标题 | 承包安装合同 |
范文 | 承包安装合同(精选19篇) 承包安装合同 篇1合同编号:___________ 工程名称:__________ 工程编号:______ 签订时间:______ 签订地点:______ 发包方:__________________ 承包方:__________________ 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和责任,经双方责任,经比方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称:______ 二、工程地点:______ 三、工程项目批准单位:______ 批准文号:______(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位:______ 四、承包范围和内容:(详见工附件一:程项目一览表):工程建筑面积______(平方米)其他:______。 五、工程造价:__( 万元),其中土建:___(万元),安装:____(万元) 第二条 施工准备 一、发包方: ⒈___月___日前做好建筑红线以外的"三通",负责红线外进场道路的维修。 ⒉__月__日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水,用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 ⒊本合同签订___天内提交建筑许可证。 ⒋合同签订后__天内(以最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图__份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)__份。 二、承包方: ⒈负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和工作维修工作; ⒉组织施工管理人员和材料、施工机械进场; ⒊编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水,用电计划。送发包方。 第三条 工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要商定,工程总工期为_____天(日历天)。自_____年____月__日开工至__年__月__日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件一)。 二、开工前___天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延; 1.按施工准备规定,不能提供施工场地,水,电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成吕未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换、而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更提供的工程地质资料不准致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; 5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方要求达到:______________________________ 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: ⒈由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证方可用于工程。 ⒉由发包方提供的主要原材料、设备构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程; 3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项,分部和单位工程进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应设计单位,质量监督站,发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件二); 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购; 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法是:______________________________________ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的"基本建设工程价款结算办法"执行。 一、本合同签订后______日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的______%备料款,计人民币____万元监时设施费,按土建工程合同总造价的_____%计人民币___万元,安装工程按人工费的____%计人民币___万元;材料设备差价_____万元,分_____次支付,每次支付时间、金额_______。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_____%,按规定比例逐步开始扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_____的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。 六、本合同造价结算方式:________ 七、承包方在单项竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和银行审查,发包方在接到结算文件_____天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地后,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方进行施工负责,并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计,修改工艺的合理化建议,经发包方,设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。 第八条工程验收 一、竣工工程验收、以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录、工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后,发包方可使用。 第九条质量保修 一、承包方应按《中华人民共和国建筑》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的'有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书,作为本合同附件(见附件三)。 三、质量保修书的主要内容包括: ⒈质量保修项目内容及范围; ⒉质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算): ⒊质量保修责任; ⒋保修费用。 第十条 违约责任 承包方的责任: 一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的、偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。 发包方的责任: 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。 第十一条合同争议的解决方式 凡因本合同或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;协商不成的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 第十二条 附则 一、本合同一式______份,合同附件_____份、甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送 备案。 二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 发包方(盖章): 承包方(盖章): 法定代表人(签章): 法定代表人(签章): 委托代理人(签章): 委托代理人(签章): 地 址: 地址: 电 话: 传 真: 电 话: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 年 月 日 年 月 日 承包安装合同 篇2发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任、权利与义务,保证工程顺利进行,经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围及内容:住户及门市电表集中安装,电源接至每户门口,住宅每户配置单相电表一只,的断路器一只,组合型漏电断路器一只,门市每间配置单相电表一只、断路器一只,集表箱均采用铁壳表箱。 第二条工程合同价款 1、工程采用包工包料计价形式:住户元/套,(电表只),门市元/间,(电表只),总价款元,按实结算。 2、若合同约定工程范围及内容不作更改,合同价格不作调整。 第三条材料及设备选用 1、电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表,短路器选用正泰集团产品。 2、其余材料必须符合国家质量标准。 