网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 关于补充协议书范本
范文

关于补充协议书范本（通用17篇）

关于补充协议书范本 篇1

　　发包人：________

　　承包人：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2、工程地址：________

　　3、建筑面积：________

　　4、结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

　　5、设计单位：________

　　6、监理单位：________

　　二、工程内容及承包范围

　　1、外墙面砖改为外墙漆

　　2、客厅推拉门取消

　　3、本工程为满七层，结构找坡

　　4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5、外墙40×40深灰色栅格取消

　　6、厨房与阳台之间门带窗（MC—2324）取消，阳台改为封闭式厨房，协议书《工程施工补充协议书范本》。

　　7、其余均按原图施工

　　三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

　　1、开、竣工日期

　　2、开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的'30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2、本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

关于补充协议书范本 篇2

　　甲方：新乡博世泰尔齿轮有限公司

　　乙方：新乡市发展投资担保有限公司

　　20xx年5月 日甲方向乙方申请贷款担保，贷款额度1000万元，期限1年。双方经平等协商，将甲方所有的价值1800万元的机器设备向乙方做抵押反担保，并已经在获嘉县工商行政管理局登记备案。现甲方再次向乙方申请贷款担保，贷款额度为500万元，期限1年。双方经过平等协商，依法达成如下补充协议：

　　1、反担保抵押合同中的担保额为1000万元，现将其增至1500万元，抵押财产价值不变。

　　2、原担保期限自20xx年5月日——20xx年5月 日，现延长至20xx年8月 日。

　　20xx年5月 日的担保到期后，甲方不得将抵押财产再次抵押给他人，以保障20xx年8月 日的贷款按时偿还。

　　3、20xx年5月 日的贷款到期后，乙方要求变更机器设备抵押登记，甲方应予以协助，不得推诿。否则乙方有权要求甲方另行提供等值担保。

　　4、本协议作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力，不一致的地方，以本补充协议为准。

　　5、本补充协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　6、本补充协议自签署之日起生效。

　　甲方：（签章） 乙方：（签章） 法定代表人

　　或授权代理人：

　　年 月 日 法定代表人 或授权代理人：年 月 日

关于补充协议书范本 篇3

　　男方： ，男， 19xx年 11月 13日出生，现住，身份证号码： 。

　　女方： ，女， 19xx年 1月 17 日出生，现住，身份证号码： 。

　　男、女双方于 20xx 年 5 月 4 日签订了《离婚协议书》，并于 20xx 年 5 月 4 日在 XX省XX市 登记离婚，因男女双方婚前购买房产没有约定分配，现双方认为有必要就《离婚协议书》相关条款做出补充说明，经过甲乙双方友好协商，兹订立如下补充协议。

　　二、上述房屋产权归女方所有，本协议签订后，男方无条件配合女方办理该房产在房改或过户登记到女方名下，过程中所需费用由女方负担。

　　三、《离婚协议书》的其他条款仍然有效。

　　四、双方承诺对本协议书的字词义非常清楚，并愿意完全履行本协议书，不存在受

　　到胁迫、欺诈、误解情形。

　　五、任何一方违反其在本合同中所作的陈述保证，或违反其在本协议项下之义务，均应在收到另一方通知后5天内予以更正，逾期未能更正，必须承担违约责任。

　　六、因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如双方通过协商不能达成协议时，均依据中国法律向XX地区法院提起诉讼，通过诉讼程序解决。

　　七、本协议书经甲乙双方签字后生效。

　　八、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。

　　男方：女方：

　　签订日期： 年月日签订日期： 年月日

关于补充协议书范本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据20xx年7月31日签订的《保洁服务合同》（以下简称原合同），双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，在原合同不变的情况下，就甲方园林绿化养护有关事宜达成如下补充协议：

　　一、双方约定事项：

　　1、养护范围：甲方所有公共区域绿化，包括草坪、灌木、乔木等；

　　2、养护时间： 年 月 日起至 年 月 日止；

　　3、支付方式：服务费用为每月6900元，大写人民币为陆仟玖佰元整。每月的5日为结款日，乙方应提前提供服务发票，甲方在收到发票后，经审核无误后随原合同支付当月的服务费用。

