标题 | 供电工程施工合同通用2022 |
范文 | 供电工程施工合同通用2022(精选20篇) 供电工程施工合同通用2022 篇1发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)非乙方原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币 万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方各执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造 价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方:委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 乙 方: 委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 供电工程施工合同通用2022 篇2发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元整 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础,不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,设备未能到位,影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)因供电部门原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙 方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币______ 元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方个执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方: 乙 方: 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇3甲方名称:_____________ 地址:_____________ 法人代表:_____________ 乙方姓名:_____________ 性别:_____________ 年龄:_____________ 民族:_____________ 文化程度:_____________ 籍贯:_________省_________市 现住址:_____________ 属于:_________(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码:_____________ 务工许可证号码:_____________ 甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款: 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。 (三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。 四、劳动保护、保险福利待遇 (一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。 (二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。 (三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。 (四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。 (五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。 五、劳动纪律 (一)按时上下班,不得迟到早退。 (二)严格遵守操作规程,保证生产。 (三)爱护单位财产,不无故损坏公物。 (四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。 (五)听从指挥,服从调动。 (六)保质保量完成任务,不得投机取巧。 (七)有事及时请示报告,不得擅自主张。 六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职 (一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。 (二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。 (三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同: (1)双方一致同意的; (2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的; (3)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的; (4)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。 (四)有下列情形之一的,本合同自行解除: (1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的; (2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。 (五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退; (1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的; (2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的; (3)服务态度恶劣,损害消费者利益的; (4)有贪腐、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的; (5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。 (六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职: (1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的; (2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的; (3)人格受到甲方负责人侮辱的; (4)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的; (5)经国家批准应征入伍的。 (七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同: (1)合同期限未满,又不符合第六条第3项情况之一的; (2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的; (3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。 (八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。 七、违约责任 甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。 乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。 八、双方认为需要约定的其它事项 (一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。 (二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。 (三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。 (四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。 (五)其他需约定事项:_________。 任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。 九、本合同经双方方签字后生效,甲、乙双方各持一份。 