第四条工程质量和检查验收 1、承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工,并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2、工程竣工后,承包方按规定提供相关的`电气安装资料,5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。 第三条工程价款的支付与结算 1、承包方签订合同时,发包方支付承包方合同总价款的x%的预付款,计人民币x元 2、工程完工验收合格后5日内,发包方须一次付清工程款。 第四条违约责任 1、工程质量不符合合同约定的,承包方负责无偿维修或返工。 2、发包方未按约定支付工程款的,按应付款的0.2%每天支付违约金。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方代表签字并加盖公章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 年月日 承包安装合同 篇3甲方:____集团电力建设有限公司 乙方:________ 签约时间:________年____月____日 经甲乙双方友好协商就“______”项目事项达成如下协议: 一、项目名称: “______”项目电力安装子项目 二、数量: 以该项目实际工程量为准备。 三、施工要求: 按施工设计图要求施工。 四、质量标准: 设计图的质量要求。 五、检测方式: 经质量监督部门验收合格为准。 六、付款方式: 预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补,以转账结算。 七、价格: 350元/平方米确定 八、安全责任问题: 施工安全由甲方负责 九、其他约定事项: 1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。 2、供需双方签字本合同生效。 3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。 甲方:____乙方:____ 联系电话:____联系电话:____ 委托代表人:____委托代表人:____ 承包安装合同 篇4甲方:________________ 乙方:________________ 一,乙方承包甲方所有安装任务。 二,乙方必需指派其工作职员办理工伤保险及意外保险,每月由甲方代办交纳,在安装费中结算时扣除,乙方提供真实工作职员身份证复印件。 三,乙方必需对甲方来料负责,做到每个项目来料盘点与实际是否相符,专职派人签收数目和来料质量,如不相符应及时向公司反映情况并拒收。 四,乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用; 五,乙方在施工完毕后立即同客户方共同验收质量与数目核对,客户以为无质量题目,数目已无误,并确认在竣工验收单签字或盖章后交归公司,作为结算依据。 六,所有安装结算单必需每月结算完毕到财务,隔月发放总量85%,确保质量期无任何质量题目,年底前全部结清。 七,乙方必需每月对职工的安全出产思惟教育课不低于二次,受甲方监视,并配戴安全帽入行工作操纵。 八,乙方在搭设完毕后所有剩余材料必需通知甲方,由甲方派人派车拉归公司仓库,乙方不得有行私,贪小利形象。 九,乙方在承包期间内如泛起安全出产事故应全部由乙方自行承担,甲方先垫付,然后在承包款中扣除或通过法律途径索归,所有工伤办理程序由甲方代办争取,绝量不给乙方造成损失。 十,本合同一式三份,总公司一份,甲方与乙方各执一份,签字或盖章后生效。 甲方:________________ 乙方:________________ ________年________月________日 承包安装合同 篇5发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,经双方协商后同意签订本合同。 一、工程项目工程名称:工程地点: 二、承包范围和内容:图纸设计中的户内地暖工程,包括分集水器、地暖铺设部分及混凝土保护层的浇筑,附表一作为本合同的补充内容。 三、工程价格:结算价格为/平方米。地暖施工完毕后,甲乙双方共同以施工图纸测算地暖实际施工面积。 四、施工准备 1、本合同签订 2、本合同签订 五、工程期限 工程期限为天,自 年 月 日至 年 月 日竣工验收如遇下列情况,经甲方现场签证后,工期相应顺延。 1、按施工准备规定,甲方不能提供施工现场(经乙方和有关方验收不符合施工条件要求),障碍物未能清除、影响进场施工。 2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度。 3、不属于包干系统范围内的重大设计变更、设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度在施工过程中如因停电、停水影响正常施工未按合同规定拨付工程款等原因而影响施工人力不可抗拒因素造成的工期顺延。 六、工程质量 1、本工程质量经双方研究要求达到℃)和图纸设计要求。 2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工,并接受甲方派驻工程代表的监督。 3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定: (1).由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工; (2).由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料的改变或代用必须经原设计单位同意,并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程。 (3).乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方,单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收; (4)乙方在施工过程中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究,并经设计、建设单位签证后实施; (5).工程竣工后,乙方对工程进行保修一年,保修时间自通过竣工验收之日算起。 七、工程款的支付与验收 以每栋楼为一个接榫单位,材料进入现场甲方七天内支付总工程款的%,该楼栋地暖施工完成后七天内支付总工程款的%,验收合格后七天内再支付%,剩余的%作为质量金,质保期满、且无质量问题后一个月内全部一次性付清。 八、双方权利和义务 1、甲方 (1)提供达到施工条件的平整地面并清空地面物品,提供符合施工条件的水源、电源,保证室内施工的标高控制线。 (2)负责协调总包及其他施工单位关系。 (3)提供地暖图纸等相关文件。 (4)提供材料存放场地。 (5)监督工程质量和施工进度,负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣工的验收。 (6)协调相关单位保护乙方已施工完成的`部分。 (7)向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权。 (8)甲方有权对乙方进场的不合格材料予以退场,所发生费用由乙方自己承担。; (9)当甲方发现施工质量不符合要求时,有权要求乙方返工,所发生费用由乙方自己承担。 2、乙方 (1)委派为现场代表,负责与甲方和各施工队协调沟通。 (2)开工前编制施工组织设计或施工方案,报甲方、监理方审核批准。 (3)在工程中要使用双方确定的地暖材料,不得擅自变更。 (4)保质保量完成本工程施工。 (5)对施工人员进行安全教育,不得违章作业,由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用。 (6)保证施工现场的整洁,工程完工后负责清理施工现场。 九、竣工验收 1、根据《JGJ142-20_地面辐射供暖技术规程》、图纸设计进行验收及甲乙双方约定的其他要求进行验收 2、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录,甲方须及时办理验收签证手续; 3、乙方负责系统的调试运行正常,交付甲方使用。 4、竣工验收后,由于甲方的原因需要有所变更的,应提前向乙方预约服务时间,变更费用由甲方承担。 5、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保证金内扣除;发生紧急抢修事故(如管材管件漏水等),乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修,非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由责任方承担,因产品本身质量缺陷造成的事故,费用由产品供应方承担 十、违约责任及争议解决方式 本合同签订后,双方不得无故违约,否则,违约方须赔偿对方的一切经济损失,合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时可提交仲裁机构,按合同法有关条款执行,或向法院提起诉讼。 十一、附则 1、本合同签订时,甲、乙双方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 2、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,报送监理部一份,备案一份。本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工交验,结清尾款。保修期满后自然失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 年月日 承包安装合同 篇6甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据国家相关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:万元整。