| 标题 | 工程造价咨询联合事务所合伙协议 |
| 范文 | 工程造价咨询联合事务所合伙协议（通用8篇） 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇1第一章 总则 第一条 为适应工程建设市场需求，为社会提供工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国合伙企业法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法》等有关法规和行业管理规定，经全体合伙人共同商定签订本协议。 第二条 企业名称：_________工程造价咨询联合事务所（需符合资质管理部门的规定）。 企业地址：_________，邮编：_________，电话：_________。 第三条 经营范围： （一）提供建设工程投资控制和造价咨询服务； （二）编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算； （三）依法接受委托办理工程工程造价鉴证业务； （四）其他法定业务。 第四条 本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议，接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。 第五条 企业遵循独立、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨，遵守行业准则，依法执业，维护社会公共利益和委托人、当事人合法权益。 第二章 合伙人与合伙人出资 第六条 本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对本企业债务承担无限连带责任（需符合资质管理部门的规定）： 第七条 合伙人出资总额为人民币_________元（_________元以上），由合伙人共同投入（出资比例应符合资质管理部门的规定）。其中： 第八条 出资人均以现金方式出资，全部出资额应在_________年_________月_________日前缴足，并委托其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后，不得抽回出资。 第九条 经全体合伙人决定可增加对企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。 第十条 本企业存续期间，合伙人的出资和所有以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和使用。 第十一条 企业存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时，受让人条件必须符合资质管理部门的规定，并需经其他合伙人一致同意。受让人即成为本企业的合伙人，依照修改后的合伙协议享有权利，承担责任。 合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。 合伙人依法转让其财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先受让的权利。 第十二条 合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。 第十三条 本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例分配和分担。企业年度利润分配或者亏损分担方案，由全体合伙人协商决定。 第三章 企业事务的执行 第十四条 经全体合伙人一致决定，委托合伙人_________为本事务所所长，对外代表本企业执行企业事务，其他合伙人不再执行本企业事务（经合伙人一致决定，也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照《合伙企业法》第二十八条、二十九条订立协议）。 第十五条 执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行情况以及企业经营状况和财务状况，其执行企业事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担。 第十六条 不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长，检查其执行企业事务的情况；有权查阅企业帐簿。 第十七条 合伙人对执行的事务提出异议时，应暂停该项事务的执行，由全体合伙人共同商定解决。 经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。 第十八条 被委托执行企业事务的所长不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。 第十九条 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。 第二十条 企业下列事务必须经全体合伙人同意： （一）处分企业的不动产； （二）改变企业名称； （三）转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利； （四）修改合伙协议； （五）向企业登记机关申请办理变更登记手续； （六）以本企业名义为他人提供担保； （七）聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员； （八）企业员工的分配、奖罚、福利方案； （九）合伙协议约定的其他事项。 第四章 入伙与退伙 第二十一条 新合伙人入伙时，应当经全体合伙人同意，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任（入伙协议另有约定的，从其约定）。 第二十二条 有下列情形之一时，合伙人可以退伙： （一）企业经营期满，经全体合伙人同意退伙； （二）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。 第二十三条 合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人。 合伙人违反第二十三条规定，擅自退伙的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。 第二十四条 合伙人有下列情形之一的，当然退伙： （一）死亡或者被依法宣告死亡； （二）被依法宣告为无民事行为能力人； （三）个人丧失偿债能力； （四）个人的执业资格被注册管理机构注销； （五）个人职业年龄超过六十五周岁； （六）被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。 前款规定的退伙以实际发生之日为退伙生效日。 第二十五条 合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名： （一）未履行出资义务； （二）因故意或者重大过失给本企业造成损失； （三）执行合伙企业事务时有不正当行为。 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。 第二十六条 合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，本企业向合法财产继承人退还其在企业的财产份额。合法财产继承人不得继承合伙人身份。 第二十七条 合伙人退伙的，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业的财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待了结后进行结算。 第二十八条 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。 第二十九条 退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务，与其他合伙人承担连带责任。 第三十条 合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照本协议第十三条的规定分担亏损。 第三十一条 企业登记事项因退伙、入伙、合伙协议修改或发生变更需要重新登记的，应当于作出变更决定或者发生变更事由之日起十五日内（按有关部门规定的期限），向工商登记机关和资质管理部门办理有关登记或变更手续。 第五章 解散与清算 第三十二条 企业有下列情形之一时，应当解散： （一）合伙协议约定的经营期限届满，合伙人不愿继续经营的； （二）企业被资质管理部门依法吊销资质证书无法继续经营的； （三）全体合伙人决定解散； （四）合伙人已不具备法定人数； （五）被依法吊销营业执照。 第三十三条 企业解散，清算人由全体合伙人担任；未能由全体合伙人担任清算人的，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后十五日内指定一名或者数名合伙人担任清算人。 第三十四条 企业财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿： （一）企业所欠招用的员工工资和劳动保险费用； （二）企业所欠税款； （三）企业的债务； （四）返还合伙人的出资。 第三十五条 企业财产按上述顺序清偿后仍有剩余的，按本法按照本协议第十三条的规定的比例进行分配。其全部财产不足清偿其债务的，依照本法按照本协议第十三条的规定办理。 第三十六条 在法定追诉期内，原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍承担连带责任。 第六章 附则 第三十七条 企业经营期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。 第三十八条 本合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。 