标题 | 关于租赁合同模板 |
范文 | 关于租赁合同模板(精选26篇) 关于租赁合同模板 篇1甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务关系,双方在自愿、平等、等价有偿的.原则下经过充分协商,特定立本合同。 第一条转让内容 一、甲方将位于园丁小区门面转让给乙方。 二、甲方转让给乙方的房屋。甲方同意乙方所转房屋作为经营使用。 三、转让费共计为______元(大写:______)。 第二条双方的权利和义务 (一)甲方应保证所转让的房屋及设施完好并能够正常使用。 (二)甲方对乙方所转让的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。 (三)乙方应在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。 (四)乙方在合同有效期内,对所转让的房屋及设施拥有合法使用权。 第三条合同生效、纠纷解决 一、本合同经甲、乙双方签字后,乙方一次性交付转让费后生效,即具有法律效力。 二、在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。 三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。 四、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 关于租赁合同模板 篇2合同编号:承租方:集团有限公司 (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 因甲方施工生产需要,甲方向乙方租用设备,为明确双方的权利、义务,本着诚信互利的原则,经双方平等协商一致,文明施工,诚信做事,签订本合同。 工程基本概况及输送泵使用范围说明 一、租用设备名称、型号、数量 1、名称型号:________________________ 2、管道和人员数量:满足甲方施工需要(含配套的弯管、卡箍及密封圈等)。 二、租赁期限及租赁方式:租赁期限以实际施工期限为准; 三、租金的计算和支付 1设备进场后正常使用当天起计算租金。 2、租赁单价:地泵按每月人民币元/台(大写壹万肆仟元整)含税。接管、移管、拆管、下料等按15000元/月(大写壹万伍仟圆整元整)。 3、租金的支付:满月后次月的25日支付上个月的租金,以此类推。 四、双方职责: 1、乙方职责: (1)负责提供完好的机械设备及有关配件(含电线、开关插座等),保证施工作业的需求。 (2)负责出租设备的调试、维修和保管等工作,设备出现故障后,乙方应迅速组织抢修,如因机械故障造成设备停止使用2小时以上(含2小时),影响了工地正常使用,甲方有权从乙方租赁费用中扣除500元/小时的租赁费。超过8小时机械设备如不能正常作业的情况下,乙方应立即调用其他设备进场满足施工需求。如不能满足施工作业要求而影响了甲方的施工,甲方请求其他设备进场作业所产生费用均从乙方的.租赁费用中扣除。 (3)负责选派责任心强,技术熟练的操作人员进行操作,并保证安全作业和承担安全事故的一切费用;作业人员应服从甲方的安全生产管理制度,做到随叫随到。如不服从甲方安排,甲方有权要求乙方换人,每次泵送混凝土,甲方需提前2小时通知乙方技术操作人员。 (4)负责输送泵管的安装、加固、拆除、负责泵机料斗处的混凝土清洗、清除以及进出场时机械设备的场内运输。每次浇筑砼完成后,应清理干净场地,否则所产生的费用均由乙方承担并罚款200元。 (5)每次接到甲方通知2小时内必须做好工作准备并满足作业要求。如有耽误按500元/次罚款。多次出现类似情况甲方有权要求换人。 (6)每次浇筑砼完成后,乙方将管道和卡件拆除运到甲方指定的 地点码放好。否则产生的费用均由乙方承担并罚款200元/次。 (7)因乙方操作人员造成的堵管,因由乙方承担相应损失及后果。并及时派人疏通管道,不得影响甲方施工。 (8)乙方机械和人员如不能按合同执行时应提前15天提交书面申请通知甲方,否则对甲方造成的损失均由乙方承担,甲方有权从租赁费用中扣除。 (9)砼进入现场后,乙方不得对砼进行加水,如觉得砼达不到泵送要求需及时通知甲方现场管理人员。如私自加水,每次罚款100元并承担相应的质量责任。 2、甲方职责 (1)负责提供施工期间设备安装的场地(含基础和给排水及供电设施),并保证充足的水源供应泵车洗管,完善对设备、水管的防护措施。 (2)负责将泵机专用电源接到泵机附近开关箱内。工地应确保电源符合泵机要求,如不符合乙方有权拒绝开机并不承担由此产生的任何后果。 (3)甲方使用的砼必须按泵送标准(见国家标准)严格执行,确保能正常泵送,如砼不满足泵送要求乙方有权拒绝泵送,等砼调整正常后再作业。 (4)未经乙方同意甲方不得拆装、改变或转租设备。 五、双方不得违章指挥操作设备,泵机在工地如需移动,费用由甲方负责。如因随意移动引起的设备损坏,由责任方承担。 关于租赁合同模板 篇3合同编号:2013124 签订时间:20xx年12月1日 出租方:*公司(以下简称“甲方”) 承租方: (以下简称“乙方”) 甲乙双方依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本租赁合同,以资双方共同遵守: 一、甲方将位于海阳市郭城镇河南村的老公司院落西北角空地出租给乙方用于驾校车辆培训,场地具体状况已经由双方共同现场确认,场地面积约为 600㎡。 二、租赁期限暂定1年,自20xx年12月1日至20xx年11月30日。租赁期满,乙方仍有承租意向的,同等条件下对该场地享有优先承租权。 三、租赁费共计壹仟元(¥1000元),合同签订之日起乙方一次性付清。 四、甲方权利义务: 1.甲方应在合同签订之日将场地交付给乙方; 2. 甲方须保证合同所指场地无任何抵押、二次租赁及经济纠纷等问题,确保乙方的正常使用。 3.甲方有权监督乙方文明培训,并对乙方的不文明行为(大声喧 哗、乱扔垃圾等)进行制止; 4.如合同期满,甲方不再出租此场地,应提前一个月通知乙方。 五、乙方权利义务 1.场地的清理、平整和硬化等工作及由此产生的费用由乙方自行承担; 2.乙方须遵守甲方有关规章制度,不得影响甲方员工日常生活; 3.乙方应对受培训人员进行严格管理,其他闲杂人员不得进入甲方院内; 4.甲方院内 的房屋及设施乙方应尽到看管责任,因乙方原因导致房屋或设施受损,乙方承担赔偿责任; 5.未经甲方同意,乙方不得私自对场地进行转租。 6.如合同期满,乙方仍有承租意向,应于合同期满前一个月通知甲方,乙方享有合同房屋的优先承租权,经双方协商一致,可续签本合同;如双方未达成续租意向,乙方须于合同期满当日将自己的`物资、设施等全部搬出,过期不搬甲方有权自行处理。 7.乙方应保证合法经营,因乙方违法经营产生的后果及责任乙方自负。 8.合同履行期间,乙方应加强安全意识,注重安全防护措施配备,如发生任何安全事故,乙方承担因此产生的所有责任及后果。 9.如甲方人员到乙方处进行车辆培训,乙方应给予适当优惠。 六、免责事由 1.因当地政府统一规划原因需要对场地进行拆迁或改建的,本合 同自行终止; 2.因自然灾害等不可抗力原因导致合同无法继续履行的,本合同自行终止。 以上两种情况双方互不承担违约责任。 七、违约责任 1.合同履行期间,因一方原因提出终止合同或导致合同无法继续履行的,需承担500元违约金,并赔偿因此给对方造成的损失; 2.甲方延迟交付场地或乙方延迟支付租赁费用超过五日的,未违约方有权单方解除合同,并有权要求违约方一次性承担500元违约金; 3.合同履行期间,如乙方不遵守本合同约定义务,经甲方劝导后仍不听从的,甲方有权单方解除本合同,且不承担任何赔偿责任。 八、合同履行期间如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,双方均可向当地人民法院提起诉讼。 九、本合同自双方签字且盖章之日起生效,合同一式二份,双方各执一份。 甲方(章):乙方(章): 法定代表人 法定代表人 或委托代理人:或委托代理人: 关于租赁合同模板 篇4出租方: 承租方: 甲乙双方经友好协商,达成以下协议: 一、甲方将其位于唐山市 路 号 房屋出租给乙方使用。 二、租赁期限:自20xx年某月某日到20xx年某月某日止。期满后另议。 三、租金及付款方式: 1、租金每月2100元整(贰仟壹佰元整),乙方按每月支付给甲方。 2、租金先付后用,一月一付。 3、甲方在收到乙方租金后,应开具收据、收条乙方。 四、甲方提供设备如下: 全装卸房一套,含供电、供水等。 五、乙方履约事项: 1、乙方及时清付所使用的水、电、煤气等费用。 2、乙方保证不转租房屋,并遵守国家法律、法规和物业的管理制度,如乙方造成甲方房屋和邻居利益受损,甲方可以提前解约,除不返还预付的`房租外,还可以进一步向乙方索赔和采取其它法律措施。 六、甲乙双方任何一方在租赁期内解约,必须提前一个月通知对方。 七、租赁期满,甲方对协议书第四条第五条进行验收,如无损坏,乙方也无其它违约行为,则合同终止。 八、本协议一式两份,经双方签字生效。 甲方: 签字(盖章): 日期:____年_____月_____日 乙方: 签字(盖章): 日期: ____年_____月_____日 关于租赁合同模板 篇5甲方:__________________ 乙方:__________________ 经甲乙双方共同协商工程进度需要铲车一辆达成如下协议: 1、甲方向乙方租铲车一辆,租期暂定从________年____月____日到________年____月3____日止,租金总额人民币整,包括司机工资一切和安全等费用。 2、乙方提供铲车壹台,每天24小时工作制,空闲时检修维护好铲车,必须保证随时可以使用铲车。 3、甲方负责铲车司机的吃住,提供然油和施工场地,保证乙方正常工作。 4、铲车司机必须服从甲方生产指挥,不得影响甲方正常生产。 5、甲方造成乙方不能正常施工时,在停工十五天以内时,甲方照常按月支付租金,在停工十五天以上时,按实际停工天数扣除月租金为一万三千元计算,扣除实际停工天数,乙方不能正常使用,应扣除影响时间的实际影响天数计算,机械故障在一天内不能及时修复,应另配铲车,以保证甲方正常生产。 6、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。 7、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任,均有乙方负责承担一切费用。 8、铲车在租赁期间的车辆保险金由乙方负责。 9、本合同在履行过程中发生的'争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向____区人民法院起诉。 10、未尽事宜,双方共同协商解决。 11、此协议一式二份,双方必须共同遵守执行。 甲方签字:_______________ 时间:________年____月____日 乙方签字:_______________ 时间:________年____月____日 关于租赁合同模板 篇6要防范这些漏洞与欺诈,我们应该这样做: 1.订立租赁合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。 订立租赁合同前应对对方的法律地位、经营范围、资信状况以及履约能力、商业信誉进行必要的考察,如当事人自己进行了解有困难,可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询,并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。 2.对于租赁合同中的条款,制订应尽量详尽明确。 在订立租赁合同中当事人应注意如下事项: a.合同条款应当尽量全面,尤其是主要条款不能遗漏,否则易出现纠纷。 b.对合同字句应当认真斟酌,字句表述应清晰具体,避免模棱两可,易产生多种解释的语句出现。 c.在租赁合同中,对于租赁物的`使用、租赁物的维修保养应当予以明确规定,以避免出现纠纷。 d.在租赁合同中制订明确的违约条款及赔偿数额。 e.为避免合同欺诈,当事人可以附加一些条款,如,担保条款、附期限条款、附条件条款等,以保证合同顺利履行。 f.订立租赁合同,期限在六个月以上的应采用书面形式,未采用书面形式的,视为不定期租赁。对于不定期租赁,我国《合同法》规定,当事人可以随时解除合同。 遇到问题时,我们可以采取下列补救的措施来减少或挽回损失 1、对出租人不按期交付租赁物致使承租人无法实现合同预期的目的,承租人可以要求解除合同、支付违约金或赔偿损失。 2、对技术要求较高的出租物,出租人应交付有关使用说明、装配图纸、操作规程等,这些在制订租赁合同时就应加以明确约定。 3、租赁物上存在权利瑕疵,第三人对租赁物主张权利致使承租人不能使用收益的,承租人可以要求减少租金或免交租金。 4、承租人无正当理由不支付或迟延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限内交付,逾期不交付的出租人可以解除合同。 5、承租人擅自改变租赁物现状出租人可以要求承租人恢复原状或赔偿损失。如征得出租人同意并因此增加了租赁物的价值,返还租赁物时承租人可以要求出租人支付一定开支。 6、承租人未经出租人同意将租赁物转租他人的,出租人有权解除合同。 7、对利用押金进行合同欺诈的防范办法。 在租赁合同订立中,合同双方当事人都尽量避免风险,而主要工作都应在合同订立前进行。出租人一般希望承租人能提供押金或担保并希望金额能与租赁物价值相当,以防止合同欺诈的发生。承租人则希望不交押金或少交押金。对出租人来说除要求承租人提供一定数额押金外,还应对承租人的身份情况、资信能力等方面进行综合考察以免损失。对承租人来讲,则应对租赁物的价值有清楚了解,根据不同情况在租赁物价值范围内决定押金的多少。 