网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 选定的起重机租赁合同
范文

选定的起重机租赁合同(精选33篇)

选定的起重机租赁合同 篇1

  承租人:_______________(简称甲方)

  出租方:_______________(简称乙方)

  根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

  一、施工机械的名称和数量:___________________________________________

  二、施工内容及地点:_________________________。

  三、租赁时间暂定为______________________________

  四、财务清算

  1、收费标准:_________________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。

  2、入出境费:___________________________

  3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。

  4、付款方式:甲方支付预付款人民币________________

  5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2‰收取违约金,并有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、

  五、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。

  六、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”,即:

  1、超过额定负荷不吊。

  2、指挥信号不明,重量不明不挂。

  3、吊索、附件未捆绑牢固,不符合安全要求的不得吊装。

  4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。

  5、斜拉、斜挂不挂。

  6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。

  7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。

  8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。

  9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。

  10、起重指挥人员指挥不吊。

  七、乙方船员应加强对机械的维修和保养,使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。

  八、乙方工作人员进入甲方施工现场后,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。

  九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。

  X、如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。

  XI。其他:

  1、_______________________________________

  2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。

  3、当事人_______________________________________________

  4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。

  十、本合同经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。

  甲方(签字盖章):_______________乙方(签字盖章):_________________

  代理人(签名):_______________代表(签名):_________________

选定的起重机租赁合同 篇2

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务关系,经双方协商一致签订本合同:

  一、租赁设备

  二、租赁用途和期限

  1、本租赁设备用于乙方施工;

  2、本设备租赁期限自约为个月。

  三、租赁费用

  1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金 赁设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额退还乙方;

  2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日

  3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清;

  4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责;

  四、设备使用及维修

  1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用, 若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担;

  2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由 乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负 责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合 格人员担任);

  3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。

  4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。

选定的起重机租赁合同 篇3

  甲方:x有限公司

  乙方:

  为贯彻“友好协商、互惠互利、责权明确”的方针,明确双方在本工程中的责任、权利和义务,经双方协商一致签订本合同。

  第一条、工程项目:

  x项目二期道路工程一标段

  第二条、施工地址:

  xx市xx区

  第三条、工作内容:

  第四条、租赁费用及付款方式:

  1、租金:该汽车吊月租赁费为每月元/台。此价格不含税)。

  2、租赁时间:租赁时间按月计算,超过一个月,但其超过时间不足18天的,按照每天元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。

  3、付款方式:次月5号前结清上月产生的费用。

  第五条、甲方权利与责任:

  1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。

  2、负责协调乙方进场作业过程中,业主要求办理的出入证。

  3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。

  4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。

  5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排,乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排,甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退,乙方应当支持甲方工作。

  6、甲方相关人员有权在巡查中,对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒,避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的,乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的,甲方有权停机使用,其停机造成的相关损失由乙方承担。

  7、在租赁期内,甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续,并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的,甲方有权要求乙方整改完成,在整改期内不能做到的,甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。

  第六条、乙方的权利与责任:

  1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。

  2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。

  3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好,保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作,保证其正常运行,各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查,所有的检查和保养工作,乙方应当做好相关的文字记录。

  4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底,并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。

  5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施,并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的.人员,乙方须支持和配合。

  6、对现场吊装安全又疑问的地方,乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商,确保吊装工作安全。

  7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业,以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况,乙方有权拒绝作业。

  8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。

  9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣,乙方负责其派遣人员的工资。

  第七条、安全生产:

  1、乙方汽车吊在使用前的支腿时,应当对汽车吊的各支腿认真支垫,对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。

  2、在构件吊装时,乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项,确保吊装安全。

  3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责,起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查,在确认无误后方可给出起吊指令。

  4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装“十不吊”原则,不准违章指挥和违章操作,对于违章作业,甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时,乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通,在指令明确和可靠的前提下,乙方作业人员方可指挥起重设备作业。

  5、在租赁期内,乙方应答配备适合本工作的作业人数,避免作业人员疲劳作业。

  6、在作业前,汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线,对影响吊装安全的路线和障碍物,乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的位置,甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方,甲方应当协调清除,保证吊装安全。

  第八条、安全责任:

