网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 塑钢门窗承包安装合同
范文

塑钢门窗承包安装合同(精选5篇)

塑钢门窗承包安装合同 篇1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 工程承包的范围和内容:

  四、 双方责任:

  甲方:

  1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。

  2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。

  3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。

  4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。

  甲方为乙方无偿提供以下施工条件。

  (1) 提供材料存放场所:

  (2)配合提供垂直运输机械:

  (3)提供水、电使用:

  (4)提供工程交底数据。

  5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。

  乙方:

  1、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。遵守有关法律和规定,服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。

  2、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料、施工工艺及施工过程负责。

  3、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。

  4、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。

  5、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。

  6、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。

  五、 工程内容及要求:

  1、 工作内容:

  (1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。

  (2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。

  2、工期约定:

  (1)开工时间 年 月 日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。

  (2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。

  (3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。

  3、工程质量:

  本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:JG158-20_ B50411-20_、JGJ144-20_。

  六、 文明施工

  现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放,尊重和服从甲方的现场监督和指导。

  七、 安全要求

  1、 乙方不能作主排除的安全隐患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。

  2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。

  3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。

  八、 工程验收:

  1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。

  2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。

  九、 工程造价与结算

  1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/(不含税)

  2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积

  3、乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。

  十、 付款方式

  施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算,经双方确定工程量和总费用,甲方应在一个月内付清乙方工程款。

  十一、其它约定

  1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙方承担。

  2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。

  3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。

  十二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

塑钢门窗承包安装合同 篇2

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)___________________

  为了明确工程内容和双方责任,本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本 合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。

  一、定义

  1.1 甲方:是发包人,华鼎伟业石家庄办事处

  1.2 乙方:是承包人,________________________

  1.3 本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案

  1.4 合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项

  1.5 方案:经过甲方确认,且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。

  1.6 不可抗力:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、 严重火灾、洪水、台风、地震等;

  二、 合同文件解释次序

  1、 构成合同文件的内容,即:协议书及其附件

  2、 法律、法规、标准、规范

  本工程施工及验收依据的规范和国家标准:国家、地方及行业规范和标准。

  3、 工程内容和承包范围

  工程地点:石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)

  工程名称:金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程

  承包范围:甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。

  4、 工程工期及质量要求:

  本工程工期要求:工期按日历天数计算,以合同签订付工程款之日起开始计算工期,总工期__天,____年__月__日开始计算工期,竣 工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。

  五、合同价款及承包方式

  1. 本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价:¥______元(大写人民币:___________).

  2. 综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。

  3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交 通道路等情况均已详细研究并充分了解,合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项 因素并计算了全部费用,保证按合同要求完成全部内容。

  4. 如果按合同图纸及方案在实际施

  工中取消某部分的施工,该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加 金额,并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。

  六、工程款支付与结算

  施工验收完成后一次性结算

  七、甲乙双方权利和义务:

  甲方权利和义务:

  1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。

  2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点,及10米升降机一台费用由甲方承担。

  3、按合同规定支付工程款。

  4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工,并保质保量。

  5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时,甲方发出书面通知,要求乙方整改。

  乙方权利和义务:

  1、未经甲方同意,乙方不得将本工程转给第三方。

  2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装

  3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。

  4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故,一切责任由乙方承 担。

  5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资,不得拖欠或克扣。

  6、乙方成品保护及其它

  1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护,以防止损坏,若有损坏则要复原或赔偿。

  2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担

  八、进度、工期的管理及施工配合:

  1、合同签订之日起,开始计算工期,__天内全部完工。

  2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求,并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。

  3、由于乙方原因导致工期延长损失,其返工损失等费用由乙方承担,并承担工期延误的违约责任。

  4、如果出于以下不可抗力事件原因:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件, 诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后,乙方有权延长工期。

  九、保险

  乙方应在工程开工前,以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效,费用由乙方承担:

  a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;

  b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害,包括乙方对除工程外发包人财产的损害 责任;

  c)双方和任何发

  包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任,但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。

  保险单应由保险人按甲方批准的条件发出,乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、 与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有,用于修复这些损失或损害,或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。

  十、争端的解决

  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决,由甲方所在地的人民法院裁定。

  十一、双方承诺

  1、乙方向甲方承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并履行本合同所约定的全部义。

  2、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

  十二、合同份数

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  十三、未尽事宜

  十四、合同生效

  1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。

  2、合同订立时间:_____年__月__日

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

塑钢门窗承包安装合同 篇3

  第一部分协议书

  发包人全称:_______(以下简称:甲方)

  承包人全称:_______(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  工程名称:_______工程(以下简称:本工程);

  工程地点:______________

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

  A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

  B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

  三、合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。

  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

  3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

  4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

  四、质量标准:

  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

  ①建设强制性条文;

  ②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

  ③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__;

  ④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20__;

  ⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

  ⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

  ⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

  ⑧省、市相关部门的各种规章制度;

  ⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000、00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

  五、合同价款、工程量的计量及结算方式:

  1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:

  ①综合价:10、50元/㎡;

  ②计时工:普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

  2、工程量的计量:

  (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20__)为准。

  (2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

  (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

  3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:

  ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

  ②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

  ③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

  六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:

  1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

  2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

  3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

  4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、施工管理规范

  乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

  1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。

  2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

  3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

  4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

  5、建设工程现场文明施工管理办法。

  6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

  7、治安管理处罚条例。

  八、合同生效:

  1、本合同订立时间:_______年_______月_______日。

  2、订立地点:______________

  3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

塑钢门窗承包安装合同 篇4

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装 工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。

  一.工程概况:

  工程名称: 工程地点: 施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程, 结构类型:

  二、工期进度要求:

  (一)开工日期: 20__年 月 日

  (二)总(日历)工期: 个月

  (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

  三、承包方式与范围: (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

  (二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。

  2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

  3.夜间施工乙方必须派专人值班。

  四、承包价格

  1、采用可调价格合同,合同价款调整方法:

  a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

  b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

  2、水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

  3、人工调差按总承包合同执行。

  4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

  5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。

  6、材料送检费用由乙方负责。

  五、工程质量要求

  1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

  2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

  3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

  4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

  5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

  6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

  7.保修期为一年。

  五、施工工期

  1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

  2、工期延误

  (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

  (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

  (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

  六、安全施工要求

  1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

  2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

  3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

  4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

  5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

  七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款

  1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。

  2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。

  3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。

  4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。

  八、双方职责

  甲方

塑钢门窗承包安装合同 篇5

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:

  第一条、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条、承包范围:本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。

  上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。

  第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。

  第四条、承包方式:包工、包料。

  第五条、承包合同工期:总日历天数 跟随模板及泥工工期 。

  5.1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。

  第六条、施工质量:乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)

  第七条、工程量计算方式及承包价款:

  按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写) 元整(元/M2),总面积 M2,合计工程款(大写) (¥ 元)。

  第八条、工程付款办法:甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。

  第九条、双方权利和义务:

  9.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。

  9.2乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。

  9.3文明施工:乙方必须做好文明施工。

  第十条、违约:双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。

  第十一条、争议:履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。

  事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十二条、其它:本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。

  第十三条、合同管理:本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。

  甲方:(盖章):

  乙方: (盖章):

  签订时间:

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 6:20:20