标题 | 电梯安装合同范本 |
范文 | 电梯安装合同范本十篇 电梯安装合同范本 篇1甲方: 乙方: x公司与x公司双方经友好协商达成以下协议: 现决定由x公司班组执行安装:合同号x工地电梯安装工程,安装项目包括至交接甲方。层站台,层站台,工程安装期限自x年x月x日至x年x月x日,工程安装费共计x元,(电梯开工后付总款的30%,三方验收合格后付40%,甲方交接后付30%)。 公司任命为该项目项目经理,负责该工程的管理工作。施工班组根据公司有关规定保证做到: 1、班组长在接受任务时,应组员交代工程内容,性质,技术要求及工期,在每项施工之前,应组织组员了解并熟悉施工方案。 2、在施工期间,班组长应随时检查施工质量,施工安全,如有违反操作规程施工方案等问题,应及时纠正,确保工程质量和工程进度,在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录,对出现的问题及时向公司汇报。 3、施工班组在施工过程中应做到文明安全生产,按有关规定穿戴整齐,工前不能喝酒,不得打闹嘻笑,保证文件生产,施工组员应听从班组长调配指挥,不得自行其事,自作主张。 4、施工班组要发扬团结,发展互助精神,做到互相帮助,互相检查,努力学习电梯业务知识,提高组员的技术水平,在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系,维护公司的信誉及形象。 5、施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。 6、中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。 7、此文件一式二份,双方公司各执一份。 甲方: 乙方: 日期:20xx年x月x日 电梯安装合同范本 篇2合同编号: 甲方: 乙方: 安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。 1、工程概况 1.1工程名称:明月天意客梯 1.2工程地点:重庆市江津区 1.3工程内容: 1、电梯的脚手架的搭拆; 2、电梯井道低压照明的提供; 3、电梯施工期间电焊、气焊; 4、电梯的起重、分层、搬运、就位。 5、政府部门收取的电梯初装验收费; 6、承担施工期间的水电、费; 7、电梯卫士的初装费 2、工程工期 前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。 3、合同价款 经双方协商,合同包干价:人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。 4、付款方式 4.1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。 4.2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。 5、甲方责任及义务 5.1协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。 5.2甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。 5.3提供具备施工进场条件。 5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等 6、乙方责任及义务 6.1乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。 6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。 6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。 6.4负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。 6.5配合甲方做好后期的服务工作。 6.6严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。 6.7按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。 6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。 7. 附则 8.1未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。 8.2本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。 合同订立地点:重庆 甲方:x名称(印章):乙方:x名称(印章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 日期:20xx年x月x日 日期:20xx年x月x日 电梯安装合同范本 篇3甲方: 乙方: 工程名称: 工程范围:室内电梯安装 本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目,为明确甲方安全责任,确保甲方及乙方施工人员人身健康安全,预防发生各类安全事故,经双方协商一致,签订本协议: 1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责,监理单位审批后报乙方备案。 2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关,施工部位必须设置安全警示标志,乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除,必须提出书面申请。 3、甲方是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员,服从乙方现行人员的管理。 4、甲方平时应进行安全交底、安全检查,对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书,甲方应无条件进行整改。 5、甲方出现任何安全事故,乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。 