网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 2023保修合同
范文

2023保修合同（精选27篇）

2023保修合同 篇1

　　南京佳之杰数码办公设*有限公司保修合同

　　一、经双方友好协商              （以下简称甲方）与南京佳之杰数码办公设*有限公司（以下简称乙方）就甲方的    （①复印机、②一体机、③传真机、④其他：            ）保修事宜特签订本合同。

　　二、请完整填写复印机状况：

　　机器型号机器序号 

　　主控板号计数器读数 

　　保修期销售单位

　　三、保修内容：

　　甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故

　　障现象，以便及时解决。

　　在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，4小时（城内）上门为甲方

　　服务（节假日除外）。

　　在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

　　在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

　　在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责；否则由甲方负责。

　　在保修期内，乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸，消耗材料及

　　零配件，并免费送货上门和安装。

　　7、保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城

　　区以外，由甲方承担。

　　四、根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费

　　为人民币（大写）         元（一次性付清）。

　　五、本合同自交费之日起生效，有效期一年，自     年   月  日至     年   月   日止。

　　六、本合同一式贰份，双方各执行一份。

　　七、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：               乙方：南京佳之杰数码办公设*有限公司

　　地址：               地址：南京市龙蟠中路88-2号

　　电话：               电话：

　　代表人：              代表人：

　　年   月  日

2023保修合同 篇2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

　　一、保修设备附表：

　　代码设备名称_______________品牌型号_______________机身号码_______________数量_______________

　　联系人：_______________

　　电话：_______________

　　传真：_______________

　　邮编：_______________

　　设备使用地址：_______________

　　二、保修范围及服务方式：

　　1.免费进行操作指导，技术咨询;

　　2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障;

　　3.机器出现故障的应急维修;

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。

　　三、服务期限：从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

　　五、以下情况不属乙方保修范围：

　　因电压不稳而造成的机件损坏;

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏;

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;

　　甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材;

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准：

　　1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_______________元;

　　2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_______________元。

　　七、违约责任：

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分_______________%的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_______________仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项：_______________

　　十、合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　地址：_______________地址：_______________

　　签订日期：_______________

　　签订地点：_______________

2023保修合同 篇3

　　发包人：____

　　承包人：____

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____签定工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限__;

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;

　　3.装修工程为____年;

　　4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_________年;

　　5.供热与供冷系统为________个采暖期、__供冷期;

　　6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______年;

　　7.其他项目保修期限约定如下：_______________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之曰起计算。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

　　4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：________________________。

　　本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附属文件其有效期限至保修期满。

　　发包人：承包人：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：

2023保修合同 篇4

　　买受人：_________

　　保修人：_________

　　设备制造商：_________

　　上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：

　　一、保修范围

　　保修人和设备制造商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。

　　质量保修范围包括_________，以及各方约定的其他项目。

　　二、保修期

　　保修期自安装后试运行验收合格之日起计算。

　　定期对设备运行状况回访，定期清洗，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。

　　三、保修装备及人员

　　保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。

　　三、保修责任

　　属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后_________天内派人修理。保修人不在约定期限内派人修理的，买受人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。

　　四、保修金

　　本合同约定的设备质量保修金为设备费的_________%，买受人在质量保修期满后_________天内，将设备质量保证金返还保修人。

　　五、其他

　　保修人和设备制造商对本设备承担连带质量保修责任，设备制造商对设备质量负责。

　　买受人(签字)：_________　　　　　　　保修人(签字)：_________

　　设备制造商(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

2023保修合同 篇5

　　委托方（甲方）：__________________

　　服务方（乙方）：__________________

　　甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。

　　一、保修设备附表

　　代码：______________________________

　　设备名称：__________________________

　　品牌：______________________________

　　型号：______________________________

　　机身号码：__________________________

　　数量：______________________________

　　联系人：____________________________

　　电话：______________________________

　　传真：______________________________

　　邮编：______________________________

　　设备使用地址：______________________

　　二、保修范围及服务方式

　　1.免费进行操作指导，技术咨询；

　　2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；

　　3.机器出现故障的应急维修：_____________市内2个工作小时内上门维修，_____________市郊区8个工作小时到位维修，长途客户双方协定上门时间；