　　二、双方应遵守的事项：

　　甲方责任：

　　1、甲方为乙方提供园林绿化浇灌所需的水源、电源；

　　2、如果在养护中需要更换植物及工具等，乙方有责任提供计划及报价供甲方参考，经甲方同意，方可购置，购置费用由乙方提供发票甲方支付。

　　3、在检查时如发现不合格之处有权要求乙方重新保养。

　　4、负责协助苗木的看护，防止人为损伤苗木事件的发生。

　　5、全面监督、指导、检查、验收乙方工作；及时为乙方办理结算，按时支付养护费用。

　　乙方责任：

　　1、乙方就甲方所有公共区域内的绿化养护工作分为基本工作和定期工作两部分。基本工作是指一般性地正常维护，即浇水、清理垃圾（修剪绿化时所产生的垃圾）、零星病虫害防治、除杂草和修剪等。定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害的防治；

　　2、甲方园林绿化内的所有支出费用均有乙方全权负责（包括工人工资、工具、施肥、打药以及养护耗材等）；

　　3、规划绿化养护工作要求即检查验收标准如下：

　　浇水：浇水周期具体视天气情况而定，保持植物良好长势，不出现植物枯萎等缺水现象；

　　施肥：施肥周期半年1—2次，做到施肥均匀、充足、适度；保证绿化植物强壮、枝叶茂盛；

　　修剪整形：

　　①草地：半年平均修剪6—8次，要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象；

　　②灌木、乔木：半年平均修剪4—6次，要求主枝分布均匀，通风透气，造型美观；

　　③乔木：冬季修剪一遍；

　　病虫害防治：防治项目为草地、灌木、乔木等，要求春季每两月防治一次，夏秋季每一月防治一次；除杂草、

　　松土：草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重部位每周清理一遍，草坪上不允许有开花杂草，花丛中不允许有高于花木的杂草；

　　清理绿化垃圾：修剪下来的树枝和杂草当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧；

　　保护措施：保护现有绿化的完整，及时修复损坏的植物，冬季应加强乔、灌木的保温，防止植物因天气原因出现死亡；冬季保温所需相应物品由乙方提供计划，甲方支付。

　　三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　四、其他未说明条款与原合同保持一致。

　　五、本协议一式肆份，双方各持贰份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　日期：

关于补充协议书范本 篇5

　　男方：

　　女方：

　　经双方协商，就双方签定的离婚协议合同内容，做如下补充条款，双方共同遵守执行。

　　一、因管英合多年经商，各种关系及社会背景复杂，双方离婚后，为防止管英合单方引发的各种债务、欠款纠纷、尤其电站解决时，可能引发意想不到的事件发生，造成徐玉杰、管国富财产流失，发生相关连带赔偿责任。为保全徐玉杰、管国富所得财产不受损失、不受牵连，双方协商同意对外一致按离婚协议中不真实的财产分割条款执行有效，具有法律效力。

　　二、如徐玉杰不能协议离婚或离婚后，徐玉杰及亲属与管英合再次发生财产纠纷诉讼法律时，双方离婚协议中的财产分割条款无效，均按20xx年2月26日双方实际财产分配协议执行有效，具有法律效力。

　　三、管英合及亲属在双方离婚后，如再次与徐术杰发生财产纠纷诉讼法律时，双方均按离婚协议执行有效，2月26日协议无效。

　　四、如因管英合电站项目或欠款发生的债务纠纷诉讼法律时，一切后果责任由管英合承担，与徐玉杰无关，双方均按离婚协议执行有效。

　　五、次于管国富，因患周期性麻痹，不定时发病，在没有工作前，发生的医疗费在3万元以内由管英合负责承担，超过时双方各承担50%。如山庄、电站无结果，管英合无生活来源时，发生的的医疗费双方各承担50%。

　　本补充协议一式二份，双方各执一份，签字后生效，补充协议与离婚协议具有同等法律效力。

　　男方：

　　女方：

　　日期：

关于补充协议书范本 篇6

　　委托方(以下简称甲方)：

　　承接方(以下简称乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的原则，结合本工程设计的具体情况，在甲、乙双方签定的设计合同前提下，双方达成如下补充协议。

　　第1条乙方愿意调度优势力量承接本工程的设计任务，并承诺本项

　　第2条乙方承诺确保该项目方案按时顺利通过，并作为合同实施的

　　第3条乙方人员分工明确及撤换须经甲方同意。

　　第4条设计进度控制。

　　4.1报批方案文本：

　　4.2一期施工图完成：

　　4.3后期施工图：按工程进展情况另定。

　　第5条设计成本控制。

　　5.1乙方对甲方的合理化建议应无条件修改。

　　5.2甲方有对设计有功人员的奖励建议权(总设计费的5-

　　5.3成本控制考核指标如下：

　　第6条本协议作为主合同的补充，与主合同同时有效。

　　合同订立时间：年月日委托方(章)：承接方(章)：地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人委托代理人电话：电话：电挂：电挂：