甲方: 乙方: 日期: 电梯安装合同范本 篇4甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项: 一、工程概况: 安装电梯,数量(大写)台,安装电梯,数量(大写)台。 二、工程总金额 1、本协议最终结算总价:人民币(大写)RMB: 元,¥ 元。 2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。 三、结算方式: 1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书) 四、工期 安装时间:天 五、质量验收依: 根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。 六、甲方责任: 1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。 2、提供安装过程中的技术支持服务。 3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。 4、提供安装施工图纸及资料。 5、负责出厂产品的制造质量和发货质量 七、乙方责任: 1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。 2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。 3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。 4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费汇合营销 5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书合同范本。 6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。 7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。 8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。 9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。 10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。 11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。 12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。 八、文明施工要领: 1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。 2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。 3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。 4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。 九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。 甲方: 乙方: 日期:20xx年x月x日 电梯安装合同范本 篇5需方(盖章):(以下简称甲方) 供方(盖章):(以下简称乙方) 签订日期: 供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款: 一、电梯型号、数量 二、安装费支付方法: 1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。 2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。 三、发票开具类型:□建筑业统一发票 □外出经营管理许可证 四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县 。 五、施工周期:约 3 周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。 六、供需双方工程实施责任: a.需方责任 1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。 2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。 3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。 4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。 5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所) 通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格40.5m²。 6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。 7、向施工人员提供施工现场免费住宿。 8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。 9、支付各种地方性收费。 10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。 11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。 12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。 b.供方责任: 1、 按照合同约定组织货源,包装货物。 2、 负责电梯的安装和调试。 3、 负责在当地技监部门办理施工有关手续。 4、 在施工期间遵守需方有关管理制度。 5、 需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。 6、 按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。 