| 标题 | 水电合同 |
| 范文 | 水电合同十篇 水电合同 篇1甲方： 乙方： 甲方将梧桐湾一期地下室工程的水电安装工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一 工程概况 襄阳冠通实业有限公司开发的梧桐湾一期地下室工程，总建筑面积8171.39㎡，其中人防地下室建筑面积2143.43㎡。 二 承包方式 包工不包料;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三 工程承包范围 1、承包范围： 梧桐湾一期地下室水、电施图纸中除消防、通风外所有内容，及施工现场所有施工用水、电的铺设安装。 2、具体工作内容： ①文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ②施工图纸中的预埋、安装内容。 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩材料场内运输、装卸。 11预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。 ○ 四 工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以20xx元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 五 材料及工用具 1、材料管理： 限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： 乙方自备安装工程所需工具及安全帽等劳保用品。 六 质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3、若工程采用包工包料承包方式其验收程序为(若为包清工其质量验收程序相同)： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的，均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 七 安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工，施工人员持证上岗。 2、安全事故：乙方在施工前必须做好工人的安全意识教育，加强工人在施工中的自我安全保护意识，严格按照安全规章制度要求组织施工，杜绝人身、设备事故的发生。安全设施由乙方自负。如发生违章应接受甲方的处罚。凡因乙方违章操作原因发生的安全事故，一切经济损失由乙方自负，并根据相关条款进行处罚。 3、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。禁止在工地随处大小便，一经发现罚款。 4、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。 八 工程承包费用及结算方法 本工程乙方总承包面积为 ㎡，按每平方米 元计算，工程款为 元(大写 )。结算方式： 九 双方职责与权限 (一)甲方 1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 2、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 3、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给予乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。 4、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止合同并要求乙方赔偿损失。 5、进行技术交底、安全交底。 (二)乙方 1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。 2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同。 3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。 4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。 5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。 6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按湖北省有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。 7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。 8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。 9、制止所属人员乱拉乱接电源，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。 10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、赌博、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方将给予20xx0元~50000元罚款，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。 十 其他 1、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。 2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。 甲方：代表： 乙方： 代表： 身份证号： 年 月 日 水电合同 篇2甲方(发包方)： 代表人： 乙方(承包人)： 班组 代表人： 为了加强工程管理，增强施工队信誉，确保工程施工安全顺利，根据本工程队专业工种的需要，甲方对乙方实行分项(安装作业)工程劳务分包，为体现协议的平等，明确双方的责任和义务，经双方友好协商，特制定本协议，具体内容如下： 第一条 工程概况 1.1 工程名称：1.2 1.3 工程地点：第二条 承包形式、工作内容及范围 2.1 承包形式：单项劳务承包(建筑面积单价) 2.2 工作内容及范围：(根据图纸内容但不限于) ① 给排水(含雨水、空调冷凝水)安装及预埋预留、通球试验、压力排水、消防系统预埋预留 ② 通风系统预埋预留 ③ 强电预埋预留及安装、弱电预埋预留及线盒安装、穿带线保障畅通 ④ 防雷及接地预埋安装 ⑤ 采暖系统敷设、安装及保温、打压试验、天然气室内预留、 ⑥ 小型工具及辅耗材 ⑦ 本工种所使用材料的装卸车、配套工程安装、转移维修保养、和现场指定位置的码放。 ⑧ 管道刷漆防锈除锈、防护清理。 ⑨ 所有管道部位的剔凿清理、支模拆模、浇筑防水砼。 ⑩ 预留洞口模板(钉盒子)的制作、安装、拆除。 ⑾ 本工种施工区域的安全、脚手架、文明施工用工等。 ⑿ 甲方提供材料：上下水管、采暖管、阀门、管件、电线电缆、桥架母线、电线管、强电配电箱、弱电配电箱、灯具、面板、安装用保温材料、钢材。除以上材料之外的辅耗材料均由乙方购买。 第三条 工程要求 3.1 质量等级：优良标准、每次验收必须一次性通过，详见各项施工规范及工程项目现场质量要求。 3.2 文明施工标准：按照现行国家、地方和公司有关文明施工标准化管理的规定及要求，严格执行。 3.3 安全标准：无事故、按照现行的国家、地方安全生产规范及有关标准严格执行。 3.4 工期：按照建设、监理、总包等单位共同编制的总体及节点进度计划严格执行。 第四条 工期 4.1 甲方对乙方进行项目交底(根据业主及总包方要求)，并确定里程碑计划，承包人严格执行里程碑计划，确保施工计划顺利完成。 4.2 由于以下原因造成的工期推迟，工期相应顺延。 ① 因战争、动乱、自然灾害、流行性传染病和非甲乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗拒的因素。 ② 由于业主和总包方原因造成的工期顺延。 第五条 承包人应提交的各项资料名称及时间 5.1 乙方人员进场五日内提供所有现场劳务人员的身份证复印件及花名册。 5.2 进场十日内乙方完成甲方指定版本劳动合同及安全生产协议书与所有现场劳务人员的签订。 第六条 双方的责任 (一) 劳务发包方(甲方)的责任 7.1 组建与工程相配套的管理班子，全面履行承发包合同及协议，组织实施施工管理的各项工作。 