标题 | 已购公有住房和经济适用住房上市出售合同 |
范文 | 已购公有住房和经济适用住房上市出售合同(通用3篇) 已购公有住房和经济适用住房上市出售合同 篇1合同编号:___________ 卖方(下称甲方):__________________ 买方(下称乙方):____________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《武汉市已购公有住房和经济适用住房上市出售管理试行办法》等法律政策规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,以资共同信守。 第一条 甲方所有房屋,座落于______市(县、区)______镇(乡)______路(街、小区)______幢(座)______层______号,为______结构,建筑面积______平方米(其中套内建筑面积______平方米,共有分摊面积______平方米),房屋所有权证号为“______字第______号”。房屋所用土地使用权取得方式为 ______(划拨或出让),用地面积______平方米,土地使用权证号为“______字第______号”。房屋包括附属设施等(见附件)。甲方自愿将上述房地产及其权益全部卖给乙方。 第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)________________________。 第三条 房屋买卖乙方采取分期付款的:1、在双方签订合同之日,付人民币______万元;2、在交付房屋之日,付人民币______万元;3、在房屋产权过户登记之日,付人民币______万元。每期付款,甲方收到后出具收据。具体付款方式可由双方另行约定。 第四条 甲方应自本合同签订之日起______日内,将上述房屋腾空交付给乙方,原房屋所有权证等有关证件由甲方点交乙方,由乙方出具收到凭证。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭、租赁等行为应告知乙方,并自行约定解决。乙方买受后,交易房屋如发生产权纠纷或债权债务纠纷时,概由甲方负责清理,并承担全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的______%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的______%向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付违约金;甲方解除合同的,由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费,并按全部房款的 ______%向甲方支付违约金。 第七条 乙方应在本合同生效之日起______ 内,携带房屋所有权证等相关证件,到房管部门办理房产转移过户手续,同时到土管部门办理土地使用权变更登记手续,需要甲方出面的,甲方应予协助。如因一方延误,影响房地产权过户登记,遭致另一方有损失的,由延误责任方负责赔偿。 第八条 甲方房屋所占用的土地所有权属于国家。乙方补缴土地出让金或相当于土地出让金价款,取得出让土地使用权后,甲方原来拥有的土地使用权利依法随之转移给乙方。乙方按出让土地使用权的商品住宅办理产权登记。 第九条 本合同签订前,该房屋所有未缴纳的税费一律由甲方负责缴纳。本合同所发生的转移登记费、土地出让金、契税由乙方承担,其他税费由双方按国家、省、市政策规定分担,或由双方另行约定。 第十条 乙方买受后应合理使用共用部位和共用设施,对房屋承重结构和共用设施设备不得擅自拆改,按共用部位分摊面积承担义务,并承诺遵守小区(楼、栋)业主委员会选聘物业管理公司管理规定。 第十一条 因不可抗力原因造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。 第十二条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律和政策执行。 第十三条 本合同履行中如发生争议,甲、乙双方协商不成时,可选择下列 种方式解决: 1.提交 仲裁委员会仲裁; 2.依法向房屋所在地人民法院起诉。 第十四条 本合同自双方签订之日起生效。 第十五条 本合同连同附件共______页,一式四份,双方各执一份,其他二份交房产和土管部门办理房地产权过户登记手续。 附件1:房屋平面图及共用面积分摊说明(由房产测绘机构提供) 附件2:装修及设施、设备清单(外墙、内墙、顶棚、地面、门窗、厨房、卫生间、阳台、水电管线等由双方认定) 附件3:合同补充协议 立合同人: 卖方(签章):______________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 代理人(签章):____________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 签订时间:__________________ 签于________________________ 买方(签章):______________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 代理人(签章):____________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 签订时间:__________________ 签于________________________ 已购公有住房和经济适用住房上市出售合同 篇2使用须知 一、本合同适用于已购公有住房和经济适用住房首次上市出售。 二、本合同括号中所列选项以及空格部位,须据实填写。双方不作约定须在空格处打×,以示删除。 三、本合同未尽事宜,双方议定后,可另行签订补充协议。 四、本合同填写内容请用钢笔或水性笔填写。 五、本合同条款由黄冈市房地产管理局负责解释。 六、本合同由黄冈市房地产管理局监制,合同封面右上角加盖合同监制专用章,未经许可,不得翻印。 黄冈市已购公有住房和经济适用住房上市出售合同 合同编号:___________ 卖方(下称甲方):__________________ 买方(下称乙方):____________ 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《黄冈市已购公有住房和经济适用住房上市出售管理试行办法》等法律政策规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,以资共同信守。 第一条 甲方所有房屋,座落于______市(县、区)______镇(乡)______路(街、小区)______幢(座)______层______号,为______结构,建筑面积______平方米(其中套内建筑面积______平方米,共有分摊面积______平方米),房屋所有权证号为“______字第______号”。房屋所用土地使用权取得方式为 ______(划拨或出让),用地面积______平方米,土地使用权证号为“______字第______号”。房屋包括附属设施等(见附件)。甲方自愿将上述房地产及其权益全部卖给乙方。 第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)________________________ 。 第三条 房屋买卖乙方采取分期付款的:1、在双方签订合同之日,付人民币______万元;2、在交付房屋之日,付人民币______万元;3、在房屋产权过户登记之日,付人民币______万元。每期付款,甲方收到后出具收据。具体付款方式可由双方另行约定。 第四条 甲方应自本合同签订之日起______日内,将上述房屋腾空交付给乙方,原房屋所有权证等有关证件由甲方点交乙方,由乙方出具收到凭证。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭、租赁等行为应告知乙方,并自行约定解决。乙方买受后,交易房屋如发生产权纠纷或债权债务纠纷时,概由甲方负责清理,并承担全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的______%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的______%向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付违约金;甲方解除合同的,由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费,并按全部房款的 ______%向甲方支付违约金。 