7、 在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。 8、 协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。 9、 供方施工人员安全责任由供方自负。 七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。 八、工程验收: 1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。 2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。 3、 电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。 4、 需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。 九、保修责任: 1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。 2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。 十、违约责任: 按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。 十一、解决合同纠纷方式: 双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。 十二、合同生效: 本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。 十三、工程事宜联系: 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 电梯安装合同范本 篇6甲方:____________建设(集团)有限公司 乙方: 为了进一步贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持安全生产,文明施工,杜绝一切安全事故发生,为明确双方责任,经甲、乙双方协定,特签订本协议书:重庆恒滨长庆陇东佳园四标段项目部 一、安全目标: 杜绝一切安全事故发生,确保电梯安装工作顺利完成。 二、甲方责任: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。 3.加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥,不强令冒险作业。 5.乙方违章作业,甲方发现后有权令其停工整顿。 6.乙方向甲方提出安全等方面的合理化建议,甲方认真接受,并尽快采取措施。 三、乙方责任: 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例,严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全、施工用电安全、施工防火安全及施工环境安全由乙方负全部责任。 5.电梯井道移交乙方后,井道的安全管理由乙方负全部责任,乙方必须安排安全管理人员对井道防护,作业环境进行全面跟踪巡查。 6.因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是其他人员,由乙方负全部责任。 7.因乙方原因造成甲方施工人员或其他人员伤亡事故,由乙方负责全部责任。 8.服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期: 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。 五、本协议书一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签订日期:年月日 电梯安装合同范本 篇7甲方: 乙方: 按政府的有关要求,甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任,经双方协商确定,共同遵守执行: 一、工程项目名称及数量: 序号: 工程名称内容: 数量: 单位: 停层站数: 功能: 备注: 1、安装新电梯1台3层3站3门客、货两用电梯; 2、安装新电梯1台3层4站4门客、货两用电梯; 3、拆卸旧电梯2台,协助甲方向相关部门申请报废注销; 4、新电梯安装工程相关的土建工程1项完全配合2台新电梯的安装需要; 5、新电梯门口包边1项。 上述电梯工程包括:设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。 二、组织领导: 1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。 2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 三、技术要求: 1、电梯制造安装标准符合: 1.1《电梯制造与安装安全规范》(gb7588—) 1.2《电梯安装验收规范》(gb10060—93) 1.3《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》(gb50182—93) 1.4《电梯试验方法》(gb10059—97) 1.5《电梯技术条件》(gb1058—97) 1.6《电梯工程施工质量验收规范》(gb50310—) 1.7符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定,整机性能与可靠性达到一等品标准。 甲方: 乙方: 日期:20xx年x月x日 电梯安装合同范本 篇8发 包 方 (甲方): 承 包 方 (乙方): 签订时间: 年 月 日 签订地点: 甲、乙方根据《中华人民共和国合同法》,招标文件、投标文件,并经双方协商一致,达成以下合同条款: 一、设备型号、规格、数量、技术指标及要求,供货范围及数量(详见清单)。 二、合同文件解释顺序:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)设备报价表;(9)其他合同文件。 三、合同总价 3.1承包方式:固定价承包。 3.2合同总价为大写人民币(大写): 元整;(小写): 元。 