　　4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于________次，保证设备运作正常。　

　　三、服务期限：从________年_______月_______日至________年_______月______日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。

　　四、质量保证

　　乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。

　　五、以下情况不属乙方保修范围：

　　因电压不稳而造成的机件损坏：

　　因不按正常规则使用而造成的机件损坏；

　　机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；

　　甲方擅        自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；

　　甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。

　　六、收费标准

　　1.甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用__________元；

　　2.甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费____________元。

　　七、违约责任

　　乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。

　　甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分________‰的滞纳金。

　　八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由_____________市仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　__________________________________________________

　　十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。 

2023保修合同 篇6

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　为保证 -外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。

　　二、质量保修期

　　1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;

　　装修工程为 年;

　　电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;

　　供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;

　　景观绿化工程管养期为 年;

　　其他项目保修期限约定如下：自本工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期 年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维护保养费(除人为原因或自然灾害损坏)。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　3.其他约定： /

　　三、质量保修保质责任

　　1.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2.质量保修责任

　　2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

　　2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　2.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　3.保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

　　发包人： (公章或合同专用章)

　　业主代表人：

　　(签字或盖章)

　　地址：

　　日期： 年 月 日

　　承包人：

　　(公章或合同专用章)

　　法定代表人：

　　(签字或盖章)

　　桂林地址：

　　南宁地址：

　　日期： 年 月 日

2023保修合同 篇7

　　为保证综合服务楼在合理使用年限内正常使用， 南通竑成建安公司向工程业主海门市悦来殡仪馆 ，在工程质量保修期内作以下承诺：

　　质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　保修期限如下：

　　1 地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。

　　2 屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。

　　3 电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

　　4 装修工程为2年。

　　三质量保修责任

　　1 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2 发生须警急抢修事故(如上水跑水)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用有发包人承担。

　　3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

　　4 除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务，还应支付保修金。工程质量保修金为支付保修金项目工程价款的3%。

　　5 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　四其它

　　因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　发包人：

　　承包人：

　　年 月日

2023保修合同 篇8

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　第一条 经双方友好协商甲乙双方就甲方的__________(①复印机、②一体机、③传真机、④其他：___________)保修事宜特签订本合同。

　　第二条 复印机状况：

　　1.机器型号___________________

　　2.机器序号___________________

　　3.主控板号___________________

　　4.计数器读数_________________

　　5.保修期_____________________

　　6.销售单位___________________

　　第三条 保修内容：

　　1.甲方机器出现问题时，请尽早和乙方联系，并详细通报机器使用状况及故 障现象，以便及时解决。 在甲方的复印机出现问题，乙方接到报修后，_____小时(城内)上门为甲方服务(节假日除外)。

　　2.在保修期内，乙方根据甲方的机况，定期上门对机器进行维护保养。

　　3.在保修期内，如果机器需要更换配件，乙方只收取材料费，不再收维修费。

　　4.在保修期内，甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件，如由此而发生质量问题导致机器出现故障，由乙方负责;否则由甲方负责。在保修期内，乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸，消耗材料及 零配件，并免费送货上门和安装。

　　5.保修期内的差旅费，保修机器在乙方所在城市的市区，由乙方承担，在城区以外，由甲方承担。

　　第四条 根据复印机的状况，经双方协商同意，乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写)_______________元(一次性付清)。

　　第五条 本合同自交费之日起生效，有效期______年，自______年_____月____日至______年_____月_____日止。

　　第六条 本合同一式_______份，双方各执行_______份。

　　第七条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方(章)：__________ 乙方(章)： ___________

　　委托代理人：__________ 法定代表人(签字)：____

　　电话：________________ 委托代理人： ___________

　　传真：________________ 电话：__________________

　　住所地：______________ 传真：__________________

　　邮政编码：____________ 住所地：________________

　　签约地点：____________ 开户银行：___________________

2023保修合同 篇9

　　发包人：承包人：

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;

　　⒊装修工程为____________年;