关于租赁合同模板 篇7承租方(简称甲方): 出租方(简称乙方): 根据合同法及有关规定,按照平等互利的原则明确甲方与乙方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 一、租赁、押金及结算方式: 1.甲方租赁乙方______钢模板于_________施工。 2.租赁物资规格、数量以双方在甲方施工现场签认数量为准。 3.租赁期从物资运离开乙方现场之日起,到物资到达乙方方指定场所之日止。 4.甲方负责物资的组装进场并运输到现场,由甲方负责卸车;物资退还时由甲方负责物资的运输,送到乙方指定地点,乙方负责卸车。 5. 经双方协商,乙方向甲方收100000元整的押金(人民币大写拾万元整)。 6. 甲方于每月5日前结算上月租金。双方办好月结算手续后,甲方应在7个工作日内付清上月租金,同时乙方提供财务收据。 二、租赁规格及单价: 三、租赁物资与维修保养: 1、租赁期间甲方对租赁物资要妥善保养。租用、退还时经双方签认验收:退还时,若有物资非人为损伤、丢失、报废按甲方购买价格赔偿。或可按租赁时乙方物资质量标准,另行购买予以偿还物资。同时应承担乙方施工过程中由于该种物资供给不及时造成的一切损失。 2、甲方在接到乙方发出的物资归还通知的柒自然日内应无条件将租赁物资运送至乙方指定地点。若发生归还不及时的情况,乙方可酌情从押金中扣除部分违约金作为偿付。 四、出租方变更: 1、在租赁期内,甲方不得将所租赁物资转租、转让给第三方,也不得变卖或抵押。 2移工地,应经乙方同意,否则乙方有权提出终止合同的要求。 五、押金的退还期限: 当甲乙双方在最后一次结算完毕后,乙方需在5个工作日内退还甲方剩余押金。 六、违约责任: 1.甲乙双方办好结账手续,甲方收到乙方财务收据后,在7个工作日内付清上月租金。如果甲方不按时付租金,则乙方每天加收月租赁物资费5‰的违约金,在押金中扣除。 2.甲方在没有乙方同意的前提下,出现将租赁物资转让、转租及变卖或抵押的行为,乙方有权解除合同,限期如数收回租赁物资及租金外,甲方还应向乙方偿付每日租赁物资总价值10%的违约金,在押金中扣除。 3.如甲方在乙方规定的期限逾期支付押金,乙方有权解除合同,从合同解除之日起至甲方全部退还乙方所有租赁物资之日止。 七、其他: 1、本合同经双方签字盖章后生效。当甲方退还乙方租赁物资后,在双方最终结算完毕并退回甲方押金后,本合同自动终止。 2、本合同一式肆份,甲方贰份乙方贰份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法人或授权人: 法人或授权人: 授权收货人: 电 话 : 合同签订日期: 年 月 日 关于租赁合同模板 篇8合同编号: 出租方:__________; 承租方:__________; 承租经营者:________________ 租赁企业名称:__________________ 地址:_________、所有制性质:_________ 帐号:_________、经营范围:_____________ 出租方与承租方双方根据 ______________________________________,经协商签订本合同。 一、租赁企业概况(详见附表1) 1.固定资产:_______________ 2.自有流动资金:______________ 3.产品、产值、产量: ______________________________________ 二、租赁期限 共__年,即自__年__月__日____起至__年__月__日止。 三、交接手续:____________________________________________________________________________________________________________ 四、经营目标 承租方在承租期内必须完成下列指标: 1.总产值:__元,其中__年__元;__年__元;__年__元。 2.实现利润:__元,其中__年__元;__年__元;__年__元。 3.______________________________________。 4.______________________________________。 五、租金 1.租金数额:______ 2.租金计算方法:_______________________________________ 3.租金交付期限和交付办法:_______________________________________ 六、租赁收入的分配 1.承租期间所得收入,除依法纳税外,以下列比例划分为承租方收入(含租金)、生产发展基金、奖励基金和福利基金:__________________________________________ 2.对承租方的收入,扣除租金外,每一租赁年度支付给承租方______,其余部分作为风险基金留存,承租方无权支配。具体办法为:_______________________ 3.承租经营者合伙承租成员在租赁期间可预支生活费。数额为_____________,预支办法为:___________________________________ 4.___________________________________ 七、企业租赁前债权债务及遗留亏损的处理_______________________________________ 八、担保 1.承租方提供下列财产作抵押:现金____元;____、____、____,折价____元;总额计为____元。 2.____自愿作为承租方的保证人,提供下列财产作为提保:__________________________________,总额_____________元。 3._____________________自愿作为承租方的`保证人,提供下列财产作为担保______________________________________,总额为______________元。 九、双方的权利和义务 出租方有权: 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 承租方有权: 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 出租方有义务: 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 承租方有义务: 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 十、合同的变更和解除_______________________________________ 十一、违约责任 出租方的责任 1.___________________________________ 2.___________________________________ 3.___________________________________ 承租方的责任 1.因亏损不能交纳租金时,先以风险基金抵交;风险基金不足抵交的部分,以承租方的抵押财产抵交;抵押财产不足抵交的部分,以__、__的保证财产抵交。此外,还应在__天内支付出租方违约金,违约金的计算方法为:______________ 2.不按期交付租金时,按下列方法和时间期限支付违约金:_______________________________________ 3.部分支付租金时,按下列方法和时间期限支付违约金:______________________________________ 4.对企业资产未尽维护、保养义务,造成损害时,按下列方法和时间期限支付赔偿金:__________________ 5.___________________________________ 6.承租方对应交付的违约金和赔偿金,应如期交付。不按期交付时,________________ 十二、租赁期满后资产的返还和验收 _______________________________________ 十三、争议的解决方式 双方因本合同发生纠纷时,应协商解决。协商不成时,以下列第____种方法解决: 1.提交____工商行政管理局经济合同仲裁委员会仲裁。 2.提交____人民法院审判。 十四、_____________________________ 十五、本合同自_______________时起生效。合同正本一式2份,出租方和承租方各执1份, _____________________________;副本一式__份,__________________ 附件: 1.企业概况材料__份; 2._________ 3._________ 出租方:(公章) 承租方: 地址: 地址: 法人代表(签章): 承租经营者(签章): 代理人: 承租方保证人: 1.____ 2.____ 签约时间: 年 月 日 签约地点: 关于租赁合同模板 篇91、当事人约定原则。 适用于承租人在取得房屋所有人同意的情况下对租用房屋进行装修或增设,双方事先约定了具体的处理条款,且该房屋租赁合同属正常终止的情形。在房屋租赁纠纷中,经房屋所有人同意的装修和增设是一种合法的添附行为,对装修和增设投入损失的承担按当事人事先约定处理,这是民法自愿原则和民事权利处分原则在此类纠纷处理中的具体适用。最高人民法院在《贯彻执行民法通则若干问题的意见》(下称《意见》)第86条中规定:“非产权人在使用他人财产上增添附属物,财产所有人同意增添,并就财产返还时附属物如何处理有约定的,按约定办理。”此为确立当事人约定原则的直接法律依据。 在依据当事人约定原则处理承租人的.租赁物时,如原租赁合同属非正常终止(如合同无效或被解除),即使当事人事先约定了具体处理条款,笔者认为也不能按约定处理,因为当事人双方对添附物处理的事先约定是基于原租赁合同正常履行,是附条件约定,当租赁合同无效或被解除时,当事人原先据以约定的情势已发生变更,若仍按原约定处理,难免危及无过错方的利益。 2、侵权责任原则。 适用于承租人在没有取得房屋所有人同意的情况下,私自对承租房屋所进行的装修或增设行为。根据物权法的规定,财产所有权人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利,非财产所有人只有在取得所有权人的同意之后,才能在他人的财产上从事添附行为,否则属于民事侵权行为。在房屋租赁活动中,房屋承租人只取得承租房屋的使用权,在未取得所有权人同意的情况下进行装修或增设,实质上已侵犯了房屋所有人的所有权,承租人在交还房屋时,原则上应对承租房屋恢复原状,造成出租人损失的还应负赔偿责任。 《合同法》第223条规定:“未经同意的,出租人可以要求承租人恢复原状或赔偿损失。” 《城市房屋租赁管理办法》第二十三条规定:“…因承租人过错造成房屋损坏的,由承租人负责修复或赔偿。” 最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见(试行)》第86条规定:“…没有约定又协商不成,能够拆除的,可以责令拆除”。上述规定是侵权责任原则的主要依据。 3、过错责任原则。 在承租人在取得房屋所有人同意的情况下进行装修或增添,但租赁合同属非正常终止,如合同无效或被撤销、解除的情形。在此种情形下,必然存在着一方或双方当事人的过错行为,应适用过错责任原则处理承租人对租用房屋进行的装修或增设。 (1)租赁合同因出租人违约而解除,导致租赁合同不能继续履行,承租人对房屋添置的添附物,由出租人按添附物的现存审计鉴定价值予以折价赔偿。(2)租赁合同因承租人违约而解除,导致租赁合同不能继续履行,对于承租人添置的添附物应当无偿归出租人所有,承租人无权再向出租人主张折价补偿。 (3)合同无效或被撤销,应当根据《民法通则》第61条规定承担返还各自所得的财产、恢复原状,造成损失的,根据过错责任的大小,承担相应的赔偿责任。 4、公平原则。 因不可抗力导致合同终止的,出租人应当按公平原则给予承租人进行补偿,即由出租人给予承租人装修物和增设物可利用价值经济补偿,现存鉴定价值与可利用价值之间的差额为承租人的损失,该损失依公平原则由双方分担。如属于拆迁致合同终止的,在无约定的情况下,对承租人的补偿,以拆迁人给予的补偿额为准,而不存在损失分担问题。 关于租赁合同模板 篇10甲方: 乙方: 甲方将位于场地租赁给乙方。临街面从南北方向量起长约130米,东西平均宽约105米、约25亩场地(内含门面房 间、窑洞 孔、厂房 间)。实际状况以《土地证》标注尺寸为准。经甲乙双方友好协商达成以下协议,请甲乙双方共同遵照执行。 一、租赁时间:从20xx年6月1日起至20xx年5月31日止,租期共计12年。年租金为捌拾万元整。 二、本协议签订之时,乙方支付给甲方合同保证金壹拾万元正。乙方必须在20xx年8月1日前将第一年租金捌拾万元整一次性付给甲方(壹拾万元保证金可冲抵房租)。从第二年开始,每年乙方给甲方交付租金的时间是当年的6月1日。如乙方不能按时交付租金,甲方有权终止本协议,保证金不予退还。由此造成的一切经济损失由乙方承担。 三、乙方租赁期间所租场地用于汽车销售、维修。所投入的设备、设施必须遵守国家相关的法律法规,不得从事非法经营。如因非法经营,所造成的一切责任及经济损失由乙方承担。 四、乙方如需办理本场地修建等其它相关审批手续,在符合相关国家政策的前提下,甲方应给以充分协助。办理手续的'一切费用由乙方 承担。 五、乙方在租赁场地期间,不得随意转租、转让、抵押场地设施。若有违犯由此产生的后果均由乙方承担。 六、在乙方遵守合同,依法经营的前提下,甲方不得干涉乙方经营。 七、场地现有的可用设备、设施:如变压器、水井、上下水设备、房屋等,甲方交由乙方和另一租赁方无偿共同使用管理。