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在年月份进场施工,年月日前完成所有工程安装。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照工程款的0.5%/天,人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式: (1)工程预付款:在本合同签订后当日内,甲方按合同总价的85%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 (2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,工程完工后甲方有权扣押乙方工程款总数的0.5%作为工程保修金,过完工程保修期如若工程未出现质量问题甲方应如数退还扣押保证金。 七、双方责任: 甲方: 1、提供施工图纸、技术资料3套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。 乙方: 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方进场后,在1天内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收: 1、乙方在工程安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。 2、工程安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。 3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。 4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。 九、安全管理: 1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。 2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。 3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。 4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。 5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。 十、违约、仲裁: 1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价15%进行处罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。 十一、其他: 1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 1)设计图纸及招投标文件的技术要求。 2)工程安装工程单元质量评定表、记录表。 3)设计变更通知等技术文件。 2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。 3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。 4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 5、设备详表附后。 十二、合同份数: 本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。 甲方:乙方: 法人代表(委托人):法人代表: 联系电话:联系电话: 年月日 承包安装合同 篇7工程名称:视频监控系统工程地址:发包单位:承包单位: 甲方(发包方): 乙方(承包方): 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议: 第一条工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点:3、工程内容:4、工程造价:(大写)¥ 5、承包方式:6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准): 7、竣工日期: 第二条图纸及资料: 1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零),经甲方签字,做合同附件; 2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件; 3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件; 第三条工程代表: 1、甲方代表(签字): 2、乙方签字(签字): 3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表,则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。 第四条双方责任: 1、甲方责任: (1)提供施工用水用电,满足施工基本条件; (2)提供施工仓库用房; (3)负责协调和其它工程商的交叉施工; (4)按合同约定支付工程款; 2、乙方责任: (1)严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工安全和施工质量; (2)做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐; (3)负责对甲方指定人员的相关技术培训; (4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等; 第五条工程质量及验收: 1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用; 2、隐蔽工程须甲方现场验收,否则乙方可推迟该工程; 3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否则工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日; 4、工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组。参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件。 5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格; 第六条工程保修: 工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方免费保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外),乙方可以收取维修费和材料费。 第七条工程付款: 1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即元 2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即元; 3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清。 注:所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号。 第八条工程变更: 1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期; 2、工程、工期变更: (1)甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天则工期向后顺延几天,责任归甲方; (2)因甲方没有尽到合同中规定的责任(第四条),造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方。 (3)因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工 的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延。 3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用: (1)施工工期顺延;(2)根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款; 第九条违约责任: 1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金; 2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金; 3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承担; 4、一方擅自解除合同,应按没有履行部分工程造价的 第十条商业秘密: 设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保留、影印或提供他人。 第十一条补充条款: 1、2、3、第十二条争议解决:如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决。第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份. 