　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

　　⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;

　　⒎其他项目保修期限约定如下：

　　________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、质量保修责任

　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的.质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人：承包人：

　　法定代表人：法定代表人：

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023保修合同 篇10

　　发包人（全称）：____________________________

　　承包人（全称）：____________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。

　　第一条工程质量保修范Χ和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范Χ包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　________________________________________________________。

　　第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为________年；

　　⒊装修工程为________年；

　　⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年；

　　⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期；

　　⒍住宅小区内的给排水设施、道。等配套工程为________年；

　　⒎其他项目保修期限约定如下：

　　____________________________________________。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第三条质量保修责任

　　⒈属于保修范Χ、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单λ或者具有相应资质等级的设计单λ提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：

　　________________________________________________________________。

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　________年____月____日________年____月____日

2023保修合同 篇11

　　甲方(建设单位)：______________________

　　乙方(施工单位)：______________________

　　甲乙双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对____________________________

　　(工程全称)签定工程质量合同书。

　　第一条、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

　　具体保修的内容，双方约定如下：

　　乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：

　　1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;

　　2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;

　　3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;

　　4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;

　　5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;

　　6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;

　　7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;

　　8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;

　　9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;

　　10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;

　　1、施工产生的其他质量缺陷。

　　第二条、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;

　　3、装修工程为________年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年;

　　5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年;

　　6、其他项目保修期约定如下：

　　其他项目的保修期为________年。

　　质量保修期自如下规定日期起计算：

　　1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据);

　　2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算(以包括甲方在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据);若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

　　第三条、质量保修责任

　　1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。

　　乙方不在约定时限内派人保修的，甲方可以委托他人维修，维修费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。

　　2、发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

　　4、在保修期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的经济与法律责任。

　　如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失，甲方有权向乙方追偿。

　　5、因乙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　6、非乙方原因造成的质量缺陷，乙方在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。

　　因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担;因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属乙方采购的，或由甲方采购而乙方不按规定进行检验用于工程的，相关责任由乙方自负;如属甲方采购，乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由甲方承担。

　　7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保修期限届满后，如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方应承担相应责任。

　　8、由于乙方原因造成的工程质量缺陷致使甲方遭受房屋消费者退房或换房等损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

　　9、若因乙方原因造成业主索赔的，甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。

　　因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方具有法律效力，乙方同意承担相应的法律后果。

　　若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的，则乙方同意委托甲方全权处理补偿事宜，乙方与业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力，其项下约定的补偿金由乙方承担，并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。

　　第四条、质量保修金的支付与返还

　　1、本工程双方约定乙方向甲方支付工程总价款________%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时支付，且质量保修金预留期间不计息。

　　2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，甲方应将预留保修金余额的________%返还乙方;本保修书约定的防水工程保修期满时，甲方应将预留的保修金余额返还乙方。

　　3、甲方在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。

　　4、甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方，否则，每逾期一日，乙方应按应付款项的万分之________向甲方支付滞纳金。

　　5、自本条规定的保修金返还之日起14日内，乙方应凭相关证明文件到甲方处办理保修金返还手续，因乙方原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

　　第五条、保修程序

　　1、工程竣工前，乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。

　　如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知，则乙方同意指定该工程项目经理

　　________________(联系电话：________________)为保修负责人。

　　2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。

　　当发生质量投诉时，甲方可按乙方提供的联系电话通知乙方指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电话通知时起，24小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，该电话通知以甲方处留存的电话通知记录为准。

　　逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，乙方同意由甲方另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中扣付。

　　4、乙方领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回甲方。

　　否则，视为乙方未履行保修义务，甲方有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中扣付;如乙方履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，乙方应及时通知甲方，经甲方签章确认后，可认定为乙方已履行了保修义务。

　　5、经甲方组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。

　　如经验收不合格，甲方有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

　　第六条、保修时限(自乙方领取《工程保修通知单》之日起算)

　　1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为________天;

　　2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为________天;

　　3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为________天;

　　4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为________天;

　　5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为________天;

　　6、门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为________天;