合伙人（签字）：_________ 合伙人（签字）：_________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇2_______________(以下简称委托人)与_______________(以下简称咨询人)经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本(GJ-20xx-0212)制定的。 第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务 (一)项目名称(全称)：__________________________________ (二)建设地址(全称)：__________________________________ (三)项目咨询所涵盖的业务范围： (A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价; (B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核; (C类)建设工程进度申报的编制、审核; (D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔; (E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。 (F类)所有与该工程项目相关，包含计量计价等的所有子项。 第三条 咨询人、委托人的义务 (一)咨询人的义务 1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。 2.咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 (1)“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作; (2)“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务; (3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第(一)款第4项、第五条第(二)款第3项规定，应增加的额外工作量。 3.合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。 4.咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。 5.在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 (二)委托人的义务 1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 2.委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。 3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。 4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。 第四条 咨询人、委托人的权利 (一)咨询人的权利 1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。 2. 咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。 3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。 (二)委托人的权利 1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。 2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。 3.当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。 第五条 咨询人、委托人的责任 (一)咨询人的责任 1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 2.咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金=直接经济损失或按合同的酬金的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额。 3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担赔偿责任，按照完成工作量比例扣除咨询费用。 4.咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件(含工程量计算书及底稿、编审的概(预)算书、结(决)算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件)的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。 (二)委托人的责任 1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的所有损失。 2.由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。 3.委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。 第六条 合同生效，变更与终止 (一)本合同自双方签字盖章之日起生效。 (二)当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。 (三)变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。 第七条 合同争议的解决 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决： (一)提交________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向________________人民法院起诉。 第八条 咨询业务的酬金及其支付办法 (一)双方同意用__ ______支付酬金。 (二)双方同意：该项目整体咨询费(该费用包含所有为该项目造价咨询服务所产生的一切开支)用为整体工程造价的千分之二计算。项目预算整体完成并抽查无误后，一周内，委托人支付咨询人三万元，按照工程进度，发包方每支付一次工程款，按照实际资金到达项目部财务部门日期计算，一周内，委托人支付咨询人一万元，余款在工程整体结(决)算结束后一次性给付。 第九条 其他约定 (一)因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。 (二)咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担。 (三)未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。 (四)除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。 咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。 (五)下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (六)建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 (七)建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 第十条 附加协议条款：____________________________________________________________。 第十一条 本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。 第十二条 本合同一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。 委托人：__________________(盖章) 咨询人：_______________(盖章)_ 开户银行：________________________ 开户银行：_____________________ 帐号：____________________________ 帐号：_________________________ ___________年________月_________日 _________年________月________日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇3以下简称甲方; ，以下简称乙方。 经双方协商，由甲方委托乙方承担《建设项目申请报告》的编制工作，特订立本合同。 第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。 第二条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交《建设项目申请报告》文本伍份。 甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。 第三条 费用支付条款 本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。 费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交《建设项目申请报告》评审合格后付清。 