供电工程施工合同通用2022 篇4甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商,七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包,为了明确双方的责权利,保证工程按期保质保量竣工交付使用,现就有关事项协议如下: 一、室外供电工程施工安装承包范围:根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等,自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程; 1)安装每栋分支电缆线路,防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责,强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆; 2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等; 3)预埋穿越水泥道路电缆管; 二、工程决算执行标准: 1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表); 2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定; 3、材料价格按施工当期的市场价执行; 4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算; 三、甲方责任 1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件; 2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。 3、对乙方的安装工作进行监督和检查。 四、乙方责任 1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。 2、乙方外购设备、材料须经甲方认可,优先使用甲方库存材料。 3、紧密配合甲方其它室外工程施工,及时做好电气预埋工作。 4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。 5、接受甲方监督和检查,对未按设计要求安装的要及时整改。 6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程,确保人员、材料、设备的安全,并对全过程的安全负全责。 7、工程未移交甲方前,乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。 8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图; 五、违约责任 1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。 3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装,拒绝接受甲方检查和监督,由此造成的经济损失由乙方承担。 六、工程造价及付款方式 1、工程造价: 工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价: 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价: 94364.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为: 616652.71元,经双方协商:双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写:伍拾万元整)。 2、合同签订后,甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后,甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后,乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%,余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。 七、合同工期以及工程质量保证的承诺 1、开工时间:20xx年12月20日; 2、竣工时间:20xx年03月30日; 3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。 八、其它约定 1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件,与本合同等同有效。 2、在承包期内,乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表,造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。 3、在承包期内,乙方未做好施工安全工作,造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。 4、质量保证期内出现质量问题,乙方承诺接到通知24小时内返修,否则,甲方可委托他人返修,返修费在5%质量保证金中支付。 5、签订合同时,乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。 6、本合同一式肆份,双方签字盖章生效; 7、本合同解释权归甲方,其它未尽事宜,双方协商解决。 甲方:七二0安置房项目部 (盖章) 代表: 电话: 乙方: (盖章) 代表: 开户行: 账 号: 电话: 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇5甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方平等协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守... 一、工程名称:华盛达西湖花园住宅小区 二、施工内容及范围: 由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管,电缆敷设,电缆分接箱,单元配电箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之,乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。 三、合同价款: 本合同工程总造价为4680000.00元(大写:肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用,此价款不含税,但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格,不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。 四、承包方式: 以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌,乙方按实际工程量购买,购货发票交甲方,货款从总价款中扣除),固定价包干,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。 五、施工工期: 一期工程必须在 年 月 六、使用材料、规格: 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。 七、工程款支付: 工程款分三次支付 7.1合同签字生效后,乙方进场之日起七日内,甲方支付乙方合同价款的20%; 7.2所有工程完工,乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的50%,付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用,无质量问题,甲方一次性支付工程价款的25% 7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后,剩余5%一次性无息支付。 八、质量要求: 本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。 九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。 十、双方权利和责任 甲方: 1、 按合同及时支付工程款。 2、 协助乙方协调施工环境。 3、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工,双方协商解决后才能进行下一步的施工。 乙方: 1、负责协调供电相关部门的内、外部关系,在施工中如有村民等阻碍施工时,由乙方为主来处理,甲方协助乙方解决; 2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工,保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求; 3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好,因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。 