由此另行产生的费用:如水电费、设施维修费、市政环保费等费用由乙方和另一租赁方共同承担。协议到期后完好交还甲方。 八、如乙方在修建时需要,可将甲方现有工房等建筑物拆除,建立新厂房,乙方如因经营不善等其它原因中途退出,建筑物不得拆除,完整留给甲方,当年所交租金不予退还。乙方如要拆除设备、建筑物等,需赔付甲方伍拾万元后方可拆除。 九、本协议到期后,如果甲方继续向外租赁此场地,在市场同等价格基础上,乙方优先租赁,并重新签订租赁协议。 十、协议到期后,如果乙方不需继续租赁,应提前6个月通知甲方。乙方可自行拆除在租赁期间新建的房屋及设备设施。 十一、因自然灾害,国家政策调整,城市建设规划等不可抗拒因素,造成乙方不能继续使用本场地以及一切连带经济损失,甲方概不负责。 十二、甲乙双方若有违约,违约方需向另一方赔偿违约金叁拾万元整。 十三、协议签订后,甲方必须让原场地租赁者至6月1日前撤离场 地。并交由乙方经营。 未尽事宜双方协商解决,本协议一式肆份,双方各执贰份.双方签字后生效,并具有同等法律效益。 甲方: 乙方 : 20xx年5月乙方日 关于租赁合同模板 篇11甲 方:____________________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 乙 方:____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:___________ 职务:____________ 甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成如下协议: 第一条 乙方租用甲方座落在____市____区____楼房____栋,建筑面积为____平方米,租用期一周年,自本合同生效之日开始计算。 第二条 租赁期限内房屋租金为____人民币(含建筑税)。乙方分____次支付。本合同生效后的____日内,乙方支付房屋租金的____%为____万元,房屋验收合格后的____日内,乙方支付房屋租金的剩余款额。 第三条 租赁期内,房屋由乙方使用管理,房屋的房产税,土地使用税和其他合理税费由乙方承担。 第四条 租赁期内,乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。 第五条 第三、四条所发生的39;费用,甲方凭单据、发票和有关规定文件,按各规定的期限向乙方结算。 第六条 乙方所租用房屋,在乙方验收合格并付清房屋租金后,归乙方使用。 第七条 在房屋保修期内(水电设施半年,土建________年,采暖设施一个采暖期,自乙方使用之日算起)甲方对房屋质量问题保修。 第八条 乙方服务人员的临时户口等生活上所需办理的手续,由甲方帮助与当地有关单位联系解决。 第九条 违约责任 1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴房屋租金不退,并一次性支付违约罚金____元人民币(自违约之日起30天内付清)。 2.本合同生效后,如果甲方违约,甲方向乙方退还剩余租金,并一次性支付违约罚金____元人民币(自违约之日起30天内付清)。 3.不满半年的租期按半年计算,超过半年不满________年的租期按________年计算。 第十条 在租用期内,甲方不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者,如果甲方出售乙方租用的房屋,乙方应享受优先购置权,并不需另行支付购房款,同时甲方应协助乙方办理正式过户手续,由此发生的.有关费用由乙方承担。 第十一条 乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。 第十二条 在租用期内,如遇不可抗拒的灾害,房屋遭到毁坏,按照房屋建设程序,乙方重新建造房屋。 第十三条 甲方已声明本合同所指标的楼房是符合国家有关政策和法令而建造和经营的,甲乙双方在符合国家现行的有关政策和法令的基础上签订本合同的。如在租赁期限内与国家新的政策、法令、规定相悖,使本合同不得不解除时,甲方每年按房租总金额的10%乘以乙方实际租用年数计扣房租。 第十四条 甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,按( )项办法解决: (1)提交仲裁机关进行仲裁。 (2)向人民法院起诉。 第十五条 本合同一式九份。正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副文具有同等法律约束力。 第十六条 本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。 第十七条 本合同附件。 1.房屋平面位置及占用土地范围图 2.商品房暂行管理办法 甲 方:____________ ________年____月____日 乙 方:____________ ________年____月____日 关于租赁合同模板 篇12出租方:____________________________________ 承租方:____________________________________ 一、租赁内容 1、_______________钢琴_________台。 2、品牌:_____________________________。 3、钢琴型号:________________________。 4、价格:_____________________元。 二、租赁期限 钢琴租用自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 三、钢琴押金为__________________元。 四、钢琴租金为__________________元。 五、出租方的权利和义务 出租方在承租方使用前对钢琴进行运送、系统维护、调律和整理,确保不影响承租方正常使用。 六、承租方的.权利和义务 1. 承租人需在签订协议书之日付给出租方钢琴押金和租金。 2. 出租方钢琴送回出租方后,经出租方检查无误,出租方退还押金,租金不予退还。 3. 未经甲方同意,乙方不得将所租的钢琴转租他人,否则保证金将不退还。 4. 本协议一式______份,自签字之日生效。 出租方:__________________承租方:__________________ 电话:____________________电话:_____________________ 日期:____________________日期:_____________________ 关于租赁合同模板 篇13承租方(甲方): 出租方(乙方):XX科贸有限公司 依据《中华人民共和国合同法》有关条款,甲乙双方经过充分协商,就甲方租赁乙方电脑及相关设备等事宜达成如下协议: 一、租赁事项相关填写项目: 1、甲方租赁乙方电脑及相关设备,设备清单及配置见下表:(租金单价为每日单价) 2、甲方所需要的服务及费用:太原市区内免费送货、取货,硬件故障乙方于下一工作日内上门维修或更换。 3、起租时间: ,退租时间: ,租金及服务费合计(人民币大写): 。押金合计(人民币大写): 4、承租方身份证号码(无押金时填写): 5、设备交付时间: 年 月 日 时,地点: 二、权利与义务: 1、乙方向甲方保证提供所示配置的机器设备,并且设备各部件,如:主机、屏幕、硬盘、键盘、PCMCIA插槽、调制解调器(MODEM)、网卡等运行良好。并且主动向甲方介绍并展示其性能和技术参数规格等信息。 2、甲方在租赁前应提供有效合法证件,在租赁期间,享有所租赁设备的使用权并享受相应的服务;租赁期届满并完好归还所租设备时,有权收回支付给乙方的押金。 3、在租赁期间的使用过程中,由甲方妥善保管机器设备,切勿野蛮操作,粗鲁对待;更不可私自拆卸(凭易碎纸标签判断)乙方设备,否则因人为因素造成乙方设备损坏的,甲方按维修价格或复原所需费用收取甲方赔偿费,租赁期满甲方应及时归还。 4、乙方享有所租赁设备的所有权,有权按合同约定的时间收回设备。乙方免费向甲方提供设备使用过程中非现场的技术支持(电话、QQ、E—mail等形式),如甲方要求乙方提供工程师现场技术支持的,乙方按每天每人(RMB)一百元收取甲方人工基本费用。 5、乙方提供的机器设备保证无硬件上的质量问题,外观无明显破损,如甲方在使用设备过程中,非人为因素所租赁的设备发生硬件故障,乙方负责更换或维修。 6.租约期满后,甲方需带齐所有设备,归还给乙方,如有丢失或设备损坏无法修复的,甲方必须以机器设备市场价格赔偿给乙方;如甲方需延期使用甲方设备的,甲方应事先致电乙方,并告知需延期的时间,以便乙方重新安排其他租赁业务。 三、付款方式: 1、无押金租赁的,甲方对乙方提供的设备验收后预支付乙方合同约定的租金;合同期满甲方需继续使用乙方设备的,按甲方继续使用设备的.时间预付乙方租金,或双方重新签定新的合同;逾期不办理续租手续的,甲方按每天合同约定的单日租赁价格的两倍支付乙方至甲方归还乙方所有设备止。 2、有押金租赁的,乙方按机器设备的市场价值向已方收取押金,合同期满甲方归还乙方所有机器设备后,乙方扣除合同约定的租金,余额全款退还甲方;合同期满甲方需继续使用甲方设备的,按甲方继续使用设备的时间预付乙方租金,或双方重新签定新的合同;逾期不办理续租手续的,甲方按每天合同约定的单日租赁价格的两倍支付乙方至甲方归还乙方所有设备止。 四、违约处理: 1、如甲方未能及时支付租金及押金,甲方每天应按应付金额的0.1%向乙方支付违约金;如乙方未能及时将押金退还甲方,乙方每天应按押金的0.1%向甲方支付违约金。 2、如乙方提供的服务与协议不相符,甲方有权提前退还设备,乙方应退还剩余的租金及设备押金。 3、如果甲方在租赁期间提前退还租赁设备,租金不予退还,且须提前3个工作日通知乙方方可退回押金。 4、因自然折旧造成的设备硬件故障由乙方负责维修,因甲方人为原因如私自拆卸、带电插拔、超频使用、机械损伤、进水、电压不稳等造成的设备硬件故障或设备及部件遗失,乙方有权要求甲方按市价赔偿或者要求甲方更换全新的相同规格型号的部件。 五、其它: 1、本合同租赁期满时,如甲方需要继续使用租赁设备,可与乙方协商,办理续租手续;如果甲方到期未归还设备,也未办理续租手序则视为甲方续租设备,租金按本合同约定单价按天计费,乙方可随时要求甲方支付租金,也可随时收回设备。 2、本合同一式两份,甲乙方各持一份,经双方签字盖章后生效具有相同法律效力,双方签章后生效。 3、如有未尽事宜,双方共同协商解决,不能解决的事宜由当地法院仲裁。 甲方签章: 乙方签章: 年 月 日 年 月 日 电 话: 电话:______________ 联系人: 联系人: 关于租赁合同模板 篇14出租方(以下简称甲方): 承租方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,按照平等、互利的原则,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方友好协商,特签订本合同。 一、租赁设备 ⒈设备情况 ⒉甲方应向乙方提供安装许可证、安装人员和机组人员操作证及其它必要的证件。 二、设备交付 ⒈工程名称:包钢新体系1#焦炉工程 ⒉施工地点:包钢厂区内 ⒊约定交付时间和约定交付地点:甲方应在xx年8月23日前将租赁设备交付到位于包钢704门岗处的施工工地,并具备正常运行条件。 三、租赁期限、合同价格及支付方式 ⒈合同签订后,甲方负责进出场、安拆、运输等相关工作,并负相应责任及费用。乙方多付一个月的.租金,作为进出场以及相关一切费用。 ⒉租赁期限:自具备正常运行条件之日开始,具体截止日视工程进展情况而确定。工资及相关费用和税金),设备安装完毕经验收合格正常运转后开始计算租赁费用。租赁费按租金的70%支付,余下的30%陆续支付。 ⒋租金结算方式:验收合格正常使用后租赁费按月结算,次月办理租赁费结算手续。 ⒌乙方按月缴纳租金,确因乙方工程资金不到位的情况下,可拖后一个月支付。 6.甲方必须按照当地政府主管部门的要求为塔机安装安全监控系统的设备。甲方负责塔机正常运行的所有相关支持文件和证件,并承担相关费用,承担因证件原因所造成的所有损失。 7.甲方派操作人员两名。 四、设备安装与验收 1.乙方根据甲方提供的技术资料,确定基础施工方案并负责基础制作。基础验收后将相关技术资料由乙方盖章(或乙方代表签名)后交付甲方签收。若砼基础下沉、混凝土强度不够等基础质量缺陷造成的事故,损失由乙方承担。 2.乙方应向甲方出具一份现场平面图,标明设备位置。乙方负责准备配电箱,提供充足的组装场地,保证设备进出场道路畅通和作业方便。 3.安装完毕后,甲方负责办理验收准备工作、组织验收并办理有效的验收手续及验收资料。并把资料复印件交乙方备案。安装验收所发生的费用由甲方承担。 五、设备的维修、保养和运行 ⒈甲方负责租赁设备的维修、保养服务。租赁期间的一切维修保养费用均由甲方承担。 ⒉设备发生故障,甲方维修人员应在2小时之内赶到现场,最大限度地减少施工损失。因设备不能正常运转连续超过24小时不能投入使用,扣减当天租金。甲方塔机故障维修保养停机月累计超过48小时,扣减相应停运天数xx年____月____日 _________年____月____日 关于租赁合同模板 篇15出租人(甲方): 证件类型及编号: 承租人(乙方): 证件类型及编号: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就房屋租赁的有关事宜达成协议如下: 第一条 房屋基本情况 (一)房屋坐落于海口市 区(县) 街道办事处(乡镇) ,建筑面积 平方米。 (二)房屋权属状况:甲方持有 (□房屋所有权证/ □公有住房租赁合同/ □房屋买卖合同/ □其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号: 或房屋来源证明名称: ,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称: ,房屋(□是 / □否) 已设定了抵押。 第二条 房屋租赁情况及登记备案 (一)租赁用途: ;如租赁用途为居住的,居住人数为: ,最多不超过 人。 (二)如租赁用途为居住的,甲方应自与乙方订立本合同之日起7日内,到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理房屋出租登记手续。对多人居住的,乙方应将居住人员情况告知甲方,甲方应建立居住人员登记簿,并按规定报送服务站。本合同变更或者终止的,甲方应自合同变更或者终止之日起5日内,到房屋所在地的社区来京人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。在本合同有效期内,居住人员发生变更的,乙方应当自变更之日起2日内告知服务站,办理变更登记手续。 居住人员中有外地来京人员的,甲方应提供相关证明,督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证;居住人员中有境外人员的,(□甲方 /□乙方)应自订立本合同之时起24小时内到当地公安派出所办理住宿登记手续。 租赁用途为非居住的,甲方应自订立房屋租赁合同之日起30日内,到房屋所在地的房屋行政管理部门办理房屋租赁合同备案手续。 第三条 租赁期限 (一)房屋租赁期自 年 月 日至 年 月 日,共计 年 个月。甲方应于 年 月 日前将房屋按约定条件交付给乙方。《房屋交割清单》(见附件一)经甲乙双方交验签字盖章并移交房门钥匙及 后视为交付完成。 (二)租赁期满或合同解除后,甲方有权收回房屋,乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收,结清各自应当承担的费用。 乙方继续承租的,应提前 日向甲方提出(□书面 / □口头)续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。 第四条 租金及押金 (一)租金标准及支付方式: 元/(□月/ □季/ □半年/ □年),租金总计:人民币 元整(: )。 支付方式:(□现金/□转账支票/□银行汇款),押 付 ,各期租金支付日期: , , 。 (二)押金:人民币 元整 (: ) 租赁期满或合同解除后,房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金,以及乙方应当承担的违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还给乙方。 第五条 其他相关费用的承担方式 租赁期内的下列费用中, 由甲方承担, 由乙方承担:(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)卫生费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费(13) 费用。 本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方垫付了应由甲方支付的费用,甲方应根据乙方出示的相关缴费凭据向乙方返还相应费用。 第六条 房屋维护及维修 (一)甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,不得危及人身安全;承租人保证遵守国家、海口市的法律法规规定以及房屋所在小区的物业管理规约。 (二)租赁期内,甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态: 1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗,乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后的 日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的,应相应减少租金或延长租赁期限。 2、因乙方保管不当或不合理使用,致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的,乙方应负责维修或承担赔偿责任。 第七条 转租 除甲乙双方另有约定以外,乙方需事先征得甲方书面同意,方可在租赁期内将房屋部分或全部 转租给他人,并就受转租人的行为向甲方承担责任。 第八条 合同解除 (一)经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。 (二)因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。 (三)甲方有下列情形之一的`,乙方有权单方解除合同: 1、迟延交付房屋达 日的。 2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响乙方安全、健康的。 3、不承担约定的维修义务,致使乙方无法正常使用房屋的。 4、 (四)乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同,收回房屋: 1、不按照约定支付租金达 日的。 2、欠缴各项费用达 元的。 3、擅自改变房屋用途的。 4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。 5、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。 6、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。 7、擅自将房屋转租给第三人的。 (五)其他法定的合同解除情形。 第九条 违约责任 (一)甲方有第八条第三款约定的情形之一的,应按月租金的 %向乙方支付违约金;乙方有第八条第四款约定的情形之一的,应按月租金的 %向甲方支付违约金,甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。 (二)租赁期内,甲方需提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,应提前 日通知对方,并按月租金的 %向对方支付违约金;甲方还应退还相应的租金。 (三)因甲方未按约定履行维修义务造成乙方人身、财产损失的,甲方应承担赔偿责任。 (四)甲方未按约定时间交付房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的,以及乙方未按约定时间返还房屋的,应按 标准支付违约金。 (五) 。 第十条 合同争议的解决办法 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第十一条 其他约定事项 本合同经双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式 份,其中甲方执 份,乙方执 份, 执 份。 本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。 出租人(甲方)签章: 承租人(乙方)签章: 委托代理人 :联系方式: 年 月 日 国籍: 委托代理人: 联系方式: 年 月日 关于租赁合同模板 篇16甲方:新密市金运加油站 法定代表:慎国乾 乙方:福建省仙游县枫亭镇建国村下古50号 乙方代表:陈建付 经甲乙双方充分协商,甲方愿意将新密市金运加油站租赁给乙方经营,特定以下协议,以兹双方共同遵守。 一、租赁方式 1、甲方将金运加油站租赁给乙方经营,租赁时间为十五年,自20xx年11月10日起至20xx年11月10日止。中途若要转让,双方以转让协议为标准。 2、租赁金额:前三年甲方免收租金,20xx年11月10日起乙方每年付租金壹拾万元整(10万元)。 3、乙方保证接站后,对加油站进行全面整改装修,投资壹佰万以上,乙方在经营期间如果产权转让,双方协商解决。 4、甲方同意法人代表变更给乙方,法人改为陈建付。 二、租赁职责 1、甲方将加油站所有经营证照土地产权等变更给乙方,费用由乙方承担。 2、甲方将加油站移交给乙方经营,经营期间,乙方必须认真负责。如需增加设备,费用由乙方承担。 3、乙方保证守法经营,自负亏盈,搞好与周围的社会关系。 三、违约责任 甲乙双方签订本合同后,若有一方违约,由违约方支付给守约方伍拾万元作为违约补偿金。并承担相应的.经济损失。 四、本合同如有未尽事宜,双方协商解决,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。 五、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方: 乙方: 关于租赁合同模板 篇17承租方:(甲方) 出租方:(乙方) 根据甲方工程的需要,甲方租用乙方砼输送泵共台,根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定,经甲、乙方共同友好协商,就租赁的有关事项,达成如下条款: 一、设备型号规格及租赁期计算规则: 1、甲方租用乙方的生产的型砼输送泵一台。 2、租赁期计算规则:按甲方安排,以乙方设备安装调试完毕,经试车运行良好,在输送泵操控人员到位甲方书面通知乙方能正常运行泵送砼之日起至甲方报停通知乙方拆卸砼输送泵(并将管道配件数量按清单交付乙方)之日止计算租赁期。 二、租赁和付款方式: 1、型输送泵按每月元/台计算,租赁费包括与输送泵有关的所有配件、管道、维修及操控、维修人工费、维修材料及进出场吊装费、配件、管理。管道长度应满足工地要求必须保证两栋楼同时施工,并提供两条软管,输送功率输送高度必须到本工地建筑物层以上。 2、输送从进场到工地日起,直到甲方要求退场日计算租赁费,不管工地停工,放节假日,都按元付机械费。 3、乙方应提供性能良好,安全可靠的设备,委派经验丰富经培训合格的操控人员操作本工地输送泵。维护、维修、保养应及时到位。 4、乙方人员配备数量应符合甲方的进度要求,保证每天24小时设备能处以正常运转状态。 三、双方职责: 1、甲方职责 (1)负责将泵机专用电源接到泵机开关箱内。 (2)负责施工期间管道的'安装拆除,清洗及堵管的排除工作。 (3)负责免费提供设备在工地使用所需的水、电,免费提供操作人员的食宿。 (4)负责每次泵送前2小时通知乙方操作人员。 (5)负责保管乙方提供的设备和随机配件(管道、管卡)配件清单乙方进场时交付甲方,甲方按清单收货。施工中如丢失按市价赔偿。 (6)负责按操作规程的要求布置管道,达到规定的布置要求。 2、乙方职责 (1)负责提供完好的机械设备及充足的管道和相关附件,保证施工作业的需要。 (2)负责出租设备的测试、维修和保养工作,设备出现故障时,应尽快修复。 (3)负责选派技术人员进行操作和技术指导,每台泵派出一名以上操作人员确保工地24小时的施工需要,乙方操作人员应遵守各项安全操作规程和工地安全注意事项,遵守工地纪律。乙方操作人员不遵守甲方安全规章而造成的安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用。 (4)设备使用,维护所需要的油料、易损件等均由乙方负责供应,并承担费用。 (5)根据工地的实际情况配备充足的输送泵管及配件,磨损的管道应及时调换。水平管道能共同或调配使用用,甲方必须调配使用水平管道。 (6)保持泵机操作人员与施工混凝土地点人员的通信畅通,对讲机由甲方提供,乙方负责保管,损坏丢失照价赔偿。乙方人员住宿工地,行李自理。 (7)乙方定期对设备进行维护、检修,及时更换易损件,保证泵机性能良好。 四、其他 1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,如协商不成,则按《中国规划人民共和国合同法》进行处理。 2、本合同一式两份,双方各持一份,合同签字生效,设备全部出场付清租赁费后失效。 甲方代表:乙方代表: 联系电话:联系电话: 年月日 关于租赁合同模板 篇18甲方: 乙方: 乙方 ,租用甲方位于格尔木市铁东区原铁路第二小学院区(含楼房、平房及场地),双方本着诚信、协商的原则,订立如下租赁合同: 1、 甲方向乙方提供所有的楼房、空地及平房,确保水电畅通,租用期 年, 2、 乙方按年在租赁期初及时向甲方交纳租金 万元,如不能按时交纳,甲方有权终止合同, 年合同到期后,租金另行协商。 3、 乙方在租赁期内,不得损坏甲方院内原有设施、树林,并不得随意改变楼房的结构,如有损坏,论价赔偿。 4、 乙方在租赁期间须保障校区内安全,不得转租,不得用于乙方业务外使用。经甲乙双方清点的资产进行签字转交或封存,如合同终止,再次进行移交。 5、 甲方不得在租赁期内无故终止合同,如遇国家性政策的特殊情况,甲方须提前三个月通知乙方,否则由此造成的经济损失由甲方承担。 6、 合同到期后在同等条件下乙方有权优先续订合同。 7、 其他未尽事宜双方协商解决,本合同一式四份,双方签字盖章后生效。 甲方(签字): 乙方(签字): 盖章: 盖章: 年月日: 关于租赁合同模板 篇19出租方(简称甲方): 身份证号: 承租方(简称乙方):身份证号: 甲乙双方就房屋租赁事宜,经平等自愿协商签订本协议,内容如下: 第1条 甲方将其所有的位于*小区的67栋1单元2104号房屋出租给乙方做住宅使用,乙方不得转租。 第2条 甲乙双方约定租赁期间为年,自 年 月 日起至 年 月 日止。期满时如甲方继续出租,则乙方享有以同等条件优先承租的权利,但应提前30日电话告知甲方,如逾期通知即视为弃权。 