  1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗,因乙方使用无特种作业证人员上岗,导致事故发生的,乙方负全部责任。

  2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时,因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等,给甲方人员及其他单位人员造成伤害的,乙方应承担主要责任。

  3、在汽车吊作业范围内的吊装作业,因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的,乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业,出现伤害事故的,甲方承担主要责任。

  4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业,乙方应当特别注意起吊方法和顺序,并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如:支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等),因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的,乙方承担主要责任;在起吊前,乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的,甲方应当积极配合和处理,因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬,应当有书面报告)导致的事故,甲方承担主要责任。

  5、如发生人身、机械及构件伤害事故,由双方有关部门共同调查处理,事故的损失由责任方承担。

  第九条、甲乙双方现场作业代表及职责:

  1、现场作业代表:甲方;乙方。

  2、现场作业代表的职责:主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。

  第十条、其他约定事项:

  1、若起重机需要延期使用,延期使用期间按照本合同的各项条款执行。

  2、本合同经双方签字盖章后生效,费用付清后失效。

  3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准,并有双方签字盖章后作为合同的附件,与本合同具备同等法律效力。

  4、本合同一式两份,双方各执一份。

  5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。

  6、未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:签字(盖章):日期:xx年x月x日

  乙方:签字(盖章):日期:xx年x月x日

选定的起重机租赁合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合公司的具体租赁条件,为明确双方的责任、权利和义务,经双方协商一致。

  一、租赁数量及型号:

  (汽车起重机/品牌)。

  二、租赁期限:

  从 年 月 日至 年 月 日。

  三、工作地点:

  乙方同意在甲方安排的重庆(及周边城市)相关工作地点和项目工作、工作地点可根据甲方工作需要,经双方协商同意后变更。

  四、租金

  1、租金标准:

  汽车起重机每月租金(含操作人员工资)(大写: 人民币元整/台)。日租写成: 。

  2、租金的计算方法:

  租金按月计算(一个月按30天计算),自乙方设备到达甲方指定工作地点之日起至甲方通知乙方停止租赁之日止。

  租金按一个月计算,不足一个月的按实际使用天数计算。

  3、乙方应按照甲方财务部的要求完成所有的签字手续并提供正式发票,然后从次月10日至15日按月支付租金。

  五、甲方的义务

  1、租赁期内,甲方负责汽车吊合理使用的所有柴油,其他油料由乙方负责。

  2、甲方应为乙方作业人员提供休息场所。

  3、甲方负责汽车吊作业的全面管理,并制定合理的施工计划。

  六、乙方的义务

  1、乙方应派遣两名汽车起重机操作员(必须持有正规的岗位操作证)。操作人员必须服从甲方的工作安排,积极主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作,24小时随叫随到。并遵守甲方的操作时间和规章制度。

  2、乙方必须按照安全操作规程进行施工。

  3、乙方负责汽车起重机的日常维护、修理和备件供应。

  4、乙方应保证汽车起重机能够连续正常运行,乙方可以每月安排两天对设备进行维护。

  七、其他协议

  1、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效。乙方应负责施工期间因自身原因造成的设备损失和人员伤亡。

  2、乙方可以在每月2日安排设备的维护或修理,但必须提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人的同意后方可实施。乙方应保证正常的维护和修理不会影响施工现场。超过2天维修期,离开现场维修的,扣除相应天数的租金。

  3、因乙方设备故障或性能原因,甲方连续3天或当月5天未能正常使用设备。

  4、发生事故时,责任划分的原则是乙方对钩上事故承担全部责任。

  5、如果乙方指派的操作人员不服从甲方的正常工作分配,甲方有权要求乙方更换。如果乙方操作不当造成材料浪费,甲方有权要求乙方赔偿。

  八、合同争议:

  合同履行过程中如有争议,双方应协商解决,协商不成,可向公司所在地人民法院提起诉讼。

  九、合同的生效和终止

  1、本合同经双方法定代表人或委托人签字盖章后生效。

  2、本合同未尽事宜,经双方协商,由补充协议完善,补充协议条款与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。本合同在甲方付清乙方所有租金后自动终止。

  甲方:

  联系电话:

  代表:

  年 月 日

  乙方:

  电话号码:

  代表人:

