标题 | 2023商品房合同 |
范文 | 2023商品房合同(精选22篇) 2023商品房合同 篇1甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成如下协议: 一、乙方租用甲方坐落在_________的房屋,建筑面积为_________平方米,租用期_________年,自本合同生效之日开始计算。 二、租用期限内房屋租金为_________人民币(含建筑税)。乙方分_________次支付。本合同生效后的_________天内,乙方支付房屋租金的_________%(_________元),房屋验收合格后的_________天内,乙方支付房屋租金的剩余款额。 三、租用期内,房屋由乙方使用管理,房屋的房产税、土地使用税和其他合理税费由乙方承担。 四、租用期内,乙方所用的水、暖、电、热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。 五、第三、四条所发生的费用,甲方凭单据、发票和有关规定文件,按各规定的期限向乙方结算。 六、乙方所租用的房屋,在乙方验收合格并付清房屋租金后,归乙方使用。 七、在房屋保修期内(水电设施半年、土建一年、采暖设施一年采暖期,自乙方使用之日算起)甲方对房屋质量问题保修。 八、乙方服务人员的临时户口等生活上所需办理的手续,由甲方帮助与当地有关单位联系解决。 九、违约责任: 1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴房屋租金不退,并一次性支付违约罚金_________元人民币(自违约之日起三十天内付清)。 2.本合同生效后,如果甲方违约,甲方向乙方退还剩余租金(即本合同房屋租金的1/30乘以剩余租期年数),并一次性支付违约罚金_________元人民币(自违约之日起三十天内付清)。 3.不满半年的租期按半年计算,超过半年不满一年的租期按一年计算。 十、在租用期内,甲方不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方应享受优先购置权,并无需另行支付购房款,同时甲方应协助乙方办理正式过户手续,由此发生的有关费用由乙方承担。 十一、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。 十二、在租用期内,如遇不可抗拒的灾害,房屋遭到毁坏,按照房屋建设程序,乙方重新建造房屋。 十三、甲方已声明本合同所标的_________楼房是符合国家有关政策和法令而建造和经营的,甲乙双方是在符合国家现行的有关政策和法令的基础上签定本合同的。在租赁期限内如遇同国家新的政策、法令、规定相悖,使本合同不得不解除时,甲方每年按房租总金额的_________%乘以乙方实际租用年数计扣房租。 十四、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。 十五、本合同一式_________份。正本_________份,双方各执_________份;副本_________份,双方各执_________份。正副本具有同等法律约束力。 十六、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 2023商品房合同 篇2甲方: 乙方: 一、甲方 愿意将新都市花园东区经适房16号楼二单元10楼东户三室两厅两卫,面积128.43平方米房子买给乙方 。 二、房款总价¥29.3000万元(人民币)大写:贰拾玖万叁仟元整,房款不包含进户费用。 三、乙方付款程序 (1)乙方在上交购房资料同时付给甲方定金¥5万元整,大写:伍万元整。 (2)乙方在新都市花园领取钥匙时将剩余购房款¥24.3000元,大写:贰拾肆万叁仟元给甲方付清。 四、在签订购房合同之前所有房屋资料办理过程由甲方负责,乙方协助。 五、在开发办交钥匙时,甲方负责为乙方办理交钥匙前一切资料。 甲乙双方如未按以上条款履行,负相应法律责任。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 2023商品房合同 篇3甲方(以下简称甲方): 证件号码: 电话号码: 乙方(以下简称乙方): 证件号码: 电话号码: 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经协商乙方向甲方租用商品房,现将具体事项达成合同如下: 一、租用商品房范围:甲方愿将位于陈埭四境商品房三楼的房屋(三室一厅)租给乙方使用; 二、租金、押金及付款时间:每年租金人民币壹万捌仟元整(18000元),押金 元 ,(大写: ),租金和押金在签订合同时一次性付清,次年租金或续租租金需提前壹个月付清; 三、租赁期限:从 年 月 日至 年 月 日,期限暂定 年,乙方如需解约或者不再续租,需提前两个月以书面形式通知甲方; 四、双方的责任及义务: 1、甲方需协调好周边的关系,做到和睦相处; 2、甲方只负责房屋主体的安全(自然灾害不在范围内)与维护; 3、乙方负责支付使用期间水、电费,水、电费由乙方自行缴纳给水电公司; 4、乙方负责所有居住人员的环境卫生管理和安全保卫工作,住宿人员不得大声喧哗、吵闹、乱投乱丢垃圾、打架斗殴,不得影响周边居民的生活; 5、乙方在使用期间不得从事非法活动,否则产生的一切后果均由乙方负责,与甲方无关; 6、乙方承租用于儿童及青少年培训,乙方在租赁期间的装修及安全防护、安全宣导由乙方负责,安全防护必须符合行业要求,由此产生的相关责任及后果均与甲方无关; 7、租赁期限内乙方应爱护一切设备,如因过失造成租赁房屋及配套设备的损伤,乙方负责恢复租赁房屋及配套设备原状,并赔偿由此造成的经济损失; 8、如双方不按合同要求路运行职责和义务,双方均有权终止合同。 五、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 2023商品房合同 篇4根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。 第二条商品房销售依据 【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________。 该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至___年__月___日。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________。 建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为______。 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。 预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。 第三条买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房为本合同第一条规定的项目中的: 第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。 该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 第四条计价方式与价款 1.按建筑面积计算,该商品房单价为每平方米______元,总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 2.按套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方米__________元。 总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。 第五条面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的,不适用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。 商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理: 1. 双方自行约定: _______________________________________________________________ _____________________ 2.双方同意按以下原则处理: 面积误差比绝对值在3%以内的,据实结算房价款; 面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。 买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人补足; 超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。 产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内部分的房价款由出卖人返还买受人; 绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比=/合同约定面积_100% 因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。 第六条付款方式及期限 1.一次性付款_____________ 2.分期付款______________ 3.其他方式______________ 第七条买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:1.按逾期时间,分别处理 逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金, 合同继续履行; 逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同。 出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。 买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____项中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额; 采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 第八条交付期限 出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理: 1.该商品房经验收合格。 2.该商品房经综合验收合格。 3.该商品房经分期综合验收合格。 4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 5.___________________ 但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的; 2._______________________3._____________________ 第九条出卖人逾期交房的违约责任 除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第_____种方式处理: 1.按逾期时间,分别处理 1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行; 逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。 买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。 买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______项中的比率)的违约金。 2.____________________ 第十条规划、设计变更的约定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人: 该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; ____________________ ____________________________________________________________________________________________________ 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。 