| 标题 | 水利建设工程委托检测合同 |
| 范文 | 水利建设工程委托检测合同（精选3篇） 水利建设工程委托检测合同 篇1甲方(委托单位) 乙方(检测机构) 根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 工程概况 工程名称： 标段 工程地址： 检测类别：□ 验收检测 □ 平行检测 □ 其他 工程类别：□ 房建 □ 市政基础设施 □ 公路 □ 水运 □ 水利 □ 绿化 □ 民防 □ 房屋修缮 □ 轨道交通 □其他 工程性质：□ 政府投资工程 □ 非政府投资工程 建设单位： 设计单位： 见证单位： 总承包单位： 施工单位： 工程报建编号： 工程所属区县： 工程投资额： 工程建安费： 质 监 站： 第一条 检测项目 甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括： 具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。 第二条 检测标准 双方约定的检测标准： 第三条 检测费用的核算与支付 (一)双方同意按照下列第 种计算方式核算检测费用。 1.乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 2.本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。 (二)双方同意按照下列第 种支付方式支付检测费用。 1.自本合同签订之日起每 日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。 (三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。 第四条 检测报告的交付 (一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式 份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 (二)双方约定按照下列第 种方式交付检测报告： 1.甲方上门提取检测报告。 2.乙方送检测报告给甲方。 第五条 检测样品的运输 双方约定按以下第 种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。 1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。 2.乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。 第六条 甲方的权利义务 (一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。 (二)甲方应当按照规定，在建设工程项目专户中单独列支检测费用。 (三)甲方授权 为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。 (四)甲方应于检测活动开始前 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。 (五)委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。 (六)检测试样抽取、制作时，甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。委托时应填写检测委托单，委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。 (七)检测项目属于工程实体检测的，甲方应提前 日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。 (八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。 (九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。 第七条 乙方的权利义务 (一)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。 (二)乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。 (三)乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。 (四)乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。 (五)检测项目属于工程实体检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。 (六)检测项目属于工程实体检测的，乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。 (七)乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。 (八)对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。 (九)检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 日内通知甲方。 (十)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。 第八条 对检测结论异议的处理 甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用;反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。 第九条 违约责任 (一)甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用的 %向乙方支付违约金。 (二)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。 (三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的 %向甲方支付违约金。 (四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。 (五)其他违约责任： 第十条 其他约定事项 第十一条 争议的解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)。 第十二条 附则 乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向原合同备案部门办理变更备案。 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 份，双方各执 份。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 单位电话： 单位电话： 传 真： 传 真： 联 系 人： 联 系 人： 联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 附件一 检测项目名称 序号工程类别检测项目 1房建、市政基础设施、民防、房屋修缮、绿化工程结构材料;周转材料;装饰装修材料;加固材料;防水材料;工程管材;主体结构;地基基础;钢结构材料;钢结构无损;室内环境;变形测量;节能材料;节能现场;节能系统;通风与空调;空调与机组;建筑幕墙与门窗;园林工程;套内质量;防静电工程;市政道路;建筑机械 2公路工程材料;桥隧 3水运工程材料 4水利工程岩土;混凝土 备注：本表范围外的检测项目可自行填写。 附件二 委托检测的检测项目、标准一览表 第 页 共 页 序号检测项目检测参数检测单价 (元)数量报告交付 时 间 备注：如果填写内容超过表格的容量，可另附页。 附件三 甲方提供的资料及文件 序号资料及文件名称份数备注 水利建设工程委托检测合同 篇2甲方： 乙方： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。 一、渗漏维修范围： 二、选用材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂; 2、环氧砂浆; 3、1500渗透性水泥密实剂; 4、遇水膨胀橡胶止水条; 5、聚氨酯密封膏; 6、-21聚合物改性水泥基防水灰浆; 7、其它未注明材料 三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)： 1、压力灌注氰凝; 2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂; 3、挤注密封膏或安止水条; 4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝; 5、喷涂1500渗透结晶密实; 6、涂刷2-421 四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 五、施工期限：30天，自年月日至年月日止。 六、工程价格及计算方法： 本合同采用总价包干方式，按元/2全费用综合单价计算，总计2; 合同总金额为：元。 全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。 七、付款结算方式： 1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%; 2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水：①乙方免费保修后，支付合同金额的10%;②乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方; 3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水：①乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%;②乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方; 八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。 九、甲方责任： 1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度; 2、组织对工程交工验收及办理结算。 十、乙方责任： 1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。 2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。 3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。 4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。 5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。 十一、现场负责人：本工程甲方委派为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。 十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。 十三、违约责任 1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。 2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。 3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。 十四、争方解决办法：在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份，自双方签、盖章之日起生效。 甲方(印章)：乙方(印章) 法人代表：法人代表： 年月日年月日 水利建设工程委托检测合同 篇3施工单位：_________ 承包单位：_________ 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则：1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、工程内容：根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜，屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜。 二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_________元; 屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。 结算时按实际面积结算。 四、质量标准：乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准，严格参照_________有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任：相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同。 应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任：听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。 配合市建公司_________基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。 六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。 七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。 未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方：_________乙方：_________ 甲方代表：_________乙方代表：__________ ________年____月____日_________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。