　　开户银行：开户银行：帐号：

　　邮政编码：

　　鉴(公)证意见：

　　经办人：

　　鉴(公)证机关(章)

　　年月日

关于补充协议书范本 篇7

　　本协议由以下两方于 年 月 日 在__签订

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方于 年 月 日签署了合同号为( )的《__协议》，现经甲乙双方友好协商就《__协议》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下：

　　1、双方同意，自 年 月 日期，《__协议》中__公司的权利义务转由__公司享有和承担。

　　2、本补充协议作为《__协议》的补充协议，具有同等法律效力;如本补充协议与《__协议》相冲突，以本补充协议为准。

　　3、本补充协议自签订之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方：

　　授权代表

　　乙方：

　　授权代表

关于补充协议书范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　1、本技术服务项目名称：四川移动无线音乐运营中心产品开发技术人员服务；

　　2、本技术服务项目起始、终止日为 年 月 日至 年 月 日；工作时间为上午9：00～下午18：00；午休时间为：12：00～13：00

　　3、本项目由乙方提供开发设备，支付给乙方设备使用费为：200元/台/月。

　　4、本项目如果每人每月加班时间在10小时内（含10小时），则不计算加班费。超出10小时按照主协议约定加班费来执行。

　　5、项目结束前15天，甲乙双方协商确认是否续约，以便乙方做好人员后续工作安排。

　　6、技术人员等级认定说明：

　　乙方技术服务人员最终等级确认以用人方（四川移动）的等级评定为准。注：用人方（四川移动）每3个月对技术服务人员重新评级。

　　7、乙方应确保技术服务人员的稳定，如技术服务人员因各种意外或其他突发事件突然脱岗，乙方应在5个工作日内完成后备技术服务人员通过面试并上岗工作。期间产生的费用由乙方承担，造成的损失由乙方负责承担。

　　8、到甲方现场开发、服务的乙方技术人员的人月单价如下：

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　日期：

关于补充协议书范本 篇9

　　甲方：公司(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年?月 日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。

　　鉴于：

　　甲方和乙方于? 年?月?日共同签署了《合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

　　合同内容补充部分

　　其它事项说明

　　本协议生效

　　本协议生效后，即成为《合同/协议》不可分割的组成部分，与《合同/协议》具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定人代表 法定人代表

　　(或授权代表)：(或授权代表)：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　通讯地址： 通讯地址：

　　联 系 人： 联 系 人：

关于补充协议书范本 篇10

　　租赁合同编号：

　　补充协议编号：

　　出租人（甲方）

　　承租人（乙方）

　　甲乙双方经友好协商，对租赁合同，未尽事宜签订补充协议如下：

　　1、乙方承租广州钢铁交易中心座室（自编号：____），承租建筑面积__平方米（其中首层建筑面积平方米，二层建筑面积平方米，三层建筑面积平方米）

　　租赁期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止；计租期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

　　2、租赁场地用途为，乙方不得擅自改变租赁场地用途。在本合同签订后，乙方应依约定自行向有关国家机关办理合法经营手续。乙方必须在工商行政管理部门批准的经营范围内合法经营。

　　3、本合同签订五日内，乙方向甲方支付首季度租金及保证金。保证金不用作支付或抵扣场地租金及其他费用。本合同终止，乙方已交清场地租金及其他费用，并将租赁场地实际控制权交回甲方且租赁场地没有受到损坏的情况下，甲方应将保证金（不计息）退回乙方。本合同约定的租金未包括政府规定的各项税、费。

　　4、该场地由甲方指定物业公司统一管理。甲乙双方共同遵守广州钢铁交易中心有限公司《物业管理合同》约定。

　　5、乙方不得在租赁场地内进行违法活动、损害公共利益，服从租赁物业管理公司的管理，不得违法经营。同时严格遵守国家法律法规，遵守社会公德。不在租赁场地内贮存任何违禁品、易燃品、爆炸品、化学品及挥发性、异味、腐蚀性、有毒性的物品等物。不得擅自改动承租场地的建筑结构及供水、供电设施。