买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。 出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。 买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。 ______________。 第十一条交接 商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。 双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。 所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。 由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:______________________ 第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷 因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由 出卖人承担全部责任。 第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任 出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。 达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理: 1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件: 如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理: 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。 买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。 出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。 3._____________________ 第十五条关于产权登记的约定 出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。 如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理: 1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。 2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的_____%向买受人支付违约金。 3.______________________ 第十六条保修责任 买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。 出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。 因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。 ____________________ 第十七条双方可以就下列事项约定: 1.该商品房所在楼宇的屋面使用权_____________ 2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_______ 3.该商品房所在楼宇的命名权__________ 4.该商品房所在小区的命名权__________ 5.____________________ 6.____________________ 第十八条 买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。 除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 ___________________________________ 第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决; 协商不成按下述第______种方式解决: 1.提交____________仲裁委员会仲裁。 2.依法向人民法院起诉。 第二十条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议。 第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第二十二条本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下: 出卖人__份,买受人__份,__份,__份。 第二十三条本合同自双方签订之日起生效。 第二十四条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__________________ 申请登记备案。 出卖人:买受人: 【法定代表人】: 【法定代表人】: 【 法定代表人】: 【委托代理人】: 【委托代理人】:【法定代表人】: 签于 ______年______月______日 签于 ______年______月______日 2023商品房合同 篇5出卖人(以下简称甲方): _______________________________________(签章) 代 理 人(代理商): ___________________________________________(签章 ) 受买人(以下简称乙方): _______________________________________(签章) 受买人身份证或护照号: _______________________________________(签章) 一、乙方所购____________________________________________ (项目名称) 商品房位于:_____________________________________________________ 二.该商品房的具体幢号、建筑结构、设计用途、建筑面积如下: 三、甲方向乙方出示房屋销售所需证件: 1、国有土地使用证, 编号: 2、商品房预售许可证, 编号: 3、房屋所有权证, 编号: 备案时间: 说明: 1、本合同备案表由备案机关及买受人各执一份,买受人办理房屋所有权登记时,应连同合同正式文本一并提交。 2、本合同备案表与商品房买卖合同正式文本的相关内容应当保持一致。 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 2023商品房合同 篇6编号_________________ 委托方:________ 受托方:________房地产有限公司 甲、乙双方经过友好协商,在自愿、平等、相互信任的基础上签订本意向书,并承诺共同遵守。 第一条:预购价格及购买方式 1.甲方同意以人民币___________________________元整购买由乙方提供的坐落在天津市_______区_______________________________的房屋,此预购价格不包括该房屋所有权登记变更等相关税、费及服务费。 2.购买方式:.一次性付款 □; 按揭贷款 □; 公积金贷款 □; 组合贷款 □ 第二条:约定事宜 1. 甲方在签订本意向书之时,向乙方交纳预付意向金人民币_________________________元整。 2. 甲方与该房屋所有权人签订《房屋买卖居间合同》之时,此预付服务费自动转为服务费,服务费具体金额以该《房屋买卖居间合同》中约定为准,多退少补。 3. 签订本意向书后,乙方将按照甲方同意的预购价格与该房屋所有权人洽谈协商,努力促成该房屋交易。 4. 签订本意向书后,甲方不得以任何理由降低预购价格或不购买该房屋,否则视为甲方违约。 第三条:违约责任 1.如因该房屋所有权人原因,造成甲方不能购买该房屋,则乙方承诺将收到的甲方预付服务费如数退还给甲方,双方无责,本意向书同时废止并由乙方收回。 2.如因甲方原因,不能按照此预购价格购买该房屋,则乙方收取的预付服务费不予还,转为违约金,转为违约金后本意向书同时废止并由乙方收回。 第四条:协议生效、终止及争议解决方式 本意向书自甲、乙双方签字之日起生效,达成该房屋交易或双方约定废止本意向书后终止。 本意向书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 在履行本意向书过程中若发生争议,可向人民法院提起诉讼。 甲 方: 乙 方:_________房地产有限公司 证件号码: 连锁店: 联系地址: 经手人: 联系电话: 电 话: 日 期: 日 期: 2023商品房合同 篇7合同双方当事人: 出卖人: 注册地址: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 法定代表人: 联系电话: 邮政编码: 委托代理人: 地址: 邮政编码: 联系电话: 委托代理机构: 注册地址: 营业执照注册号: 法定代表人: 联系电话: 邮政编码: 买受人: [本人][法定代表人]姓名: 国籍 [身份证][护照][营业执照注册号][ ] 地 址: 邮政编码: 联系电话: [委托代理人][ ]姓名: 国籍 地 址: 邮政编码: 电话: 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法律之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条 项目建设依据 出卖人以____________方式取得位于____________、编号为____的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号][划拨土地使用权转让批准文件号]为____________。 该地块土地面积为____________,规划用途为____________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,[现定名][暂定名]______年建设工程规划许可证号为______,施工许可证号为______。 第二条 商品房销售依据 买受人购买的商品房为[现房][预售商品房]。预售商品房批准机关为____________,商品房预售许可证号为____________。 第三条 买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第__________________【幢】【座】____________________【单元】【层】____________________号房。 该商品房的用途为____________,属____________结构,层高为__________,建筑层数地上________层,地下________________层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共__________平方米,其中,套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四条 计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第______________________种方式计算该商品房价款: 1、按建筑面积计算,该商品房单价为(________币)每平方米________元,总金额(________币)__________千__________百__________拾__________万__________千__________百__________拾__________元整。 2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(______________________币)每平方米____________________元,总金额(____________________币)__________千__________百__________拾__________万__________千__________百__________拾__________元整。 