4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调; 5、乙方必须保证文明安全施工、用工,主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。 6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。 7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。 十一、事故处理及安全防护: 乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用,无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失,由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任,甲方不承担其任何费用和法律责任。 十二、成品保护及维护: 工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责,经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位,交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题,全部由乙方负责维护。 十三、工程移交: 工程验收合格送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量作出评价,经双方签字盖章后各执一份,即为工程移交。 十四、保修: 本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责,由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责,由乙方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。 十五、违约责任:乙方违反工期约定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理,甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。 十六、争议解决方式:本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。 十七、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字盖章后生效。 十八、其他:本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章): 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 供电工程施工合同通用2022 篇6甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称: 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机 场10KV线路安装工程 工程地点: 阿克苏地区库车县境内 第二条:承包范围和内容 承包范围:新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉 其吾斯塘分)施工图纸内容中,库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的,土地占有及使用、青苗补偿,办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。 第三条 承包方式 承包方式:本合同承包方式为包工包料。 第四条 工期条款 1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。 2. 乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务。 3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进,或乙方无 能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害,经甲方签字认可,工期按实顺延。 第五条 合同价格及结算方式 合同价款:本工程合同价款:为510000.00元(伍拾壹万元整),(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外,包干价不做价格调整。 第六条 质量要求 1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2.乙方必须服从甲方管理管理,严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。 3.若乙方施工质量不符合要求造成返工,甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的,甲方有权终止合同清退乙方,并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的,乙方必须负责赔偿及承担相关责任。 第七条 工程师: 1. 监理单位委派的工程师,姓名;范庭梅,职务:总监理工 2. 甲方单位委派的工程师,姓名:姬晓宁;职务;工程师; 3. 乙方项目经理,姓名;齐军;职务;项目经理。 第八条 甲方责任: 1. 乙方进场时,甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底; 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。 第九条 乙方职责: 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨,工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。 3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。 4、应接受甲方的监督和检查,并提供必要的协助。 5、负责施工人员安全、生产技术的培训。 6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。 7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。 8、如达不到承诺分阶段工期,每延误1000元违约金(壹仟元)。 第十条 安全文明约定 1.人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度; 2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作; 3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用; 5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任; 6.由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。 第十一条 工程设计变更 1.设计变更 ⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延; ⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 2.其他变更 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。 第十二条 保修事项: 1.本工程保修期为 2 年,自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算; 2.保修期内因施工造成的任何质量问题,均属乙方的保修范围; 3.保修期内发生保修事项,乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修,乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付发生的费用时,作为乙方的债务甲方有权追索。 第十一条 付款方式 1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款,工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后,支付至合同总价的95%,留5%的质保金,质保期为2年,质保期满后向乙方支付5%的质保金。 2.支付方式:乙方在甲方指定银行开户,甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。 第十三条 附则 1.