　　6、租赁期间，由于乙方忽视安全防火、安全用电或由于乙方的过错造成甲乙双方或他人损失的，由乙方负责赔偿并承担由此产生的一切责任。

　　7、在承租场地内，乙方自行保管钱财、货物等并为其办理相关财产保险。失窃意外产生的损失，乙方承担一切责任。在承租场地内，乙方及其雇员不得住宿，不得明火（包括煤气、石油气、煤、柴等）煮食，乙方完全遵守租赁场地的安全管理规定。

　　8、租赁期间，乙方所产生的水、电、通讯、物业管理、设备维修、特殊措施等费用由乙方承担。如乙方拖欠以上费用达两个月或拖欠租金达一个月，视乙方为违约。甲方有权随时终止合同，且其他已交租金、管理费、保证金等不予退还。

　　9、租赁期间，乙方不得将租赁场地转租、转让、分租，也不得将租赁场地实际控制权移交他人。

　　若与他人互换场地使用或与他人合作、联合经营应事前征得甲方书面同意和订立书面协议，并按规定重新议定租金。否则，除乙方因此所得收入全部归甲方所有外，乙方还应向甲方支付相当于两个月租金的违约金，且甲方有权解除本合同。

　　10、乙方经营中产生的一切经济纠纷由乙方自行承担责任，与甲方无关；若因此给甲方造成损失的（尤其包括因乙方所经营的产品质量问题导致甲方被追索产品责任赔偿），乙方应赔偿甲方的实际损失，甲方有权从保证金中直接扣除，保证金不足以赔偿的，乙方应及时补充赔偿。

　　11、租赁期间，双方不得借故终止合同。乙方租赁期限届满后不再继续租赁的，应提前三个月书面通知甲方，在租赁期限届满前迁出，并结清所有租金及其他相关费用。迁出时，双方共同验查交接场地和设备，如有损坏的，乙方应照价赔偿。乙方不得拆走一切嵌装在租赁场地结构和墙体内的设施和装修物。甲方对场地内装修不予补偿或退还。

　　12、若因乙方违约而令本租赁合同终止，则甲方有权单方收回租赁场地。租赁期限届满、或提前终止与解除合同后，乙方逾期不交出租赁场地的，除限期迁出和补交占用期间场地使用费外，甲方有权按每天相当于占用期间场地使用费总额的2％收取违约金；有权会同物业管理处人员进入租赁场地内，将乙方存放在场地内的物品清点拍卖，用以抵偿欠租和其他相关费用，若有剩余则交回给乙方；并有权向广州市萝岗区人民法院起诉和申请执行。乙方保证履行本合同和补充协议规定，如有违约，完全自愿接受甲方作出的上述处理；同时保证，所造成的经济损失由乙方负责。

　　13、租赁期间，甲方有权允许其他人在广州钢铁交易中心有限公司内的公共区域举办展览或商品展销等宣传活动。

　　14、甲方拥有租赁场地外墙的所有权、使用权。租赁场地的橱窗外立面效果经甲方审核并监督统一规划。

　　15、租赁期间，甲方如整体转让或分割所有权，应事先通知乙方，并应保证租赁合同可继续履行至租赁期满，如果甲方转让的是不仅包括租赁场地在内的物业整体的，乙方保证放弃对租赁场地的优先购买权。

　　16、租赁期间，如遇重大自然灾害或双方不可预见的国家地方法律法规变动、政府拆迁、征用、市政规划、城市建设开发等不可抗力因素造成本合同及补充协议无法继续履行的，甲方应于收到行政通知日起十日内书面通知乙方。乙方应在甲方通知日内无条件返还甲方场地，合同即时终止。双方互不追究、互不补偿。

　　17、本补充协议与广州市房地产租赁合同具有同等法律效力，一式叁份。

　　18、如本补充协议条款与广州市房地产租赁合同有不同规定，则以本补充协议条款为准。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　__年__月__日 __年__月__日

关于补充协议书范本 篇11

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年4月20日签订的'《油品购销协议》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：

　　甲方和乙方于20xx年4月20日共同签署的《油品购销协议》。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、原合同中，乙方购买甲方油品500吨更换为200吨，实际数量以乙方需求和最终采购数量为准。

　　2、原合同中，油品交付方式变更为以下方式交付：

　　2.1、加油站站前零售业务，甲方加油站加油枪出口为交付点。每日指定时间内，乙方派授权人在甲方加油站对乙方车辆进行记账加油，甲方授权人为车辆加油并对记账票据签字确认。如乙方指定的授权人不在加油现场，甲方私自为车辆加油，乙方不予签认记账，所有损失由甲方承担。