第四条 违约罚金 1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5‰，作为违约罚金。 2. 因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。 3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5‰计算。 第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。 第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。 甲方：(盖章签字) 年 月 日 乙方： (盖章签字) 年 月 日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇4合同编号：20xx年第(019)号 兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。 一、委托服务、审计、验证项目情况 1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所 2、建筑面积：28392.37m2 3、工程造价(暂估价)：每平米1000元 4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内 5、工程开工日期： 竣工日期： 二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划√ 1、编制工程预算、决算、招标标底; 2、审核工程预算、决算; 3、工程量清单编制; 4、施工全过程造价控制; 5、工程竣工结算审核; 6、其他 7、要求： 三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾) 1、施工合同、补充合同或施工协议书。 2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。 3、图纸会审资料、设计变更、签证单。 4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。 5、施工过程中双方签证资料。 6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。 7、工程量计算表、主要材料计算表。 8、钢筋实际用量计算明细表。 9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。 10、建设单位供料明细表。 11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。 12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。 13、跨年度工程施工形象进度明细表。 四、甲方在委托项目中承担的责任和义务 1、提供的计算资料要真实、齐全。 2、施工管理人员要密切配合。 3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %) 五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。 1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。 2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。 六、收费标准： 1、经双方议定，按结算金额的 2、双方一次性协商收费 七、结算方式： 1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。 2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。 3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。 4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。 5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。 八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %) 九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。 十、其它应说明的事项： 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。 委托单位(甲方)： 承办单位(乙方)： 地址： 电话： 代表签字： 地址： 电话： 代表签字： 年 月 日 年 月 日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇5委托单位名称(甲方)： 咨询单位名称(乙方)： 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 一、工程地点： 山阳县 二、工程名称： 三、承包内容： 项目的造价工作。 四、承包方式： 五、核对完成日期：按甲方要求日完成。 六、承包价格: 本工程项目总价的 ‰ 。 七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款 人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。 八、甲方责任： 1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。 2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。 3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。 4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。 5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。 九、乙方责任： 1、 乙方负责 项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。 2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。 3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。 十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。 十三、未尽事宜，双方协商解决。 甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________ 代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________ _________年________月_______日 _________年________月_______日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇6合同编号：20_年第(019)号 兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。 一、委托服务、审计、验证项目情况 1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所 2、建筑面积：28392.37m2 3、工程造价(暂估价)：每平米1000元 4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内 5、工程开工日期： 竣工日期： 二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划√ 1、编制工程预算、决算、招标标底; 2、审核工程预算、决算; 3、工程量清单编制; 4、施工全过程造价控制; 5、工程竣工结算审核; 6、其他 7、要求： 三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾) 1、施工合同、补充合同或施工协议书。 2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。 3、图纸会审资料、设计变更、签证单。 4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。 5、施工过程中双方签证资料。 6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。 7、工程量计算表、主要材料计算表。 8、钢筋实际用量计算明细表。 9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。 10、建设单位供料明细表。 11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。 12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。 13、跨年度工程施工形象进度明细表。 四、甲方在委托项目中承担的责任和义务 1、提供的计算资料要真实、齐全。 2、施工管理人员要密切配合。 3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %) 五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。 1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。 