本合同一式十六份,甲方执十二份,乙方执四份每份,其中正本两份,甲乙双方各执一份,其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止。 2.因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。 3.合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力。 4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购. 发包方(甲方): 承包方(乙方): 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇7发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规之规定,结合本工程的具体情况,本着平等、自愿、公平的原则,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:**煤矿号煤层采区接替井巷工程 2.工程地点: 3.工程内容:掘进、支护及交付使用前的日常维修等。 二、合同工程量及工期: 1.工程量 井巷工程量7880m(其中岩巷1471m、半煤巷4432m、煤巷1977m,巷道规格、长度、支护方式等见甲方工程设计图)、铺轨2600m(其中双轨1800m)。如遇设计更改,以实际变更为准。 2.工期 本工程总工期为30个月,从20xx年5月15日前开工,至20xx年10月14日前竣工。 三、承包方式 包工包料方式。井下施工用轨道、提升系统、压风机、局扇、风水管路、监测监控系统、施工用电、后勤服务等实行甲方有偿提供(相关协议另行签订)。 四、工程质量及验收标准 严格按甲方工程设计图施工。单项工程质量验收按《贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》二级标准进行验收。 五、合同价款 1.取费标准 根据验收合格的工程量,按中国煤炭建设协会20xx年1月1日颁发的《煤炭建设井巷工程定额(20xx统一基价)》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额(20xx统一基价)》二期工程下浮10%进行取费,大临设施费按50%取费。 2.主材调差 主材(钢材、炸材、水泥、砂石、锚杆、锚网)按双方合同签订前一次性核准的市场价格作为材料价格调差结算依据,合同期内不论市场行情是否发生变化,均不再作调整。 3.人工费不予调差。 六、结算及付款方式 1.结算 (1)乙方根据验收合格(二级标准)的工程量,在次月5日前将相关资料报送甲方有关单位及分管领导审批,达到合格的工程量方可结算,不合格部分整改合格予以结算(整改费用由乙方自行负责)。 (2)甲方安排的合同以外其他零星工程,按安排时所定原则进行结算。涉及到计时工时的,工资标准按井下75元/工日、地面50元/工日结算。 (3)工程进度实行月计划季考核,其中:岩巷进尺70m/月、半煤岩进尺110m/月、煤巷进尺140m/月(半煤岩掘进必须煤矸分装分运)。 (4)乙方连续三个月完不成计划进度,乙方自动清场,同时按计划工程量总额的10%赔偿甲方工期延误损失。 (5)总工期每超一天,扣减工程款300元。 (6)因甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响乙方无法完成上述进度时,月进度可根据实际情况进行适当调整。 2.支付方式 合格工程,按实际工程进度的90%每月结算支付一次,其余10%留作工程质量及安全保证金,合同期满半年后一次性结算支付。 七、现场管理 由甲方生产技术部、企劳部、财务部负责工程管理、工程结算、工程资料签证、工程质量验收、技术指导等。 八、其他约定 1.乙方自行采购的物资,必须经甲方验收合格后方可使用(有合格证的必须提供合格证)。因特殊情况需由甲方供应的材料,按双方合同签订前一次性核准的市场价格结算,从乙方工程款中扣除。 2.乙方必须按照甲方计划认真组织,优化施工,完成计划工程量,服从甲方安全管理及质量监督,接受工程技术及安检人员的监督检查。 3.隐蔽工程认定 ①在施工过程中,乙方必须严格执行《作业规程》、《安全技术措施》,在围岩变化较大时,必须及时调整施工工艺参数,编制补充方案报甲方认可,否则不予结算因此新增加的工程费用。 ②隐蔽工程由乙方填写《隐蔽工程验收单》,提前通知甲方检查验收;甲方接到通知24小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下—道工序的施工。 4.甲方交付的经会审的施工图纸、说明书和有关技术资料,包括有关标准地质、测量等资料,均为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。 5.如遇施工图的重大修改和变更,甲方提前3天告知乙方,设计变更必须经甲方签证后,乙方方可施工。否则不予结算。设计变更与发出的施工图份数相同,并作为合同的补充文件。 九、安全责任 1.乙方自行交纳工伤保险费。 2.乙方必须严格执行国家《安全生产法》、《煤矿安全规程》《煤矿安全监察条例》有关规定,确保安全生产。 3.乙方必须配足特殊工种作业人员,特殊工种作业人员必须持证上岗(相关证件报甲方存档备查)。 4.在施工过程中发生安全事故,其相关责任及因此发生的费用由乙方全额承担。若乙方不予支付,从工程质量及安全保证金中扣除。 十、双方职责 (一)甲方责任 1.开工前3天,向乙方提供施工图纸1套,并向乙方进行现场交底。 2.指派一名公司领导为甲方代表,负责监督合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,并办理验收、变更登记手续和其他事宣。 3.每月对巷道的导线进行测量。 4.实现水源、电源、风源、通讯线路、运输道路“五通”,“五通”至附斜井井口。 5.有偿提供各种施工设备、开关、电缆、风水管路、局扇、风筒、CH4监测电缆、探头及电话。 (二)乙方责任 1.负责编制《作业规程》及措施,严格按照设计图及甲方要求进行施工,确保工程质量。 2.及时向甲方提供施工作业计划或施工方案。 3.乙方在施工过程中严格执行质量标准和文明生产有关规定。 4.指定一名负责人为本工程的项目经理,未经甲方同意,中途不得更换,每月到达施工现场不少于5次,并按甲方要求随时到场,相关资质及委托书交甲方备案。 5.已经完工的巷道和安装的永久设施,在双方约定的移交日期前应负责保管、维修。 6.遵守国家法律、行政法规及国家标准、行业标准的规定.确保施工现场设施、设备管线、通讯、电缆等不受损坏(若有损坏,由责任方负责)。 7.乙方不得将本工程分包。 十一、违约责任:谁违约谁承担责任。 十二、本工程议标文件、乙方投标文件、乙方承诺书组成本合同附件,与本合同一样具有同等法律效力。附件条款与本合同条款有抵触的以本合同为准。 十三、本合同其他未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 十四、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字(盖章)后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇8甲方: 乙方: 依照《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项,经协商一致,订立本合同。 工程名称: 第一条、施工范围: 按甲方提供的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求,一次性包死,如有增补,甲乙双方向业主协商解决)。 第二条、工期要求及开工日期 1、合同工期:日历天数 2、工程竣工时,由甲方组织相关部门进行验收,乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。 第三条、质量标准及施工要求 1、合格。 2、双方签定合同后,乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后,乙方进入现场施工; 第四条、工程款及支付方式 合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160000元)。(注:开票按总价179000开,如有增补,按工程量最终结算开票)。 1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后,甲方支付至合同金额的90%; 2、保质期满一年,甲方付清余款10%。 第五条、双方责任 一、甲方工作及责任: 1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。 2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。 二、乙方工作及责任: 1、负责按甲方提供图纸要求的规格,样式,质量等施工 2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。 