  年 月 日

选定的起重机租赁合同 篇5

  承租人(甲方): (单位全称)

  出租人(乙方): (单位全称)

  行业确认证书号:

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的`相关事宜达成协议如下:

  第一条 机械设备租赁及租金计算与支付

  1.机械设备租赁及租金计算明细表

  表一、机械设备租赁及租金计算表 (如不够用可另附表格)

  机 械 名 称数量规格/型号生产厂商租赁期限/

  起止时间租金标准

  (元/月台)租金小计(元)

  合 计

  表二、机械设备操作人员工资计算表

  工 种 类 别人 数月 工 资工作期限/起止时间工资小计(元)备 注

  塔机司机

  塔机指挥工

  施工升降机司机

  合 计

  2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计 元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。

  3.支付方式:

  4.支付时间:

  第二条 项目名称、使用地点

  项目名称:

  使用地点:

  第三条 租赁期限

  1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前 日内,续签合同。

  2.租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于 个月,则按实际租赁时间结算;少于 个月,按 个月结算租赁费。

  3.本合同签定之日起 日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。

  4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。

  5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

  第四条 保证金

  1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。

  2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。

  3.其他约定: 。

  第五条 机械设备操作、维护与修理

  1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。

  2.因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的,自故障发生第 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。

  3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月,具体时间安排为:

  第六条 双方权利义务

  一、甲方权利义务

  1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

  2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。

  3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

  4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。

  5.负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。

  6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起 日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。

  7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

  8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

  9.未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。

  二、乙方权利义务

  1.有权按照合同约定按月收取租金。

  2.机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。

  3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。

  4.负责提供机械设备司机 名/台,指挥工 名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。

  5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。

  6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

  7.机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。

  8.租赁期满后 日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。

  第七条 双方安全责任

  一、甲方安全责任

  1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

  2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

  3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

  4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

  二、乙方安全责任

  1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。

  2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

  3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

  三、双方共同安全责任

  1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。

  2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。

  第八条 违约责任

  一、甲方违约责任:

  1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

  2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。

  3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

  4.其他约定:

  二、乙方违约责任:

  1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

  2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

  3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次 元/日的违约金。累计停工超过 日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。

  5.其他约定:

  第九条 不可抗力

  当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起 日内向对方当事人提供证明。

  第十条 争议解决

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 种方式解决。

  1.向 人民法院提起诉讼;

  2.向 仲裁委员会申请仲裁。

  第十一条 其他条款

  1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方 份,乙方 份。

  2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4. 合同签订地:

  5.其他约定:

  承 租 人:(甲方签章) 出 租 人:(乙方签章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开 户 银 行: 开 户 银 行:

  帐 号: 帐 号:

  邮 政 编 码: 邮政 编 码:

  年 月 日 年 月 日

选定的起重机租赁合同 篇6

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。

  一、施工机械名称及数量:

  甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

  二、租赁时间:

  从月日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

  三、施工地点:

  四、财务结算:

  1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。

  2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。

  3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

  五、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

  六、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。

  七、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

  八、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。

  2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

  九、其他约定:

  食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

  十、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。

  十一、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。

  甲方:

  乙方:

  年月日

选定的起重机租赁合同 篇7

  出租单位: 淮安市荣华建筑设备租赁有限公司 (简称甲方)

  承租单位: 江苏宏信建设工程有限公司 (简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

  工程名称: 施工地点:

  第二条 租赁期限

  进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月

  第三条 租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;

  2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条 争议的解决

  1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。

  2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条 补充条款

  出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章):

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  日 期: 日 期:

选定的起重机租赁合同 篇8

  甲方:__________(承租方)

  乙方:__________(出租方)根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。

  第一条

  乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用

  第二条

  以上设备仅限于工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。

  第三条

  没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。

  第四条租赁期限:

  从20____年____月____日至____年____月____日止,租赁期定为__________个月,不足个月租金按个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。

  第五条租金及运输费用:

  1、租金:月租金为人民币肆万陆仟元整(46000元)由甲方负责。

  2、运输费:机械设备进出厂运输费陆仟元整(6000元)由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。

  第六条费用结算:

  1、费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期____日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。

