、甲方对乙方进行安全技术交底时，乙方必须严格执行，不得代签，如确需代签，须加盖手印方可有效。 四、治安、消防工作 1、乙方必须切实抓好民工队的治安工作，经常进行法律宣传教育，对民工中违反治安管理的行为应及时予以制止，不得纵容和包庇。 2、工棚要做好防火工作，配齐消防器材，保证防火安全，确保消防工作达 标。 3、乙方民工在工棚严禁使用明火电，电热棒及500瓦以上的家用电器、电炉(特殊情况须经甲方批准)。不得乱拉电线和私设电源插座。 4、乙方民工不得参与赌博、打架、斗殴等非法活动并应遵守当地治安管理条例。 5、乙方民工如发现有各种违法、违规行为，该民工队负责人应负其责任，甲方将依法予以追究，对违反消防规定者将从严惩处。 五、本合同有效原则上期限定为一年，自_____年_____月____日至_____年_____月____日止，若次年因工作指标沿未下达，新合同签订之前，乙方仍继续在甲方施工，本合同自动延期，所有条款继续生效。 六、本合同未尽事项或遇发生意外情况，甲乙双方本着平等，互利原则另行协商签署补充合同解决。 七、本合同经甲乙双方代表签字后立即生效，一式三份，双方各执一份，存档一份。 甲方代表：___乙方代表：___ _____年_____月____日_____年_____月____日 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇4甲方：______________________(以下简称甲方) 乙方：______________________(以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为______楼工程，地点在______。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。 要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(㎡、3、)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：___完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的.安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。 同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。 将身份证、计划生育证报甲方。 未满法定年龄，不得来工地做工。 如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：___ 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。 由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。 乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。 除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。 七、双方权力与义务 (一)甲方 1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。 4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 (二)乙方 1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。 2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。 3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。 2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。 4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_________________代表：_________________ 乙方：_________________代表：_________________ _____年_____月____日 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇5建设工程施工合同是企业建设工程项目的重要文件和组成部分，合同管理也是建设项目管理其中重要的一部分，认真学习各项合同管理是一个从事建筑工程管理人员的重要的义务和职责，也是做好项目管理工作的必要条件。通过公司领导的这次合同管理的培训讲座，认识到从财务角度来看很多以前没认识到的内容，也得到很多重要的收获，对今后从财务辅助合同管理工作有了更深一步的认识和了解。 