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 日期:日期: 承包安装合同 篇8发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)___________________ 为了明确工程内容和双方责任,本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本 合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。 一、定义 1.1 甲方:是发包人,华鼎伟业石家庄办事处 1.2 乙方:是承包人,________________________ 1.3 本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案 1.4 合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项 1.5 方案:经过甲方确认,且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。 1.6 不可抗力:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、瘟疫、 严重火灾、洪水、台风、地震等; 二、 合同文件解释次序 1、 构成合同文件的内容,即:协议书及其附件 2、 法律、法规、标准、规范 本工程施工及验收依据的规范和国家标准:国家、地方及行业规范和标准。 3、 工程内容和承包范围 工程地点:石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团) 工程名称:金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程 承包范围:甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。 4、 工程工期及质量要求: 本工程工期要求:工期按日历天数计算,以合同签订付工程款之日起开始计算工期,总工期__天,____年__月__日开始计算工期,竣 工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。 五、合同价款及承包方式 1. 本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价:¥______元(大写人民币:___________). 2. 综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。 3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交 通道路等情况均已详细研究并充分了解,合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项 因素并计算了全部费用,保证按合同要求完成全部内容。 4. 如果按合同图纸及方案在实际施 工中取消某部分的施工,该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加 金额,并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。 六、工程款支付与结算 施工验收完成后一次性结算 七、甲乙双方权利和义务: 甲方权利和义务: 1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。 2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点,及10米升降机一台费用由甲方承担。 3、按合同规定支付工程款。 4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工,并保质保量。 5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时,甲方发出书面通知,要求乙方整改。 乙方权利和义务: 1、未经甲方同意,乙方不得将本工程转给第三方。 2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装 3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。 4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故,一切责任由乙方承 担。 5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资,不得拖欠或克扣。 6、乙方成品保护及其它 1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护,以防止损坏,若有损坏则要复原或赔偿。 2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担 八、进度、工期的管理及施工配合: 1、合同签订之日起,开始计算工期,__天内全部完工。 2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求,并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。 3、由于乙方原因导致工期延长损失,其返工损失等费用由乙方承担,并承担工期延误的违约责任。 4、如果出于以下不可抗力事件原因:指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件, 诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后,乙方有权延长工期。 九、保险 乙方应在工程开工前,以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效,费用由乙方承担: a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害; b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害,包括乙方对除工程外发包人财产的损害 责任; c)双方和任何发 包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任,但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。 保险单应由保险人按甲方批准的条件发出,乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、 与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有,用于修复这些损失或损害,或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。 十、争端的解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决,由甲方所在地的人民法院裁定。 十一、双方承诺 1、乙方向甲方承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并履行本合同所约定的全部义。 2、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。 十二、合同份数 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。 十三、未尽事宜 十四、合同生效 1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。 2、合同订立时间:_____年__月__日 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包安装合同 篇9建设方:__________(以下简称甲方) 承揽方:__________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 (1)工程名称:__________ (2)工程地点:__________ (3)工程范围和内容:__________ (4)建筑外包面积:__________平方米。 (5)其它:外砖墙及底层基础由甲方自理。 (6)工程总造价:本工程总造价人民币(大写):__________(小写¥:__________) 二、钢结构施工准备 (一)甲方: (1)做好建筑红外线以外的“三通”,负责进场道路的维修,保证施工材料能运达到场。 (2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器)(包括水表、配电表)要求能满足施工用水、用电的需要,做好红外线以内场地平整,拆迁障碍物等工作及提供相应资料。 (3)进场施工前,必须办理好建筑施工许可证及有关施工的.一切手续。否则造成的一切责任由甲方承担。 (二)乙方: (1)编制施工组织或设计施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 三、钢结构工程期限 (1)根据需要,商定工程总工期为__________天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计算),______年______月______日至______年______月______日规定范围内的全部施工完 毕,如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的,工期相应顺延。 四、钢结构工程价款的支付与结算 (1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。 (2)本合同签订后,甲方须付预付款%计人民币料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的%计人民币元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的计人民币作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的民币__________元作为工程款, (3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 (4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。 (5)本合同造价结算方式:__________。 五、附则 (1)本合同一式份,甲乙双方各执一份。 (2)本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。 (3)本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 甲方:__________乙方:__________ 法定代表人:__________法定代表人:__________ 委托代理人:__________委托代理人:__________ 电话:__________电话:__________ 本合同签订日期:______年______月______日 承包安装合同 篇10甲方(发包方): 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守: 第一条、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条、承包范围:本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。 上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。 第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括,熟悉施工图纸,室内水、强电、暖气安装工程。 第四条、承包方式:包工、包料。 第五条、承包合同工期:总日历天数 跟随模板及泥工工期 。 5.1开工日期:甲方提前2天通知乙方进场。 第六条、施工质量:乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准:按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线) 第七条、工程量计算方式及承包价款: 按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款,按建筑面积每平方米(大写) 元整(元/M2),总面积 M2,合计工程款(大写) (¥ 元)。 第八条、工程付款办法:甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款,在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款,待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款,剩余的3%作为维保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。 第九条、双方权利和义务: 9.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。 9.2乙方必须有一定操作技术水平,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 9.3文明施工:乙方必须做好文明施工。 第十条、违约:双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容,如合同签订后,乙方未造成工程施工错误,甲方提出退场,甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场,即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十一条、争议:履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。 事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。 第十二条、其它:本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。 第十三条、合同管理:本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。 甲方:(盖章): 乙方: (盖章): 签订时间: 承包安装合同 篇11甲方 : 乙方: 经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。 一、承包方式: 包工不包料 。 二、承包保证金 ∕ 元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。 三、承包范围: 施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。 四、承包价款和付款办法 1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 ∕ 。 2、基础底层完工验收合格,付工程承包价款水付20%,内粉含天棚、楼地面,完工验收合格后付%,外粉完工验收合格后付%,竣工验收付%,余款保修期满付清。 3、工程款的支付必须保证施工工人的工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。 五、工程质量: 乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,不得随意增减项目,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。 六、安全施工: 乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。 七、文明施工: 乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,水电材料按计划领料,每天领料未用完交会保管,现场每天无余料过夜,发现一次罚款1000元,二次清退出场。 八、工期: 20__年3月11日至20__年8月15日,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款20__元,提前奖20_元。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。 九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包安装合同 篇12发包方(全称):简称甲方) 承包方(全称):(简称乙方) 依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《民法典》等相关管理规定及条例,为了明确经济关系和职责,分工作,互相配合,互相促进,共同多快好省地完成施工任务,结合本工程的实际情况,本着互利互惠、自愿诚实信用的原则,经甲乙双方协商约定一致,签订如下合同条款共同遵守。 一、工程基本概况: 1、工程名称:厂房、综合楼: 2、工程地址: 3、厂房、综合楼总建筑面积:约11000平方米。 4、建筑层数:厂房钢为钢结构一层,办公楼三层,住宿楼四层,餐厅、厨房一层,建筑总高度14。70米。 二、工程承包范围、内容及方式: 厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程,包工包料。 三、工程计价方式: 厂房、综合楼按窗洞口面积计价125。00元/平方米。 四、工期要求: 1、签订合同之日起至工程完工20天,具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方,若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。 2、除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等,按实际天数工期顺延。 五、材料、设备供应 1、甲方提供 材料:所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是:原材料按甲方的指定要求,必须用海螺60型材,玻璃厚度及颜色花纹另议。 2、设备:甲方提供所用机具的用电,其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。 六、技术资料供应: 甲方负责提供窗洞口尺寸及数量,但是:乙方进场对实体另进行复查校对,确保无误。 七、临时设施提供方式: 所有职工的生活用品,食宿自理。 八、工程款支付方式: 成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方,全部安装完成后30天内付清一切工程价款。 九、工程质量: 所有窗框、窗扇保证无错角,及配套小件齐全,接头平整,缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次。主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作。同心合力确保安全和工程质量。 十、违约与赔偿: 1、甲方责任: 甲方严格按照双方约定的合同条款执行,如有违约将按《中华人民共和国建筑民法典》的相关条例规定,对乙方实行经济赔偿。 