3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(____________________币)__________千__________百__________拾__________万__________千__________百________拾____________元整。 4、______________________________________________________________________________。 第五条 面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的,不适用本条约定。 合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。 商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第______种方式进行处理: 1、双方自行约定: (1)______________________________________________________。 (2)______________________________________________________。 (3)______________________________________________________。 (4)______________________________________________________。 2、双方同意按以下原则处理: (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款; (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按____利率付给利息。 买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比=(产权登记面积-合同约定面积)÷合同约定面积×100% 因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。 第六条 付款方式及期限 买受人按下列第__________种方式按期付款: 1、一次性付款 ______________________________________________________。 2、分期付款 ______________________________________________________。 3、其他方式 ______________________________________________________。 第七条 买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第____________________种方式处理: 1、按逾期时间,分别处理(不作累加) (1)逾期在__________日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__________的违约金,合同继续履行; (2)逾期超过__________日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的__________%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之__________(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 2、____________________________________________________________________________________。 第八条 交付期限 出卖人应当在__________年__________月__________日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第__________种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用: 1、该商品房经验收合格。 2、该商品房经综合验收合格。 3、该商品房经分期综合验收合格。 4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期: 1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起____内告知买受人的; 2、 ____________________________________________________; 3、______________________________________________________。 第九条 出卖人逾期交房的违约责任 除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第____________种方式处理: 1、按逾期时间,分别处理(不作累加) (1)逾期不超过__________日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之__________的违约金,合同继续履行; (2)逾期超过__________日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起________天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的__________%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之____________(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 2、________________________________________________________________________________________。 第十条 规划、设计变更的约定 经规划部门批准的.规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人: (1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向; (2)______________________________________________________; (3)______________________________________________________; (4)______________________________________________________; (5)______________________________________________________; (6)______________________________________________________; (7)______________________________________________________。 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起__________天内将买受人已付款退还给买受人,并按____________________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。__________________________________________________________。 第十一条 交接 商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。 由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:____________________________________________________。 第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。 ________________________________________________________________________________________。 第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第____________种方式处理: 1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价; 2、__________________________________________________________________________; 3、__________________________________________________________________________。 第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人承诺与该商品房政党使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件: (1)______________________________________________________; (2)______________________________________________________; (3)______________________________________________________; (4)______________________________________________________; (5)______________________________________________________。 第十五条 关于产权登记的约定 出卖人应当在商品房交付使用后____________日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第____________项处理: 1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起____________日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的____________%赔偿买受人损失。 2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的____________%向买受人支付违约金。 3、________________________________________________________________________。 第十六条 保修责任 买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。 买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。______________________________________________________________________________。 第十七条 双方可以就下列事项约定: 1、该商品房所在楼宇的屋面使用权____________________________; 2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权________________________; 3、该商品房所在楼宇的命名权____________________________________; 4、该商品房所在小区的命名权____________________________________。 5、______________________________________________________; 6、______________________________________________________。 第十八条 买受人的房屋仅作__________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构,承重结构和用途。