通过这次学习，我了解到当建筑工程施工合同管理出现问题后，面临的法律风险有很多种，其中主要有工程内容、工期、工程价款、工程结算、工程量变更、工程转包、分包、签证、索赔、工程质量、黑白合同等方面法律风险。作为一个建筑开发企业即甲方，在签订一个合同前处于绝对的主动地位，而在签订合同之后我们受制于人，这种情况普遍存在。如何找到合同管理中存在的问题是我们当前的发展矛盾的关键点。 首先，第一个问题我个人感觉应该是源头问题：合同管理模式的问题。现在大多数公司合同管理的模式都是法务部统一管理加上各个合同承办部门分级管理模式。法务部一般对合同的规范性、合法性进行检查、监督以及指导，执行对各个部门申请合同、印章的管理台帐和履约情况登记。但是目前大多数公司合同管理都没实行真正的合同归口管理，其实法务部根本不能彻底了解一个合同的具体履约情况，法务部和其他各个部门在业务往来上缺乏有效的沟通和了解。例如，从财务的角度去咨询来看，合同文本的编号很随意，自行编号的情况严重，关联合同等没有一个统一的标准，这方面不利于合同的查询和归档；另外从其他部门来看，一个合同的订立到最后的执行，有些部门认为法务部和承办部门应负有全部责任，思想误区比较大不利于日常合同管理制度的'有效建立。从整体来看，现在的合同管理机制是一种粗放式的管理模式。所以建立合理的健全的合同管理模式很重要，第一我们要明确各个部门、合同承办部门、法务部门、合同审查和批准人的职责；第二落实合同管理部门的机构设置、人员配备以及必要的相关培训，建立严格的合同归口管理、审查以及分级管理的制度模式；第三模式制度都确立好之后，除了我们要严格遵守执行外，还应当与时俱进，保证各项制度跟得上国家法律变更的步伐，保证企业不墨守成规。 其次，第二个问题是在源头问题之后，在合同的履行、变更、终止过程中，没有有效的进行合同的履行跟踪管理和控制，这也是合同法律纠纷多发的主要原因，这也是合同管理的重点阶段。履行监控、管理控制的前提是合同管理部门、人员和职责制度的落 实，合同台账、档案制度的建立健全，如此才能使得合同管理制度化、签约和履行行为规范化。对合同履行的后期监控，目前公司存在不足之处，比如给与合同谈判等前期阶段的关注较少、后期合同管理追踪等方面的人员和经费等方面的投入很小，对合同签订之后的合同履行阶段，存在重视不足、管理不到位情况。所以我们应该对合同的履行情况进行全程跟踪，以减少合同管理中期和后期争议的发生及避免措施建立的滞后性。还有单位如果遇到合同法律问题，在合同纠纷处理完毕后，公司应对整个事件过程作出评估和工作总结，根据合同纠纷的原因分清责任实行责任追究制。例如，对合同的履行和保证金划付予以监督和管理，合同保证金的收付及合同清算作为合同履行的主要环节和内容，可由财务部门、法务部密切配合把好此环节，通过监督可以知道各类合同的履行情况，及时发现影响履行的原因，以便及时向相关部门和机构反馈，防止或降低违约行为的发生。 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇6建没单位(甲方)：____有限公司 施工单位(乙方)：____有限公司 合同编码：___ 合同签订地址：___甲方公司 签订日期：______年1月10日 经双方友好协商，甲方将20xx吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。根据《中华人民共和国合法》《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利，互信的原则，签订本施工合同。 1、工程名称：___20xx吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目 2、工程地点：___永椿化工新材料有限公司厂内。 3、施工内容：___详见附件工作内容清单 工程期限：___ 自本工程提供满足安装条件之日起年9月30日至___年1月15日完工。如甲方在满足乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方承担。 质量标准：___ a.按图施工，安装工程质量等级合格。 b.设备安装必须符合国家相关设备安装，检验及验收规范。 c.国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。 6、甲乙双方驻工地代表 甲方驻工地代表及联系方式：___赵光全 乙方驻工地负责及联系方式：___李光有 7、工程承包方式 本工程安装采用包工不包料，甲方提供主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)，货到现场：___甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。 8、结算方式 a、固定总价：___本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。 