2、乙方责任: 乙方必须遵守双方约定的合同条款,保质保量完成工程任务,如有违约按相关条例规定,对甲方实行经济赔偿。 其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务,决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。 十一、合同份数: 本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份,副本含复印件贰份,甲、乙双方各执壹份。 十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效 未尽事项由双方协商另立附件,附件与合同正件有同等的法律效力,至承包范围内的工程完工,付清一切价款后自然失效,任何一方不得返悔。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包安装合同 篇13配电工程承包安装合同 发包方:___实业有限公司 承包方:滁州____电力工程有限公司 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商一致,特签订本合同,以兹共同遵守。 第一条 总则 一、工程名称: 配电工程 二、工程地点: 滁州市清流东路1479号 三、承包工程项目内容: 说明: 1、本合同不含1#变压器低压侧到400进线柜的母线安装 2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填 3、原来临时用电的10电力电缆的重新挖埋及铺设,乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。 4、因临时用电切换,施工中间验收等事宜,不能长时间停电; 甲乙双方须共同协作,报供电公司妥善解决停电/送电时间。 四、工程总造价: 本合同工程范围内的合同总价: 柒万玖千贰佰陆拾捌元。 第二条 工程期限 2.1 工程报建与设计 甲方委托乙方全部处理10/0.4配电工程的相关事宜,包括报建和图纸设计等; 乙方须在 __日内完成报建事宜,完成当地供电部门要求所需的一切手续。 乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。 若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后,乙方应负违约责任; 供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收; 不合格的设备要通知甲方,要求及时更换。 2.2 甲方与乙方签订合同后,施工现场具备施工条件后乙方开始施工,乙方计划从_ 年 月 日开工至_ 年 月 日工程施工完成; 并通过本地供电部门竣工验收合格送电。 在施工过程中,如遇下列情况得顺延工期: 一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方未能及时提供开工条件 第三条 施工准备 一、甲方在开工前,应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物,解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通; 二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料; 并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜; 组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。 第四条 设备、器具、材料供应 本合同工程安装所需的设备、器具、材料,均必须使用合格证,不合格的产品乙方不得施工安装; 第五条工程质量和检查验收 一、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,保证工程质量 。 二、 工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案材料,并发出《承包工程竣工验收通知书》,组织有关单位进行竣工验收; 验收标准以达到供电验收合格为准。 三、 验收合格后,双方签署《工程竣工验收报告》,乙方将工程移交给甲方管理。 竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程,一切费用均由乙方负责。 双方商定 ___ 为最终验收时间,竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。 四、 安全责任 4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理,并对他们的安全负责。 4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度,严格按规程标准组织施工,并接受行业安全人员依法执行的安全检查,采取必要的安全措施,消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。 五.工程质保期:自工程竣工验收合格起一年。 在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。 第六条 工程价款的支付与结算 一、本合同签订后,设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的 作为工程备用款,计人民币¥位,甲方再支付给乙方合同总工程款的 30 %,计人民币¥23780.4 元 ,在工程竣工送电后三十日内,甲方再支付给乙方合同总工程款的,计人民币¥元整。 二、如甲方拖延工程款,而影响工程进度,造成乙方停、窝工损失的,应由甲方承担全部损失费。 第七条 违约责任与奖惩规定 一、 乙方的责任 1.乙方应保证施工质量及工期,因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理,因乙方的责任而造成的工期延误,承担违约责任; 2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的; 乙方承担违约责任,赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍继续履行合同。 3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求,造成供电延期的情况时,罚款乙方1000.00元/天,以弥补甲方的损失。 二、甲方的责任 1、若未能按照承包合同规定,履行自己应负的责任,施工日期应作相应的顺延。 2、不按承包合同规定拔付工程款,按银行有关逾期付款的办法的规定,延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。 第八条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生异议,双方应及时协商解决。 协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 第九条 附则 一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具 体情况结合有关规定,经过充分协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同; 二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,至合同工程竣工验收,质保期后自然失效; 三、本合同正本一式二份,双方各执正本一份,副本一式二份,双方各执一份,分别报相关部门备案。 第十条 合同附件 一、甲方提供供电公司批准的供电方案。 二、工程预算书; 三、乙方单位开票资料 单位名称: 开户银行: 帐 号: 甲方: 乙方 法定代表人: 法定代表人: 签约日期:年月日 签约地点: 承包安装合同 篇14发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。 一、 工程名称: 二、 工程地点: 三、 工程承包的范围和内容: 四、 双方责任: 甲方: 1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。 2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。 3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。 4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。 甲方为乙方无偿提供以下施工条件。 (1) 提供材料存放场所: (2)配合提供垂直运输机械: (3)提供水、电使用: (4)提供工程交底数据。 5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。 乙方: 1、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。遵守有关法律和规定,服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。 2、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料、施工工艺及施工过程负责。 3、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。 4、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。 