  2、租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。

  3、每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。

  4、月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以__________小时累计结算,其计算标准为:月租金30天10小时。

  第七条甲方责任:

  1、有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。

  2、施工现场的`场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。

  3、吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。

  4、监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并负责操作人员现场食宿。

  5、甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。

  6、负责机械设备所用的柴油。

  7、对乙方设备进行妥善的使用,保管。

  8、对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。

  9、按时支付乙方设备租金。

  第八条乙方责任:

  1、乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。

  2、乙方配备该机操作人员2名,并承担其工资。

  3、操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。

  4、操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。

  5、操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。6、负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。

  7、负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。

  8、甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。

  第九条附则及约定:

  1、为了保证安全,原则上不允许深夜作业。

  2、作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。

  3、甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。

  4、合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。

  5、本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。

  6、本合同传真件具有同等法律效应。

  甲方:__________(盖章)乙方:__________(盖章)

  联系人:__________联系人:__________

  联系电话:__________联系电话:__________

  ____年_____月_____日____年_____月_____日

选定的起重机租赁合同 篇9

  承租方(甲方):_________________

  出租方(乙方):_________________

  兹有甲方因施工需要租用乙方吊车,为明确责任和义务,经双方友好协商,特立本合同,共同遵守执行。

  一、吊车类型及数量:_________________;施工地点:_________________;施工内容:_________________;使用时间:_______________________年____月____日至______年____月____日。

  二、租赁金和付款方式

  1、每月租金,超出部份每天按元计算,不足一月按月结算。

  2、每月日前结算租金,退场前应结清全款。

  三、安全责任

  1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥,现场的安全管理由甲方负责。

  2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故,其责任和损失由甲方负责。

  四、甲方的权利和义务

  1.在出租期间内对出租吊车具有使用权,但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得自行操作乙方吊车,如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

  2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天),承担违约责任。

  3.吊车在工地上停置时,由甲方负责保管,如果由于保管不严而造成的损坏,其损失由甲方负责。

  五、乙方的权利和义务

  1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥,并遵守的有关规章制度。

  2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障,乙方应立即组织抢修,或更换其他设备。

  3.如果未按时支付出租费用,乙方随时有权终止吊车出租。

  六、本合同正本二份,甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决,自双方签字后生效。

  甲方(盖章)乙方:_________________(盖章):_________________

  代表(签字):_________________代表(签字):_________________

  ______年____月____日______年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇10

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。

  1、工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 结构形式:

  2、租赁设备品牌:型号:

  数量: 台

  租赁设备产权人:

  3、租赁期限:预计租赁期限为年日至月 日,起租日以甲方通知日期为准,以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算,停租日以甲方书面通知日为准。

  4、租赁形式:按形式

  租赁单价: 元/台班·台

  5、合同总价:(实际结算以双方确认单为准)。

  6、租金结算及支付

  6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单,一式两份,并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。

  甲方人员为: 乙方人员为: 。

  甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。

  6.2甲方按月向乙方支付租金,从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70 %,若剩余租赁期不满30天,以(月租金/30天)实际租赁天数计取租金。

  6.3 租金构成内容:以(月租金/30天/8小时)实际租赁设备使用小时数计取租金。

  6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内,乙方应向甲方提交最终的结算报告,甲方应于收到最终结算报告后30天内,由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后,提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕,并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。

  7、双方义务

  7.1 甲方义务

  7.1.1甲方向乙方提供作业场地,乙方作业人员的住宿。

  7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。

  7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活,但乙方需支付甲方生活费。

  7.2乙方义务

  7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案,符合要求后方可签订租赁合同。

  7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。

  7.2.3乙方进场人员应遵守现场规章制度,持证上岗,向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下,必须满足施工需要。

  7.2.4在租赁期限内,乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内,另派同规格起重设备到甲方现场进行替换,乙方不得另行收费。

  7.2.5在设备使用期间,乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查,填写“起重机械定期检查记录”,并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。

  7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场,延误期间乙方无权收取租赁费。

  7.2.7 乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担,因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。

  7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。

  8、安全施工

  8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗),明确指挥方式(报话机、旗语、口哨,使用报话机指挥人员必须说普通话),按照操作规程负责起重的指挥工作。