3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材料机具应堆放整齐,建筑垃圾应及时清运,竣工时做到工完场清。 4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作,承担保护期间发生损害的修复工作及费用。 5、所提供苗木必须按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺盛,无病虫害,确保种植后成活率,必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作,确保草坪苗木植物健康生长,保持良好的绿化景观。 6、工程结束由乙方负责联系竣工验收,(甲方协作乙方联系业主,组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐,做备案验收。 7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度,否则甲方有权进行处罚。 第六条、竣工验收与保养 1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。 2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。 第七条、违约责任、索赔及争议 1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。 2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。 3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议,应当首先协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提出诉讼。 第八条、本合同共贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。 甲方签章: ____年____月____日 乙方签章: ____年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇9甲方:______________身份证号码 乙方:______________身份证号码 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1 工程名称:武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定) 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。 3.合同价款: 3.1 合同造价定为 3.2 签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。 4.工程结算: 4.1顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算,出土点入土点的位置由双方共同商定。 4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用,工程结束时顶管费用全部结清。 5.进度计划:乙方于开始施工,中间不得间断停工,随时接受甲方检查、监督。 6.质量与检验:乙方所顶的管道,必须保证管道畅通,无变形,乙方负责穿过12#铁丝,否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。 7.(1) 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。 7.(2) 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇10甲方:________________________ 乙方:________________________ 经甲乙双方协商,就乙方承包______________________ 博览中心工程轻工。具体事宜达成一致意见,并签订以下条款: 一、项目名称及内容 1、项目名称:______________________ 2、内容:________________________。 二、工程期限 自合同签订之日起至 年 月 日,乙方按甲方要求在保证质量前提下,完成本馆工程并保修一年。 三、工程造价及付款方式 1、电子沙盘每平方米:________________________。总造价按实际面积算为人民币____________元。除甲方提出增加展览项目和变动内容,工程费不得变更。 2、付款方式:一月压一月,工程完工后10日内结清。 四、工程质量及验收 1、乙方施工必须符合国家有关工程、工艺质量标准及国家陈列布展工程有关规范要求,确保工程质量达到总体设计效果。 2、乙方在甲方提供的布展方案和平面图的基础上进行施工,在施工过程中若乙方施工质量、工程进度达不到合同要求或严重违反安全操作规程造成责任事故和安全隐患,甲方保留终止合同的权利,由此造成的损失由乙方负责。 3、因乙方原因未按时完工,每逾期一天甲方按总造价的5%对乙方进行罚款。 五、甲方责任 1、甲方应提供乙方方案及平面分布图作为乙方施工的依据,并按合同约定及时付款,以保证乙方施工顺利进行,如因甲方迟误造成乙方不能按时完工,责任由甲方负责。 2、甲方参加并承担对施工现场进行指挥协调的相关责任,保证施工顺利进 行。 3、甲方负责设计施工的材料水电保障。 六、乙方责任 1、严格按照甲方设计要求,用料标准及正确的工艺流程制作施工,并确保按期完工。 2、服从甲方现场调度指挥,遵守现场管理规定和安全操作,如乙方发生违法乱纪事件和因违反安全规则而出现工伤及车辆事故等,责任全部由乙方负责。 3、乙方人员应服从场馆安全和值班人员指挥,严格按制定路线进场施工,不得在施工现场以外的办公区随意走动喧哗。 4、展厅建筑及各种有关设施,如因乙方操作不当损坏的由乙方负责赔偿。 5、乙方人员食宿自理,包括往返车费。 6、乙方人员不得在施工当地雇佣民工。 七、其它 1、根据施工质量和使用情况,甲方可适当延长保质期,但无特殊情况保质期一般不超过十二个月。 2、本合同共三份,自签订之日起生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 乙方: 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 供电工程施工合同通用2022 篇11甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m,两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工,经甲乙双方协商同意,签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m,包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计,砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位,供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式:包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚,期间甲方随时付给乙方生活费用,结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷,车费40元,5天生活费60元,每人从家自带大米20斤,乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求: 1、乙方施工时,应先砌护坡墙高1.4m,平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m,沟口宽1.7m,沟底1.4m,实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟,如图样凹,总之,施工时以甲方技术员现场指导为准,乙方任何人必须服从甲方的安排指 八、上述两单项工程乙方完工时,经工程指挥部验收合格后,次日结账付款。 九、乙方施工期间,晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况,造成经济损失的,由乙方发生的个人负责其后果,甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜,在施工中如发现与合同条款相抵触的,必须经甲乙双方协商解决,并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改,补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,受法律保护。