5、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。 6、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。 五、 工程内容及要求: 1、 工作内容: (1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。 (2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。 2、工期约定: (1)开工时间 年 月 日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。 (2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。 (3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。 3、工程质量: 本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:JG158-20_ B50411-20_、JGJ144-20_。 六、 文明施工 现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放,尊重和服从甲方的现场监督和指导。 七、 安全要求 1、 乙方不能作主排除的安全隐患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。 2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。 3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。 八、 工程验收: 1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。 2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。 九、 工程造价与结算 1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/(不含税) 2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积 3、乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。 十、 付款方式 施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算,经双方确定工程量和总费用,甲方应在一个月内付清乙方工程款。 十一、其它约定 1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙方承担。 2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。 3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。 十二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 承包安装合同 篇15发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程:项目的水电安装 工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。 一.工程概况: 工程名称: 工程地点: 施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程, 结构类型: 二、工期进度要求: (一)开工日期: 20__年 月 日 (二)总(日历)工期: 个月 (三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围: (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。 (二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1、采用可调价格合同,合同价款调整方法: a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行 2、水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3、人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 (2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担; (3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。 七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。 2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。 3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。 4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。 八、双方职责 甲方 承包安装合同 篇16第一部分协议书 发包人全称:_______(以下简称:甲方) 承包人全称:_______(以下简称:乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 工程名称:_______工程(以下简称:本工程); 工程地点:______________ 施工现场条件:以现场实际情况为准; 施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容: 1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下: A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 三、合同工期: 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。 四、质量标准: 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下): ①建设强制性条文; ②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88; ③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__; ④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20__; ⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82); ⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82) ⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); ⑧省、市相关部门的各种规章制度; ⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。 2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000、00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。 3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。 五、合同价款、工程量的计量及结算方式: 1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下: ①综合价:10、50元/㎡; ②计时工:普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。 2、工程量的计量: (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20__)为准。 (2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。 (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。 3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为: ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%; ②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%; ③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%); 六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付: 1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。 2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。 3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。 