7.2 对乙方劳务作业有指导、监督、控制、检查并提出整改要求的义务。 7.3 应贯彻落实实名制管理的要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。 7.4 负责贯彻测量定位、技术交底，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工检查和验收。 7.5 统筹安排、协调解决非乙方独立适用的生产、生活、临时设施、工作用水、用电及施工场地。 7.6 提供并保障乙方使用的机械设备、施工材料，保证施工需要。 7.7 负责与工程总承包方、监理、设计及有关部门联系，调现场工作关系。 7.8 按合同约定向乙方支付合同价款。 (二) 劳务承包方(乙方)责任 7.9 对本协议劳务分包范围内的工程质量负责，组织具有一定技术的熟练工投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度，严格执行开发及总包方的工程管理规定，做到验收分部工程必须一次通过，严格执行开发及总包方的安全施工交底，不合格者每次处罚一千元，未做好成品及半成品保护、垃圾乱堆放，每次处罚一千元。 7.10 按劳务发包方统一规划堆放材料、机具。 7.11 坚持限额领料、精打细算、不得随便浪费材料，做到工完料清、违者处罚损失材料的两倍价款，并直接在工程款中扣除。 7.12 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及完工部分的成品保护工作，因自身责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 第七条 单价及结算方式 8.1 协议单价： 8.2 协议总价款： 以竣工实际计算面积协议单价 第八条 付款方法 第九条 违约责任 10.1 当发生以下情况之一时，甲方应承担违约责任。 ① 不能按时提供符合要求的机具设备、构配件等施工必备机具，造成窝工。 ② 不能提供足够的工作面，造成严重窝工。 ③ 因管理原因，给承包方造成损失。 10.2 当发生以下情况之一时，乙方应承担违约责任。 ① 因自身原因，延误各道工序完成时间的(完成时间按项目部或工地办公室进度计划为准)，形成恶意拖延工期的，应承担不低于伍仟元每次的处罚金。 ② 因施工质量不符合本合同约定的质量标准，应按要求及时返工，若无法完成，甲方委派其他人员去完成，应承担生产全部费用的200%。 ③ 自身原因造成进度缓慢，不能满足甲方及其以上部门进度要求，甲方有权将部分或全部工程量或整个项目另行分包给其他承包人施工，其他承包人所完成的工程量或项目的工程款由甲方直接支付，并从乙方工程结算工程款里200%扣除。 ④ 无论何时，甲方认为乙方施工队伍素质差或管理不妥等原因、对工期、质量、安全、文明施工造成影响时，且乙方又无及时有效的改观措施，甲方根据此约定，有权终止本合同，辞退乙方，乙方应无条件服从，此时甲方已支付的工程款作为乙方最终结算款，给甲方造成的其他损失，一并由乙方承担。 ⑤ 因自身施工质量差，造成修补或剔凿、返工、加固的，乙方应承担因此造成的全部损失费(人工费、材料费、机械费等)。 ⑥ 因乙方原因，造成监理、甲方及以上部门管理人员的各项罚款，由乙方自行承担。 ⑦ 严禁乙方层层转包，以包代管，一经发现，视为乙方主动终止合同，甲方将按完成工程量的50%与乙方结算工程款，并立即清除乙方退场，乙方无条件服从。 ⑧ 乙方在施工过程中，如质量、进度、安全、文明施工等方面没按交底或不服从上级管理造成罚款的，罚款单据无需乙方签字，甲方可直接从工程款中扣除。 第十条 协议的生效与终止 甲方：乙方：年月日： 水电合同 篇3订立合同双方： 甲方(发包方) (以下简称甲方) 乙方(承包方) (以下简称乙方) 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，确定乙方为龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程包工方式向甲方承包，为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务，本着平等互利的原则，经友好协商，双方达成本合同条款如下： 一、 工程项目 1、 工程名称：龙岩坑口火电厂 2、 工程地点：福建省龙岩市新罗区雁石镇 3、 工程内容：龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水 电工程 4、 开工日期：20xx年10月5日，并以此作为本合同项下工程计算 二、 合同价格 1、 综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米，消防中心壹仟叁佰捌拾 2、 甲方以包工方式包给乙方，每平方米人民币拾贰元整。 3、 工程款总计：人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。 三、 付款方式 1、 工程封顶，甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。 2、 管、线接完，甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。 3、 工程峻工后，甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十，剩百分之十经验收后，应一次付清给乙方。 本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，本合同 年 月 日起经甲乙双方协议签字生效，本合同未尽事宜，双方可以协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方代表： 乙方代表： 水电合同 篇4甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，在平等的基础上签订本合同，甲、乙双方共同遵守。 一、 甲方聘请乙方从事其 岗位，工作地点： ，合同起始时间从 起至 止。 二、工资为 元/月(大写 ),甲方次月20日前支付上月工资，逢节假日付款日期延后。 三、按照甲方的指定，乙方的工作时间为： ，具体负责甲方项目内的水、电力、消防等设施的安装、维护、巡视、检修、更新改造和相关费用的抄核收等工作。甲方根据工作的需要，可适当调整安排乙方的工作。 四、甲方应在本合同签订之日，将本单位对岗位的职责、要求、任务明确界定并书面递交乙方，在经甲、乙双方对此签字确认后，由乙方严格遵照执行。 五、甲方权利义务： 1、遵守国家法律法规，对乙方进行遵纪守法、岗位职责等培训。 2、按时足额支付乙方劳动报酬。 乙方有下列情形之一，甲方可随时通知乙方解除本合同。 1、严重违反劳动纪律或甲方有关规章制度的; 2、在用水、用电、消防等工作职责中有贪污、挪用公款以权谋私行为的; 3、乙方违反操作规程制度等，造成人身、设备等责任事故的; 4、未经甲方同意，在合同期内与第三方发生劳动关系的; 5、乙方隐瞒真实身份或其他情况的; 6、严重失职、营私舞弊，对甲方利益(如：安全生产、行风建设、安全事故等)造成损害的; 六、乙方权利义务： 1、按照本合同规定，自觉地做好本职工作，完成各项任务和工作指标。 2、遵守项目有关的各项规章制度和劳动纪律，保守商业秘密，维护企业声誉、利益和形象，爱护财产，遵守职业道德。 3、主动宣传安全知识，严格按照安全规程进行工作。 4、爱护设备、设施和工器具，并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。 七、赔偿责任及限制： 1、因乙方保安人员未履行双方确认的岗位职责，给甲方造成财产损失的，乙方应赔偿甲方的损失。 2、由于不可抗力造成的财产损失，乙方不予赔偿。 八、补充协议： 甲方(盖章) 乙方(盖章) 年 月 日 年 月 日 水电合同 篇5甲方： 乙方： 依照《__________》建设部《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致，签订本合同并严格执行。 第一条：工程项目 (1)工程名称：德清XX公司 (2)工程地址：禹越镇九里港 (3)承包工程范围：室内电气管线、室内给排水管道、防?雷接地、雨水管、所有图纸内包含的消防工程。 (4)实施安装日期?年?月?日至?年?月?日止。 第二条：工程进度付款方式?一层水电安装结束付总工程款的20%，二层水电安装结束后付总工程款的20%，封顶结束，竣工完成验收合格后，甲方应支付总工程款的50%，6个月内付总工程款的10%。 