除此之外本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。 出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。 第十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第____________种方式解决: 1、提交________________________仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 第二十条本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。 第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 第二十二条 本合同连同附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,合同持有情况如下: 出卖人____份,买受人____份,____份,____份。 第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。 第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向____________申请登记备案。 出卖人(签章): 买受人(签章): [法定代表人]: [法定代表人]: [委托代理人]: [委托代理人]: (签章) (签章) ______年______月______日 ______年______月______日 签于安徽省合肥市 签于安徽省合肥市 附件: 房屋平面图 公共部位与公用房屋分摊 建筑构成说明 登记机关签章 经办人签章 2023商品房合同 篇8甲方:(出租人) 乙方:(承租人) 双方经友好协商,根据《民法典》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。 第一部分房屋概况 第1条甲方保证向乙方出租的房屋系(本人,共有)拥有完全所有权和使用权,设有房屋它项权利有.(如果房屋是共有,则还应增加:已经共有人同意,附书面同意声明。如果是委托租赁,应有房屋所有权人与受托人的委托协议书) 第2条房屋法律概况 1、房屋所有权证书登记人:,身份证号码:; 2、房屋所有权证书编号:; 3、土地使用权证书编号:; 4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积:; 5、房屋的使用面积: 6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施: 第3条出租房屋概况(包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等 甲方:日期: 乙方:日期: 2023商品房合同 篇9甲方: 乙方: 鉴于: 1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流; 2、在乙方支付完毕全部房产款项后,双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。 为此,双方达成以下协议: 第一条房屋的基本状况 甲方将位于兰州市__区西__路__号“__”小区,房号为__幢__单元__号房,面积为__平方米商品房转让给乙方。 第二条计价方式与价款 1、双方同意按建筑面积计算房屋价款,该房屋单价为每平方米__元,总金额__。 2、上述价款不包括交易、权证等所需的其他税金和费用,法规规定由甲方承担的甲方承担。 第三条付款方式及期限 1、协议签定后5日内乙方支付,剩余款项于__年__月__日前一次性付清。 2、上述款项全部结清后,双方在__日内签署《商品房买卖合同》并据以办理房产权证等相关手续。 第四条房屋交付 甲方收到乙方付款五日内,将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。 第五条违约责任 乙方如未按本协议规定的时间付款,应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金,逾期30日以上的甲方有权解除本协议。 第六条协议解除协议时相关事项的处理 1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议,甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除,而无需再经法律程序解决。 2、甲方于本协议解除后一个月内,将乙方已支付的购房款在扣除乙方应承担的的违约金及房屋折旧后,将剩余的款项返还给乙方。若乙方还造成甲方其他损失的,乙方应当进行赔偿,甲方有权直接将损失在上述款项中扣除。 3、本协议解除后,乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修,在不损毁房屋的情况下能够拆除的,由乙方自行拆除,与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。 第七条其他约定 1、因履行本协议发生争议,由双方协商解决,协商不成的,由房产所在地人民法院处理。 2、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议。 甲方:__乙方:__ 地址__:地址:__ 日期:__年__月__日 2023商品房合同 篇10根据《民法典》和国家有关政策、法律、法规,为加快商品房预售,回收资金。 甲、乙双方根据自愿、互利的原则,经友好协商就甲方正式聘请乙方为甲方开发的项目进行全程策划之事宜,特签定本合同,双方共同遵守执行。 一、工作范围及内容 (一)整合推广策略服务范围: 1、项目整合营销推广策略制定 2、项目整体宣传包装设计 3、分阶段营销推广策略制定 (二)整合推广策略服务内容: 第一部分:整合营销推广策略 第二部分:基础 第三部分:现场包装 第四部分:卖场包装 第五部分:宣传广告 第六部分:阶段营销推广方案 二、工作时间计划 本合同共分五个阶段工作。 具体如下: 1、第一阶段为合同签定至开盘前一个星期。 具体递交及执行时间如下: ?整合推广策略报告的递交; ?项目基本包装设计(标志、现场、卖场、楼书、单张)的递交。 注:自项目定位及名称确定后起; ?第一阶段策略执行计划的(自整合推广策略报告确定后)递交; ?项目第一阶段宣传推广执行自第一阶段策略执行计划确定及项目基本包装设计完成后开始,预计在合同签定后月展开,即月旬开始执行。 2、第二阶段开盘开始至开盘后一月 ?项目推广设计(活动现场、广告)开盘前一月递交; ?第二阶段策略执行计划开盘前一个半月递交; ?项目第二阶段宣传推广执行自开盘起至开盘后一月内执行。 3、第三阶段开盘一月后至裙楼封顶 ?项目推广设计(活动现场、广告)开盘前后递交; ?第三阶段策略执行计划开盘前后递交; ?项目第三阶段宣传推广执行自开盘起至开盘后一月开始执行。 4、第四阶段自主体封顶起一月 ?项目推广设计(活动现场、广告)自项目主体封顶前15天递交; ?第四阶段策略执行计划自项目主体封顶前15天递交; ?项目第四阶段宣传推广执行自主体封顶前一周开始执行。 5、第五阶段自项目主体封顶后一月开始 ?项目推广设计(活动现场、广告)自项目主体封顶后递交; ?第五阶段策略执行计划自项目主体封顶后递交; ?项目第五阶段宣传推广执行自主体封顶一月后执行。 三、关于成果的界定 1、关于整体策划报告的界定:以甲方认可签字为标准 2、关于设计的界定:以甲方认可签字为标准 3、关于广告、活动的界定:以入线率、到场率为标准 四、费用及付款方式 本合同所涉及整体营销推广策划服务费为项目总标底的3‰。 其具体付款方式如下: ?合同签定后,乙方即向甲方收取策划服务费总额的30,即万元(万元整); ?在完成项目第一阶段工作后,乙方向甲方收取策划服务费总额的20,即万元(万元整); ?在完成项目第二阶段工作后,乙方向甲方收取策划服务费总额的20,即万元(万元整); ?在完成项目第三阶段工作后,乙方向甲方收取策划服务费总额的20,即万元(万元整); ?在完成项目第四阶段工作后,乙方向甲方收取策划服务费总额的10,即万元(万元整)。 五、甲方权利与义务 1、向乙方提供该项目合法的售楼详细图纸资料(包括项目鸟瞰图、沙盘等)、文件,并承担所提供的一切资料的合法性与准确性的法律责任。 2、甲方对乙方的所有提案具有否决权、审定权、修改权,并有权要求乙方修正。 3、双方商定认可的任何方案,甲乙双方均不得有单方擅自改动,否则引起的问题由改动方负责。 4、甲方采纳的乙方方案或设计都应签字认可并严格执行,如执行中需要修改也应相互通报,经双方认可方可执行。 5、甲方应及时提供乙方企划所需的合理资料,乙方必须对甲方的资料进行保密。 六、乙方权利和义务 1.乙方向甲方提供一系列设计策划方案,并收取策划设计费,甲方应及时向乙方付费。 2.乙方负责该项目的整合营销策划及广告设计。 3.乙方为甲方提供咨询服务,并根据工作进展,及甲方要求,经双方协商后提供相应文本和服务。 4.乙方应及时提供完整的市场分析及市场推广建议。 七、违约责任 1.当甲方发现乙方工作不力,或双方意见难以沟通与协调时,甲方有权单方面终止协议。 2.当乙方发现甲方因产品质量或销售管理等方面出现问题时,乙方屡次建议,甲方不予以配合,乙方有权单方面终止协议。 八、其它 3.本合同所涉及服务内容的服务时间为一年,具体自年月日开始至年月日结束。 4.本合同一式四份,自双方签字盖章时生效,双方各持两份。 5.本合同未尽事宜,双方可根据具体情况友好协商解决。 6.合同签定后,甲乙双方任何一方不得擅自违约,否则,违约造成的经济损失由违约方承担。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 年月日 2023商品房合同 篇11第1条合同原则 鉴于目前买卖双方因为合同不明造成诸多争议,为充分保护双方的合法权益,明确出卖人的合同义务,双方根据《中华人民共和国民法典》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就买受人购买出卖人商品房一事达成本合同。 第2条文字定义 1.合同中所称“合同”、“本合同”、“约定”等系指目前出卖、买受双方所签订的补充合同,其他合同则冠以合同的具体名称 2.本合同中所称“房屋”、“本房屋”、“商品房”或“本商品房”等系指目前出卖、买受双方签订合同即将买卖的商品房 3.本合同所称“本楼”或者“楼房”系指买受人所购商品房所位于的楼座 4.本合同中所称“小区”、“社区”系指房屋所处于的社区 5.本合同中所指“退房”,是指买受人将房屋或者取得房屋的权利退还给买受人,由出卖人退还买受人支付的购房款的行为。 第3条居住目的 出卖人知道买受人购买商品房系为自己住用、通过出租获得利润或者在商品房升值时通过及时转让获得利润,或者行使相关的所有权或用益物权以获得利益。 出卖人承诺在买受人购买此房屋后,本楼内其他房屋仅可作为住宅使用外,不得作为公司办公用房使用,以保持居住环境的安静与安全。 如不能达到此标准,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第4条广告内容 广告平面图中所列面积如无特别说明均为套内使用面积,广告中关于绿化园林的面积应当与房屋具有相同的比例如实际情况与广告数量误差超过3%,如果此等误差显然不利于买受人,则买受人有权解除合同要求退房暂不解除合同要求退房的,则出卖人按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第5条墙体平直 房屋的墙体及平面均应当平直,倾斜角度不得大于0.1度,计算方法为:高度差/直线距离不平直情况并不得超过政府规定的标准如无法达到此标准,则买受人有权解除合同要求退房暂不解除合同要求退房的,则出卖人应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第6条防水情况 房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水如无法达到此标准,则买受人有权解除合同要求退房暂不解除合同要求退房的,则出卖人应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第7条住宅寿命 出卖人承诺此住宅的安全使用寿命不低于70年,在30年内绝对不会产生主体质量问题,其质量足以抵抗八级地震所产生的不良影响如果不能满足此等条件,出卖人将以全部房款的两倍向买受人进行赔偿,如果造成买受人及其亲属受到伤害的,按除支付全部医疗救助费用以外,还应当支付50万元赔偿。 