标题 | 标准施工合同 |
范文 | 标准施工合同(通用15篇) 标准施工合同 篇1发包方(甲方): 身份证号: 承接方(乙方): 身份证号: 经甲、乙双方友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行地坪漆施工。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程地址:东江高新工业区科技园A栋一楼 2. 工程期限: 年 月 日至 年 月 日止。 第二条:工程价款: 工程总价:¥ 元。 第三条:质量要求: 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、需双方认可。 2. 施工中,甲方如有特殊施工工艺或及要求,双方应书面确认,增加的工程费用,需另行签订补充协议。 第四条:付款方式: 1.合同签订当日,甲方需支付给乙方定金:¥ 元;乙方进场后一天内,甲方需支付给乙方50%工程材料款¥ 元;工程完工验收完毕后一天内,甲方需付清所有余款¥ 元;在合同约定日期内甲方未能及时支付工程款,乙方有权停止施工并追加因此产生的费用;工程验收合格后,甲方未结清工程价款,不予交付使用。 2.工程施工中如有项目增减或变更,双方应签订补充协议,甲方需书面出具施工变更通知,经甲乙双方确认后,增减项目的价款,当场结清。 3.甲方如果未按合同约定按时支付工程价款,每逾期一天按应付工程价款额的1%支付滞纳金给乙方。 4.在施工过程中,因工程质量问题、双方意见不一或造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解尽快解决纠纷,以继续施工。 5.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,甲方须承担相应施工费用及误工费,同时工期顺延;若因乙方的原因造成返工,由乙方承担相应责任,工期不予顺延。 6.甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,由甲方承担相应责任。 第五条: 工程验收 1. 工程完工三天内,甲方需组织相关人员进行竣工验收,并办理工程竣工验收及移交结算手续。 2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在两天内验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,甲方未经乙方同意自行搬设备进入施工场地或投入使用,视为验收合格,如有问题由甲方自行承担。 3. 若甲方未能在合同约定的期限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。 第六条: 违约责任 本合同签订后,在合同履行期间,任何一方擅自解除合同,应按工程总价的5%支付违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行相应补偿。 第七条: 争议解决 1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 2、当事人不愿通过协商解决,或解决不成时,可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。 第八条: 合同的变更和终止 1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,并按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。 2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。 第九条: 合同生效 本合同甲乙双方盖章,签字后生效。补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。 甲方: 乙方: 标准施工合同 篇2建设单位(以下称甲方): 施工单位(以下称乙方): 甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,双方本着平等互利的原则,经双方友好协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:万丽富德项目室外雨污排水管网工程。 2、工程地点:济宁市高新区。 3、工程内容:万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。 4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。 二、 工程承包范围 1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容,其中: 1.1 施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。 1.2 本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、PVC、PE排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE排水管会同步施工,乙方应配合施工。 三、合同工期 1、开工日期:以甲方书面通知为准。 2、施工工期:本合同约定的施工工期为20个日历天。 3、工期顺延:如遇重大设计变更而增大工程量,或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认,予以顺延。 四、工程质量 工程质量标准:按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全面负责,严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工,保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 五、合同价款及结算 1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(¥32.8万元整,含税)。 2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用,其他费用均不再计取。 3、本工程采取总价包干方式,施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。 4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料,甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。 六、工程款(进度款)支付 1、乙方材料进场后,甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。 2、工程施工完毕满足验收条件后,甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。 3、验收合格及办理工程结算后的三个月内,甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金,工程保修期满后的五日内,甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。 4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票,否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款,由此造成的相关责任由乙方负责。 七、双方责任及义务 (一)甲方: 1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。 2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度,并办理工程签证。 3、根据合同约定和要求,及时办理签证、付款、验收和结算。 4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。 5、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题,甲方有权责令停工或返工和及时整改,直到符合要求为止。 (二)乙方: 1、施工前,及时做好各项施工准备工作。 2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工,并按照设计图和规范要求进行施工,以确保工程竣工验收合格。 3、竣工验收前,负责本工程的材料、设备及成品保护,按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。 4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。 5、出席甲方主持的现场施工协调会,及时落实协调会议的工作要求。 八、材料(设备)采购供应 1、 2、 本工程由甲方采购供应材料(设备)无。 本工程所用雨污排水管道均采用“东宏”牌。 3、本工程所有检查井采用M5水泥砂浆砌环保水泥砖,小区主车道(包括消防车道)均采用(外径)800x30厚B250铸铁井盖,不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800x20厚铸铁井盖。 4、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件,不合格产品严禁在本工程使用。 九、工程变更及签证 1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证,必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按《室外雨污管网工程量预算报价》(见附件)中约定的单价及相应的实际工程量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130元计取。 2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期,甲方仅对工期实施签证,乙方的施工工期可相应顺延。 十、工程验收 1、工程完工后,乙方应自行组织验收,并做好自查整改,并向甲方申请办理竣工验收。 2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收,如有整改,正式竣工验收为复验合格之日。 十一、工程质量保修 1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。 