第三条:计算工程款方式为29万，所含内容外的工程量另行计算。 第四条：保证金 合同签定三日内，应向甲方交纳?一层主体封顶一次性返还。 五?第五条：工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收(消防工程自行负责验收，甲方不负担任何验_____用)，乙方按照施工图纸和说明要求精心组织施工，保证工程质量，如工程质量不合格必须返工的人工费、材料费由乙方负责。反之如果甲方图纸需变更引起的返工由甲方按工程量、人工费、材料费支付给乙方。 第六条： (1)甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一的领导下组织施工，有计划的材料供应，土建施工进度等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。 (2)乙方应加强施工人员的安全教育，对乙方的施工人员不按规范进行违规操作所引起的安全事故，违规罚款，若造成安全事故有乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 第七条：违约责任 (1)乙方承包工程项目，在施工过程中经验收达不到国家验收规范标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 (2)合同签到订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同，如乙方单方面解除合同时，甲方因影响施工计划造成经济损失由乙方负责赔偿。如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 (3)甲方不得借故拖欠各项应付款项，如甲方拖欠应付款项，乙方有权停止施工。 第八条：附则 (1)本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时可向当地_____委员会申请_____或向人展法院提出诉讼。 (2)本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________?法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日?_________年____月____日 水电合同 篇6甲方： 乙方： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议： 第一条 工程概况 1、工程地点：2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收 3、工期：随工程主体 4、合同价款 本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。 第二条 工程质量及验收标准的约定 严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。 第三条 安全生产的约定 严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。 第四条 工程付款、结算方式、承包内容的约定 1、付款、结算方式： ⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。 ⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费1000-20xx元/人。 ⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。此保修金在1年期满后全额还予乙方。 2、承包内容： ⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。 ⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。 ⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。 ⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。 ⑸、人防工程、水电预留、预埋。 第五条 纠纷处理 因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。 第六条 合同的变更和解除 合同的变更和解除，必须由甲乙双方协商解决，任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 %支付违约金。 第七条 其他约定 ⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可延期。 ⑵、甲方在竣工验收后，可要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超3次的部分，每次甲方应支付乙方300元的劳务费。 ⑶、保修期内，由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。 第八条 安装工具 本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械，另由乙方自理。 第九条 甲方责任和义务 ⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。 ⑵、向乙方提供施工图纸，限额内施工材料和具备施工条件的工作面。 ⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。 ⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。 ⑸、在发生重大工伤事故时，甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用，并做好安抚工作。 第十条 此合同为一式两份，甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。 甲 方： 乙 方： 签 字： 签 字： 年 月 日 年 月 日 水电合同 篇7甲方（全称）： 乙方（全称）： 按照《中华人民共和国_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、?工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、?工程概况 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天 三、?质量标准 工程质量标准： 四、?合同价款 金额（人民币大写）： 五、?组成合同的文件 1、?本合同 2、?中标通知书 3、?投标书及附件 4、?标准、规范及有关文件 5、?图纸 6、?工程量清单 7、?工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、?合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、?图纸 提供方及份数： 八、?甲方工作： 1、?提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、?对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、?如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、?提供具备施工条件的施工场地 5、?提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、?双方约定甲方应做的其他工作： 九、?乙方工作 1、?必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、?在施工过程中，如发现要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、?乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 十、?施工组织设计和工期 1、?开工及延期开工 乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开 工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。 