　　7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的1天以内必须完成，剩余的土建修复工作3天内完成;

　　8、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为1天。

　　以上时限均以住(用)户配合为前提。

　　如住(用)户不予配合，乙方应及时告知甲方到场确认，未经甲方确认的，均视为住户已配合。

　　第七条、其他

　　1、_____________________________________

　　2、_____________________________________

　　甲方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

2023保修合同 篇12

　　客户名称：____________________联系方式：_______________________

　　维护内容：____________________________

　　茲有___________________________(甲方)

　　___________________________(乙方)

　　签定本约如下：

　　一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下：

　　(一)收取标准，由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。

　　(二)维护标的：?

　　____________台

　　接收机台___________台地址：____________电话：______________

　　传真：______________　联络人：______________

　　合约起迄日：____年____月____日至____年____月____日止。

　　(三)付款方式：____天期票。(合约签定日起)

　　维护費用：人民币____万____千____元整(不含____营业税)每半年付款一次人民币?____万____千____元整(不含5营业税)。

　　二、其维护标准订定如下：

　　(一)服务方式：

　　(1)乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。

　　(2)乙方除定期保养外，不定期叫修，甲方除第五项所述状况，仅收零件費用，

　　(3)维护标的故障方式，(a)非紧急状况，可依当时状况需求.可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回(b)緊急叫修及一般方式如(二)

　　(二)叫修时段：

　　周____至周____?____：____～____：____(上述时段不含各例假日、农历年假)

　　乙方于正常时段接到甲方故障叫修后，应于十六工作小时(即三个工作日內到达取回处理，不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。?

　　(三)即时叫修：(非假日，上述时段)____～____小时費用另计?

　　(四)服务项目：

　　(1)故障检修：故障检修包括测试及修护故障产品，故障检修进行中，如维护约期届滿或超过约定服务时间时，乙方仍有义务继续完成该次检修，不向甲方另行收取工资費，但零件及耗材另计。

　　(2)维护状况：机器操作部份由甲方人载入程式，进行流程之测试后，始算完全修护。

　　(3)维护记录：乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单，其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏，以供记录每一台机器之全部维修事件，本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。

　　(五)服务条件：

　　对下列各项所导致之损坏，乙方虽无义务依本约提供维护服务，但在甲方要求乙方协助修护，乙方得酌收维护費用及零件材枓費，并于该损坏原因消失排除或发生后，应甲方之要求，乙方不得拒绝提供维护，可依订定之标准費率，酌收零件材料費。

　　(1)非条码机本身因素，导致机器不能正常使用。

　　(2)不依产品之使用手冊规定或说明操作。

　　(3)天然灾害，如地震、洪水等。

　　(4)罢工、_、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。

　　(5)经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。

　　(6)使用乙方所提供之耗材，则热感头得享叁个月之保固。

　　(六)除外约定：

　　?维护服务包括下列事项：

　　(1)RF功能之测试。(2)內部清洁保养(3)机器本体维护

　　(七)维护之延续及终止

　　(1)本约有效事件为一年，自双方签约之日起算起，期间届滿后得经双方换文同意后，继续顺延，惟每次仍以一年为限。

　　(2)中途终止合约时，甲方须提前三个月通知乙，但乙方不得片面终止合约。

　　(3)合约有效时间，因可归责于乙方事由，致无法履行协议之维护义务时，乙方得一个月前以面通知中断维护和约，并于中断日起至终止日止之全部维护余额。

　　(八)如有以上未举例之项目，由甲乙双方协议后再另行补充

　　(九)管辖合意：甲乙双方同意基于本合约所产生之争议，以上海市地方法院为第一审管辖法院。

　　备注：维修标的分为1，2级和3，4级，1，2级为外盖，按鍵，L.C.D，天线，备份电池…可自行拆換部份为乙方自行处理部份，乙方仅收零件費用3.4级为主机板，无线电维修校正则需送修原厂，費用以原厂报价加上來回运費及关税为基准A/P维修为3，4级。