2、质量保修期: 2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。 2.2 本工程的质量保修期为1年。 3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。 十二、违约和争议 1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工,除 2、如有材料或施工质量不符合合同规定的,乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装,并承担由此造成的一切经济损失。 3、如甲方未按合同支付工程款,则每延误一天按工程欠付款的2‰支付违约金。 4、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,先协商解决,协商不成,可提请项目所在地人民法院诉讼。 5、本合同约定的其他违约,按本合同的相关约定执行。 十三、其它 1、本合同附件有《室外雨污管网工程量报价》、甲方确认的施工图,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自签订之日起生效,至保修期满结清保修金后自行终止。 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 标准施工合同 篇3发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 资金来源: 自筹 二、工程承包范围 承包范围:对整个工程进行总承包管理和组织实施施工。 三、合同工期 开工日期: 年 月 日(以监理工程师开工令为准)。 竣工日期: 年 月 日(以开工令提前或推迟)。 合同工期总日历天数 日历天 四、质量标准 工程质量标准: 合格 五、合同价款金额(大写):¥: 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 发包人:(公章) 承包人: (公章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 身份证号码: 传真: 电话: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 标准施工合同 篇4发包方(以下称甲方): 法定代表人: 身份证号码: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 身份证号码: 依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、工程规模及结构特征: 5、工程立项批准文号: 二、工程施工期限 合同约定总工期共_______天; 开工日期:______年______月______日; 竣工日期:______年______月______日 三、工程总价款及结算的方式 1、币种:__________; 合同总价(大写):_________________________元; (小写):¥_______________元。 2、本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________元人民币(大写:________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 3、本合同签订后____日内,甲方支付____元工程款; 4、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付____元工程款; 5、余款____元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 四、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 五、工程质量标准认定以及验收 1、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 六、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 七、质量保修 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 八、违约责任 1、根据本合同的规定,一方的行为被视为违约的,违约方应支付对方违约金为总造价的___%,若存在数次违约行为,违约金分别计算累计相加,但总额不得超过承包价款的___%。 2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。 九、争议解决 1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决; 2、双方协商解决不成时,依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解。 十、签订地点 本合同在__________________签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自在__________________生效。 十三、合同份数 本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。 发包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 编码: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 承包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 编码: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 标准施工合同 篇5发包方(全称):(以下简称甲方) 承包方(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容:施工图纸中的全部内容。 工程立项批准文号: \ 资金来源: 二、承发包范围及承包方式 承发包范围:施工图纸中的全部内容。 三、合同工期 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量标准 工程质量标准: 合 格 五、合同价款 1、合同总价款:本工程合同价暂定为 万元,以最终结算为准。 2、合同价款的确定依据 (1)土建工程:套用《河南省建筑和装饰工程综合基价》(20xx年版)及其配套费用标准,按照三类短途计取费用。 (2)安装工程:套用《河南省安装工程单位综合基价》(20xx年版)及其相应费用标准,按照三类短途计取费用。 (3)价差及人工费调整:按照平煤文件执行。 (4)材料价格:土建工程中允许按实调差的材料及安装工程中未计价材料采用平顶山市定额站颁发的《平顶山市建设工程价格信息》中的相应材料价格计入。 六、组成合同的文件 组成合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 1、合同订立时间:年月 2、合同订立地点: 3、本合同自签字之日起生效,工程竣工结算(保修期满)并付清工程款后,即自动解除。 4、本合同一式8份,正本2份,甲、乙双方各执1份,副本6份,甲乙双方各执3份,正副本等效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 标准施工合同 篇6依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家居装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,就甲方家庭装修工程的有关事宜,达成如下协议: 第一条:工程概况 1.1 工程名称: _______________ 1.2 工程地址: _______________ 1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容; 1.4 委托方式:( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料; 1.5 开工日期:________年____月____日; 1.6 竣工日期:________年____月____日。 第二条:工程合同价款 2.1工程合同预算价款为__________元人民币(以工程预算书价格为准)。 2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。 第三条:工程监理 3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。 3.2委托 监理单位进行装修工程监理,监理单位任命 为总监理工程师,其职责在监 理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____份。 3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。 第四条 施工图纸 4.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。 第五条 甲方责任及义务 5.1 提供确认图纸和 原始水电线路图纸; 5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物; 5.3 办理物业管理相关手续,通水通电; 5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护; 第六条 乙方责任及义务 6.1 按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 6. 2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表; 6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件; 6.4 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。 6. 5. 严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。 第八条 工期约定及延误 8.1 公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。 8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。 8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。 