  8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20xx《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。

  8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械,拒绝非司索工及其他人员的指挥。

  8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。

  8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械,一经甲方发现,立即开除现场并不作结算。

  8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定,禁止超载作业,防止高空坠落事故,杜绝违章作业和违章指挥。

  9、违约责任

  9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认,应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的,应承担违约责任。

  9.2乙方未在甲方通知进场日进场,每延期一日,向甲方支付违约金逾期超过 3 日的,甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应向甲方赔偿。

  9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工,延误甲方工期,乙方必须向甲方支付违约金每日 20xx 元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的,乙方应当承担由此导致的全部责任。

  9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失,乙方应自行承担。

  9.5租赁期内设备出现故障,在甲方规定时间内未修复,甲方有权让乙方另派同等设备进行替换,否则每延期一日,应向甲方支付违约金1500元,迟延超过__2 日的,甲方有权解除合约,且不给予租金结算。

  9.6合同期内,乙方起重设备维修期间不予计时,甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的,停机期间租金按照实际停机天数设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用30%)向乙方支付。

  9.7租赁期间,因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500 元,造成的损失超出违约金的部分,乙方应当对不足部分予以赔偿。

  9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况,乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合,所造成的经济损失乙方必须负全责。

  9.9乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额50%的违约金。

  10、禁止权利转让

  乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生,视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。

  11、纠纷解决的方式

  甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:

  第1种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

  第2种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

  12、合同生效

  本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份,双方各执 1 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇11

  出租方:__________

  租用方:__________

  根据《中华人民共和国_____》和《特种设备安全监察条例》及有关规定,为了明确双方权利和义务,经双方充分协商后,签订很合同,具体内容如下:__________

  一.塔吊产权确定:__________

  本台塔吊起重机的产权甲方所有,双方均已确定。未经甲方认可,严禁将塔吊位移或转租。

  二.标高部分:__________

  甲方出租给乙方_____塔吊壹台,标准高度32米,12节。收押金壹万______元/台,塔机租金:__________元整,以每______月_____日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除之日止。台班收取不因现场停电,停水,停工,节假日等各种原因终止押金不作租金,退机时如无损坏,如数退还,如有损坏,则照价赔偿。必须保证从塔吊标节中到_____米位置能吊_____升混凝土一灌。

  三.维修及维护:__________

  塔机安装时,塔机经甲,乙双方验收交付使用后,由乙方自行负责维修,材料费单件一次性在人民币<大写>______元以上由

  四.违约责任:__________

  此合同双方签字并盖章后生效,塔机租用期满,结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同,凡有违反本合同的约定,则依照本合同和有关法律法规执行,违约方并赔偿对方违约金人民币贰万______元整,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  电话:

  电话:

  ______年______月______日

选定的起重机租赁合同 篇12

  合同编号:________________

  出租人:________________

  承租人:________________

  签约地点:________________

  签约时间:________________20________年______月______日

  乙方因施工需要,租用甲方以下设备,经双方协商,就租赁事项达成一致,签订本合同,共同遵照执行。

  第一条:________________租用设备概况:________________

  1.设备名称:________________门式起重机

  2.规格型号:________________80+80+10-42米=9米高

  3.生产厂家:________________

  4.新旧程度:________________20________年9______月

  第二条:________________

  1、租用地点:________________。

  2、进场______日期:________________按乙方要求20________年______月______日进场。

  机械性能必须能够满足乙方施工需要,使用中如果出现机械故障,若给乙方造成工期延误等损失,甲方应予以赔偿。

  3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场,乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用,除经甲乙双方另行约定外,乙方不得任意改作其它的用途。

  4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意,并按双方约定的改造方式进行。

  第三条:________________租赁费规定:________________

  1、设备名称、型号、规格及数量

  序号设备名称规格单位数量租期

  单价

  合价备注

  1龙门吊80+80-42米

  =9米高______月1台4个______月6.5万26万4个______月

  2进出场费项1/6.5万6.5万运输费

  3报检台1台/

  4安装台1台2.0万2.0万安装费

  5拆除台1台/2.0万2.0万拆除费

  36.5万

  大写:________________叁拾陆万伍仟___________元整优惠价:________________36.5万___________元

  注:________________以上单价为合格设备运至乙方指定地点,含设备租赁费、进出场费、利润等。

  2、租赁期限:________________自设备全部到场拼装完成,达到使用条件起开始算租金,至乙方出据报停通知单止租赁期满。

  2.1、具体租赁期限按照______月进行计算,4个______月起租,不足4个______月按4个______月计算。超出4个______月,甲方向乙方按实际天数计算。