　　甲方：______________　　公司名称：__________　　公司地址：__________

　　电话：______________　　传真：______________　　代表人：_____________

　　乙方：______________　公司名称：__________　　公司地址：__________

　　电话：______________　　传真：______________　　代表人：_____________

　　______年_____月____日

　　第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

　　第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

　　第七条当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得

　　扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

　　第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自

　　己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

　　依法成立

2023保修合同 篇13

　　为保证___×工程在合理使用年限内正常使用， ___×建筑公司向工程业主____有限公司 ，在工程质量保修期内作以下：

　　一 工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。

　　二 质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　保修期限如下：

　　1 地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。

　　2 屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。

　　3 电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

　　4 装修工程为2年。

　　三 质量保修责任

　　1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2 发生须警急抢修事故(如上水跑水)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用有发包人承担。

　　3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

　　4除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务，还应支付保修金。工程质量保修金为支付保修金项目工程价款的3%。

　　5 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

　　四 其它

　　因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故 承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

　　___×有限公司

　　(盖章)

　　200×年×月×日

2023保修合同 篇14

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方向乙方购买下列产品（价格单位为人民币元）

　　产品名称：

　　配置?：

　　单价?：

　　数量?：

　　合计?：

　　共计：

　　共计人民币（大写）：

　　二、技术支持与服务

　　1.?产品的技术标准符合国家标准。

　　2.?本公司可根据客户需求安装linu_________操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间：?交货地点：

　　交货方式：?付款方式：

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　开户银行：?开户银行：

　　帐号：?帐号：

　　年月?日_______年_______月_______日

2023保修合同 篇15

　　甲方:

　　乙方：

　　一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

　　产品名称配置单价数量合计共计人民币(大写)：

　　二、技术支持与服务

　　1.产品的技术标准符合国家标准。

　　主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

　　2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间：交货地点：扬州

　　交货方式：公路货运付款方式：现款

　　四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：乙方：代表：代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日 年月日

2023保修合同 篇16

　　鉴于乙方承包装修之甲方装修工程已于___年___月___日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：

　　1、本工程保修期为年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　　2、乙方在保修期内工作范围为：

　　就装修工程所涉及全部合同项目内(以___年___月___日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及___年___月___日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当、天灾、原土建质量造成的损坏除外。

　　3、目前工程已存在的问题及乙方责任：

　　1)花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　2)护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。

　　3)木门现已变形，乙方应予___年___月份前进行整修。

　　4)壁纸卷边，乙方应于___年___月份前进行整修。

　　5)厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。

　　6)前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　4、乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　5、法律责任

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日，不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　6、结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方(___年___月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，可以结算)。

　　7、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　盖章：盖章：

　　年月日年月日

2023保修合同 篇17

　　北京市建设工程保修合同(1994版)

　　编号：

　　工程名称

　　（以单位工程为准）＿＿＿＿＿＿＿

　　发包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　施工合同编号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　交付竣工工程日期?年?月?日

　　北京市工商行政管理局

　　监制

　　北京市城乡建设委员会

　　一九九四年十二月

　　发包方（用户）名称：

　　工程名称：

　　本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。

　　一、保修期限：

　　自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。

　　1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

　　2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

　　3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

　　4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。

　　二、保修项目内容及范围：

　　1.屋面漏雨；

　　2.烟道、排气孔道、风道不通；

　　3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

　　4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；

　　5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

　　6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；

　　7.外墙板漏水，阳台积水；

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

　　9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

　　11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

　　12.因施工单位造成的其他质量问题。

　　三、保修责任：

　　施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。

　　四、保修抵押金：

　　1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：

　　（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2.0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0％计算。

　　（2）单独承包装饰工程，按1.0％计算。

　　2.本工程保修抵押金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　金额大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　五、保修抵押金返还：