2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。 六、收费标准： 1、经双方议定，按结算金额的 2、双方一次性协商收费 七、结算方式： 1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。 2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。 3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。 4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。 5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。 八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %) 九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。 十、其它应说明的事项： 十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。 委托单位(甲方)： 承办单位(乙方)： 地址： 电话： 代表签字： 地址： 电话： 代表签字： 年 月 日 年 月 日 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇7深圳市建设工程造价咨询委托合同 工程名称：工程地点：委托单位：咨询单位： _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ 编制说明 一、 本合同示范文本根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，在 原《深圳市建设工程造价咨询委托合同》基础上，由深圳市建设工程造价管理站修编完成。 二、 本合同示范文本由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。在 实际使用时，合同当事人可根据具体情况对其中部分条款内容进行增、删或者调整。 三、 未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销为目进行复制、 抄袭本合同示范文本的任何条款内容。 第一部分 协议书 委托人： _ 咨询人： ___ 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务： 工程名称：_______________________________ 工程地点：_______________________________ 服务范围: ______________________________ 二、咨询工作内容： ㈠: 建设项目可性研究投资估算: □编制(审核) □项目经济评价 ㈡: □建设工程概算编制(审核) □建设工程预算编制(审核) □建设工程结算编制(审核) ㈢: □建设工程施工招标标底编制(审核) □施工投标报价的编制(审核) ㈣: 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔; ㈤: □编制工程造价计价依据 □对工程造价进行监控 □提供有关工程造价信息服务 ㈥: □对建设工程造价进行全过程编制(审核) ㈦: □其他： 三、咨询酬金： 本项咨询服务酬金为人民币(大写)： ￥： 元 ㈠咨询酬金结算按下列第 种方式计算： □1、以咨询工程总造价为基数，费率为 ; □2、以工程造价核减额为基数，费率为 ; □3、以钢筋抽量吨数为基数，费率为 元/吨; □4、固定酬金; □5、其他; 四、本合同咨询业务有效期： 本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施， 天内咨询人向 委托人提交完成的咨询工作文件。 五、质量要求： 六、下列文件均为本合同的组成部分： 1、建设工程造价咨询合同通用条件; 2、建设工程造价咨询合同专用条件; 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。 七、咨询人向委托人承诺，按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。 八、委托人向咨询人承诺，按照本合同的约定期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 九、本合同一式五份，具有同等法律效力，双方各执两份，另一份送深圳市建设行政主管部门备案留存。 委托人： 咨询人： 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 合同签订地点： 合同签订时间： 年 月 日 备案意见： 备案机构： 经办人： 年 月 日 第二部分 通用条款 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条 下列名词和用语，除专用条款另有规定外，具有如下含义。 1、“委托人”是指委托本建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人。 2、“咨询人”是指承担本建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人。 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是节假日，以节假日次日为时限的最后一天，时限最后一天的截止时间为24时。 第二条 本合同适用的是中国的法律、法规和规章，合同双方当事人可以在专用条款中约定适用具体法律、法规、规章和工程造价计价办法。 第三条 本合同适用的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条 咨询人按合同协议书中约定的工作范围实施咨询工作。当委托人有要求时，应向委托人提供与本工程造价咨询工作有关的资料，包括工程造价咨询单位的资质证书及承担本合同咨询工作的专业人员名单、咨询工作计划等。 第五条 咨询人在履行本合同期间，应当按委托人的要求提供服务，保质、按时完 成工程造价咨询工作。 第六条 委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时，咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对 第七条 在履行合同期间或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。 委托人的义务 第八条 委托人应负责与本咨询工作有关的第三人的协调工作，为咨询人工作提供外部条件。 第九条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本咨询工作有关的全部资料。 第十条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。 第十一条 委托人应当授权胜任本项委托的工作代表，负责与咨询人联系。 第十二条 委托人应按时向咨询人支付咨询酬金。 咨询人的权利 第十三条 在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内，咨询人具有以下权利： 1、咨询人在履行咨询工作过程中，如委托人提供的资料不明确时，可要求委托人补充 资料。 2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对。 3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。 第十四条 由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。委托人应顺延延误的工作时间并支付额外增加工作内容的酬金。 委托人的权利 第十五条 委托人有下列权利： 1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。 2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。 3、咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失，委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。 咨询人的责任 第十六条 咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作，并对其出具的咨询工作文件的真实性和准确性负责。因咨询人单方过失给委托人造成的经济损失，应当给委托人进行赔偿。累计赔偿总额一般不超过本合同约定的咨询酬金总额(除云税金)。 第十七条 咨询人未履行合同约定的义务，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应当承担责任。 第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出，咨询人则应补偿。 委托人的责任 第十九条 委托人向咨询人提供的全部产资料，应对资料的真实性、准确性和有效性负责。 第二十条 委托人未履行合同约定的义务，导致合同不能全部或部分履行，应赔偿咨询人的损失。 第二十一条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，如果该赔偿或其他要求导致咨询人不必要的各种费用支出，委托人则应补偿。 咨询酬金 第二十二条 咨询酬金应按照建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。 