第九条 工程质量与验收的约定 9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收; 9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证; 9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-)____市建设局《市家庭装饰装修工程质量验收标准》; 9.4 验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止; 第十条:工程支付款 10.1 经双方协商,以如下第 条方式支付工程款: 10.2 支付方式: 10. 2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款 第十一条 保修条款 1 1.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款; 1 1.2 保修范围为乙方施工的工程项目; 1 1.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修; 1 1.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修; 1 1.5 隐蔽工程保修期限为________年,其他项目保修期为________年,保修期内免收材料与人工费。 第十二条 违约责任 1 2.1 因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或__________元(人民币)罚款并支付对方; 1 2.2 因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或__________元(人民币)罚款并支付对方; 1 2.3因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金; 1 2.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处; 1 2.5 合同履行期间,任何一方提出解除合同方,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。 第十三条 合同争议及解决 1 3.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第 种方式解决: (一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十四条 合同变更、终止与失效 1 4.1 任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议; 1 4.2 任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿; 第十五条 合同生效 1 5.1 本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止; 1 5.2 补充协议与本合同具有同等的法律效力; 1 5.3 本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。 甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________ 法定代表人:_______________法定代表人:_______________ 单位地址:_______________ 单位地址:_______________ 电话:_______________ 电话:_______________ ________年____月____日 ________年____月 标准施工合同 篇7工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目批准单位: 批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位: 四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积:(平方米);其他:。 五、工程造价:万元,其中土建:万元,安装:万元。 第二条施工准备 一、发包方: 1.月日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。 2.月日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份,施工技术资料(包括地质水准点坐标控制点)份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在天内分送有关单位,天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方: l.负责施工区域的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案,施工预算,施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天(日历天),自 年月日开工至年月日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。 二、开工前天,承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延: 1.按施工准备规定,不能提供施工场地及水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; 5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到:。 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定: 1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程; 标准施工合同 篇8发包方(以下称甲方):_______ 法定代表人:_______________ 身份证号码:_______________ 承包方(以下称乙方):_______ 法定代表人:_______________ 身份证号码:_______________ 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:_______________ 2、工程地点:_______________ 3、承包范围:_______________ 4、工程规模及结构特征:_______________ 5、工程立项批准文号:_______________ 二、工程施工期限 合同约定总工期共_______天; 开工日期:_____________________年______月______日; 竣工日期:_____________________年______月______日 三、工程总价款及结算的方式 1、币种:_________________________; 合同总价(大写):________________________________________元; (小写):_______________¥_______________元。 2、本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________元人民币(大写:_______________________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 3、本合同签订后____日内,甲方支付____元工程款; 4、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付____元工程款; 5、余款____元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 四、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 五、工程质量标准认定以及验收 1、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 六、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 七、质量保修 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收。验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责。一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 八、违约责任 1、根据本合同的规定,一方的行为被视为违约的,违约方应支付对方违约金为总造价的___%,若存在数次违约行为,违约金分别计算累计相加,但总额不得超过承包价款的___%。 2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。 九、争议解决 1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决; 2、双方协商解决不成时,依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解。 十、签订地点 本合同在__________________签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自在__________________生效。 十三、合同份数 本合同一式___份,均具有同等法律效力,发包人执___份,承包人执___份。 发包人:_______________(公章) 法定代表人:________(签字) 组织机构代码:_______________ 地址:_______________ 邮政编码:_______________ 电话:_______________ 传真:_______________ 电子信箱:_______________ 开户银行:_______________ 账号:_______________ 承包人:_______________(公章) 法定代表人:_______________(签字) 组织机构代码:_______________ 地址:_______________ 邮政编码:_______________ 电话:_______________ 传真:_______________ 电子信箱:_______________ 开户银行:_______________ 账号:_______________ 标准施工合同 篇9发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 1.1 工程名称:_ _防火分区隔断墙___________ 消防工程 1.2 工程地点: 东大家具广场(泰合商场) 1.3 工程内容: 26面防火分区消防墙及拆除部分还原(含电) 1.4承包方式: 二、合同工期 2.1 开工日期: 2.2 竣工日期: 2.3合同总期历时 天,乙方不得借任何理由拖延工期。 