　　工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为＿＿＿＿＿＿＿元。

　　保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

　　2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

　　六、争议：

　　甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿_____委员会申请_____；

　　第二种争议解决方式：向＿＿＿＿＿＿＿＿人民法院起诉。

　　双方约定按第＿＿＿＿种争议解决方式解决。

　　七、合同生效与终止。

　　1.本合同自订立之日起生效。

　　2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。

　　八、合同份数。

　　1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

　　2.本合同副本＿＿份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。

　　九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。

　　十一、双方议定的其他事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜承包方（施工保修单位）：｜

　　｜地址：｜

　　｜编码：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜联系电话：｜

　　｜开户银行：｜

　　｜帐号：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）｜

　　｜｜

　　｜保修合同订立时间：?年?月?日｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜发包方（用户）：｜

　　｜地址：｜

　　｜编码：｜

　　｜法定代表人：｜

　　｜委托代理人：｜

　　｜联系电话：｜

　　｜开户银行：｜

　　｜帐号：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜（公章）?｜

　　｜年?月?日?｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　附件：?建设工程质量修理通知书?工程名称

　　（以单位工程为准）：

　　保修合同编号：

　　使用单位

　　（用户）名称：?施工单位名称：

　　本工程于年?月?日发生质量问题，按照编号：

　　《北京市建设工程保修合同》有关内容，请你单位派人检查修理为盼。

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?质量问题及部位：｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜?施工单位名称：｜

　　｜?使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位（用户）填写）：?｜

　　｜｜

　　｜｜

　　｜使用单位（用户）公章｜

　　｜年?月?日｜

　　｜｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜?使用单位（用户）：｜

　　｜?通讯地址：｜

　　｜?编码：｜

　　｜?电话号码：｜

　　｜?联系人姓名：（公章）｜

　　｜通知书发出日期：?年?月?日｜

　　｜（投递以邮戳日期为准）｜

　　｜｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　填表方法：

　　1.本表由发包方（使用单位）填写，一式三份，送承包方二份；

　　2.承包方（施工单位）对保修项目，进行维修后，经双方盖章，退发包方一份，自存一份。

2023保修合同 篇18

　　设备保修合同

　　设备保修合同

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。（双休日、法定节假日顺延）

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不承诺一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下

　　设备名称：____________________

　　配置：____________________

　　单价：____________________

　　数量：____________________

　　保修期限：____________________

　　保修金额：____________________

　　总计：____万____仟____佰____拾____元整（￥____元）

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为：____年____月____日至____年____月____日。

　　甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________

　　甲方代表：______________ 乙方代表：______________

　　联系电话：______________ 联系电话：______________

　　签订日期：______________

　　设备保修合同

　　设        备保修合同

2023保修合同 篇19

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　为保证少数民族特色村寨榃僧村旅游厕所(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

　　具体质量保修内容双方约定如下：

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　土建工程为 1 年;

　　屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为1年;

　　供热及供冷系统为 1 个采暖期及供冷期;

　　电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为 1 年;

　　装修工程为 1 年;

　　住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年;

　　在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

　　绿化工程为工程全部完工初验合格后一年。

　　市政工程、公路工程、水利工程为1年

　　三、质量保修保质责任

　　1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

　　2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的 %。

　　质量保修金不计利息。

　　五、质量保修金的扣出及返还

　　发包人在应付款中扣出。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。

　　在工程竣工保修期满，承包人完成工程存在质量问题的整改，并按照《南宁市市政设施建设项目竣工移交管理暂行规定》(南府发[20__]86号)的要求，签署了《市政工程保修期满存在问题整改复检鉴定表》后的14个日历天内，发包人将质量保修金(不计利息)退还承包人。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

　　发包人(公章)： 承包人(公章)：

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　年 月 日

2023保修合同 篇20

　　合同编号：_______________

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

　　产品名称：_______________ 配置 ：_______________ 单价 ：_______________ 数量 ：_______________ 合计 ：_______________ 共计：_______________ 共计人民币(大写)：_______________

　　二、技术支持与服务

　　1. 产品的技术标准符合国家标准。

　　主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

　　2. 本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间： 交货地点： 交货方式： 付款方式：

　　四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货，传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：_______________ 乙方：_______________

　　代表： _______________代表：_______________

　　开户银行： _______________开户银行：_______________

　　帐号： _______________帐号：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

2023保修合同 篇21

　　甲方(维修方)：_______________法定代表人：__________________住所：________________________电话：________________________统一社会信用代码：____________