4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。 七、施工管理规范 乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法: 1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。 2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。 5、建设工程现场文明施工管理办法。 6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例) 7、治安管理处罚条例。 八、合同生效: 1、本合同订立时间:_______年_______月_______日。 2、订立地点:______________ 3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。 承包安装合同 篇17甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,订立本协议。 一、工程概况: 1.1、工程名称: 1.2、工程地点: 1.3、结构形式: 框剪 墙结构,地上 19 层,地上层高 54 m,总建筑面积约 16600 平方米 。 二、承包方式: 2.1、包工不包材料的大清包方式 三、承包范围: 3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。 3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。 四、承包内容: 4.1、给、排水系统预埋及安装; 4.2、给水设备安装及调试; 4.3、照明用电系统线路预埋及安装; 4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试 4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。 五、清包工期: 5.1、于土建同时竣工交验。 六、质量要求: 6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责,材料问题由甲方负责。 6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方对工程质量有争议,以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。 七、安全文明施工要求: 7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。 7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。 八、双方义务: 8.1、甲方义务: 8.1-1、向乙方提供施工图纸一套; 8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底; 8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线,提供无齿锯一台及电源线,提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。 8.2、乙方义务: 8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划,投入足够的人力、物力,保证工期; 8.2-3、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全; 8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。 8.2-5、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案,并确保施工中人证相符; 8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。 8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划; 8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。 九、合同价款及支付方式: 9.1、本合同以单价 25元/建筑平方米包干(不含任何税费),该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用,此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。 9.2、本合同第一次付款为4栋住宅主体施工至12层顶板混凝土浇筑完毕,甲方支付乙方已完工程价款的30%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值,并与本月15号前支付乙方上月产值的80%,本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格,甲方一次性支付乙方工程款。 十、争议解决: 甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、合同终止: 乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果,工程价款支付完毕,双方履行的本合同全部义务即告终止。 十二、合同份数: 本合同一式三份,具有同等效力,由甲乙方各执一份,存档一份。 甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章) 年 月 日 承包安装合同 篇18发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、生产厂家 三、合同工期 全部家俱的工期为 日历天,其中:于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场,到场后 日历天内完成现场摆放与安装。 四、质量标准 五、合同价款 合同金额(大写):(小写:¥ 元) 本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。 六、组成合同的文件 下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分,并应分别作为本协议书的一部分进行阅读和理解: 上述相同层级中如包括多个文件,则文件的解释效力以时间为序,时间在后的优先解释。 七、承包人的责任 承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。 八、发包人的责任 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 本合同双方约定:双方签字盖章后生效。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 承包安装合同 篇19甲方(发包方): 乙方(承包方): 身份证号: 电话: 甲方将 地板安装及售后工作承包给乙方,经双方平等协商,达成如下协议: 一、安装及售后的品牌及区域 品牌 ,区域 。 二、承包期限: 承包期三年,从 起至 止。 三、结算方式: 1、安装费以4元/m2,不论地板何种规格,本区域内距离远近(合同期内三年价格不作调整,期满后续签另行商议)。 2、报酬以每月安装完毕按回款实际安装平方结算,结算日订于每月的10号,以转账方式支付,乙方无固定休息,无节假日,按行业标准定休。 3、补助:甲方每月补助乙方1500元油费。 4、双方不采用劳动合同形式,甲方不承担任何保险费用和其他支出。 四、甲乙双方权利义务。 甲方:1、按时提供客户订购的合格产品。 1、监督乙方安装及售后工作,并及时与乙方结算。 乙方:1、负责对所安装的产品(两年)的售后,包量房、包送货、包上楼、包收尾款。 2、在安装中,如有质量瑕疵,退回货应当及时回库整理,安装人员不得随意浪费地板或甲方物品。不得索要客户财物。 3、不得与客户发生争执或产生矛盾,不能让客户有任何投诉。 4、车辆由甲方提供,交乙方使用,如遇事故,车辆范围内的保险由保险公司负责,超出部分由乙方承担,甲方有权利代为处理,但甲方不支出任何费用。 5、乙方自行承担安装工作的安全责任。 五、安装及售后其他约定事项: 1、甲方由各门店店长将所定购的事项(量房、售后、安装提前三天通知并48小时内执行到位)以短信或电子文档方式打印交给乙方准备安装。 2、乙方应在规定的时间内到达现场,如遇特殊原因,需报请甲方同意,不能引起客户投诉。 3、乙方在安装和结收尾款时,不得收取客户任何费用,不得侵占或挪用甲方账款或财产。 六、保证条款: 1、甲乙双方签订合同时,由乙方交纳壹万元作为保证金,合同期满,乙方无违约,予以返还,如乙方中途退出该保证金不予退还。 2、乙方应当爱护甲方财物及车辆,遵守甲方的管理规定,保证甲方的商业信息和商业秘密。 七、违约责任: 1、一方不得无故或解除合同,否则承担违约责任。 2、乙方在工作中,如发生下列情形,处200元/次/项处罚金。 (1)如有客户投诉 (2)如有送货不及时(3)如有安装不到位 (4)如有量房不及时 (5)如有售后不及时不到位。 3、如有违反合同规定,应当由违约方承担相应的违约责任,造成一方损失的,另行继续赔偿。 1、争议解决方式 甲乙双方在合同履行期间,如发生争议,由双方共同协商,协商不成由有管辖的法院处理。 2、合同未尽事宜,双方另行补充,书面的补充协议与本合同同具法律效力。本合同附乙方身份证、工资卡、房产证复印件。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后即发生法律效力。 甲方: 乙方: 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。