第3条 甲方于本协议签字时已将租赁房屋交付乙方(随房交付房屋防盗门钥匙 把、水卡燃气卡各一张。 第4条 租赁期限内,房屋租金为每月仟佰元整,自年月日起,每 月为一个租赁期,租金按租赁期支付,乙方应在本租赁期末支付下一个租赁期的租金。 电使用处于正常状态后,甲方无息退还乙方押金。 第6条 甲乙双方经现场踏勘确认:甲方交付的房屋系全新精装房,门、窗、水、电设施齐全,无任何安全隐患。 第7条 甲乙双方确认租赁房屋内配套的设施有:厨房抽油烟机及橱柜、洗衣房燃气热水器、(客厅、卧室、餐厅)灯具。厨房、卫生间均达到正常使用状态。 第8条 房屋交付乙方后,乙方应承担租赁房屋的物业管理服务费以及水费、电费、电视收视费、网络费、电话费、燃气费、电梯费、暖气费等所有因乙方使用而产生的费用。租赁关系终止时,乙方应提供相关的'交费凭据与甲方进行结算。甲乙双方现确认移交时水表、燃气表的底数均为零。 第9条 租赁期间,乙方有义务告知甲方房屋及配套设施在正常使用时出现的质量问题,并配合甲方向开发商申请房屋维修。如因乙方自身原因造成租赁房屋的损坏,乙方应按价赔偿,如造成第三方房屋财产损坏的,由乙方承担责任。不可抗拒的自然灾害,乙方不承担责任。 第10条 租赁期间,乙方未经甲方同意不得对租赁房屋进行装修、改造。保持房屋墙面及地面整洁,不得私自改变现有状况。经甲方同意的装修、改造在租赁关系终止时,已形成附合且拆卸将损坏房屋外观的装修物归甲方所有。 第11条 乙方不得利用租赁房屋从事任何违法犯罪活动,并对自己在租赁房屋内所实施的所有行为承担相应的法律责任。 第12条 甲乙任何一方如需解除本协议,应提前30日通知对方。 第13条 乙方支付租金如逾期超过30日,即视为乙方违约,甲方可以单方解除本合同收回租赁房屋。且乙方遗留在该房屋内的所有物品视为遗弃物交由甲方任意处置。双方另有约定的除外。 第14条 甲乙双方应本着互为体谅,互为信任的原则,确保租赁期间各项事宜协调解决,确保房屋状况保持良好。 第15条 本协议经甲乙双方签字即生效,首期租金及押金在签订本协议时同时支付。 第16条 本协议一式二份,甲乙各执一份,每份效力同等。 甲方:日期: 年 月 日 乙方:日期: 年 月 日 关于租赁合同模板 篇20甲方(出租方):黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司 乙方(承租方):郭彦文,男,身份证号_______ 经甲乙双方协商,甲方将所属双阳煤矿中心浴池房屋及室内现存洗浴设备(以盘点交接书为准),出租给乙方使用。现就浴池房屋及室内现存洗浴设备出租的有关事宜,双方达成如下协议: 第一条 租赁物 1、甲方浴池房屋位于双鸭山市宝山双阳中心路中段,甲方把该浴池房屋及室内现存洗浴设以现有状态租赁给乙方使用。乙方在租赁使用后,对甲方出租的房屋及室内现存洗浴设备能否满足乙方所从事的使用活动,甲方不做任何承诺,更不承担任何责任。 2、该房屋面积:429.7平方米(附本房屋平面图,此图是本合同的附件);房屋内全部设备、管路、线路,经双方盘点登记造册后,由双方签字盖章确认后租赁给乙方使用。 第二条 租赁期限 租赁期限为3年,甲方从 20__年11月15日起,将中心浴池房屋及室内设备交付乙方使用,至20__年11月15日本合同终止。租赁期满终止后,中心浴池房屋及室内设备继续竞价租赁, 乙方不享有优先权。 第三条 租金 浴池房屋及室内设备月租金竞价为19,000.00元,乙方须在合同签订之日一次人民币给付甲方三年租金684,000.00元,并同时交纳保证金10,000.00元,乙方只有在先交付租金和保证金后方可搬入浴池。乙方所交租金的确认,以甲方开据的收据为准。 第四条 租赁物用途 1、甲方不承诺本合同项下的全部租赁物能够满足乙方使用目的。乙方不得擅自改变房屋主体结构,如乙方因使用需要,在不影响房屋主体结构的前提下,应根据房屋状况,对房屋进行修缮、装饰,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方书面同意后方可施工。装饰物的工、料费由乙方自行承担,租赁期满后装饰物的权属归甲方所有,甲方无需支付任何费用。 2、乙方根据使用需要,可以对浴池内的设施、设备进行有益改造、维修维护,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方书面同意后方可施工。改造,维修维护的工、料费由乙方自行承担,租赁期满后要保持改造、维修维护原样,权属归甲方,甲方无需支付任何费用。 第五条 安全责任 1、乙方在合同签订之日起,一个月内必须依法办理相关证照,并向甲方提供相关证照复印件。 2、乙方在租赁期间或使用租赁物经营的过程中,凡是国家机关安全方面有规定或法律、法规有规定的,都要依照规定采取足以防止他人人身和财产受到损害的措施,并设臵明显的安全警示标牌、标志牌等。发生事故,一切责任由乙方承担。 3、乙方在租赁期间或使用租赁物经营的过程中,凡是涉及安全管理、安全检查等方面的事务完全由乙方负责,一切安全责任由乙方承担。 4、乙方均要依法自主经营。为了经营的需要,对从甲方通过租赁取得使用权的房屋、设备、各种管路、线路等,均由乙方负责检查、检验、维修、维护,费用自行承担。因为乙方没有检查、检验、维修、维护租赁物而使用租赁物,给甲方、乙方或第三方造成的一切人身和财产损害均由乙方承担全部责任。 第六条 甲方的权利义务 1、有下列情形之一的是违约行为。甲方有权书面通知乙方解除合同,剩余租金和保证金不予返还,因此造成的一切损失由乙方承担。 (1)乙方擅自将承租物转租、分租、转让、转借、作为合 伙条件与他人合伙、联营、入股、调剂交换的; (2)乙方利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益或者甲方利益的'; (3)在乙方承租期间,不给予甲方(男女)退休人员享受洗浴月票5元待遇,导致退休人员上访三次的; (4)乙方承租期间,不按行业安全服务标准认真负责,发生三次人身伤害责任事故的; (5)乙方擅自将承租浴池所用的水、电、热(热水)、暖(冬季取暖)提供给他人使用的; 2、甲方有义务按现有能力免费向乙方提供以下能源,但只限于本租赁浴池使用。 (1)本浴池的用电只限于照明; (2)水只限于本浴池使用; (3)冬季用暖只按照甲方现有能力供给; (4)每日供热水,按照甲方锅炉现有条件、能量、温度为标准,如有出现供热水不足,影响洗浴甲方不承担任何责任。 3、因甲方自来水、锅炉、管道正常检修或临时出现故障,等相关事宜影响乙方使用的,甲方不承担任何责任。 第七条 乙方的权利义务 1、乙方依法自主经、营自负盈亏,按规定取得营业执照、许可证等,有义务依法向国家机关缴纳税费。乙方所用的字号,不得有双阳煤矿字样,否则就是违约。给出租人造成经济损失,依法赔偿; 2、乙方必须遵守甲方用水、用电、用热水、冬季用暖的各项管理规定。乙方必须保证甲方所有(男女)退休人员洗浴次数不限、配备洗浴用的托鞋,按甲方要求服务到位,达到(男女)退休人员满意为准。否则导致上访一次在保证金额内扣1000元, 达三次不返剩余租金和保证金; 3、乙方发生的债权由乙方享有,债务由乙方偿还。 4、乙方雇佣员工不得以甲方名义,乙方雇佣的员工与甲方没有任何关系。 5、乙方防火、防盗、防洪、安全保卫等方面的防范设施和工作措施必须符合国家相关要求。否则,给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。 第八条 租赁物的维修和损毁 甲方提供的租赁物现状如果不能满足乙方使用目的时,乙方应当放弃对该租赁物的使用并向甲方书面报告。租赁物发生损毁时,要按价赔偿。甲方没有对租赁物进行维修或者更新以达到乙方使用目的的义务。 第九条 租赁物的移交 合同期满或解除合同后十五日内,乙方应向甲方交回全部租赁物,双方如有纠纷另行解决。乙方迟延交还租赁物一日向甲方支付50元违约金。 第十条 违约责任 本合同违约金为10.000.00元∕每次每项。 第十一 合同的变更和解除 1、因地震、洪水、战争等不可抗力事由出现,任何一方有权通知对方解除合同,双方互不承担赔偿责任。 2、因甲方上级部门原因或国家政策调整时,甲方有权书面 关于租赁合同模板 篇21(甲方) 电话: . 承租方(乙方)________ 地址:__________ 电话:________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签订移动厕所租赁协议,并商定如下条款,共同遵守执行。 第一条 甲方根据乙方自行选定的移动厕所样式和蹲位数量租给乙方使用。 第二条 甲方根据双方协议移动厕所由乙方自提自运或委托甲方代办运输(运费有承租方负担) 第三条 乙方应在租赁前,查看移动厕所的外观、设备情况是否完好。乙方应提前准备至移动厕所的上下水管线、电源等,甲方为乙方免费指导安装。 第四条 移动厕所在租赁期间的所有权属于甲方。 第五条 在租赁期内,乙方享有移动厕所的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在移动厕所上增加或拆除任何 部件和迁移安装地点。甲方有权检查移动厕所的使用和完好情况。 第六条 移动厕所租赁期限为___1天__,租期从供货之日起,至收回货物止,不足一天的按一天计算,多于租赁期限的`按实际使用天数计算。租金为每天 元,租金总额为人民币 元。吊运费为 元, 第七条 移动厕所在乙方租赁期间,发生损毁、丢失或因其他原因是标的物不能完整回归时,由此造成的损失由乙方承担。货物价值以《租赁厕所货物清单》为准。 第八条 本协议签订时,乙方向甲方交纳保证金 元。定金 元。 第九条 本协议自甲方收到货物保证金之日起生效,货物完整回归甲方后为止。 第十条 因本协议发生争议,按______项解决; 1.向_________仲裁委员会申请仲裁; 2.向_________人民法院提出诉讼。 第十一条 本协议经双方和乙方担保人盖章后生效。本协议正本两份,甲、乙方各执一份。 甲方(盖章) 代表人(签字)_________________ _________年__________月________日 乙方(盖章)___________________ 代表人(签字) _________________ _________年__________月________日 关于租赁合同模板 篇22出租方(以下简称甲方): 香格里拉开发区群香酒店高福芬 承租方(以下简称乙方): 天津送变电公司 张新喜 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。 第一条 甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。 第二条 房屋的坐落、面积、情况 1、 2、出租房屋包括 第三条 甲方应配齐附属设施 1、房屋应配置:床、被褥及换洗床单被罩各两套,垃圾娄一个 ,卫生间设施齐全,冷热水满足使用,每间热水瓶一个 2、电费:按电表字数计算每月由乙方支付,一层休闲屋按总表算另收 3、网费:由乙方每月支付50元,一层休闲层付30元 4、水费:按水表用水量收费 第四条 甲方应提供房产证(或具有出租权的有效证明)、身份证明(营业执照)等文件,乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。 第五条 租赁期限、用途 1、该房屋租赁期共 12个月。自 20xx年 5 月日起至年月日止。 2、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为 住宿办公 使用。 乙方如要求续租,则必须在租赁期满个月之前通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。 第六条 租金及支付方式 1、 年租金总额为元(大写 肆 万元整)。 2、 房屋租金支付方式如下: 每季度支付 壹万元,甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。 第七条 租赁期间相关费用及税金 1、 甲方应承担的费用: (1)租赁期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,应由甲方负担。 2、乙方交纳以下费用: (1)乙方应按时交纳自行负担的费用。 (2)甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。 第八条 房屋修缮与使用 1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任均由甲方负责(乙方使用不当除外)。 甲方提出进行维修须提前 10 日通知乙方,乙方应积极协助配合。 乙方向甲方提出维修请求后,甲方应及时提供维修服务。 对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。 2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或经济赔偿。 第九条 房屋的转让与转租 1、 未经甲方同意,乙方不得转租、转借承租房屋。 第十条 合同的变更、解除与终止 1、双方可以协商变更或终止本合同。 2、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋; (1)未经甲方书面同意,转租、转借承租房屋。 (2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构。 (3)损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。 (4)未经甲方书面同意,改变本合同约定的.房屋租赁用途。 (5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。 (6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重损害的。 (7)拖欠房租累计 一 个月以上。 3、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满 一个月前通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的,在同等条件下,乙方享有优先承租权。 4、租赁期满合同自然终止。 5、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同终止。 第十一条 争议解决 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第 1、提请香格里拉仲裁委员会仲裁。 2、依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十二条 其他约定事项 1、一层休闲屋合理安排营业时间,不得干扰乙方办公和休息,保持环境卫生。 2、 第十三条 本合同自双方签(章)后生效。 第十四条 本合同及附件一式 二 份,由甲、乙双方各执 一 份。具有同等法律效力。 甲 方: 乙方: 身份证号: : 身份证号: 电 话: 电 话: 日 期:年月日 日 期: 年 月日 关于租赁合同模板 篇23甲方(出租方): 乙方(承租方): 身份证号: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律和地方法规、规章,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方达成如下协议: 一、租赁场所的坐落、面积、设施及用途 1、乙方向甲方租赁 路 号物业(以下简称“场所”),总建筑面积约—为 平方米,其中半地下室面积为 平方米(具体位置详见平面图)。该场所需乙方自行装修设计及添置设备(乙方总投资费用不得低于 万元)。 2、乙方承诺在上述租赁的场所仅用于从事“洗浴休闲中心”项目之用。在没有甲方书面同意的情况下,乙方不得任意改变场所的用途。 二、租赁期限 1、租赁期限自xx年月日(暂定,以实际接受日为准)至xx年月 日止,共计5年。 2、5年期满后,装修残值归甲方所有,乙方可将设备带离。 3、若乙方5年期满后愿意续约,甲方应在同等条件下优先考虑乙方续约。 三、租金 1、在签订本协议书后 日内,乙方须向甲方交纳 万元的定金。 2、甲方同意在xx年 月 日前向乙方移交场所,乙方进行验收。乙方开始营业后,定金 万元转化为场所正常使用及按时交纳租金的保证金。租赁期满,乙方交还所租赁的场所,甲方在 日内退还保证金。租赁期满后,如乙方交还的场所有缺损,甲方可从保证金中扣除相应价款,不足部分由乙方另行补足。 3、租金费用: (1)自本协议书签订之日起一年(xx年 月 日至xx年 月 日)为 万元/年。 (2)自xx年 月日起,每年租金费用在 万元/年基础上递增5%。 (3)甲方同意在第一年的租赁期中给予乙方三个月的装修免租期,即自xx年 月 日至xx年 月 日为免租期。由乙方用于装修、布置和申办相关经营手续等,乙方应力争在免租期届满前开始营业。 (4)乙方必须在每年 月 日前和 月 日前支付下一个半年度租金。逾期支付,每逾期一天,则乙方须按所拖欠租金的1%支付滞纳金;逾期60天不付,甲方有权终止本合同,由此而引起的相关法律与经济责任由乙方承担。 (5)乙方每半年支付租金后,由甲方提供发票给乙方入账。 四、其他费用 1、该租赁场所的其他费用,包括但不限于物业管理费及水费、电费、煤气费、通讯费等日常经营所发生的费用由乙方承担。 2、甲方在租赁期间为乙方在场所区域内提供免费的停车场地。 3、甲方应为乙方提供在客房、大堂及酒店内外的广告宣传位置。广告的设计、制作、发布经甲方确认后均由乙方负责并承担相应的费用,同时乙方自行承担因广告而产生的一切义务。 五、场所的维修责任 1、在租赁期间,租赁场所及设施的日常维护由乙方负责并承担相关费用。 2、甲方应确保该租赁场所内水、电、通讯等各项设施的正常供给。如出现系甲方责任所造成的设施问题而影响乙方正常营业,并且造成损失的,甲方应负责经济赔偿责任。由于不可抗力或非甲方及业主之责任所产生的诸如断电、断水等情况而导致的损失,甲方不承担任何违约及经济赔偿责任,但甲方应尽可能事先将有关部门的停电、停水通知或检修事项告知乙方。 3、乙方在经营中因为自身的'原因造成设施、设备的损坏,由乙方承担赔偿责任。 4、在租赁期间,涉及物业管理内容及费用,由乙方直接与物业管理公司签订相关协议。 六、甲方权利、义务 1、甲方为乙方开业协助和办理必要的与场所本身有关的资料和证照,期间发生的费用由乙方承担。 2、乙方独立、自主经营在日常经营活动中所发生的例如:与顾客之纠纷、内部劳资关系纠纷、债权债务等,甲方均不承担任何责任。乙方员工的招聘、管理、支付的各类费用等的纠纷均与甲方无关。 3、甲方应给予乙方在本酒店订房的优惠协议价格。 4、合同期未满,乙方按合同进行正常经营,但由于不可抗力原因造成的暂停营业,甲方应免除乙方暂停营业期间的租赁费。 5、甲方有权在以下情况单方面终止协议: (1)乙方不按协议时间交纳租金; (2)乙方违法经营受到公安机关查处,对酒店造成严重影响; (3)乙方不接受甲方规劝,擅自变更经营场所用途或转包给他人的,但乙方在股权不少于51%的条件下,租赁该房屋后与他人合作、合股、合伙经营的,不作为转包。上述甲方单方面终止协议,视作乙方未履行合约,甲方有权将乙方的保证金扣留,作为赔偿或补偿之费用。同时,甲方保留追究乙方应承担的法律责任。 七、乙方的权利、义务 1、乙方在租赁期间应遵守中华人民共和国的法律、法规及上海市的有关行业法规、制度及相关政府规定等,独立经营并承担有关的一切法律责任。 2、合同期未满,如不属于不可抗力,而是甲方出于其他原因提出中止合同,则甲方除一次性全额退还乙方保证金及当月剩余时间相应的租赁费外,并补偿乙方经评估后的相应的总装修费用的损失。 3、乙方应严格遵守甲方在确保乙方正常经营情况下对水、电、煤所采取的各项节能规定。 4、乙方应为甲方的贵宾提供VIP优惠卡(最优惠价格),并提供酒店住店客人优惠价格。 5、乙方在租赁期间,由于经营等所发生的一切债权、债务均由乙方承担。 6、乙方不得擅自对所租赁的房屋进行外立面及结构性更改,否则甲方有权要求乙方恢复原状、赔偿损失。 八、协议的解除与变更 1、双方协商一致,可以解除本协议,但须经双方的书面确认。一方提出解除本协议,须提前六个月以书面形式通知对方。 2、若因甲、乙双方各自原因而导致本协议不能继续履行,则违约方须赔偿对方的经济损失及承担违约责任。 3、本协议的补充或修改,需经过甲、乙双方协商一致,签署书面补充协议后生效。 九、其他条款 本协议签订后,如发生争议应协商解决。如协商不成,可向 申请仲裁。 1、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,经双方签章后即产生效力。 甲方: 乙方: 授权代表: 签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 关于租赁合同模板 篇24租赁合同到期后,租客应该主动找房东进行续签,如果不续签就应该即刻搬离,不续签也不搬离的需要缴纳违约金吗?请大家阅读下面的文章了解! 租赁合同到期 租赁合同到期不续签的应搬离 房屋租赁合同到期后,双方没有续签合同,但租客仍然继续居住,那就表示双方默认了两者间的无固定期限租赁合同关系,也就是说,一方可以随时终止终止合同关系。如果原房屋租赁合同到期后,租客不续租的,应立即搬离,如果继续居住的,房东可要求房客支付房租,房子拆迁时,可要求房客立即腾房。 什么是无固定期限合同 无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。这里所说的无确定终止时间,是指劳动合同没有一个确切的终止时间,劳动合同的期限长短不能确定,但并不是没有终止时间。只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件,双方当事人就要继续履行劳动合同规定的义务。一旦出现了法律规定的情形,无固定期限劳动合同也同样能够解除。 租赁合同未到期的,应对租客予以相应的补偿 如果房屋租赁合同未到期,房东要求租客搬离,那么,可认为是房东要单方违约,要支付房客违约金。由于租赁合同未到期,临时通知房客搬迁,可能会对齐生活工作有一定的影响,房东应该对房客做出一定的补偿。 违约金的形式: ①惩罚性违约金,其作用全在惩罚,如果对方因违约而遭受财产损失,则违约一方除支付违约金外,还应另行赔偿对方的损失。 ② 补偿性违约金,是对合同一方当事人因他方违约可能遭受的财产损失的一种预先估计,给付了违约金,即免除了违约一方赔偿对方所遭受的财产损失的责任;即使损失大于违约金,亦不再补偿。《中华人民共和国合同法》第114条第一款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释(房地产纠纷) 最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释(房地产纠纷) (法释[20xx]11号,20xx年6月22日最高人民法院审判委员会第1469次会议通过) 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》已于20xx年6月22日由最高人民法院审判委员会第1469次会议通过,现予公布,自20xx年9月1日起施行。 二○○九年七月三十日 为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷案件,依法保护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定,结合民事审判实践,制定本解释。 第一条 本解释所称城镇房屋,是指城市、镇规划区内的房屋。 乡、村庄规划区内的房屋租赁合同纠纷案件,可以参照本解释处理。但法律另有规定的,适用其规定。 当事人依照国家福利政策租赁公有住房、廉租住房、经济适用住房产生的纠纷案件,不适用本解释。 第二条 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋,与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。 第三条 出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑,与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。 租赁期限超过临时建筑的使用期限,超过部分无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准延长使用期限的,人民法院应当认定延长使用期限内的租赁期间有效。 第四条 当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,人民法院不予支持。 当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的,从其约定。但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。 第五条 房屋租赁合同无效,当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的,人民法院一般应予支持。 当事人请求赔偿因合同无效受到的损失,人民法院依照合同法的有关规定和本司法解释第九条、第十三条、第十四条的规定处理。 第六条 出租人就同一房屋订立数份租赁合同,在合同均有效的情况下,承租人均主张履行合同的,人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人: (一)已经合法占有租赁房屋的; (二)已经办理登记备案手续的; (三)合同成立在先的。 不能取得租赁房屋的承租人请求解除合同、赔偿损失的,依照合同法的有关规定处理。 第七条 承租人擅自变动房屋建筑主体和承重结构或者扩建,在出租人要求的合理期限内仍不予恢复原状,出租人请求解除合同并要求赔偿损失的,人民法院依照合同法第二百一十九条的规定处理。 第八条 因下列情形之一,导致租赁房屋无法使用,承租人请求解除合同的,人民法院应予支持: (一)租赁房屋被司法机关或者行政机关依法查封的; (二)租赁房屋权属有争议的; (三)租赁房屋具有违反法律、行政法规关于房屋使用条件强制性规定情况的。 第九条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁合同无效时,未形成附合的装饰装修物,出租人同意利用的,可折价归出租人所有;不同意利用的,可由承租人拆除。因拆除造成房屋毁损的,承租人应当恢复原状。 已形成附合的装饰装修物,出租人同意利用的,可折价归出租人所有;不同意利用的,由双方各自按照导致合同无效的过错分担现值损失。 第十条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满或者合同解除时,除当事人另有约定外,未形成附合的装饰装修物,可由承租人拆除。因拆除造成房屋毁损的,承租人应当恢复原状。 第十一条 承租人经出租人同意装饰装修,合同解除时,双方对已形成附合的装饰装修物的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理: (一)因出租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,应予支持; (二)因承租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,不予支持。