2、?由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延： a）?甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件； b）?工程量改变和设计变更； c）?因停水、停电、停气等原因造成的停工； d）?不可抗拒力； e）?因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟； f）?双方约定工期顺延的其他情况： 3、?工程竣工 a）?乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如 遇特殊情况双方另议。 b）?施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前 竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。 十一、?工程质量 a）?工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 b）?双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 c）?乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。 d）?甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重 影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。 e）?隐蔽工程和中间验收 根据国家、盛市有关规定执行。 f）?重新检验 无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。 g）?本工程约定的质量保修金为施工合同价款的?%， 本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写） 质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。 本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。 十二、?合同价款与支付 1）?合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。 2）?双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 3）?甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。 4）?工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 十三、?工程设计变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管 理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分 与工程款同期调整支付。 十四、?竣工验收与竣工结算 1）?工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定 2）?工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算. 3）?甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。十五、?索赔和争议 1）?违约的处理： 除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程 总造价的0。5%每天计收，但误期赔偿最高限额不超过合同总价的5%。 2）?索赔 方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。 3）?争议 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。 十六、?合同解除 1）?甲，乙双方协商一致，可以解除合同。 2）?有下列情况之一的'，甲、乙双方可以解除合同： 1、?因不可抗力致使合同无法履行； 2、?因一方违约致使合同无法履行。 4）?合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和 因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。 5）?合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 十七、?合同份数 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式两份，甲乙双方各执一份。 十八、?补充条款 甲方：（章） 乙方：（章） 地?址： 地?址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电?话： 电?话： 传?真： 传?真： 开户银行： 编码： 编码： 年?月?日 水电合同 篇8发包单位：（简称甲方） 承包单位：（简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点：________________________。 第二条：工程内容：________________________。 第三条：承包方式：乙方包工包料。 第四条：工程价款及调整 1、工程价款：_______元。 2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整： （1）甲方代表确认的工程量增减； （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商； （3）工程造价管理部门公布的价格调整； （4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； （5）合同条款以外得其他增减或调整。 第五条：付款方式 1、工程款支付方式：银行转账。 2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。 3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第六条：合同工期 1、双方商定总工期为_______天。 开工日期：____年____月____日； 竣工日期：_____年____月____日。 2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件； （2）工程量变化和设计变更； （3）工程款未按时支付； （4）不可抗力（如地震台风火灾等）。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求 1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 第八条：材料设备 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。 2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。 3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。 4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方： （1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续； （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； （3）按时支付工程款项； （4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （6）组织施工现场的.隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （8）组织工程竣工验收工作。 2、乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。 