3.3以上合同总价已包括乙方为甲方完成本次招标所有项目至项目竣工验收合格,并办理完成所有相关手续止,乙方所需花费的所用费用(新设备的购置、安装、设备及备品备件、专用工具、安装调试费、售后服务、技术培训、通货膨胀及风险等) 以及乙方的有关税费和合理利润。 3.4本条规定的合同总价的汇率及原材料价格变动等其他任何因素不能对本价格造成影响。 四、付款方式和支付条件 接到甲方通知后七日内甲方付乙方工程款30%,发货前七日内付本批次款的40%;整机安装、调试及试运行经当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后一个月内付至总价款的95%,余款5%为质保金,质保期结束后一个月内付清。工程保修期按照国务院《建设工程质量管理条例》规定执行。 五、交货及工期 5.1本工程的工期为投标单位在投标书中所报的工期。 5.2交货地点:发包方指定地点 5.3收货人: 5.4乙方在货物具备发运条件前10天,准确通知货物的发出日期、发运方式及到达时间。 5.5货物发运前,应以书面通知甲方货物的名称、数量、重量、尺寸等基本情况,以便甲方做好验收准备。 5.6在设备交付时应向需方提供如下文件资料。 5.6.1产品使用说明书,包括使用说明书、操作维修手册等 5.6.2随机工具清单 5.6.3随机配件、易损件清单 5.6.4随机软件清单 5.7标准和检验 乙方应保证提供的货物是全新的,满足招标文件的技术要求,在质量、性能等方面均符合双方商定的技术标准。 5.8乙方对提供的设备质量负责,设备到现场后,甲方及时对货物进行开箱检验,若设备外观无破损、数量和规格型号满足合同要求,由乙方负责保管,竣工验收前风险及保管费用由乙方负责。 5.9在货物发运前,乙方应对设备的质量、规格、性能进行准确、全面地检验,应出具符合合同规定的质量保证书。该质量保证书为付款单据的一部分。但不作对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量保证书应附有检验结果和细节说明。 六、甲方职责 6.1为乙方施工提供施工场地及有关资料 6.2为乙方施工人员联系住宿及生活方便: 6.3提供完整清洁的施工现场,井道和底坑须防水,机房门窗须完好,买方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应。 6.4配合乙方进行设备安装和测试验收。 七、乙方职责 7.1办理设备的运输、货物保险。运输过程中发生的一切事故以及由此引起的损失,全部由乙方承担。 7.2本工程采用交钥匙方式,设备到齐后,由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工,负责合同中全部设备的验货、安装、系统调测开通等工作,并应对设备、系统质量全面负责。 7.3做好一切安全保卫工作,一旦发生事故及时处理,因此造成财产损失与人员伤害赔偿所支付的费用,全部由乙方承担。 7.4施工人员食宿费用自理。 7.5按招标文件的要求进行安装、提供设备,包括维修用的附件、备件、测试仪表、安装材料及专用工具等;并负责设备的安装、调测等工作。 7.6提供测试仪器,完成验收测试。 7.7按照国家规定向甲方提供下列技术资料: 7.7.1乙方根据所提供的设备及辅助设备等,推荐一个能满足设备运行后二年中,进行正常维护所需要的备件(包括消耗备件)的详细清单及单价。 7.7.2技术资料 乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本一套: ①电梯安装施工图; ②电气设备及系统原理图; ③电气设备及系统安装线路图; ④构件、机械安装图; ⑤安装手册; ⑥维修手册; ⑦制造、安装标准和技术规范; ⑧安装和验收报告; ⑨零部件目录和易损零件制造图; ⑩其它相关技术资料。 7.8安装及验收 符合规定的电梯,由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。乙方安装调试过程中应文明施工,且与其他施工单位做好协调配合工作,本工程不计取总承包配合费。电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行,并负责报请当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。 7.9电梯的检验与调试 乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告,电梯安装完毕后,甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。 (1)检验内容 安装完毕的电梯是否符合合同要求。对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件,乙方应提供有关的鉴定合格证,并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。 (2)试验和校验内容 ①运行速度和运行加速度、减速度试验。 ②运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅度。 ③噪音测试(机房、轿厢、自动门机构等)。 ④平层准确度。 ⑤曳引机的静载、满载、超载试验。 ⑥控制系统、信息系统性能测试。 ⑦电气设备的检查和电流、功率测试。 (3)各种安全保护设施的检测 限速器动作性能;缓冲器动作性能;厅门、轿门等机电联锁性能;安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能;终端限位开关性能。 (4)不同电路的绝缘性能检测 ①锁紧装置。 ②电气安全装置。 ③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。 ④制动系统。 ⑤报警装置。 ⑥通信装置。 (5)甲方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。 7.10做好售后服务 7.10.1培训和考察 7.10.1.1在适当的时候,甲方将派遣技术人员赴乙方公司和系统设备运行现场进行技术考察,了解乙方所提供设备的设计、生产及实际运行情况。 7.10.1.2乙方应负责培训甲方技术人员(包括设计、安装、调测、维护及管理人员),培训人员的数量、时间、地点由乙方在投标时自报,并应符合甲方的要求。 