三、 合同价款 3.1 合同价款的形成:以 安装消耗量定额及相应计价表费用定额为依据,结合设计图纸形成预算造价,经甲方审定后形成工程价款。如有增项,结算方式执行上述同等标准。 3.2 固定合同总价: 本工程合同总价为人民币 (¥: 元。) 3.3结算方式: 四、 双方驻工地代表: 4.1 甲方代表姓名: 4.2 乙方代表姓名: 五、甲方工作 5.1 解决乙方的施工场地; 5.2 协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合; 5.3 协助乙方解决施工所需水、电、垂直运输等条件,保证施工期间的需要; 5.4 办理消防工程开工报告及其他施工所需的证件、批件、和临时用地、停水、停电等的申请批准手续,向乙方提供建筑工程消防设计审核意见书; 5.5 组织乙方和设计单位三方进行图纸会审和设计交底; 5.6 对乙方进入工地的代表和施工人员进行甲方工地有关制度的培训; 5.7 申报本消防工程的竣工资料; 5.8 组织本消防工程的消防管理部门验收工作; 六、乙方工作及质量标准 6.1 乙方负责并保证本消防工程通过消防部门检测及验收合格; 6.2 本消防工程质量必须达到法定的消防专业质量检验评定部门的验收标准及合格条件。 七、材料设备供应 7.1 本工程所需的全部材料、设备均由 乙方 负责采购,甲乙双方另有约定的,由双方另行签订补充协议。 7.2 工程 应按图纸和有关标准(具体应写明)的要求采购,并向 代表提供产品合格证明和检验报告。 八、保修 8.1 保修内容、范围:乙方施工的全部工程内容。 8.2 保修期限:自检测签单合格之日起十二个月。 8.3 保修费用的承担:因乙方未按标准、规范及图纸要求施工,造成质量缺陷的,不能通过验收合格,费用由乙方自己承担;因其它非乙方原因造成质量缺陷,由相关责任方承担维修费用。 九、违约责任 9.1 当发生下列情况时,为乙方违约: (1)因乙方原因未按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工时,乙方自本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期结满日的次日起向甲方支付违约金。 (2)因乙方原因工程质量未达到本合同6.2款约定的质量标准时,在七日内无偿修理或者返工。 十、争议解决 10.1 双方因履行合同发生争议时,应当协商解决;协商不成时,应向有管辖权的人民法院起诉。 十一、补充条款 11.1 本合同未尽事宜,经双方协商一致后予以补充,补充条款与本合同条款具有同等法律效力。本合同一式叁份,具有同等效力,签字生效。 二十六、合同附件 甲方: 乙方 地址: 地址: 帐号: 帐号: 法定代表:(签字 ) 法定代表:(签字) 代理人:(签字) 代理人:(签字) 年 月 日 标准施工合同 篇10施工单位(甲方):______________________承建方(乙方):___________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定,结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵守。 一、工程概况: 工程名称:____________________________工程地点:___________________________________建筑面积:______________________________________工程结构:______________________________________工程内容:______________________________________ 二、工程质量:按国家验收规范达到合格标准、 工程造价包工包料一次包死。 三、施工工期:全部工程自___年___月___日开工,至___年___月____日竣工交付使用、 四、双方责任 甲方责任: 1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督,并组织工程竣工验收。 2、组织每月施工进度,工程质量、安全、生产会议,安排施工有关事项 3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。 4、按上级有关规定填报有关报表。 5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。 五、乙方责任: 1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、 2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度),保证合同工期按时完成,并参加甲方召开的有关会议。 3、严格按照施工图纸,施工规范和操作规程施工,确保工程质量,施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。 4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工,对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书,工程部办理工程管理目标书,并严格执行)。 5、对工程的隐蔽部分,应先由乙方自检,然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收,符合设计要求及施工规范后,方可进行下道工序的施工。 6、对工程施工的有关技术资料,应按国家的有关规定进行纪录,整理、编制、归档。 7、遵守甲方的有关管理制度及规定,并接受因违反有关制度和规定的处罚。 8、凡从建设单位收取的工程款,方规定办理有关合法手续,拨付后再使用。 9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来,均由乙方自行负责处理,甲方不承担任何责任,如发上经济纠纷,项目承担一切经济责任。 10、乙方负责归集真实的工程票据,如经有关部门检查,出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款,责任由乙方承担。 六、付款方式及付款标准: 1、所有甲方支付给乙方的工程款,均以支票支付。 2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方,如因工程急需,超支必须经部队领导签字后方可支付。 3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%,做为程材料费。 4、主体工程全部完工后,甲方应付乙方工程款35%。 5、装饰工程,全部完工后经甲方验收合格,经甲乙双方决算厚,甲方应付乙方工程款10%。 6、剩余工程款5%做为工程保修费,乙方无条件保修,如果乙不按时保修,甲方有权另请施工人员保修,费用由乙方负责,保修为一年。 甲方:__________________乙方:__________________ ______年______月______日______年______月______日 标准施工合同 篇11依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1。1工程地点:___________________。 1。2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1。3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。 (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。 1。4工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。 1。5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的`职责等通知承包人。 第三条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供: (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包人义务 4。1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 4。2提供施工期间的水源、电源; 4。3负责协调施工队与邻里之间的关系; 4。4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 4。5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 4。6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条承包人义务 5。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 5。2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 5。3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 5。4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。 第六条工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。 第七条工期延误 7。1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 7。2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 7。3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 7。4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。 第八条质量标准 双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。 