第十二条：违约责任 1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。 2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。 3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。 4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。 第十三条：纠纷处理 承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。 第十四条：其它 1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。 2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。 第十五条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。 发包单位： 法定代表人： ____年____月____日 承包单位： 法定代表人： ____年____月____日 水电合同 篇9工程承包人(以下简称甲方)： 劳务分包人(以下简称乙方)： 鉴于甲方与建设单位已经签署建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、 工程概况 工程项目：; 分包工程名称：施工 分包范围： 主要施工内容包括：、。 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。 二、承包内容：本工程( #楼，建筑面积约 平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。 三、承包范围： 1) 给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。 2) 电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。 3) 消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。 四、工程验收: 本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。 五、 文明施工及环保要求 5.1目标 乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。 5.2要求 1) 乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。 3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。 4)乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50～20xx元/次的罚款。 六、 进度指标及要求 6.1指标 本合同计划开工日期为X年XX月XX日，全部竣工日期为X年XX月XX日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不承担任何经济责任。 七、 材料 7.1 材料采购及供应 乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。 7.2 水电费用 建设所需的水电费用由甲方承担。 八、机械 8.1.机械配置 1)机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。 九、计价结算 9.1计价原则及支付方式。 本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。 所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。 十、争议解决 合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。 十一、合同生效与终止 本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。 十二、其他事项 1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。 2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 签定日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 水电合同 篇10发包方（简称甲方）：x有限公司 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 工程名称： （研发大楼及公租房项目） 施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。 结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组 二、乙方进场人数（附名册） 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全 部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期： 20xx年 月 日 （二）总（日历）工期： 个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。 （二）承包范围： 1给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所 有室内的水电安装工程（包工包料）。 2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。 4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒，所有水电施工过程的垃圾清运。， 水电施工的穿墙、打孔、切割 .开关面板和灯口安装 （三）计价方式： 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：按《四川省20__建设工程工程量计 价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500—20__》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法， 则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。 6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。 7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。 8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。 五、工程要求： 甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。 （一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。 6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 8保修期为一年。 （二）工期要求 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 （三）成本控制要求 1、乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。 2、各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。 3、乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。 4、乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。 5、乙方必须遵守甲方材料的管理制度。 （四）安全施工要求 1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。