但出租人同意利用的,应在利用价值范围内予以适当补偿; (三)因双方违约导致合同解除,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方根据各自的过错承担相应的责任; (四)因不可归责于双方的事由导致合同解除的,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方按照公平原则分担。法律另有规定的,适用其规定。 第十二条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满时,承租人请求出租人补偿附合装饰装修费用的,不予支持。但当事人另有约定的除外。 第十三条 承租人未经出租人同意装饰装修或者扩建发生的费用,由承租人负担。出租人请求承租人恢复原状或者赔偿损失的,人民法院应予支持。 第十四条 承租人经出租人同意扩建,但双方对扩建费用的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理: (一)办理合法建设手续的,扩建造价费用由出租人负担; (二)未办理合法建设手续的,扩建造价费用由双方按照过错分担。 第十五条 承租人经出租人同意将租赁房屋转租给第三人时,转租期限超过承租人剩余租赁期限的,人民法院应当认定超过部分的约定无效。但出租人与承租人另有约定的除外。 第十六条 出租人知道或者应当知道承租人转租,但在六个月内未提出异议,其以承租人未经同意为由请求解除合同或者认定转租合同无效的,人民法院不予支持。 因租赁合同产生的纠纷案件,人民法院可以通知次承租人作为第三人参加诉讼。 第十七条 因承租人拖欠租金,出租人请求解除合同时,次承租人请求代承租人支付欠付的租金和违约金以抗辩出租人合同解除权的,人民法院应予支持。但转租合同无效的除外。 次承租人代为支付的租金和违约金超出其应付的租金数额,可以折抵租金或者向承租人追偿。 第十八条 房屋租赁合同无效、履行期限届满或者解除,出租人请求负有腾房义务的次承租人支付逾期腾房占有使用费的,人民法院应予支持。 第十九条 承租人租赁房屋用于以个体工商户或者个人合伙方式从事经营活动,承租人在租赁期间死亡、宣告失踪或者宣告死亡,其共同经营人或者其他合伙人请求按照原租赁合同租赁该房屋的,人民法院应予支持。 第二十条 租赁房屋在租赁期间发生所有权变动,承租人请求房屋受让人继续履行原租赁合同的,人民法院应予支持。但租赁房屋具有下列情形或者当事人另有约定的除外: (一)房屋在出租前已设立抵押权,因抵押权人实现抵押权发生所有权变动的; (二)房屋在出租前已被人民法院依法查封的。 第二十一条 出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权情形,承租人请求出租人承担赔偿责任的,人民法院应予支持。但请求确认出租人与第三人签订的房屋买卖合同无效的,人民法院不予支持。 第二十二条 出租人与抵押权人协议折价、变卖租赁房屋偿还债务,应当在合理期限内通知承租人。承租人请求以同等条件优先购买房屋的,人民法院应予支持。 第二十三条 出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋,应当在拍卖5日前通知承租人。承租人未参加拍卖的,人民法院应当认定承租人放弃优先购买权。 第二十四条 具有下列情形之一,承租人主张优先购买房屋的,人民法院不予支持: (一)房屋共有人行使优先购买权的; (二)出租人将房屋出卖给近亲属,包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女的; (三)出租人履行通知义务后,承租人在十五日内未明确表示购买的; (四)第三人善意购买租赁房屋并已经办理登记手续的。 第二十五条 本解释施行前已经终审,本解释施行后当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件,不适用本解释。 最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释(房地产纠纷) 怎么处理解除房屋租赁合同纠纷? 合同必须严守,是合同法上的一项基本原则。但是,当事人可依合同约定或者法律规定而享有解除权,以便从合同的束缚中解脱出来。 在房屋租赁合同关系中,除当事人约定外,根据《合同法》的有关规定,双方在以下情形下享有合同解除权: 1.承租人的解除权。在租赁房屋具有瑕疵(包括物的瑕疵和权利瑕疵),致使承租人无法使用,或者利益受到重要影响,或者在相当期间内不能进行使用收益的,或者租赁房屋毁损致使不能实现合同目的的,承租人可以解除合同。《合同法》第二百三十一条规定:“因不可归责于承租人的事由,致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的,承租人可以要求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部毁损、灭失,致使不能实现合同目的的,承租人可以解除合同。”《合同法》第二百三十三条规定:“租赁物危及承租人的安全或者健康的,即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格,承租人仍然可以随时解除合同。” 《合同法》第二百三十三条规定仅限于物的瑕疵,而且限于物的瑕疵达到“危及承租人的安全或者健康”的程度。我们认为,对于租赁房屋的瑕疵,不论是物的瑕疵还是权利瑕疵,只要符合《合同法》第九十四条第(四)项规定,承租人可以主张解除合同。对于承租人因租赁房屋存在瑕疵而主张解除合同的,应满足以下要件:(1)承租人的使用收益受到的障碍必须达到严重程度。但是,如果租赁房屋对于承租人有特别利害关系的,则该障碍即使未达到严重程度,也应允许承租人解除合同。(2)出租人不于催告的期限内进行修缮。但在修缮为不可能或者虽有可能但于承租人已无利益的,则无需催告即可主张解除合同。《合同法》第二百三十三条规定的用语是“可以随时解除”。但应注意的是,其前提是租赁房屋的瑕疵已达到“危及承租人(包括同住人)的安全或者健康”的程度。在此种情形下,即使承租人订立合同时明知该租赁房屋存在瑕疵,也不影响其解除合同。这一点与一般的合同解除规则不同,其立法理由在于要绝对保护人的生命与健康。对此条作相反解释,就是,如果租赁房屋的瑕疵不会导致“危及承租人的安全或者健康”的,而该瑕疵在订立合同时即为承租人所知悉的,承租人将不得主张解除合同。 2.出租人的解除权。包括:(1)承租人违反约定方式,或者不依租赁房屋的性质而对租赁房屋进行使用收益的。《合同法》第二百一十九条规定:“承租人未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物,致使租赁物受到损失的,出租人可以解除合同并要求赔偿损失。”(2)承租人迟延支付租金,经出租人催告,仍不于催告期限内支付租金的。《合同法》第二百二十七条规定:“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的,出租人可以解除合同。”(3)承租人未经出租人同意,将租赁房屋转租于第三人的。《合同法》第二百二十四条第二款规定:“承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。” 3.双方均有的解除权。不定期的房屋租赁合同,双方均可以随时解除合同。《合同法》第二百三十二条规定:“当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,视为不定期租赁。当事人可以随时解除合同,但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。” 实践中,因房屋租赁合同的解除而发生的纠纷也比较多。处理此类纠纷时,应注意: 1.当事人有约定的,从其约定;没有约定的,则只能根据法律的规定解除房屋租赁合同,否则,将构成违约。 2.合同的解除,并非因符合解除条件而当然发生,而应以有解除权的一方行使为必要。这里需要区分合同的解除与附解除条件的合同两者的不同。前者是因法定或约定的条件成就而享有形成权,其效力的发生以实际行使解除权为必要;后者则因约定(不可能是法定)条件成就,而当然发生合同消灭的效力。行使解除权,根据《合同法》第九十六条规定,应以通知的方式。但亦不妨碍以诉讼的方式来行使,因为起诉本身可以视为一种通知。 3.要严格把握合同解除的条件。当事人只有在符合约定或法定条件的情况下,才能解除合同;在不符合解除条件的情况下,即使发出解除通知,也不能产生合同被解除的.法律效力,相反,构成违约。 房屋租赁合同纠纷怎么处理? 原告(反诉被告)薛,男,19xx年X月29日出生,汉族,住广州市路X号地下。 委托代理人王思鲁,广东环球经纬律师事务所律师。 委托代理人卢愿光,广东环球经纬律师事务所律师。 被告(反诉原告)李,男,19xx年X月16日出生,汉族,住广州市天河区银河桥X号之一。 委托代理人王,广东律师事务所律师。 原告(反诉被告)薛与被告(反诉原告)李租赁合同纠纷一案,本院于20xx年3月20日受理后,依法由审判员张独任审判,公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)薛委托代理人王思鲁、卢愿光,被告李委托代理人王到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告(反诉被告)薛诉称,我与被告于20xx年10月22日签订了《房屋租赁合同》,我与被告在合同中约定:被告租给我位于广州市白云区心谊路51-53号首层,建筑面积65平方米(前厅、楼梯间),首层建筑面积(后座)95平方米及二层1100平方米建筑面积;我租赁该房屋经营小童羊食府;租赁期6年,从20xx年10月18日起至20xx年10月18日;押金相当于2个月租金的数额,租金为45960元/月;我在合同签订时即向被告交付押金91920元;被告应协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。20xx年1月18日,我与被告在原租赁合同的基础上签订了《补充协议》,约定:在原合同不变的前提下,我新增租首层(后座)建筑面积94平方米;我新增租94平方米,月租金68元/平方米,总计租金为每月6392元,协议押金为12784元。我与被告签订《房屋租赁合同》时,被告已十分清楚我租用该物业的目的是经营小童羊食府,被告已经承诺协助我办理临时商业用途并负责费用(正常费用支付)。被告作为该物业的产权人,为租赁物业办理临时商业用途是被告的义务,而不仅仅是协助义务,如仅是协助义务,被告不必负责费用,双方也不必多此一举在该条款上摁手印。后我要求被告为该物业办理商业用途时,被告却意图以“协助”的字样逃避义务。《房屋租赁合同》及《补充协议》签订后,我积极履行合同义务,分别于20xx年10月22日、20xx年2月5日向被告支付了租赁押金91920元、12784元,押金共计104704元,并支付了20xx年2月至20xx年12月的房屋租金。我为小童羊食府的经营作了一系列的工作,包括物业装修(该装修损失非经过折旧后的评估价值为1157271元),办理了消防许可证、临时税务登记证、卫生许可证,多次到工商部门办理营业执照,因被告此前拒不协助我办理租赁物业临时商业用途等相关手续,导致上述经营场所无法办理营业执照。我为催促被告履行协助办理临时商业用途的义务,多次与被告商谈,而被告每次要求我交租后却出尔反尔,不协助办理临时商业用途。为此,我委托律师于20xx年8月26日、20xx年9月12日、20xx年9月23日多次发《律师函》给被告,明确要求被告协助我办理租赁 房屋租赁合同纠纷管辖适用于专属管辖吗 房屋租赁合同是指房屋所有人将房屋租给承租人使用,承租人定期给付租金,并在合同终止时将房屋完好地归还出租人的协议。那么房屋租赁合同纠纷管辖适用于专属管辖吗?出现房屋租赁合同纠纷应该怎么办?请阅读下文了解。 网友提问: 请问律师,房屋租赁合同纠纷管辖适用于专属管辖吗? 律师解答: 房屋租赁合同纠纷管辖不适用于专属管辖。 房屋租赁合同纠纷,虽与不动产发生牵连,但因诉争法律关系发生的依据是当事人间存在的合同,其性质仍属于债权债务纠纷,并非不动产物权纠纷,不应适用专属管辖,而应适用合同纠纷的特别地域管辖,由被告住所地或者合同履行地即不动产所在地人民法院管辖。对此,最高人民法院在《关于房屋租赁纠纷如何确定管辖问题的批复》中已作明确规定:“凡在租赁关系存续期间发生的房屋修缮、租金、腾退等纠纷,一般应由房屋所在地法院管辖,个别由被告所在地法院管辖更符合“两便”原则的,也可由被告户籍地或居所地法院管辖。”既然该类纠纷仍属于合同纠纷的范畴,根据我国民诉法第二十五条之规定,当事人当然也就可书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地即不动产所在地法院管辖。 关于房屋租赁合同纠纷的司法解释 租房大军数量越来越庞大,在租房子的过程中与房东有很多协商不妥的地方,由此引发的房屋租赁合同纠纷也越来越多。小编为大家整理了关于关于房屋租赁合同纠纷的司法解释的内容,请阅读了解。 最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释 发文单位:最高人民法院 发布日期:20xx-7-30 执行日期:20xx-7-30 20xx年6月22日最高人民法院审判委员会第1469次会议通过 中华人民共和国最高人民法院公告 《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》已于20xx年6月22日由最高人民法院审判委员会第1469次会议通过,现予公布,自20xx年9月1日起施行。 