本合同一式叁份,甲方持一份,乙方持一份,工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中,一定搞好安全生产第一, 如发生意外伤亡事故的,由乙方自理,甲方概不负责任。 甲方代表签字如下: 乙方代表签字如下: 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇12甲方: (简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 工程名称: 金色俊园得胜家居室外绿化改造工程 工程地点: 金色俊园 工程内容: 木制花盆的装土、栽种、上下苗木、打扫卫生,部分死树的换种以及施工期的苗木养护 二、 合同工期 开工日期: 20xx年9月25日竣工日期:20xx年10月25日 合同工期总日历天数 30 天。 三、 质量标准 工程质量标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-99 四、 合同价款 金额(大写):以实际结算数量为准 五、 合同承包方式及单价 5.1合同承包方式:单包工; 5.2单价 5.2.1 1M1M0.8M的花盆,每个30元; 5.2.2 1M2M0.8M的花盆,每个60元; 5.2.3 换死树每株6元; 5.2.4 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。 七、 乙方承诺在施工期间所发生的一切安全事故由乙方承担所有责任。乙方施工人员的安全由乙方负责,甲方在施工过程中不承担任何责任。 八、 违约、索赔和争议 8.1本合同关于甲方违约的具体责任如下: 本合同通过条款约定甲方违约应承担的违约责任:由于甲方原因造成的违约损失,由甲方负责全部损失。 8.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下:本合同通过条款约定乙方违约应承担的违约责任:由于乙方原因造成的违约损失,由甲方负责全部损失。 8.3争议 双方约定,在履行合过程中产生争议时: 8.3.1 双方协商解决; 8.3.2 协商无法解决,向昆明市仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提请诉讼。 十、合同份数 双方约定合同 两 份,甲乙双方各执一份。 十一、未尽事宜,协商解决。 十二、合同生效 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇13发包方(甲方):______________ 代表人:_______________________ 设计方(乙方):______________ 设计等级证书:________________ 鉴于甲方是__________________项目的发包人,乙方是具备设计资质的设计方,甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作,为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷,特订立本合同规范双方的行为,具体如下: 第一条工程概况 1、工程地点:____________________ 2、设计项目:____________________ 3、设计内容:____________________ 4、承包方式:____________________ 第二条设计依据 甲方在订立合同时,应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料,甲方应保证资料的完整性和真实性。 第三条乙方任务 1、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图,平面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导,完成图纸和技术的交底,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。 第四条设计费以及支付 1、本合同的设计费单价暂定为每平方米__________元人民币,大写为__________,设计费总计__________万元,大写为__________。 2、本合同签订之时,甲方须向乙方支付定金,_________元人民币,大写为__________。 3、乙方提交的平面设计图,经甲方确认验收后,甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元,大写为__________。 4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后,甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元,大写为__________。 5、剩余价款在双方义务履行完毕后,甲方一次性无息支付给乙方。 第五条保密条款 1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务,未经乙方书面同意,不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动,也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。 2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。 第六条合同中止与解除 1、甲方如有特殊情况,必须终止本合同,应书面通知乙方,并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时,定金不予退回。 2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同,则应双倍返还定金,如给甲方造成其他损失,则须一并赔偿。 第七条违约条款 1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务,给对方造成损失的,均应负担所有损失。因一方违约,导致合同无法履行的,须终止合同的,违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。 2、甲方不得以设计内容不满意为由,拒付设计费,乙方负有修改义务,双方应依诚信原则协商解决。 第八条争议纠纷解决 双方就本合同约定事项有所争议时,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。 第九条附则 1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方应照常支付设计费。 2、设计时间于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(审稿时间和修稿时间另算) 3、本合同自双方签字后生效,合同规定的双方义务履行完毕后失效。 4、本合同一式______份,甲乙双方各______份,提交工程所在地建设单位主管部门留存______份。 甲方:__________________乙方:__________________ ______年______月______日______年______月______日 供电工程施工合同通用2022 篇14甲方(委托人):_______合同编号:_______ 乙方(施工方):_______签订日期:_______ 一、装饰施工地点: ______________。 二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。 三、工程概况: 1、工程总价:______________。 2、装修内容:______________。 四、关于工程付款方式的约定: 1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币_______元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。 2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。 3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。 五、工程施工变更: 1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的,由乙方承担责任,工期不变。 2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。 4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。 六、违约责任: 1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。 2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期一天,按工程总价款的10%支付违约金。 