第二十三条 委托人超过约定时间不支付咨询酬金，委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的贷款利息。 第二十四条 委托人如果对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异 议，应当在收到支付通知书后3日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。 第二十五条 支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款中约定。 合同生效、变更与终止 第二十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效。 第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时，委托人向咨询发出未尽义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在通知发出21日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同的通知，合同限行终止，咨询人承担违约责任。 第二十八条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担。 第二十九条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。 第三十条 委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务，咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件，委托人按合同约定支付全部咨询酬金后，除本合同保密条款继续生效，本合同即告终止。 其 他 第三十一条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经 委托人同意，其所需费用由委托人负责。 第三十二条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的本咨询工作范围内,其费用由咨询人承担;在委托的本咨询工作范围以外,经委托人同意认可,其费用由委托人承担。 第三十三条 咨询人在本咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益,委托人应按专用条款中的约定给予奖励。 第三十四条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与本咨询工作有关的任何报酬。 咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动。 争议的解决 第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如协商不成，可提交有关主管部门调解;如调解未能达成一致意见时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。 第三部分 专用条件 第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定： 第四条 咨询人指派 造价工程师负责本项目咨询业务，其主要职责： 第六条 咨询人应在 日内对委托人及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对. 第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密时限: 第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料： 提供资料时间 。 第九条 委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。 第十条 委托人授权的本咨询业务代表，姓名 ，其主要职责： 第十四条 因委托人的原因造成咨询人增加了额外工作内容的酬金支付: 额外工作内容: 酬金计算方法及支付: 第十七条 咨询人未履行合同约定的义务,应承担的责任 ： 第十八条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，补偿委托人因此导致委托人如下各项费用支出： 第二十条 委托人未履行合同约定的义务，应承担的责任： 第二十一条 委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，补偿因此导致咨询人如下各项费用支出“ 第二十二 委托人应按以下方式支付咨询人的咨询酬金： 合同签订后 日内向咨询人支付预付款 元，合同签订后 日内，支付酬金 元，剩余酬金待咨询工作全部完成后 天内一次付清。 第二十五条 双方同意用 支付酬金，按 汇率讨付。 第二十七条 咨询人无正当理由未完成咨询工作时，咨询人承担的违约责任及委托人支付咨询酬金的方式： 第二十八条 因变更或解除合同使一方遭受损失，责任方按如下方法赔偿对方损失： 第三十三条 咨询人在咨询工作过程中提出的合理化建议，委托人采纳并得到经济效益，委托人奖励办法如下： 第三十五条 本合同在履行过程中如果发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列一种方式解决： (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第四部分 补充条款 甲方：乙方：日期： 工程造价咨询联合事务所合伙协议 篇8委托方(甲方)：--------有限公司 被委托方(乙方)：------工程造价咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条 工程情况概述 工程名称：-----基础工程结算 工程地点：重庆市----组团 结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构 第二条 委托范围及内容 甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务： ------基础工程结算。 服务类别：结算审核 乙方须： 1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结 算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要 求进行编审。 2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。 3、对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析 表。 第三条 审核时间 甲方要求在提供完整的审价资料起40日内(包括国家规定节假日)交出审价报告，其中编制结算初稿25日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为15日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延。 第四条 甲方责任 1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。 2、按合同规定及时足额支付审核费用。 第五条 乙方责任 1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。 2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同 意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失。 第六条 特别规定 乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差。 第七条 审核收费 本结算审核收费：基本费用(以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率)+成果费用(以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率)，其中相应费率分别为： 1、基本费用=送审金额1.0‰; 2、成果费用=(送审金额-审定金额)2.0%。 甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的70%，余下30%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付：若二审核减额低于一审总造价的2%即认为乙方的工作在“本合同第六条”约定的合理误差范围内，则余下30%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方;若二审核减额超过一审总造价的2%即认为乙方的工作超出“本合同第六条”约定的合理误差范围，则剩下30%款项不付，此合同终止。 第八条 违约责任 1、乙方逾期提交审计报告的，逾期5日内乙方向甲方支付500元的逾期违约金，超过5日的按每日200元累计计算，累计违约金不超过咨询服务费总额。 2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为，甲方有权立即解除本合同。 第九条 其它未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力。 第十条 发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。 第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 签约人： 签约人： 签约日期： 签约日期： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。