7.10.1.3培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、故障检修、维护、软件功能的修改等全部内容,并提供全部教材(中文、英文必须标注中文)。 7.11.2技术服务及保修期 7.11.2.1从设备最终验收合格投入使用之日起,设备的所有硬件和软件质量问题出现故障或不合格部分应由乙方免费及时处理。 7.11.2.2从最后一批交货之日起的20xx年内,如甲方需要,乙方应以合理的价格提供设备的部分或适当的替代物。 八、质量保证及索赔 8.1质量保证期为系统验收合格开通投入使用之日起1年。 8.2质量达不到国家有关规定或投标单位自报的质量等级要求,由乙方返修至达到要求,并承担由此造成的损失和费用。 8.3在质量保证期内,由于乙方原因造成设备质量或规格与合同规定不符,由乙方解决。 8.3.1在质量保证期内,由于乙方原因,更换的零件、部件、设备或缺陷修理部分,其费用由乙方承担,并达到合同规定的规格、质量和性能,同时乙方应相应延长其质量保证期。 8.3.2由乙方原因造成的退货,所退货物的金额全部退给甲方。 8.4因甲方原因造成的损坏,乙方协助处理,费用由甲方负担。 8.5如果一方提出索赔通知后30天内,另一方未能予以答复,该索赔视为已被另一方接受。 九、不可抗力 9.1在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能执行合同时,受阻一方在取得合法证明后可免予承担违约责任。但应当采取积极措施,尽量减少损失。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的。 9.2受阻一方在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真等书面形式通知另一方,并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用快件信函寄给另一方审阅认可。 9.3由于不可抗力事件影响而不能履行合同的一方,可在与另一方协商后,根据实际影响的时间延长履行合同的期限,延长的期限应相当于事件所影响的时间。另一方对由此而产生的损失不提出赔偿要求。 9.4一旦不可抗力的影响持续60天以上,双方应通过友好协商,在合理的时间达成进一步履行合同的协议。 9.5在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时,按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。 9.6对合同条款作出任何修改和补充,均须由甲、乙双方代表或授权代表签署书面协议。 十、转让与分包 除甲方事先同意外,乙方不得转让、分包其部分或全部合同项上的履行义务。 十一、违约责任 11.1乙方不能按时供货,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金至实际供货之日或甲方据此解除本合同之日。乙方逾期超过15天未供货的,甲方并有权解除本合同。乙方未能按时完成安装调试时,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金。 11.2若乙方提供的货物之规格、技术要求、质量、数量不符合本合同的规定,乙方须支付合同总价的2%的违约金,并应立即予以更换,同时由此造成的工期延误另行比照第11.1条的规定处理。 11.3 乙方完成安装调试后,如经双方验收不合格,乙方须返工重作,届时除须按合同总价的5%支付质量违约金外,如因此延误总工期,则另行比照第11.1条规定处理。 十二、双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 2 种方式解决: (1)将争议提交 / 仲裁委员会仲裁; (2)依法向 / 人民法院提起诉讼。 十三、本合同一式六份,甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。 十四、未尽事宜,双方协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 电梯安装合同范本 篇9甲方: 乙方: 甲方受发包方: (以下简称发包方)委托,向乙方购买及安装用于 项目的东芝牌(TOSHIBA)电梯事宜,本着诚实信用、互利互惠的原则,经过友好协商同意签定此合同。条款如下: 一、机件规格及数量 1.产品制造商 :东芝电梯(沈阳)有限公司 2.产品名称 :全电脑控制变频变压调速乘客电梯 3.规格:见合同附件二(电梯规格表) 4.数量:2台 二、价格及付款币种 1.合同总价:即壹佰零肆万玖仟贰佰元整,¥1049200.00元。(详见附表一)。 2.发包方认可价中含设备费、运输费、保险费,安装费、验收、调试费、维修费等本交钥匙工程全部费用。 三、合同生效及付款方式 1.双方同意乙方向发包方申请电梯拨款,款到甲方后先付乙方20万元电梯定金,乙方与东芝电梯签合同后,乙方将此定货合同提供给甲方一份,甲方确认后,再拨60万元作为发货款。乙方在安装调试完后,提供竣工资料,交出钥匙,保证不因电梯工程影响整个工程竣工验收工作。电梯款全部到位甲方扣除管理费和税金,剩余款甲方与乙方结清,乙方出具发票并向甲方提供5%银行履约保函作为质保金,质保期内因维修不及时引起的纠纷和罚款均由乙方负责。 2.甲方的付款以电汇(电汇费用乙方承担)或支票方式直接给付本合同中的乙方帐户,否则视为甲方未履行付款义务。 3.甲方管理费5%按966000元的乙方工程款计算,约计为47107.52元(发包方提议) 四、交货日期 机件预定交货日期:20xx年x月x日20xx年x月x日 五、预定安装工期 1.乙方预定于 20xx年x月x日进场安装,30天完成安装。(如甲方土建或付款条件情况未能符合安装条件,则安装工期顺延) 2.甲方协助乙方,乙方安装后10 天完成调试. 3.如因甲方的原因而影响乙方施工时,安装或调试工程时间顺延。 六、机件交货及安装地点: 甲方建筑物名称: 甲方建筑物地址:济南市旅游路南侧,转山西路东侧(龙泉山庄居住区内) 七、机件交货方式 : 乙方负责运输。 八、机件的所有权转移 对于双方缔结于本合同中的标的物,在货物安装完毕并经当地技术监督部门验收合格后,乙方将货物所有权连同钥匙一同与甲方交于发包方。 九、合同规格及交货、安装日期确认和变更 1.