3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。 七、合同的终止: 1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。 八、合同的生效: 1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。 九、解决合同纠纷方式: 本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由_______仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交_______法院裁决。 甲方(公章):_______________乙方(公章):______________ 法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________ _____________年_____月______日____________年_____月______日 供电工程施工合同通用2022 篇15发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工,为明确双方在工程施工中的权利和义务,按期保质保量完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例,经双方协商一致,订立本协议书: 一、工程内容:X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。 二、承包方式:包工包料 三、工程造价:以最终结算为准 四、合同工期: 五、质量标准 工程质量标准:合格,乙方必须确保通过有关部门的综合验收,并提供完整的施工技术资料。 六、材料控制: 工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前,乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家,经甲方确认合格方可使用,未经甲方认可,擅自使用,发现一次罚款1000元,并对所施工部位无条件返工,所发生的费用和工期延误均有乙方承担,并赔偿给甲方造成的损失,工程中严禁使用不合格材料。 七、进度控制: 工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划,应有进度滞后的改进措施,非甲方原因造成的工期延误,乙方应支付违约金,违约金每天按结算值的0.01%计算。 八、工程质量、安全控制 工程开工前7日内,应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计,并经甲方和监理认可,在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序,采取合理有效的防护措施,施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽,若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志,施工中做到安全施工、文明施工,施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点,因违反上述规定造成的损失由乙方自负,施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。 九、工程结算及付款方式: 9.1工程结算办法: 9.1.1 工程按实结算,结算依据:执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》,三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。 9.1.2 工程类别按照三类,土建、安装人工工日单价36元/工日,装饰工程人工工日单价38元/工日。 9.1.3材料价格:地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。 9.1.4工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工,按110元/工日计取。 9.1.5社会保障费结算时不计取,措施费中的总承包服务费不计取。 9.2付款方式: 工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%,与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%,保修金为5%,保修期为二年,满一年后(14日内)付50%,其余部分保修期满付清。 十、预算审核: 工程完工后,经甲、乙双方验收合格后28天内,乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双方核实工程造价,决算审减额超出5%部分的审计费,按审减额的5%计费且由承包人承担,并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。 [计算公式:审减额审计费=(送审造价—审定造价1.05)5%] 十一、违约责任 工程施工中如果发生争议,双方应协商解决,如协商不成,依法向胶州市人民法院诉讼。 十二、其他 1.本工程保修期为两年,保修期内出现质量问题,乙方接到通知后应三日内到场,七日内修完,若乙方在规定期限内不履行保修义务,甲方有权扣留保修金,另行安排维修。 2.本合同自签订之日起执行,工程完工价款结清保修期满后自行失效。 3.本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。 4.合同未尽事宜,由双方协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇16甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称:铜川汽博园基础设施高压电力线路工程 二、工程内容:从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容 三、工程地点:铜川汽车博览园 四、工 期:共计90天:20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(¥900000.00 元 )。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 : 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人: 姜国锦 三、施工方项目负责人:李志英 第三条 各方工作 一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作: 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 三、施工方工作: 1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。 二、质量评定部门:鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请,组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。 第六条 工程预付款:本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式:支票 二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 甲方: 代表人: 签订日期: 乙方: 代表人: 签订日期: 供电工程施工合同通用2022 篇17发包方(全称): 承包方(合称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 合同内容如下: 一、 工程概况 工程名称:蔬菜种植、光伏发电 工程地点:嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村 工程内容:本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。 工程立项批准文号:20__年底前齐备 资金来源:开工前已备齐该工程款。 二、 工程承包范围:大包,包工包料,保质量安全,绿化保设计。 三、 合同工期:道路、给排水在20__年底前完工(即20__年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。 四、 质量标准:合格工程 五、 取费标准:道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。 六、合同价款:以实际发生的工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表,为本工程施工合同的补充条款,具有相同的法律效力。 