　　2.2、外送业务，甲方提供免费外送服务：配备流动送油车及合格驾驶人员。以甲方流动送油车加油枪出口为交付点。甲方应按乙方要求及时将柴油运至施工现场指定地点，为乙方施工机械加油，如乙方指定的授权人不在加油现场，甲方私自为车辆加油，乙方不予签认结算，所有损失由甲方承担。原则上乙方加油员全程跟随送油车。

　　3、原合同中，未对记账方式做详细说明，补充如下：

　　3.1、使用乙方油料三联单为记账票据，甲、乙双方授权人签字认可，票据数量以加油站加油机为准，以三联单记账数量为对账和结算凭证。

　　3.2、甲乙双方定期进行对账，并出具双方签字认可的对账单，每月15日、30日进行结算，出具双方签字认可的结算单。

　　4、原合同中，对于甲方的权力与义务补充：在合同履行期间，甲方必须保证油料的及时供应，如因供油不及时造成乙方停工待料，甲方应赔偿乙方因此产生的一切损失。

　　5、原合同中，对于免责声明的补充：如甲方不能按时供油或油料储备不足造成施工延误或工程停工，乙方有权单方面中止或解除合同，并不承担由此给对方造成的损失。

　　6、原合同中，发票交付方式作以下补充：甲方收到货款后，于销售业务完成三日以内，向乙方开具全额发票。

　　二、本协议生效后，即成为《油品购销协议》不可分割的组成部分，与《油品购销协议》具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人或委托代理人

　　法定代表人或委托代理人

　　签字：

　　签字：

　　年 月 日

　　年 月 日

关于补充协议书范本 篇12

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：

　　一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________

　　承包人(签章)：_________________

　　_____________年__________月__________日

关于补充协议书范本 篇13

　　发包人（甲方）：汽车零部件有限公司

　　承包人（乙方）：建设工程有限公司

　　鉴于：

　　甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：

　　1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

　　2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

　　3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

　　甲方：汽车零部件乙方：建设工程 有限公司有限公司

　　法定代表人或其授权委托人： 法定代表人或其授权委托人： 签字： 签字：

　　20xx年4月23日 20xx年4月23日

关于补充协议书范本 篇14

　　甲方：___，男，汉族，身份证号码：

　　乙方：___，男，汉族，身份证号码：

　　丙方：___有限公司(以下简称丙公司)

　　鉴于乙方已购买甲方在丙公司的全部股权，现甲乙丙叁方本着平等互利、诚实守信的原则，就有关事宜自愿达成如下补充协议：

　　一、截止到20_____年7月11日之前，以甲方或丙公司的名义就丙公司的相关事务对外产生的全部债务(详见债务清单)均由甲方承担，与乙方和丙公司无关；20_____年7月11日之后，以乙方或丙公司的名义就丙公司的相关事务对外产生的全部债务均由乙方和丙公司承担，与甲公司无关。

　　二、对于因20_____年7月11日之前甲方、丙公司未披露的事项或未披露的隐蔽债务，使乙方或者丙公司遭受损失，乙方或者丙公司有权向甲方追偿。

　　三、如果甲方怠于履行上述债务，导致第三人向乙方或者丙公司主张权利，使乙方或者丙公司遭受损失，乙方或者丙公司有权就因此遭受的损失向甲方追偿。甲方除应对乙方或者丙公司造成损失进行赔偿外，还应承担乙方或者丙公司实现追偿权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、误工费等)。

　　四、甲方保证丙公司的资产没有对外设定抵押、担保。若发生纠纷，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任。由此给乙方和丙公司造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　五、本合同在履行中发生争议，由甲乙丙叁方协商解决。协商不成的，各方可依法向乳山市人民法院起诉。

　　六、本补充协议自甲乙丙叁方签字盖章之日起生效。

　　七、本补充协议一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　签订日期：20_____年7月11日

关于补充协议书范本 篇15

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿__工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

　　二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

　　三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。

　　四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

　　五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

　　六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

　　八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

　　九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　________年____月____日

关于补充协议书范本 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　为了尽快完成尚东峰汇1#-4#楼工程，经工程部和各栋泥工施工班组开会决定，制定工期计划和措施。