第8条文件 考虑到房屋质量将在未来相当的时间内对买受人的安全与收益要求有巨大影响,而提供完全的质量文件是出卖人不可推卸的责任与义务,为充分保证买受人的知情权,出卖人除提交竣工验收备案表以外,还应当向买受人提交如下文件: 1.施工单位的竣工报告 2.监理单位工程质量评价报告 3.勘察单位质量检查报告 4.规划部门出具的认可文件 5.卫生部门出具的水质检验合格文件 6.环保部门出具的认可文件 7.消防部门出具的消防验收合格文件 8.施工单位签署的质量保修书 抗震评估机会出具的地震安全性能评价报告 第9条文件交付 1.全部质量文件上述文件应当于入住前交付给买受人,没有上述文件不视为交房即使买受人入住,仍有权出卖人每日承担千分之一的违约金 2.如无法按时交付上述文件,则买受人有权解除合同要求退房暂不解除合同要求退房的,则出卖人应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第10条质量标准 商品房设计质量不应低于各级政府有关机构颁布的最有利于买受人的标准,本合同最后所列明的各项规范及标准均为出卖人应当遵守的强制性标准,即出卖人所提供的房屋质量不得低于各项规范的要求如无法达到此标准,则买受人有权解除合同要求退房暂不解除合同要求退房的,则出卖人应当将房屋修复,修复前视为未交房,并按日向买受人支付总房价千分之一的违约金。 第11条商品房户型 室厅卫厕厨,本商品房使用率为:_________,房屋层高:____________毫米室内净高:_________毫米其中起居室尺寸:长度:_________宽度:_________高度:_________(毫米)主卧室尺寸:长度:_________宽度:_________高度:_________(毫米)次卧室尺寸:长度:_________宽度:_________高度:_________(毫米)厨房尺寸:长度:_________宽度:_________高度:_________(毫米)卫生间尺寸:长度:_______________宽度:_________高度:_______(毫米)观景阳台尺寸:长度:______宽度:_________高度:_________(毫米) 第12条建筑面积 1.文字定义:商品房销售的建筑面积为套内建筑面积与分摊的公用面积之和。 2.总建筑面积为:__________________平方米,套内建筑面积为:__________________平方米,阳台建筑面积:_________平方米,室内墙体面积为:_________平方米。 第13条套内建筑面积 1.文字定义:套内建筑面积为套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积三者之和。 2.面积范围:买受人所购商品房约定套内建筑面积为_________平方米,如果经过实际测量后,面积在_________至_________平方米之间的,则双方据实结算,多退少补。 3.面积超出:买受人所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,大于_________平方米的,出卖人无权要求买受人支付多余价款,并且应当据实测面积办理产权登记。 4.面积不足:买受人所购商品房套内建筑面积经过实际测量后,小于_________平方米的,出卖人应当根据与约定套内建筑面积的差值,双倍向买受人支付多收价款,并且应当据实测面积办理产权登记。 5.比例增加:交房后,套内建筑面积、建筑面积与合同约定相比都发生增加的,应当按相同比例增加,建筑面积增加的比例大于套内建筑面积增加比例的,买受人无须为任何增加的面积支付费用。 6.比例减小:交房后,建筑面积、套内建筑面积与合同约定相比都减少的,应当按相同比例减少建筑面积减少的比例小于套内建筑面积减少的比例的,出卖人应当按照最有益于买受人的原则退款,包括要求出卖人退还全部房款或面积变化应退的房款,买受人有权选择诸多退款方案中的一个。 第14条面积测量 房屋分摊的公用部分、面积及全部长度尺寸应当注明,经过测量的应当提供符合《房产测量规范》和《房产图图式》的测量报告,使买受人有权可以获得精确的详细内容。 第15条测量机构 测量机构应当是取得中央政府机构测绘专业管理机构颁发的测量资格的机构,测量义务不得委托给他人没有专业资格的机构测量的数据无效,买受人有权拒绝支付房款。 第16条面积核实 买受人有权根据测量报告对任何一个尺寸进行核实,此等核实无需复杂的测量工具,仅凭于任意一个市场上购买的米尺等测量工具即可进行测量买受人有权在入住前或入住后对室内全部长度、宽度、高度尺寸进行测量如果需要对全楼进行测量的,出卖人有义务向买受人提供与本楼相关的图纸,买受人也可以召集楼内其他业主共同进行测量。 第17条违约条件 买受人以约定方法得到的任一个尺寸结果,与出卖人提供的图纸不符,则视为出卖人提供的公摊面积不合法,买受人有权拒绝支付公摊面积的费用出卖人不得以此为理由拒绝交付房屋,并仍应及时为买受人办理《房屋所有权证》。 第18条违约责任 当出现上述违约条件后,出卖人应当在3日内双倍退还公摊面积的价款作为违约金,不能退回的,逾期则每天应当支付总房价百分之一的违约金。 第19条管道密封 出卖人应当在买受人入住时提供管道压力测试数据,并保证管道不会出现任何泄露如果室内发生液体或气体泄露,导致买受人的装饰装修家具损坏的,如果买受人不能证明自己没有责任,则出卖人应当以5倍装修家具款额或者每人每日500元作为赔偿,以补偿买受人在选择装修企业、设计施工所支付的费用与耗费的时间。 如液体或气体的泄露给买受人或其亲属或其他人员造成伤害,则出卖人应当同时承担违约责任或侵权责任。 第20条管线安装 出卖人承诺不在商品房内通行任何公用管线。 所谓公用管线是指管线内的物、气体不直接从此管内进入到买受人室内且供买受人单独使用如有通过,则视为合同的变更,买受人有权拒绝支付任何费用,并有权要求出卖人进行修改在修改完成以前,视为商品房仍末交付不能修改的,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第21条消防设施 出卖人提供的消防设施为:___________________并在交房时取得消防机构的认可如不能达到此要求,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第22条暖气计费 暖气价格不高于政府规定的标准,计费方式及价格每季度每平米。 第23条健康保证 考虑到房屋室内外的各项设备及设施将对买受人的健康产生长久的影响,因此出卖人承诺与本房屋的全部设计条件均依据政府的要求进行设计如果存有可能导致疾病传播的设计缺陷如不能达到此标准,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第24条绿地定义 所谓绿地是处于房屋以外,种植于地面的自然植物,指高度不低于50厘米,可以包括杨树、柳树、槐树、梧桐,其目的在于给买受人以心理上的舒适感觉,并且能够产生隔音、清洁空气的作用,绿化植物寿命不应低于10年。 第25条绿地面积 考虑到绿地面积将对买受人生活有重要影响,出卖人承诺本社区绿地面积为:_________平方米,绿化率不应低于北京市标准,交付时绿化率的计算方法为地面绿地面积与总建筑面积之比,房屋交付时本社区的绿化率不低于30%,交付使用时间:_________年_________月_________日如不能达到此要求,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人向买受人按日支付违约金,违约金标准为总房价的千分之一。 第26条气味条款 本商品房敞开门窗后,不会闻到任何异味室内在任何条件下均不会出现异味。 双方对是否是异味有争议的,可以随机选择3人进行评价,以多数人的意见作为最终结果此三人的决定如果未被执行,其决定应当在诉讼中作为决定性证据。 第27条电磁辐射 出卖人承诺不在房屋室外500米内及本商品房楼上建造或允许他人建造任何电磁发射装置,包括寻呼台发射台、移动电话发射台、广播电视转发台或其他有辐射的装置如果有此设施,无论是否影响人体健康,买受人均有权解除合同要求退房,出卖人将承担违约责任。 如不能达到此要求,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人向买受人按日支付违约金,违约金标准为总房价的千分之一。 第28条社区名称 本商品房所属社区经政府地名管理机构确定为:____________________________________,本小区属于政府管理机构认可的合法社区。 考虑到社区名称的稳定性有利于买受人购买房屋的增值,因此出卖人承诺将在未来时间内始终使用的名称为如此名称发生变化,出卖人承诺将赔偿给买受人总房价百分之三,作为因名称变更给买受人造成损失的赔偿。 第29条施工进程 社区共有楼房幢,其中一期工程_________幢,二期工程_________幢,三期工程_________幢,二期工程的开工时间与竣工时间分别为:_________年_________月_________日和_________年_________月_________日。 三期工程的开工时间与竣工时间分别为:_________年_________月_________日和_________年_________月_________日。 第30条公共设施 幼儿园______________个,面积为_________平方米,交付使用时间:_________年_________月_________日停车场_________个,面积为______________平方米,交付使用时间:_________年_________月_________日邮局_________个,交付使用时间:_________年_________月_________日会所、健身娱乐设施:___________________________交付使用时间:_________年_________月_________日邮政交付使用时间:_________年_________月_________日电话接通时间:_________年_________月_________日。 第31条居住安全 交付时社区内不应当有正在建设的建筑物,在买受人可能经过的道路绝对不允许有任何可以产生坠落的物品道路平面绝对不得有可能阻碍行人或者车辆的坑、沟、井或者其他产生危险的建筑物或者构筑物。 第32条商品房标识 社区内的所有建筑物应当有明确的标识,以利于买受人的特殊家庭成员能够顺利找到买受人所购商品房。 第33条违约确定 对出卖人提供的各种设施是否合乎约定,应当由双方协商,协商不成的,由买受人与出卖人共同随机选择三人,选择方法见本合同争议解决中的约定,由其对此争议做出仲裁裁定。 第34条公平价格 1.买受人所购房屋价格为___________________________(大写:__________________元) 2.出卖人不得将同幢的其他房屋以明显优于买受人的价格出售给其他买受人(差额应在合理范围内),否则将认为是对买受人的岐视或价格欺诈,出卖人承诺并承认买受人有要求同等优待的权利。 3.均价:出卖人承诺此楼的平均价格为__________________(大写:__________元),所谓平均价格是指全楼成交款与全楼套内使用面积之比,如果在买受人发现自己所购房屋的均价并非此数额,则有权要求出卖人每平方米支付___________(大写:________元)的违约金。 第35条房款障碍 如因出卖人原因致使买受人无法取得银行贷款或公积金贷款,则出卖人在10日内比照退房条款归还买受人已经支付的全部房款如出卖人证明系买受人原因致使买受人无法取得银行贷款,考虑到买受人可能受到的损失,则出卖人在10日内比照退房条款归还买受人已经支付的全部房款。 第36条交付含义 本合同所称交付是指占有及使用的交付,以保证买受人可以正常使用,以实现居住目的,并不代表所有权的转移。 第37条交付时间 商品房交付时间为_________年_________月_________日,社区设施环境交付时间为_________年_________月_________日。 第38条交付程序 1.入住通知:出卖人向买受人发出入住通知书 2.书面签收:买受人书面签收“收到入住通知书” 3.钥匙收条:买受人书面签收“商品房钥匙收到条” 4.随附资料:出卖人提供商品房质量备案表、商品房长度高度细节尺寸及面积测量结果 5.其他条件:其他合同中约定的条件也应当具备,房屋交付时出卖人及其他任何第三方不应再收取任何费用作为买受人入住的先决条件,否则买受人有权依此每天获得总房价百分之一的赔偿金。 6.不视为交房:上述条件缺少任何一条,均不构成商品房的交付。 