b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%，试生产结束后支付工程总价的40%（若当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。 9、监检、竣工验收：___ 乙方负责办理需要报检的`设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方承担，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。 10、其他事项：___ a、甲方在开工前提供施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房提供电源，乙方负责到使用现场的电缆及二级箱。 b、施工中如果甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(若按人工签证，签证人工按300元/工日）。 c、本工程施工过程中，乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理规章制度，服从甲方现场安全监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工安全协议。 d、本工程施工期间的水，电费由甲方承担。 e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。 f、乙方施工人员现场食宿自理。 11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程竣工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。 12、违约责任：___按《合园法》执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉 甲方(盖章)：___ 委托代理人(签字）：___ 电话：___ 开户行：___ 账号：___ 社会信用代码：___ 地址：___ 乙方(盖章)：___ 委托代理人(签字）：___ 电话：___ 开户行：___ 账号：___ 社会信用代码：___ 地址：___ _____年_____月____日 高处（施工）作业吊篮安拆协议 篇7承租方：___(以下简称甲方) 出租：___________建筑机械有限公司(以下简称乙方) 根据中华人民共和国民法典，及其相关条例的规定。甲、乙双方经友好协商就 工程甲方向乙方租赁吊篮设备事宜签定合同如下：___ 一、甲方租赁吊篮设备规格、数量 甲方预定租赁吊篮设备规格、数量如下表，实际租赁吊篮设备规格、数量以乙方送货单或验收单为准。 规格3m4m6m 额定载荷：___630kg额定载荷：___560kg额定载荷：___420kg 台数台台台 二、租赁期限及使用地点 1.租期自_____年_____月____日起，即合同签订日起至吊篮送还之日止。 2.使用地点 甲方所租用吊篮设备的使用地点 三、租赁日期计算方法 1.租期自合同签订日起计算至承租方送还吊篮到出租方指定地点止，不满天按 天计算，天以上连续计算。 四、吊篮设备租金 1.租金元/台·天 2.进、出场费元/台 3.压金元/台(提货时给付) 五、有关资料或图纸 甲方应向乙方提供建筑物的有关资料或图纸，乙方须按时提供质量完好且满足《高处作业吊篮》(gb19155-____)规格要求的吊篮。 六、吊篮设备的管理 租用期间吊篮设备的管理(包括安全管理)由甲方负责。甲方须指定专人对甲方租赁的吊篮设备妥善管理，并严格遵守安全协议、吊篮安全操作规程、使用说明书及安全交底(由乙方提供)正确使用。归还时应确保吊篮完好无损，并除净施工残留脏物。 七承租方、出租方责任及义务 承租方责任及义务 1、保证现场租赁物安装及操作所需工作面，积极配合出租方的安装技术指导人员食宿问题; 2、派工人在出租方技术人员的指导下安装、拆卸和垂直运输; 3、负责对租赁物周围妨碍租赁物工作的电线、电缆防护工作; 4、提供租赁物须用的电源及屋面三级箱; 5、严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫操作人员违章作业，对于承租方违章指挥，出租方有权予以拒绝; 6、由于出租方人员不能忠实履行合同义务，承租方有权随时要求出租方更换或增加安装技术指导人员，并不得给承租方造成损失。 7、在合同租赁其内对租赁物负有完全的保管责任，承担在此期间发生丢失、非正常损坏赔偿责任; 8、租赁物在首次安装验收后，若再次移动租赁物水平工作位置，承租方必须通知出租方检查。 9、承租方在施工中需要增加或调换其他规格租赁物，需提前三日通知出租方。 10、承租方通知出租方退租之时，出租方拆除技术指导人员必须及时到承租方工地指导承租方人员拆除租赁物，承租方人员必须及时拆除退租租赁物运至出租方指定位置。 