  第四条:________________双方的权利及义务:________________

  1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收,若发现与合同中的规定不符,乙方有权要求甲方退场,一切损失由甲方承担。

  2.在该设备租赁期间,电力及费用由乙方负责,甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。

  3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。

  4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备,不配备操作司机,但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机,乙方需支付操作司机费用,以满足乙方施工需要。

  5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗,严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求,安全文明施工。

  6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

  7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由甲方自行负责。

  8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作,并承担其相关费用。

  9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。

  10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担,停机期间不得收取费用,造成的损失等由甲方承担全部责任。

  11.乙方提供设备安全停放场地,并负责设备的看护。

  12.甲方应按乙方要求设备及时进场,乙方负责设备报检,甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。

  14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥,机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工,确保租赁机械的施工质量,接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。

  15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等,并保证资料真实,设备完好无隐患等。

  第五条:________________结算和付款方式:________________

  1、结算方式及付款:________________合同签订后,乙方支付给甲方5万___________元,设备全部到场支付7万___________元。

  1.1、租赁款按______月结算,设备全部到场拼装完成,达到使用条件开始计算______日期,满一个______月后结算租金,次______月5号之前结清上______月租金。。

  1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付,但不得违反乙方财务规定。

  1.3、设备租金乙方需及时支付,如不及时付款,甲方有权向乙方索取相关赔偿。

  第六条:________________争议的解决方式

  凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应向合同签约地人民法院提起诉讼。

  第七条:________________本合同一式四份,乙方三份,甲方一份。自签订之______日起生效。

  出租人:________________承租人:________________

  住所:________________住所:________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  委托代理人:________________委托代理人:________________

  电话:________________电话:________________

  传真:________________传真:________________

  编码:________________编码:________________

  开户银行:________________开户银行:________________

  帐号:________________帐号:________________

选定的起重机租赁合同 篇13

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。

  1、工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 结构形式:

  2、租赁设备品牌:型号:

  数量: 台

  租赁设备产权人:

  3、租赁期限:预计租赁期限为____年_____月_____日至____年_____月_____日,起租日以甲方通知日期为准,以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算,停租日以甲方书面通知日为准。

  4、租赁形式:按形式

  租赁单价: 元/台班·台

  5、合同总价:(实际结算以双方确认单为准)。

  6、租金结算及支付

  6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单,一式两份,并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。

  甲方人员为: 乙方人员为: 。

  甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。

  6.2甲方按月向乙方支付租金,从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70%,若剩余租赁期不满30天,以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。

  6.3 租金构成内容:以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。

  6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内,乙方应向甲方提交最终的结算报告,甲方应于收到最终结算报告后30天内,由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后,提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕,并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。

  7、双方义务

  7.1 甲方义务

  7.1.1甲方向乙方提供作业场地,乙方作业人员的住宿。

  7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。

  7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活,但乙方需支付甲方生活费。

  7.2乙方义务

  7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案,符合要求后方可签订租赁合同。

  7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。

  7.2.3乙方进场人员应遵守现场,持证上岗,向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下,必须满足施工需要。

  7.2.4在租赁期限内,乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内,另派同规格起重设备到甲方现场进行替换,乙方不得另行收费。

  7.2.5在设备使用期间,乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查,填写“起重机械定期检查记录”,并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。

  7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场,延误期间乙方无权收取租赁费。

  7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担,因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。

  7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。

  8、安全施工

  8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗),明确指挥方式(报话机、旗语、口哨,使用报话机指挥人员必须说普通话),按照操作规程负责起重的指挥工作。

  8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20_《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。

  8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械,拒绝非司索工及其他人员的指挥。

  8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。

  8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械,一经甲方发现,立即开除现场并不作结算。

  8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的`有关规定,禁止超载作业,防止高空坠落事故,杜绝违章作业和违章指挥。