第七条 乙方应在本合同生效之日起______ 内,携带房屋所有权证等相关证件,到房管部门办理房产转移过户手续,同时到土管部门办理土地使用权变更登记手续,需要甲方出面的,甲方应予协助。如因一方延误,影响房地产权过户登记,遭致另一方有损失的,由延误责任方负责赔偿。 第八条 甲方房屋所占用的土地所有权属于国家。乙方补缴土地出让金或相当于土地出让金价款,取得出让土地使用权后,甲方原来拥有的土地使用权利依法随之转移给乙方。乙方按出让土地使用权的商品住宅办理产权登记。 第九条 本合同签订前,该房屋所有未缴纳的税费一律由甲方负责缴纳。本合同所发生的转移登记费、土地出让金、契税由乙方承担,其他税费由双方按国家、省、市政策规定分担,或由双方另行约定。 第十条 乙方买受后应合理使用共用部位和共用设施,对房屋承重结构和共用设施设备不得擅自拆改,按共用部位分摊面积承担义务,并承诺遵守小区(楼、栋)业主委员会选聘物业管理公司管理规定。 第十一条 因不可抗力原因造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。 第十二条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律和政策执行。 第十三条 本合同履行中如发生争议,甲、乙双方协商不成时,可选择下列 种方式解决: 1.提交 仲裁委员会仲裁; 2.依法向房屋所在地人民法院起诉。 第十四条 本合同自双方签订之日起生效。 第十五条 本合同连同附件共______页,一式四份,双方各执一份,其他二份交房产和土管部门办理房地产权过户登记手续。 附件1:房屋平面图及共用面积分摊说明(由房产测绘机构提供) 附件2:装修及设施、设备清单(外墙、内墙、顶棚、地面、门窗、厨房、卫生间、阳台、水电管线等由双方认定) 附件3:合同补充协议 立合同人: 卖方(签章):______________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 代理人(签章):____________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 签订时间:__________________ 签于________________________ 买方(签章):______________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 代理人(签章):____________ 联系地址:__________________ 身份证号码:________________ 联系电话:__________________ 签订时间:__________________ 签于________________________ 已购公有住房和经济适用住房上市出售合同 篇3卖方:________________ 买方:________________ 甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法通过划拨方式取得________市______区________地块的国有土地使用权,土地面积为______平方米,国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______,现已竣工,取得房屋所有权证,经________市房屋土地管理局审核,准予上市销售,________市经济适用住房销售许可证号为____房内证字第______号。 乙方自愿购买甲方的______房屋,甲方愿意出售,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商,就上述房屋的买卖事项,订立本合同。 第一条、房屋 该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米,共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。 第二条、价格 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元,价款合计为人民币______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整______元。乙方预付的定金______元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条、付款方式 乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_______________________银行账号为:_____________ 第四条、交付 甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《________市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《________市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条、管理 乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。 第六条、过户 双方同意在签订本合同后一个月内,持本合同和有关证件共同到________市_______房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。 第七条、甲方权利和义务 本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第___天起至实际交付之日止,每延期___日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______向乙方支付违约金。逾期超过______日甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后___日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按利率计算。 第八条、乙方权利和义务 本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第_____日起至实际付款之日止,每延期_____日,乙方按延期交付房价款的万分之______向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。 第九条、本合同由双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议,为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力 第十条、双方凡因履行本合同引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第______种方式解决纠纷。 1、提交________仲裁委员会仲裁。 2、任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。 第十一条、本合同正本一式____份,甲乙双方各执____份,副本______份,房地产交易管理部门____份______________________________。 甲方:__________________;乙方:__________________ 法定代表人:_______________;法定代表人:__________________ 身份证号码:________________;身份证号码:_________________ 联系电话:__________________;联系电话:___________________ 日期:________年____月____日;日期:________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。