　　乙方(医院)：_________________住所：_______________________电话：________________________统一社会信用代码：____________8这样‘、

　　T作为医院的窗口科室，它的正常运营和图像质量直接关系到医院的形象，保修显得十分重要。因此，甲方公司特针对贵院推出如下保修服务：

　　1.全年技术保修费为：人民币______万元(大写：_______)整(具体价格由医院机器状况，院方支付能力及路途远近决定)。合同签订之日起_____日内一次付清。

　　2.如甲乙双方一次性签订______年全年保修合同，在一年内院方机器如未发生________万元(大写：_________)以上的零件更换费用，甲方将为乙方提供如下三项优惠方案，乙方可自行选择其一：A：甲方为乙方免费充气一次。B：甲方为乙方免费搬迁机器一次。C：其上一年保修费用中_____万元(大写：________)人民币转入第二年保修费用中。

　　3.如机器出现故障，乙方应及时电话与甲方联系维修。甲方将于____小时内为乙方提供电话指导服务，乙方技术人员在甲方工程师电话指导下，先自行维修或协助查到损坏的零件以便及时排除故障或检查到应带何电路板去维修，以减少院方停机时间，把维修时间缩短。如此故障在电话指导下仍不能解决，_____公里以内甲方工程师应在_______小时内到达故障现场进行维修，_____公里以上甲方工程师应在_____个工作日内到达故障现场进行维修。

　　4.一年内甲方对其机器至少进行____次点检，多方位排查机器的潜在故障，把医院损失降到最低点，以减少贵重电路板损坏的机会。

　　5.维修过程中所产生的人民币__________元(大写：__________)以下的零件由甲方负担，人民币__________元(大写：__________)以上的零件由乙方负担。

　　6.甲方以优惠价格(低于_____市场报价)向乙方提供零配件。

　　7.维修时乙方应提供一切必要条件予以协助。

　　8.本合同具有法律效力，双方应认真遵守执行。

　　9.本合同未尽事宜由双方友好协商解决。协商不成的，诉讼至_______人民法院。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：________________

　　(签章)：____________

　　(签章)：_____________

　　法定代表人：_________

　　代理人：______________

　　_______年____月____日________年____月____日

2023保修合同 篇22

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据中华人民共和国_____和有关政策规定，经双方协商一致签订合同。具体要求如下：

　　一、合同保修的机器型号：

　　产品名称

　　产品型号

　　规格

　　数量

　　单价

　　金额

　　保修时间

　　合计金额人民币：佰拾万仟佰拾元RMB￥元

　　备注：

　　二、保修地点：__________(外地客户另收取交通及食宿费用，其费用不计入保修费内)三、付款方式：现结

　　四、保修日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　五、其他

　　1.保修费用一年每台_____元，一年之内配件费用不到_____元的我公司将配以墨水或墨头形式抵消剩余款，配件价格和墨水、墨头价格具体附表格一。如超出部份仍然按_____元作为_____。

　　2.当使用机器时有异常时，请填写好维修表传真到我司，我司将会在24小时内安排维修人员_____(节假日除外)。

　　4.合同一旦签订，我司将安排技术员对所保机器作全面检修及维护。

　　5.在保修期间我司汇总凭证以每次实行签单形式进行核算。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，未尽事宜双方协商解决，如因合同执行时发生的合同纠纷，由乙方所在地的_____机构裁决。

　　甲方：______________乙方：______________

　　地址：______________地址：______________

　　电话：______________电话：______________

　　传真：______________传真：______________

　　签名(盖章)：______签名(盖章)：______

　　签约日期：__________签约日期：__________

2023保修合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商一致，特签订合同如下，合同双方需遵照执行。

　　一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转，如发生故障，甲方24小时内赶到。(双休日、法定节假日顺延)。

　　二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材，不得自行拆装机器或另请第三方维修，否则后果由乙方自负。

　　三、合同期内甲方不再收取任何上门费，维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时，甲方以市场批发价为乙方更换，且负责保修，配件费用由乙方当日一次结清。