七、 付款方式:乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款,本工程施工一半拨到70%,完工拨至97%,剩余3%完工验收合格后一年内支付。 八、 合同生效: 合同订立时间 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定: 后生效。 九、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜协商解决。 发包人(公章):承包人(公章): 住所 : 住所: 法定代表人:法定代表人: 电话:电话: 供电工程施工合同通用2022 篇18甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 经学校校委会研究决定,为加强对学生进出校门安全的管理,改善学校办学条件,确保师生安全,结合该校实际情况,经甲乙双方协商,达成如下协议: 一、 工程内容: 中心校大门外梯子手扶和校园内花池修整工程。 二、工程地点:坪上镇中心校。 三、质量要求及价格: (一)、手扶:要求做成砖混结构,长度与梯子长度相同(20米长),梯子平台地方有转角,按照平台转角样子转,高度为1米高(含盖帽部分),手扶平面用一块砖按照做24公分墙的方式做一层盖帽,然后糊上灰沙,内侧和平面要求贴上瓷砖,瓷砖要求用没平方40元以上。单价为每平方米395元(含材料费、工价、运费等费用),合计金额为15800元。 (二)花池:中间用砂石先铺一层25米长2米宽的地面,在用330标号水泥硬化,地面两边做两个石桌子,并做上石凳。单价为每平方米100元(含材料费、地面处理、工价等费用),合计金额为5000元。 四、施工安全:乙方应建立安全防护措施和文明施工制 度,严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工 安全,施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责,发包方概不负责。 五、付款方式:合同签订生效后,工程做完后,经过甲方组织人员验收,验收合格后甲方一次性报账付给乙方两样工程款合计人民币大写:贰万壹仟捌佰元整(¥:21800.00元),合同价款含各种税费,均由乙方负责,甲方不承担各种税费。 七、开工日期:20xx年9月23日。 八、竣工日期:20xx年10月15日。如遇雨天等特殊情况无法施工,工期可以顺延。 九、组织验收:由甲方、施工方、中心校、学校共同验收。 本合同共贰页,一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同通用2022 篇19委托方(简称甲方): 被委托方(简称乙方): 甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工,并签订以下合同。 第一条 作业范围及内容 生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。 第二条 合同承包形式 乙方包工包料并提供所有用具,所使用的乳胶漆为多乐士牌,防腐油漆所使用多乐士牌。 第三条 合同承包金额 1、 护栏防腐按50元一米,共计350米:17500元 2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计:22310元 3、 两个门卫室(含包工,料,刷乳胶漆,清洗)共计1900元 4、 本合同总金额:41710元 5、 本合同金额为含税金额,乙方提供正式发票。 第四条 结算方式 甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。 乙方开户行:施工期自20xx年 月 日至 月 日止,时间为 天。 第五条 甲方责任和义务 1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。 2、 为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费使用。 3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。 4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。 第六条 乙方责任和义务 1、 乙方粉刷的墙面,要求颜色一致、表面平整、无裂纹 2、 乙方粉刷护栏油漆,要求颜色均匀,厚薄一致,无裂纹,无鼓包 3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。 4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。 5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。 6、 粉刷完毕后,要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。 7、 乙方要爱护甲方所有公司财物,不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。 第七条 违约责任 甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约,违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。 第八条 其他 1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时,由双方协商解决。 2、 本合同一式两份,自双方签字或盖章后有效。 甲方: 代表人: 年 月 日 乙方: 代表人: 年 月 日 供电工程施工合同通用2022 篇20根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元? 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: 4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为依据:? 4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准) 第五条合同价款的结算和支付 5·1结算、决算资料: 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5·2合同价款的结算和决算: 5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 5·3合同价款的支付: 5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 6·2重大伤亡及其他安全事故处理: 6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。 7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条工期延误 8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。 8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 第九条文明施工 9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。 第十条材料机具供应 10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。 第十一条发包人的权利及义务 11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 12·2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。 12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 第十三条违约责任 13·1发包人违约责任 13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。 13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 13·2承包人违约责任 13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”): 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向___________人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。 第十六条 本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。