第39条入住缴费 出卖人不得要求买受人入住前支付以下费用:物业管理费、产权证费用、车位费用及其他由买受人享受服务的代办费用,除此外无须支付任何费用买受人有权拒绝支付任何本合同没有明确说明的费用。 第40条买受人入住 考虑到买受人在入住前已经支付了大量房款,因此出卖人在交付房屋时不得以任何理由阻碍买受人入住,出卖人同时应当保证所聘请的先期物业管理公司或者其他相关机构和人员也不得以任何理由阻碍买受人入住当此等阻碍情况发生后,买受人有权不经过任何机构或人员的许可入住,此时任何人的阻挡行为均视为违法。 第41条交付验收 买受人在出卖人所建房屋完工后,可以进入室内进行观察,并可以聘请相关专家对其进行评价,出卖人及其聘请的机构或人员,不得以任何理由阻止买受人及有关人员进入。 买受人可以进行如下项目的评价与验收:建筑质量、室内设施、室内外环境、社区质量及其他验收。 第42条延迟交付 当出卖人无法按期交付时,则买受人有权通知出卖人解除合同,或者以予出卖人日的宽限期,在宽限期内出卖人仍然不能交付的,买受人有权解除合同。 第43条交付效力 出卖人将房屋交付给买受人后,买受人即享有房屋的使用权、占有权、出租权、收益权,并有权对房屋进行装修如果房屋已经办理完毕竣工备案,则买受人有权进入,并对房屋进行管理与控制。 第44条文件内容 商品房质量保证书及商品房使用说明书,其内容不得低于政府最高标准。 如不能达到此要求,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第45条初步验收 鉴于商品房质量无法立即做出判断,买受人无法在交付使用后立即对质量做出判断,因此双方共同认为质量的评价与验收是一个较长的过程,买受人仅能对外观部分进行初步使用性评价。 第46条保修内容 主体结构、公用部分、环境设施、建筑外表部分、装修部分、室内电气部分、室内暖通部分及其他由出卖人提供的内容出卖人将提供全部施工图、设计图、各种管线图等技术资料,以保证买受人或者买受人的集体组织或者小区业主委员会或者小区居委会能够根据此技术资料对房屋进行全面的修缮与养护并承诺20年之内买受人所支付的维修成本不能高于房屋价格的20%。 第47条责任承担 如果入住后发生漏水、裂缝等质量瑕疵,应当由出卖人承担责任,并立即进行修复,出卖人不得以任何理由将此责任转移至第三方如不能达到此要求,则买受人有权解除合同要求退房如买受人暂不解除合同要求退房,则出卖人每日向买受人支付相当于总房价千分之一的违约金。 第48条房屋所有权 1.取得标志:房屋所有权的取得以北京市政府颁发的《房屋所有权证》为标志。 2.取得时间:取得房屋所有权证的最后期限为_________年_________月_________日,如出卖人不能在此最后期限前使买受人取得房屋所有权证,则确认为无法取得房屋所有权证。 3.违约责任:一旦无法取得产权证后,出卖人应当30日内立即退还买受人已经支付的房屋款,并且赔偿买受人因此而产生的一切损失。 4.选择权利:当无法取得所有权证后,买受人有权选择是否解除合同并且退房,如买受人同意延长等待时间,则可向出卖人发出同意延长办证期的书面证明。 5.所有权保证:出卖人保证出卖人目前的身份系合法的出卖人,出卖人经过审查后认为买受人目前的身份可以成为合法的购买人,因此出卖人保证买受人凭借出卖人提供的文件能够在北京市房屋所有权登记机构取得《房屋所有权证》及他项权利证书,如买受人无法取得上述证明,则出卖人应当在10日内立即退还买受人已经支付的房屋款,并且赔偿买受人因此而产生的一切损失:包括银行的贷款利息、银行罚息、诉讼费用、律师费用、装修费用、误工费用、无法居住而租赁房屋的租赁费用、交通费用、因重新购买房屋而产生价格上涨的损失及其他损失。 6.费用分担:在办理房屋所有权证时,双方平均承担税款费用。 第49条转移效力 买受人取得所有权证书后,即取得与房屋相关的全部权利,涉及房屋的风险同时发生转移,出卖人不得以任何理由干涉买受人行使对房屋的所有权。 出卖人:买受人:年月日 2023商品房合同 篇12卖方:_______________ 身份证号码:_____________________ 买方:_______________ 身份证号码:_____________________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产住宅,建筑面积为_____平方米。。 第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。 第三条 付款时间与办法: 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭,并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。 第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。 第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条 本合同主体 1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________,代表人是____________。 第八条 本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。 第九条 本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。 第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条 双方约定的其他事项: 出卖方:_________________ 购买方:__________________ 身份证号码:__________________ 身份证号码:___________________ 身份证号码:___________________ 身份证号码:___________________ 2023商品房合同 篇13卖方(以下简称甲方):__________________________ 买方(以下简称乙方):__________________________ 甲方按照《____市实施〈中华人民共和国____镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉办法》的规定,已合法取得____市___________区(县)________地块的土地使用权,土地使用面积为______平方米,土地使用期限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,国有土地使用证号为____________。 甲方在上述地块上建设项目的名称为__________,现已具备规定的预售条件,经____市房屋土地管理局批准,准予上市预售,外销预售许可证号为__________。 乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________。 甲方已于________年____月____日收到乙方预购房屋的定金________元。 双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。 一、__________房屋,建筑面积为___________平方米,国有土地使用面积______平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至________年____月____日为止。 二、甲乙双方同意,该商品房交付时,房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的_______%(不含)时,按照本契约第三条所述房屋售价进行结算;实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的_________%(含)时,自甲方向乙方出示____市房屋土地管理局实测面积文件之日起____日内,乙方有权解除本契约。 契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。 甲方除在契约解除后____日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。 利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇)计算。 三、双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_______元,价款合计为(大写)________币____仟____佰____拾____万_______仟_______佰_______拾_________元整(小写:________元)。 乙方同意以________方式付款,并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号。 乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。 甲方售楼款监管银行为______,银行帐号为________。 四、乙方如未按本契约所列付款方式规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金,违约金应自本契约约定的付款之日起至实际付款之日止。 每延期一天,乙方按延期交付价款的万分之________(大写数字)向甲方支付延期付款违约金。 五、乙方如未按本契约所列付款方式规定的时间付款,逾期超过____日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权解除本契约。 契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效,乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。 六、甲方须于________年____月____日前,将房屋交付给乙方。 甲方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监管部门出具的《工程质量竣工核验证书》。 七、除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。 违约金支付时间自房屋应交付之日起第二天起至实际交付日止,每延期一天,甲方按房价款总额的万分之___________(大写数字)向乙方支付违约金。 八、除不可抗力外,逾期____日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权解除本契约。 契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。 甲方除在契约解除后____日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇)计算。 九、因不可抗力甲方未按期交付房屋的,逾期最多不超过____日,超过时,乙方有权解除本契约,契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。 甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方(利息计算同第二条)。 十、甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的,乙方有权解除本契约,甲方应在契约解除后____日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第八条)。 甲方交付房屋的装修、设备未达到规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。 十一、甲方同意按《建设工程质量管理办法(试行)》《____市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 十二、乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 十三、本契约由双方签字后,境内的应于____日内,境外的应于____日内,由双方持契约共同到____市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。 十四、本契约登记后至________年____月____日前,乙方如转让其预购的房屋,须与转受让人在本契约上背书,并按规定到____市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售契约转让登记手续。 