施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。 第九条工程验收和保修 9。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单 9。2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。 9。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。 第十条工程款支付方式 10。1双方约定按以下第____种方式支付工程款: 10。2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 第十一条:合同生效 11。1本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。 11。2补充合同与本合同具有同等的法律效力。 11。3本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执壹份。 甲方(业主):(签章)乙方:(签章) 住所地址:企业地址: 工作单位:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 联系电话:联系电话: 签约日 标准施工合同 篇12发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条 工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 承包范围: 外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程 1.4工期:本工程自 20xx年10月 15 日开工,于 20xx年12月 30日前竣工。 1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91) 1.6结算方式: 按双方约定单价为结算依据 注:(双方约定单价明细为本合同附件) 1.7合同价款: (人民币大写): 注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据) 第2条 甲方工作 以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 第3条 乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作. 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第4条 关于工期的约定 4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 4.5、此工程于11月15日—20日供热,若供热前乙方需保证封闭结束,如不能封闭需考虑临时封闭措施。 第5条 关于工程质量验收的约定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。 5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。 第6条 关于工程价款及结算的约定 6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。: 6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后,甲方首付款30%。 第二次付款工程完成70%以上,付款30%。 第三次付款工程完成90%,付款20%。 第四次付款按双方商定结算价格结清,付款17%。 第五次付款尾款3%质保金一年。 第7条 关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的约定 8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,经乙方书面通知甲方修改方案,因甲方不进行修改方案,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。 第9条 奖励和违约责任 9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同总额1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金 9.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 9.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条 争议或纠纷处理 本合同在履行期间,双方发生争议时,协商解决或向人民法院起诉。 第11条 未尽事宜,双方另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 第12条 其它 第13条 附则 12.1、本合同正本肆份,双方各执贰份。 12.2、本合同履行完成后自动终止 甲方:乙方:年月日: 标准施工合同 篇13发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费 万元(具体明细见附表): 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。 10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。 22、未尽事宜,双方另行协商。 23、附则: 甲方(签章): 乙方(签章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人(签名): 委托代理人(签名): 年 月 日 年 月 日 标准施工合同 篇14依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:________________________ 1.2 工程承包方式:承包人包工、包料。 1.3 工程期限____天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。 1.4 合同价款:本合同工程暂定造价为(大写)_________________________ 。 第二条 工程结算方式 工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。 第三条 施工图纸 发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸)。 第四条 发包人义务 4.1 开工前7天,为承包人入场施工创造条件。 4.2 提供施工期间的水源、电源。 4.3 派置______同志为甲方代表协调现场施工监理。 4.4 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。 5.3 乙方在施工中发生的安全事故,一切责任均由乙方负责承担。 5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。 5.5 乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。 5.6 乙方派项目经理_______同志负责现场施工工作。 第六条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。 第七条 材料的提供 由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程 第八条 工期延误 8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更。 (2)不可抗力。 (3)发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。 第九条 质量标准 双方约定本工程施工质量标准:《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。 施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。 第十条 工程验收和保修 10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单。 10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后,填写工程保修单。 第十一条 工程款支付方式 1 1.1 双方约定按以下方式支付工程款: (1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。 (2)工程进度至50%时再付_____元。 (3)工程进度至80%时再付_____元。 (4)工程竣工验收后10天内付______元。 (5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清。 1 1.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 1 1.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。 第十二条 违约责任 1 2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 1 2.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 1 2.3 因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 1 2.4 发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。 1 2.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 1 2.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。 第十三条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。 第十五条 附则 1 5.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 1 5.2 本合同签订后工程不得转包。 1 5.3 本合同一式肆份,双方各执贰份。 1 5.