　　一，工程费增加方法；

　　1、窗户水泥砂浆包边3元/m。

　　2、楼梯步和休息台水泥砂浆找平拉毛6元/m2。

　　二，工期；

　　1，1#楼，3#楼必须在4月28号前2层以上泥工工程完工，可以拆升降机。

　　2、2#楼必须在4月28号前2层以上泥工工程完工，可以拆升降机。

　　3、4#楼必须在6月18号前2层以上泥工工程完工，可以拆升降机。 4,如果升降机，搅拌机，停水，停电，材料等原因影响两天以上可以退后，影响几天退后几天。

　　三,奖励和罚款；

　　1，1#，3#楼按时完工，奖励20000元，如没有按时完工，罚款10000元。

　　2，2#楼按时完工，奖励10000元，如没有按时完工，罚款5000元。 3，4#楼按时完工，奖励30000元，如没有按时完工，罚款15000元 。

　　以上条款双方遵守，签字生效；

　　1#，3#楼泥工包工班组长签字；

　　2#楼泥工包工班组长签字；

　　4#楼泥工包工班组长签字；

　　工程部管理人 员签字；

　　签约时间：________年________月________日

关于补充协议书范本 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工项目协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称： 工程地点： 工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围： 为准。

　　三、协议工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　协议工期总天数： 天

　　四、乙方在施工期间，所发生的一切安全人身伤亡事故，乙方自愿负全部责任，与甲方无任何关系。

　　五、甲方义务:

　　1、 提供施工范围和相应的施工技术要求及相关部门的协议工程。

　　2、 负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。

　　3、 及时办理竣工决算和竣工验收。

　　4、 甲方有权对乙方工程实施监督。在工程实施中乙方需按照甲方要求施工。

　　六、乙方义务:

　　1、 按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工，保质、保量、按期完成本协议的工程内容。

　　2、 服从甲方安全和文明施工管理，并与甲方签订安全协议，如发现违章操作及不文明施工，服从甲方的经济处罚。

　　3、 接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查，对查出的问题及时整改。

　　4、 保护施工现场的建（构）筑物及绿化，并按甲方要求及时回复。

　　七、材料及设备供应：

　　1、 工程所需材料由甲方提供。

　　2、 乙方指定施工人员到材料库领取材料并登记。

　　3、 乙方在施工过程中所需要的建材必须提前甲方则需及时提供所

　　需要的建材不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必要的浪费则按照市价赔偿。

　　八、工程质量和竣工验收：

　　1、 乙方应按照甲方认同的相关施工验收及规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。

　　2、 乙方在施工过程中，要接受甲方代表及委派人员的.检查，甲方代表在施工过程中发现质量问题，有权要求乙方停工并予以返工或返修，所发生的费用由乙方承担。

　　3、 工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　4、 工程完后，由甲方及发包方对工程进行验收，经甲方和发包方验收合格后方可办理工程结算及支付剩余的款项。

　　九、违约：

　　1、 延期开工：乙方不能在合同约定的开工期间开始施工，应在合同约定的开工日期2天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求，在得到甲方允许后，方可延期开工。

　　2、 由于乙方原因造成的工期延误，乙方负责所造成的一切损失。

　　十、安全文明施工：

　　1、 甲方对乙方加强安全管理，组织对操作人员进行安全培训教育，采取有效的安全生产防范措施，配备必要的劳动保护用品，乙方对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。

　　2、 现场文明施工，及时清除施工垃圾，确保施工安全文明有序。

　　3、 本着“安全第一”的原则，甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。

　　4、 非施工区域，未经允许，严禁进入。

　　5、 进入施工区，穿着整齐；穿工作服、佩戴安全帽。

　　6、 每日工作完毕，材料、设备及时整理到指定位置方可下班。

　　7、 进入施工区，不得抽烟；不得随地大小便。

　　十一、工程质量标准： 为准。（不包括材料质量）

　　十二、协议价款

　　金额：施工面积每平方 元x总平方数

　　进行中工程款： .

　　竣工日付款： .

　　工程款结算：检测工程竣工日后 个月内无任何施工质量则结清所欠余款。

　　十三、组成协议的文件

　　1、 本协议协议书

　　2、 标准、规范及有关技术文件

　　3、 图纸

　　双方有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

　　十四、本协议正本两份。具有同等效力，由甲方和乙方分别保留一份。

　　十五、协议生效

　　协议订立时间： 年 月 日

　　协议订立地点：

　　本协议双方约定 后生效。

　　甲方：（签名）

　　电话：

　　住所：

　　乙方：（签名）

　　电话：

　　住所：

　　签约时间：________年________月________日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/23 6:00:28