出租方责任及义务 1、提供租赁物的'机械性能和技术参数、资料并符合现行国家规范要求，提供《高处作业吊篮安全使用规程》; 2、租赁物安装完毕后，承租方应组织有关部门验收，验收合格后，出租方提供各种资料交承租方备案，提供国家及北京市检查所需的各种资料; 3、出租方提供安装、拆卸技术指导服务，出租方配备的安装技术指导人员均，应具备丰富的操作经验，满足本工程施工、安全生产需要，责任心强，听从承租方的合理指挥、安排、现场协调; 4、在承租方起租时，出租方对承租方吊篮安装及操作人员进行培训，保证承租方正常使用租赁物; 5、出租方必须保证驻现场人员遵纪守法，遵守承租方现场的各种管理规定; 6、出租方要强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故发生以及打架斗殴、酗酒闹事、偷窃、违章、违法等不良事件，由于出租方原因造成施工中工程、财产、人身伤害(包括第三者人身伤亡和财产损失)及所发生的一切费用均由出租方承担，出现安全事故，要按照规定保护现场立即上报，不得私自隐瞒，并按照政府有关部门的处理要求处理; 7、出租方提供的租赁物应满足工程施工、安全生产的需要，配备的附件必须齐全有效; 8、承租方租用日期终止前48小时提前通知出租方，明确吊篮退场的具体时间， 9、出租方负责提供屋面配电箱以外的电线、电缆及配电箱。 八、运输及搬运 乙方负责吊篮设备的进、出场的运输，其进、出场费由甲方负担(支付标准见第四条吊篮设备租金)。甲方负责协调并按时提供吊篮进、出场时工地地面至屋顶的运载电梯或塔吊等必要的垂直运输工具、吊篮设备专用电源及相应的劳务人员。 九、架设及拆卸 1、乙方负责吊篮设备的进、出场时的架设、拆卸，其费用已包含在进、出场费中，甲方负责按时提供相应的劳务人员。 十、操作及移位 1、吊篮设备的操作及移位由甲方自行解决，移位期间按连续计费。 2、甲方在移位时遇到技术困难，乙方可提供技术指导。甲方租用吊篮设备超过10台，乙方可免费派遣技术人员一名常驻现场提供技术指导(具体工作时间由双方商定)。 十一、施工现场清理 1、甲方应在吊篮设备进场前清理施工现场，确保吊篮设备顺利安装和安全运行。 2、施工现场不具备条件影响乙方安装交付进度的，吊篮设备租赁费自合同签订日起自动计费。 十二、维修、保养 租用期间，乙方负责正常情况下的吊篮设备的维修、保养，并承担其费用。 1.吊篮设备发生故障时，甲方须立即停止使用并通知乙方技术人员进行检修。 2.如因甲方人员无证、违规操作、使用不当、管理不善或人为造成设备缺损及发生事故的，其责任及费用由甲方负担(吊篮零件缺损赔偿标准由乙方提供)。 3.吊篮投入使用满两个月后，乙方按《高处作业吊篮》(gbi9155—20xx)9.1.1条款规定内容对吊篮的安全性能进行检查。 4.吊篮投入使用满六个月后，乙方按《高处作业吊篮》(gbi9155—20xx)9.1.1条款规定内容对吊篮的安全性能进行检查。 5.如因不可抗力因素而引起设备损坏的，由双方协商解决。 十三、严禁事项 1.未经乙方同意，甲方不得在吊篮上曾减或更换任何部件，不得更改吊篮设备任何部件的结构(为防止事故发生，主、副钢丝绳严禁交换使用并严禁使用非乙方提供的主、副钢丝绳)由此造成的一切后果均由甲方承担。 2.为确保吊篮设备的安全使用，吊篮设备进场安装后，未经甲乙双方在设备交付使用凭单上签字认可前，甲方严禁使用设备，否则由甲方承担由此引起的一切事故责任。 3.租用期间，甲方不得将使用权转让给第三方或作为财产抵押，也不得迁移至其他工地使用。 十四、风险责任 1、如因乙方设备自身故障引发事故造成甲方或第三者损失的，其责任由乙方担负。 2、如因甲方原因引发事故造成乙方设备、人员或第三者损失的，其责任由甲方承担。 十五、付款方式 1、甲方同意以：___口支票口银行转帐口现金向乙方支付吊篮设备租金及其他应付费用。 2、甲方同意在吊篮设备租赁协议签定、设备进场之日支付设备押金元。 3、甲方同意在每月前结清上月租金及相关费用。 4、甲方同意在吊篮施工结束后的内结清剩余相关费用。 5、甲方同意如不能按时付清吊篮设备应付租金及其他应付费用的，超期付款须按日加收应支付款额千分之三的滞纳金。如甲方在所承诺的付款期仍未付款的，则乙方有权终止甲方的设备使用，并有权收回出租的设备，追回所欠租金，由此引起的一切损失由甲方承担。 十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向出租方属地人民法院提起诉讼。 十七、其他约定 十八、 1、本合同书未尽事宜，由甲、乙双方经友好协商，妥善解决。 2、附件一“安全协议”、附件二“吊篮安全操作规程”及附件三“吊篮零件缺损赔偿标准”为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。 3、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份。由甲、乙双方盖章、签字后生效。本合同条款执行完毕后自行失效。 甲方代表签字：___乙方代表签字：___ _____年_____月____日_____年_____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。