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 发包人(签字)__________________ 承包人(盖章) 法定代表人 _____________________ 法定代表人____________________ 委托代理人 _____________________ 委托代理人____________________ ________年____月____日 ________年____月____日 委任单位:____________ 施工单位:____________ 就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限 本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。 五、工程造价为人民币:____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算) 七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修________年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十 一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。 十 二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。 十 三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 代表人:__________________ 乙方单位(盖章):________ 代表人:____日期:____________________ 签订合同地点:____________ 合同编号:_________ 甲方(发包方):_________ 单位名称:_________ 身份证号码:_________ 电话:_________ 乙方(承包方):_________ 资质证书号: 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 身份证号码:_________ 联系人:_________ 电话 标准施工合同 篇15发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:宁都县固村镇 3、承包方式: 4、承包范围:建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施 二、施工准备 1、发包方: (1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通; (2)组织有关人员进行施工技术交底; (3)委派为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。 2、承包方: (1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场; (2)组织施工人员和材料、机械进场; (3)编制施工组织设计和施工方案; (4)委派为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。 三、合同工期 开工日期:竣工日期:20__年__月__日合同工期总日历天数:180日历天。在施工中,如遇下列情况,可顺延工期: 1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。 2、因发包方有较大的变更,而延期施工。 3、由于国家政策变化或双方之外的原因,导致工程停建或缓建,使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。 4、经发包方同意的其他情况。 5、顺延工期应由甲乙双方及时协商,签字生效。 四、质量标准工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准。 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包方的检查检验,为检查检验提供使得条件。 4、工程质量达不到约定标准的部分,发包方一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 五、材料供应 1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认),承包方购回的材料,必须具有出厂合格证,经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。 2、承包方采购材料,经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责,并追究其违约责任。 六、安全施工: 1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。 2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工,采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责,与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险,费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 七、合同价款与结算:总合同价款约150万元。本工程结算: (1)套用江西省20__年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额江西省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差),以此为取费基础综合取费,费率为11%; (2)定额综合工日单价执行赣建价[20__]8号文件:建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元/工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元/工日; (3)本工程不要求承包方提供建筑业发票。 八、工程款的支付:承包人完成主体工程后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后,经发包方验收合格后7日内,付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金,工程质保金在工程竣工验收合格后1年内无息付清。 九、竣工验收 1、工程竣工后,承包方应在竣工验收5天前,向发包方提交竣工验收报告。 2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内,组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见,亦不批准验收报告,工期顺延。竣工验收报告批准日期为竣工日期。 十、双方责任 1、发包方责任 (1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。 (2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。 (3)向承包方提供完整的施工图纸。 (4)及时参加验收 2、承包方责任 (1)加强对施工现场人员的管理,遵守发包方管理规定,承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同。 (2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口 交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。 (3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施,不乱搭、乱放,做到文明施工。 (4)为其施工人员购买保险,在施工过程中做好安全防护,确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的,承包人承担相关责任,并赔偿发包人因此遭受的其他损失。 (5)承包人承担施工所需水电费。 (6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作,如有损坏,由承包方负责赔偿。 (7)承包人负责工程成品及设备的保护,做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作 (8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准,不得改动原建筑结构及各种设备管线。 十一、违约责任 1、发包方逾期付款的,每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金,承包方有违约行为的除外。 2、承包人逾期超过60天的,发包人有权将剩余工程另行发包,所需费用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承担。此外,发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任,有权要求承包人无条件退场,已完合格工程量按70%计价。 3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担,承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。 4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格,发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任,给发包人造成其他损失的,发包人有权向承包人追究赔偿责任。 5、本工程承包方不得转包,若发现承包方违约,发包方有权责令承包方立即退场,并赔偿发包方的一切损失。 十二、争议解决方式 双方约定,在履行合同过程中产生争议时: 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由宁都县建设行政主管部门调解,调解不成时,由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。 十三、合同生效 合同订立时间:20__年__月__日合同订立地点:__售楼部 本合同一式四份,发包方执二份,承包方执二份,经发包方、承包方双方签字后生效,均具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。