  9、违约责任

  9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认,应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的,应承担违约责任。

  9.2乙方未在甲方通知进场日进场,每延期一日,向甲方支付违约金逾期超过 3日的,甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分,乙方应向甲方赔偿。

  9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工,延误甲方工期,乙方必须向甲方支付违约金每日 20_元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的,乙方应当承担由此导致的全部责任。

  9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失,乙方应自行承担。

  9.5租赁期内设备出现故障,在甲方规定时间内未修复,甲方有权让乙方另派同等设备进行替换,否则每延期一日,应向甲方支付违约金1500元,迟延超过__2日的,甲方有权解除合约,且不给予租金结算。

  9.6合同期内,乙方起重设备维修期间不予计时,甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的,停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。

  9.7租赁期间,因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的,甲方有权不支付租金,同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500元,造成的损失超出违约金的部分,乙方应当对不足部分予以赔偿。

  9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况,乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合,所造成的经济损失乙方必须负全责。

  9.9乙方单方解除合同,应向甲方支付合同总额50%的违约金。

  10、禁止权利转让

  乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生,视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。

  11、纠纷解决的方式

  甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:

  第1种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

  第2种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

  12、合同生效

  本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份,双方各执 1 份,具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇14

  出租单位: 淮安市荣华建筑设备租赁有限公司 (简称甲方)

  承租单位: 江苏宏信建设工程有限公司 (简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

  工程名称: 施工地点:

  第二条 租赁期限

  进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月

  第三条 租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;

  2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条 争议的解决

  1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。

  2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条 补充条款

  出租方(甲方盖章): 承租单位(乙方盖章):

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

选定的起重机租赁合同 篇15

  承租人:(简称甲方)

  出租方:(简称乙方)

  根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

  1、工程机械名称和数量:吨级起重机和成套设备。

  二、建设内容及地点:

  三、租赁时间暂定为________天,从________年________月________日至________年________月________日

  四、财务结算:

  1、收费标准:甲方每月租金人民币________/月,保证每天至少一班。加班按国标四小时内半班,八小时内一班。

  2、出入境费:人民币________(汽车起重机指道路上一班)由甲方支付。

  3、严格执行任务单签署制度,甲方必须按照约定每天认真签署任务单。

  4、付款方式:甲方在乙方机械进场前预付人民币________元(进出口费),车辆到达甲方现场时预付人民币________元,然后每天支付一次。

  5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方每天按总费用的2‰收取违约金,并有权停止吊装或终止协议。由此产生的一切损失由甲方承担。

  5、严格执行安全操作规程,不违章操作,禁止超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。

  6、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”,即:

  (1)如果超过额定载荷,不要提升。

  (2)命令信号未知,权重未知。

  (3)吊索、附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊。

  (4)起重机不吊重物直接加工。

  (5)斜拉,但不要斜提。

  (6)站在工件上的人或浮动在工件上的移动物体不吊。

  (7)氧气瓶、乙炔发生器和其他危险品未采取安全措施不得吊装。

  (8)有棱角,刀刃上的物体不垫(防止钢丝绳磨损),不挂。

  (9)埋在地下的物体不得拉出或吊起。

  (10)非举升指挥人员指挥时不举升。

  七、乙方工作人员应加强机器的检修和维护,使机器保持良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方,服从甲方指挥人员的指挥,除非未能解除,在不违反安全操作规程的'前提下。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。

  八、乙方工作人员必须遵守甲方的施工现场规章制度,进入甲方施工现场后必须遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。

  九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。

  十、如乙方机械在施工配合过程中发生故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要两天时间对车辆进行维修保养,租金不予扣除。维修时间超过三天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。

  十一。其他:

  1、在甲方施工期间,乙方船员应负责食宿等生活问题。

  2、乙方单位在施工期间使用的燃料由乙方负责、

  3、因履行本协议而产生的任何争议,双方应首先通过协商解决。协商不成,同意向北京市顺义区人民法院起诉。

  十二、本协议经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  负责人:

  乙方:

  负责人:

  ________年________月________日

选定的起重机租赁合同 篇16

  合同号:_____

  签署日期:20__年__月__日

  出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)