十五、双方同意房屋交付后____日内共同到____市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。 十六、办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。 十七、本契约的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,凡因履行本契约所发生的或与本契约有关的一切争议,双方同意按以下第_______种方式解决纠纷(用汉字填写)。 1、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交____市仲裁委员会仲裁。 2、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。 十八、本契约未尽事项,双方可签定补充协议。 十九、本契约正本壹式两份,甲乙双方各执壹份,副本共______份,____市房屋土地管理局存两份。 甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________ 电话及传真:________________ 电话及传真:________________ 法定代表人:________________ 法定代表人:________________ 委托代理人:________________ 委托代理人:________________ 签订时间:______年____月____日 签订时间:______年____月____日 签订地点:__________________ 签订地点:___________________ 2023商品房合同 篇14卖方:_________ 买方:_________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通过_________方式,取得_________市_________区_________地块的土地使用块,土地面积为_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的_________现已竣工,取得房屋所有权证。经_________市房屋土地管理局审核,准予上市销售,_________市商品房销售许可证号为_________。 乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________。甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。 双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本契约。 第一条_________房屋,建筑面积为_________平方米,房屋状况详见附属文件,土地面积_________平方米,土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。 上述面积已经_________房地局测绘。 第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整。乙方预付的定金_________元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。 第三条乙方同意在本契约签定_________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行:_________ 银行帐号:_________ 第四条甲方同意在_________年_________月_________日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《_________市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_________。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《_________市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 第六条双方同意在签定本契约后三十日内,持本契约和有关证件到_________市_________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。 第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_________向乙方支付违约金。逾期超过_________日甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。 第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_________向甲方支付延期违约金。逾期超过_________日乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。 第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事宜,双方可另签补充协议。本契约的附属文件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。 第十条本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_________种方式解决纠纷。 提交_________仲裁委员会仲裁。 任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。 第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本_________份,房地产交易管理部门壹份,_________。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ 身份证号码:_________身份证号码:_________ 地址:_________地址:_________ 联系电话:_________联系电话:_________ 邮政编码:_________邮政编码:_________ 代理人:_________代理人:_________ 联系电话:_________联系电话:_________ 签约地点:_________ 签约时间:_________年_________月_________日 2023商品房合同 篇15委托人:________ 受托人:________ 双方经协商一致,就委托事宜达成如下协议: 一、委托事项: 委托人授权___办理有关购买商品房___套的各项事宜。 二、授权范围: 1.购买的商品房共___套,总面积在___平方米之内; 2.商品房的购入价应掌握在___元/每平方米至___元/每平方米之间; 3.商品房所在位置,可在___市___区___路以东,___路以西,___路以南,___路以北范围之内选购; 4.其他______________________。 三、委托报酬: 受托人如完成委托事宜,委托人给付报酬___元;如果在委托期限内未能完成委托事宜,给付劳务费___元。 四、完成委托事项所需费用: 根据实际需要,按支出凭据向委托人报销。 五、各项费用的支付方式和期限: 委托酬金在合同签订后___日之内,先付___%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。 其他费用先由受托人垫付,每季度末结算一次。 所有经费往来均通过银行结算。 六、委托授权期限:自___年___月___日起,至___年___月___日止。 七、双方当事人的权利与义务: 1.委托人在合同生效之后,对受托人在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商; 2.受托人应认真负责行使委托人授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗委托人; 3._________________________。 八、争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决: 1.提交______仲裁委员会仲裁; 2.依法向人民法院起诉。 九、双方议定的其他事宜:_____________________________ 委托人:(签章)受托人:(签章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)委托代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 银行账号:银行账号: 2023商品房合同 篇16出让方(下称甲方): 身份证号码: 受让方(下称乙方): 身份证号码: 中介方(下称丙方): 甲乙双方就购买位于 房产,面积 平方(实际面积以售楼部为准),达成如下协议: 1、乙方已实地察看了该房屋并明白甲方目前中拥有《诚意金预约单》 ,合同上标明认购单价为¥ 元/平方。 2、乙方自愿购买上述房产并在签订本协议时,乙方下定金人民币贰万元整于丙方监管。乙方承诺于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将剩余定金人民币壹拾万元整补齐至丙方处监管。在乙方取得开发商开具的《诚意金预约单》后的当天,丙方将乙方所下的定金转入甲方帐户。 3、甲乙双方约定于日至年月 陪同下到开发商售楼部办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续,逾期属于违约行为。 4、若不能办理,本协议解除,甲乙丙三方互不承担违约责任,中介方退件退款。 5、甲方支付中介方佣金(含服务费)人民币元。 6、乙方支付中介方佣金(含服务费)人民币。 7、乙方于办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续前将人民币元整[即合同的转让费(差价款)]打入丙方帐户。在乙方取得开发商开具的预收款发票(收据)后的当天,丙方将此款项转入甲方帐户,甲方同意。 8、本协议一式叁份,甲乙丙三方各执壹份,签字盖章后生效。 9、在乙方取得开发商开具的预收款发票(收据)后,本协议自动失效。 10、甲方须配合乙方去开发商处办理甲方名下的《诚意金预约单》变更手续。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 2023商品房合同 篇17甲方: 乙方: 身份证: 身份证: 鉴于: 1、甲乙双方于年月日签订了《商品买卖合同》。 2、甲方愿意保留对该房产的约定回购权。为此:甲乙双方经友好协商、依据《中华人民共和国担保法》等相关法律规定,达成协议。 第一条:乙方回购甲方购买的商品房的条件。 一、双方同意乙方对前述房产拥有回购权,在约定期限内甲方不得对房产进行处置。 第二条:回购商品房价款。本合同的回购房款总价人民币。 第三条:付款方式。乙方应于 _____ 年_____月______日期间,向甲方支付全部回购房款 。 第四条:乙方丧失回购权,甲方对房产拥有完全和不收限制的处分权。 第五条:违约责任。 一、在______年_____月______日前未向甲方支付全部回购房款,视为乙方放弃回购权,甲方有权解除本合同。 二、本合同被解除,甲方有权另行出售所购商品房,乙方应当按照甲方要求积极办理相关各项手续。 第六条:合同生效。 本合同一式叁分,自双方签订盖章后生效。 甲乙双方各保留一份。 甲方: 乙方: ____年____月_____日 ____年___月____日 2023商品房合同 篇18甲方(卖方):______________身份证号码:___________甲方代理人:_________身份证号码:____________ 乙方(预购方):________________身份证号码:_____________________ 甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《_______》(以实际产权证为准)商品房事宜,订立本合同。 1、乙方预购《_______》(以下简称该房屋)。 甲方已领取该房屋房地产权证(证书号:_______),土地证:_______ 并经人民政府测绘机构实测,该房屋建筑面积为_______平方米。 