二○○九年七月三十日 为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷案件,依法保护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定,结合民事审判实践,制定本解释。 第一条 本解释所称城镇房屋,是指城市、镇规划区内的房屋。 乡、村庄规划区内的房屋租赁合同纠纷案件,可以参照本解释处理。但法律另有规定的,适用其规定。 当事人依照国家福利政策租赁公有住房、廉租住房、经济适用住房产生的纠纷案件,不适用本解释。 第二条 出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋,与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。 第三条 出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑,与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。 租赁期限超过临时建筑的使用期限,超过部分无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准延长使用期限的,人民法院应当认定延长使用期限内的租赁期间有效。 第四条 当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,人民法院不予支持。 当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的,从其约定。但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。 第五条 房屋租赁合同无效,当事人请求参照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的,人民法院一般应予支持。 当事人请求赔偿因合同无效受到的损失,人民法院依照合同法的有关规定和本司法解释第九条、第十三条、第十四条的规定处理。 第六条 出租人就同一房屋订立数份租赁合同,在合同均有效的情况下,承租人均主张履行合同的,人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人: (一)已经合法占有租赁房屋的; (二)已经办理登记备案手续的; (三)合同成立在先的。 不能取得租赁房屋的承租人请求解除合同、赔偿损失的,依照合同法的有关规定处理。 第七条 承租人擅自变动房屋建筑主体和承重结构或者扩建,在出租人要求的合理期限内仍不予恢复原状,出租人请求解除合同并要求赔偿损失的,人民法院依照合同法第二百一十九条的规定处理。 第八条 因下列情形之一,导致租赁房屋无法使用,承租人请求解除合同的,人民法院应予支持: (一)租赁房屋被司法机关或者行政机关依法查封的; (二)租赁房屋权属有争议的; (三)租赁房屋具有违反法律、行政法规关于房屋使用条件强制性规定情况的。 第九条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁合同无效时,未形成附合的装饰装修物,出租人同意利用的,可折价归出租人所有;不同意利用的,可由承租人拆除。因拆除造成房屋毁损的,承租人应当恢复原状。 已形成附合的装饰装修物,出租人同意利用的,可折价归出租人所有;不同意利用的,由双方各自按照导致合同无效的过错分担现值损失。 第十条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满或者合同解除时,除当事人另有约定外,未形成附合的装饰装修物,可由承租人拆除。因拆除造成房屋毁损的,承租人应当恢复原状。 第十一条 承租人经出租人同意装饰装修,合同解除时,双方对已形成附合的装饰装修物的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理: (一)因出租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,应予支持; (二)因承租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,不予支持。但出租人同意利用的,应在利用价值范围内予以适当补偿; (三)因双方违约导致合同解除,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方根据各自的过错承担相应的责任; (四)因不可归责于双方的事由导致合同解除的,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方按照公平原则分担。法律另有规定的,适用其规定。 第十二条 承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满时,承租人请求出租人补偿附合装饰装修费用的,不予支持。但当事人另有约定的除外。 第十三条 承租人未经出租人同意装饰装修或者扩建发生的费用,由承租人负担。出租人请求承租人恢复原状或者赔偿损失的,人民法院应予支持。 第十四条 承租人经出租人同意扩建,但双方对扩建费用的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理: (一)办理合法建设手续的,扩建造价费用由出租人负担; (二)未办理合法建设手续的,扩建造价费用由双方按照过错分担。 第十五条 承租人经出租人同意将租赁房屋转租给第三人时,转租期限超过承租人剩余租赁期限的,人民法院应当认定超过部分的约定无效。但出租人与承租人另有约定的除外。 第十六条 出租人知道或者应当知道承租人转租,但在六个月内未提出异议,其以承租人未经同意为由请求解除合同或者认定转租合同无效的,人民法院不予支持。 因租赁合同产生的纠纷案件,人民法院可以通知次承租人作为第三人参加诉讼。 第十七条 因承租人拖欠租金,出租人请求解除合同时,次承租人请求代承租人支付欠付的租金和违约金以抗辩出租人合同解除权的,人民法院应予支持。但转租合同无效的除外。 次承租人代为支付的租金和违约金超出其应付的租金数额,可以折抵租金或者向承租人追偿。 第十八条 房屋租赁合同无效、履行期限届满或者解除,出租人请求负有腾房义务的次承租人支付逾期腾房占有使用费的,人民法院应予支持。 第十九条 承租人租赁房屋用于以个体工商户或者个人合伙方式从事经营活动,承租人在租赁期间死亡、宣告失踪或者宣告死亡,其共同经营人或者其他合伙人请求按照原租赁合同租赁该房屋的,人民法院应予支持。 第二十条 租赁房屋在租赁期间发生所有权变动,承租人请求房屋受让人继续履行原租赁合同的,人民法院应予支持。但租赁房屋具有下列情形或者当事人另有约定的除外: (一)房屋在出租前已设立抵押权,因抵押权人实现抵押权发生所有权变动的; (二)房屋在出租前已被人民法院依法查封的。 第二十一条 出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权情形,承租人请求出租人承担赔偿责任的,人民法院应予支持。但请求确认出租人与第三人签订的房屋买卖合同无效的,人民法院不予支持。 第二十二条 出租人与抵押权人协议折价、变卖租赁房屋偿还债务,应当在合理期限内通知承租人。承租人请求以同等条件优先购买房屋的,人民法院应予支持。 第二十三条 出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋,应当在拍卖5日前通知承租人。承租人未参加拍卖的,人民法院应当认定承租人放弃优先购买权。 第二十四条 具有下列情形之一,承租人主张优先购买房屋的,人民法院不予支持: (一)房屋共有人行使优先购买权的; (二)出租人将房屋出卖给近亲属,包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女的; (三)出租人履行通知义务后,承租人在十五日内未明确表示购买的; (四)第三人善意购买租赁房屋并已经办理登记手续的。 第二十五条 本解释施行前已经终审,本解释施行后当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的案件,不适用本解释。 关于租赁合同模板 篇25甲方(出租方): 乙方(承租方): 根据中华人民共和国有关法律、法规,甲乙双方在自愿公平、诚实守信、等价有偿的基础上,经充分协商,签订本合同。 一、甲方同意将位于西安市新城区陕机司社区二区7号楼6单元7楼110号的房屋出租给乙方。 二、该房屋租金为人民币 元/月(大写 元/月),先付后用,本次收取 ,下次收款日为 。甲方另收取乙方租赁保证金人民币 元(大写 元),租赁期满,乙方无违约、欠费,则甲方应全额无息返还该保证金。 三、该房屋租赁期 年 月 日起至 年 月 日止,为期 。租赁期满若甲方继续出租,同等条件下乙方享有优先续租权。如租赁期满乙方不再续租,则乙方应提前一个月告知甲方,并如期将房屋归还并付清相关费用。本合同终止时,甲方对室内设施进行清点,如有短缺,则可据实自行向乙方索赔。 四、乙方承租甲方房屋仅作居住使用。乙方在租赁使用期内发生的.水、电、气等费用由乙方承担并按时交纳至相关收费部门。合同签订时:水表 ,气 ,电表 。并转交乙方钥匙 把、电卡壹张、气卡壹张,合同结束时交回。 五、乙方须按合同规定的时间和方式支付租金。未经甲方同意不得擅自改变房屋结构、损坏内部设施或从事违法活动,未经甲方书面同意,乙方不得擅自将该房的部分或全部转租他人,租赁期内如乙方使用不当而损坏房屋及其设施的,则乙方负责修复原状或予以经济赔偿,若由此发生人身伤亡,则由乙方自行负责。 六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。 甲 方: _____年____月_____日 乙 方: _____年____月_____日 关于租赁合同模板 篇26发包方:铁厂镇人民政府 承包方:镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律,按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建设事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一 ﹑工程概况 1.工程内容:铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设:长500米,底宽2米,面宽1米,高2.5米,共1875立方米 2.承包方式:发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方,当地农民可参与做工。 3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期为60天。 4.工程价款:发包方以每立方150元,共28.12万元价格发包给承包方。 二、 工程要求: 开凿石方; 基础清理; 回填土石方; 浆 砌卵石护坡。工程竣工后,经双方验收后按实际 工程量结算。 三、 双方责任: 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份,并负责指定施工路 段范围,乙方必须在甲方指定范围内进行施工,超出指定范围外的工程 量,甲方不予以计量。 2. 施工完毕后,甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提供相应材质证明。 四、 安全措施: 乙方应采取必要的安全保障措施,确保施工现场作业人员及施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故,由乙方承担全部责任,甲方概 不负责 五、工程结算: 本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金,在缺陷责任期一年 后,甲方返还给乙方全部质量保证金。 1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工,在规定工期内完成建设任务,承包方不能按时完成工程建设内容的,承担违约责任。 2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督,他们指出 的质量问题承包方必须立即进行整改,如施工方不整改,建设指挥部有权停止其施工,并由承包方承担因停工而造成的'一切经济损失。 3.承包方必须严格按照本合同,严把质量关,因承包方施工不当造成的质量问题必须返工,所造成的一切费用由承包方承担。 4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。 六、其它事项 1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。 2.本合同以外工程量按照实际费用结算。 3.承包方若不按期完工,违约金每天按工程总造价千分之五计算,发包方将在总价款中扣除。 4.本合同一式四份,发包方承包方各持二份。 5.本合同自签订之日起正式生效。 发包方(盖章): 法定代表人(签字): 承包方(盖章): 承包方代表(签字): 签订日期:二○一一年六月三十日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。