　　四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份，如被病毒等破坏，甲方可协助修复，但另行收费，且不一定修好或多长时间修完，但保证不会破坏更严重。

　　五、甲方所售配件都贴有保修标签，乙方应确保完好无损，否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准.。

　　六、本合同执行中如有未尽事宜，双方本着相互谅解的原则协商解决。

　　七、被保设备、保修费用如下：

　　设备名称配? 置单 价数 量保 修 期 限保 修 金 额

　　总? 计 万仟佰拾元整(￥ 元)

　　八、以上金额，乙方应在签订合同时一次付清。

　　九、本合同一式两份，经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　十、合同有效期为： 年月 日至 年月 日。

　　甲方盖章：乙方盖章

　　甲方代表：乙方代表:

　　联系电话：联系电话：

　　签订日期： 年月 日

2023保修合同 篇24

　　发包人(全称)：____________________________

　　承包人(全称)：____________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

　　具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________________________________________________

　　第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;

　　⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

　　⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;

　　⒎其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第三条质量保修责任

　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项

　　发包人(公章)：

　　承包人(公章)：法定代表人(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　年月日

　　年月日

2023保修合同 篇25

　　机器保修合同

　　机器保修合同

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　保修设置名称、日期及价格

　　机器名称：__________________

　　机器型号：__________________

　　保修金额：__________________

　　保修开始日期：__________________

　　保修期限：__________________

　　合计（大写）___万___仟___佰___拾___元

　　经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益，特订立如下协议：

　　一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用，如机器发生故障时甲方须随叫随到，接电话后在8小时内赶到（特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到）。

　　二、甲方在合同期内应免费为乙方机器一个月进行清洁保养一次。并随时提供技术咨询服务。

　　三、凡我部上门保修人员，请查有关手续或电话咨询，最好直接找合同代表，以免发生误会和假冒。

　　四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料，任意拆装机器或另请他人维修，否则后果自负。

　　五、在保修期内如有零配件损坏需更换时，甲方须告之乙方管理员，所需费用乙方当日一次结清。

　　六、在保修期内需消耗材料一律厂价送货上门，免收任何服务费。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，付款签字后生效。

　　甲方单位盖章：______________

　　甲方代表签名：______________

　　地址：______________________

　　电话：______________________

　　乙方单位盖章：______________

　　乙方代表签名：______________

　　地址：______________________

　　电话：______________________

　　机器保修合同

　　机器保修合同

2023保修合同 篇26

　　甲方:

　　乙方:

　　一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)

　　产品名称配置单价数量合计

　　共计

　　共计人民币(大写)：

　　二、技术支持与服务

　　1.产品的技术标准符合国家标准。

　　主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年;(第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。

　　2.本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。

　　三、交货时间：交货地点：扬州

　　交货方式：公路货运付款方式：现款

　　四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。

　　五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日

2023保修合同 篇27

　　为了维护双方共同利益和合法权益，经双方共同协商， 为甲方，哈雷管业安装部为乙方，以下简称(甲乙方)特制定本合同如下：

　　一、 乙方安装的产品名称及质量要求

　　1、 乙方给甲方安装暖气片等配件。

　　2、 乙方安装的暖气片要符合国家标准。

　　二、 甲乙双方对安装的暖气片和管道应承担责任

　　1、 因暖气片本身出现质量问题及安装技术给甲方造成的经济损失由乙方承担责任。

　　2、 乙方安装的暖气片，必须承诺三年保修期。

　　3、 因甲方人为因素造成的损失不在保修赔偿范围内。

　　三、 造价及付款方式

　　1、 暖气片、(大写 元整)。

　　2、 付款分两次进行，合同签订后预付总造价的50%，安装完成

　　四、 双方责任

　　1、 甲方安装前要腾好地形，不要影响乙方正常施工。

　　2、 在保修期内发现暖气片及配件有问题，乙方要随叫随到，准时维修或更换，确保甲方安全取暖。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，此合同自签订之日起生效，受法律保护。

　　甲 方：(签字) 乙 方：(签字)

　　年月日：
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/2/6 9:54:37