该房屋定于尾款付清之日交付。 2、乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币_______元/平方米,乙方预订的该房屋总房价为人民币大写:_______整,乙方采取_______方式。 签订正式合同时首付款_______万,尾款_______万元于签订正式房屋购买合同后_______个月内付清。 3、乙方同意签订本合同时,支付定金人民币_______整,作为甲、乙双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。 4、甲、乙双方商定,预订期为_______天,甲乙双方于_______年_____月___日前到_房产签订《商品房出售合同》。 5、甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。 6、在本合同的第四条约定的预订期限内,甲方拒绝签订商品房出售合同的,必须返还已收取的定金;并且赔偿双方所交的信息费。 乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金,并且无权要求好人房产退还已收取的信息费。 7、本协议一式三份,甲乙双方各持壹份,_房产执壹份。 其他约定: 甲方:_____________________(签章) 乙方:_____________________(签章) 甲方代理人:_____________________ 见证方(签章):________________ 见证方经办人(签章):_________________ 年_____月___日 2023商品房合同 篇19甲方:_____,身份证号:_____ 甲方:_____,身份证号:____ 丙方:_____,身份证号:_____ 鉴于甲乙双方系母女关系,乙丙双方系夫妻关系,现甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和司法解释的规定,自愿达成如下协议: 一、甲乙丙三方共同出资为乙方按揭购买预售商品房(以下简称“该房屋”)一套,该房屋位于_____、_____幢_____单元_____层北_____户,商品房买卖合同编号:_____ 二、该房屋总价款为______元,其中房屋首付款为______元,余款______元由银行按揭贷款支付。首付款当中丙方出资______元,甲乙共同出资______元;银行按揭贷款______元由甲方一人负责偿还。 三、甲乙丙三方经友好协商一致约定,该房屋全部产权归乙方一人所有,甲丙对该房屋的出资视为对乙方的个人赠与,甲丙在任何时候,任何情况下都不得主张该房屋的所有权。 四、违约责任:甲乙丙各方应当诚信履行本协议,如有一方违约,应向守约方承担包括律师费在内的赔偿责任。 五、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力,协议自三方签字后生效。 (以下内容无正文) 甲方:_____ 乙方:_____ 丙方:_____ 日期;______年 ______月______日 2023商品房合同 篇20原告:____________,性别:_______,_______族,身份证号码:______________,住址:___________________,联系电话:______________。 被告:______________有限公司,法定负责人:____________,职务:_______,住所地:______________,联系电话:______________。 诉讼请求:____________ 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。 但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。 虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 1、请求判决确认原被告双方于________年____月____日签订的商品房认购协议为无效。 2、请求判决被告返还原告向其支付的定金人民币_______元及利息。 3、诉讼费由被告承担。 事实与理由风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。 如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。 因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。 摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。 讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 ________年,被告在____________进行商品房开发,并开展商品房预售活动,原告于________年____月____日与被告签订商品房预售合同,约定购房款人民币_______元,未约定付款方式和交房时间,原告于________年____月_______向被告支付购房定金人民币_______元。 被告双方所签商品房预售合同中____________________________栋楼盘取得商品房预售许可时间为________年____月____日,而原被告双方签订商品房预售合同时间为________年____月____日。 基于上述事实和理由,依据《民法典》和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》有关规定,原、被告签订的预售协议无效。 为保护原告合法权益,特此请求贵院依法支持原告提出的诉讼请求。 此致______________人民法院原告:________年____月____日 风险提示: 提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。 注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 2023商品房合同 篇21甲方:__________ 法定代表人:______________ 地址:____________________ 邮编:____________________ 电话:____________________ 传真:___________________ 乙方:__________ 地址:____________________ 邮编:____________________ 电话:____________________ 身份证号码:______________ 为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议: 一、房屋基本情况 乙方预定甲方开发建设的位于________市________区________县________路________号楼盘:________号楼________单元________号房屋,建筑面积________平方米,其中套内建筑面积________平方米,公用建筑分摊面积为________平方米。房屋单价________元/平方米,总房款为________元,________元。户型为________________。 二、认购期间 甲方承诺为乙方所预定房屋保留________天。 三、定金 本协议签订时,乙方向甲方支付定金人民币_______元,______________元。乙方须在上述房号保留期限内,携本协议到甲方售楼处,与甲方协商签订《商品房买卖合同》有关事宜。上述定金在甲、乙双方签订《商品房买卖合同》时,由甲方退还乙方或抵作该房屋的购房价款。 四、付款方式 乙方同意选择下列_______种付款方式,在与甲方签订《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。 1.一次性付款 2.分期付款:于签约当日付_______%,剩余房款在______日内分________次付清 3.个人住房抵押贷款:于签约当日付清房屋总价________%的首付款。 五、证明文件 甲方应向乙方出示下列证件及其附属材料,甲方保证以下资格认证文件真实无瑕疵。 1.企业法人营业执照证号:________________ 2.政府立项证明证号:________________ 3.房地产开发企业资质证书证号:________________ 4.国有土地使用权证书证号:________________ 5.建设工程规划许可证包括附图)证号:________________ 6.建设用地规划许可证证号:________________ 7.施工许可证证号:________________ 8.房屋销售许可证证号:________________ 六、甲方承诺 1.具备商品房销售条件,如果甲方故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况导致此协议无效,甲方应承担缔约过失责任,除退还乙方定金外,还应赔偿乙方利息等资金损失及其他有关财产损失。 2.在本协议签订后,须为乙方保留该房屋至保留期届满之日止,且不得与第三方签订该房屋之《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时,甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如甲方违反上述约定,甲方需向乙方双倍返还定金,同时本协议自动失效。 七、乙方承诺 在本协议签订后,在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》,并承诺在与甲方签订《商品房买卖合同》时,乙方将完全遵循本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务,视为乙方自行放弃该房屋的房号保留权,甲方有权终止本协议的履行,并将该房屋另行出售,同时乙方已交付的定金不予返还。 八、其他 甲方出现以下情形之一,乙方有权解除协议,甲方应向乙方全额返还定金。 1.甲方依本协议第五条向乙方提供的证明文件不完整、不真实或有瑕疵,导致双方不能签订《商品房买卖合同》的 2.甲方存在其他违法行为导致双方不能签订《商品房买卖合同》的 3.甲、乙双方经协商未能就补充协议达成统一意见的。 九、不可抗力 1.如果本协议在执行过程中受到诸如:地震、台风、洪水、火灾、战争或其他双方认可的不可预见的不可抗力的直接影响,或无法按照原协议条款执行,受不可抗力影响的一方应立即以传真通知对方,并且在此以后5天内将发生事故地区有关部门开具的事故证明寄给对方。 2.因政府产业政策发生变化而导致本协议无法履行时,甲、乙双方可以解除本协议并免责。 十、本协议自甲乙双方签字之日起生效。 十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。 甲方:________________ 法定代表人:__________ 日期:________________ 乙方:________________ 日期:________________ 2023商品房合同 篇22甲方(出卖人): 乙方(买受人): 身份证: 身份证: 鉴于: 1、甲乙双方于年月日签订了《商品买卖合同》。 2、甲方愿意保留对该房产的约定回购权。 为此:甲乙双方经友好协商、依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定,达成协议。 第一条:乙方回购甲方购买的商品房的条件。 1、双方同意乙方对前述房产拥有回购权,在约定期限内甲方不得对房产进行处置。 第二条:回购商品房价款。 本合同的回购房款总价人民币( _______________元)。 第三条:付款方式。 乙方应于 _____ 年_____月______日期间,向甲方支付全部回购房款(大写________________元) (小写_________元)。 第四条:乙方丧失回购权,甲方对房产拥有完全和不收限制的处分权。 第五条:违约责任。 1、在______年_____月______日前未向甲方支付全部回购房款,视为乙方放弃回购权,甲方有权解除本合同。 2、本合同被解除,甲方有权另行出售所购商品房,乙方应当按照甲方要求积极办理相关各项手续。 第六条:合同生效。 本合同一式叁分,自双方签订盖章后生效。甲乙双方各保留一份。 甲方: 乙方: ____年____月_____日 ____年___月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。