发包方如需变更电梯规格或变更原设计建筑物尺寸时,甲乙双方及时沟通乙方向发包方提出工期增减费用等为宜,甲方协助办理。 2.乙方按现场实际情况确定进场安装的日期,按双方商定的指定日期进行施工。 十、验收标准及方式 1.乙方会同甲方、建立、发包方,按装箱清单及合同附件所列的产品规格数量和质量标准验收,并出具书面验收证明,签字确认装箱的完好性。 2.开箱验收时如发现缺件或部分零件不合格时,乙方负责核对后迅速补齐或调换。 3.甲方不得自行开箱或委托其他单位开箱的。 十一、质量保证 1.乙方按照和建设方商定的品牌和安装事宜施工,并保证本产品质量规格符合GB7588-20__《电梯制造与安装安全规范》中对于产品质量的要求。 2.产品经政府部门验收合格后,若建设方使用不当而致产品损坏的,乙方可提供有偿服务。 3.乙方必须保证工程质量,以便顺利通过政府主管部门的最终验收,须符合:GB10060-1993《电梯安装验收规范》;GB7588-20__ 《电梯制造与安装安全规范》;GB50310-20__《电梯工程施工质量验收规范》。 4.乙方自电梯的政府主管部门验收合格日起计12个月内为甲方提供免费维保服务。接到排除电梯故障要求的12小时内,到达电梯进行检查维修。 5.乙方在维保期间将对使用情况进行质量回访工作。 6.按照国务院《特种设备安全监察条例》的相关规定,乙方应在电梯免费维保期满前30天内与发包方订立电梯保养合同。 十二、违约责任 1.中途退货的(除不可抗力外),如仅支付了定金,则乙方可以不返还定金;如已支付了除定金以外的部分或全部货款,造成乙方部分生产的情况,应承担违约责任。乙方将产品制造完毕后退货的,乙方可以不返还已收取的全部货款(包括定金)。以上情况一旦发生由乙方负责要求发包方执行 2.乙方收取定金后不按时交货超过30天以上,加倍返还定金。(定金归发包方)。 3.乙方未按合同规定条款完成交钥匙工程30天以上,加倍返还已付货款。 4.乙方承接本工程,对本合同约定内容承担全部责任。 十三、不可抗力 1.因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,可相应延迟履行合同的期限,但法律另有规定的除外。 2.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 十四、其他约定 1.合同签订前,乙方已对甲方办公楼预留电梯处施工条件查看,认为具备安装的条件。合同签订双方后应相互配合如期履行生产、安装。乙方承担安装电梯的水、电费用。 2.若判明甲方将向乙方购买的产品用于武器或大规模杀伤性武器(核、生物、化学及导弹关联)的研究开发(制造、加工、再处理、运行、研究开发、开发贮藏及其建筑物)时,乙方可立即解除本合同。 3.此项目为交钥匙工程,乙方负责全部事项及所涉及到的所有相关费用直至货物达到正常使用标准且向甲方提供《电梯安全检验合格证》。(4空缺) 5、安装过程中人员人身安全等事故由乙方负责,与甲方无关。 6.双方发生争议时,应先协商解决,协商不成,由工程所在地人民法院诉讼解决。 7.双方不得单方以任何方式变更或修改本合同,但本合同中未尽事宜,双方可另行协商,达成书面补充协议,补充协议经双方签章确认后构成本合同的附件。 8.本合同所有附件均不可分割,享有同等法律效力。 9.本合同依据《合同法》等相关法律制定,其未尽事项皆受上述法律约束。 10.本合同一式 4 份,每份 9页,双方各执 2份。 甲方: 乙方: 日期:20xx年x月x日 电梯安装合同范本 篇10甲方: 乙方: 一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯: 项目1: 项目2: 二、安装周期 经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天; 项目2总工期为20天。 三、付款方式(按项目分批付款) 1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。 2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%。 3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。 四、安装施工中双方的责任与费用分担 1、乙方责任: (1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作; (2)提供电焊氧割设备; (3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安装工程验收工作; (4)负责所需的施工工具; (5)遵守施工现场的有关制度; (6)配合甲方整理电梯验收相关资料; (7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险 ,所有人员必须持证上岗; (8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通; (9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。 (10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。 2、甲方责任: (1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房; (2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费; (3)负责电梯相关土建需整改项目; (4)负责电梯验收相关资料及费用; (5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。 五、违约和赔偿 按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。 乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。 六、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份;双方签字即生效。 甲方: 乙方: 日期:20xx年x月x日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。