  承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款,并签订本合同:

  一、设备概况:

  设备名称

  模型设定

  量

  评论

  履带起重机

  250吨,SC_2500

  伊泰

  主臂64米

  二、设备用途:

  1)使用地点:__省__市

  2)项目名称:__石化项目

  3)设备操作内容:吊装操作

  三、租赁期间

  租期六个月,从20__到20__。需要延期的,另行约定。

  四、租金价格:

  租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月),月租价格1万元/天,不到一个月。该价格包括以下条件:

  1)设备每月工作时间不得超过240小时

  2)设备维修及司机工资由甲方承担;

  3)燃料费用由乙方承担;

  周末和任何节假日都不会影响租金价格;不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。

  设备每月工作超过240小时,加班费按每小时1200元计算,不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算,加班费只在本月内累计,不跨月累计。

  五、设备使用时间计算方法

  每天工作时,甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字,这是计算设备工作时间的唯一依据。

  六、设备进出工作及费用:

  1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全;

  2)设备进场后,乙方负责在乙方施工现场进行卸载和组装,设备出场时进行拆卸和装载,甲方司机安排、指导或配合;

  乙方应负责设备在使用过程中在乙方施工现场的转移、拆卸、组装等一切工作及相关费用,甲方司机应予以安排、指导或配合;

  乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。

  七、支付结算:

  1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前),乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整,作为本合同的首付款。

  2)租金每月20日前支付一次;

  3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。

  八、甲方的责任和义务

  1)甲方保证设备正常工作,满足设备性能表中规定的`性能要求

  2)甲方配备_名具有国家颁发的有效操作证的合格操作司机;

  3)租赁期内,甲方操作司机应服从乙方的调度指挥和各项安全管理规章制度,严格按照履带式起重机的技术操作规程操作;

  4)甲方负责合同期内设备的日常维护和故障维修,并在做这项工作时充分利用设备的空闲时间;

  5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数,请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。

  九、乙方的责任和义务:

  1)乙方应提供符合设备安全要求的操作环境和条件,严禁非法调度和使用设备。甲方司机有权拒绝违章操作。因乙方违章指挥造成甲方设备部分损坏或全部损失的,乙方应按设备恢复原状所需费用或设备全部原值赔偿损失;

  2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存;

  3)未经甲方同意,乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业;设备不得转租给第三方。

  4)乙方应为设备运行提供燃料;

  5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿;

  6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。

  十、违约条款:

  除上述条款规定的部分违约责任外,双方还受以下条款的严格约束:

  1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求,乙方可要求甲方及时更换合格的设备,由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担,在此情况下,乙方也可选择解除合同。

  2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金,甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作,或随时安排设备退出,由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下,乙方仍有义务履行本合同的其他条款,租金照常计算。

  3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租,乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。

  4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金,则每拖欠一天,乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。

  十一、安全责任条款:

  施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。

  十二、合同附件:

  本合同未尽事宜,由甲乙双方协商补充,作为本合同的附件,是本合同不可分割的一部分。

  十三、争议解决:

  所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成,任何一方均可提交__法院起诉。

  十四,

  本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  15,

  本合同经双方签字盖章后生效。租约到期,租金结清付清后到期。

  出租方:

  代表签名:

  承租人:

  代表签名:

选定的起重机租赁合同 篇17

  出租单位: (简称甲方)

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订:

  第一条 工程名称: 施工地点:

  第二条 租赁期限

  进场时间:月 起用时间:年日 合同期限:月

  第三条 租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;

  2、 对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、 负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、 负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、 配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、 配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条 安全责任:开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条 争议的解决

  1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过 原告方 人民法院解决。

  2、 本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式 贰 份,双方各执 壹 份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条 补充条款

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇18

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。

  一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

  二、租赁时间:从 月 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

  三、施工地点:

  四、财务结算:

  1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。

  2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。

  3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

  六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

  七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。

  八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

  九、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。

  2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

  十、其他约定:

  食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

  十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。

  十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

选定的起重机租赁合同 篇19

  出租单位:_________ (简称甲方)

  承租单位:_________ (简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

  第一条:

  工程名称:_________;施工地点:_________

  第二条、租赁期限

  进场时间:20___年____月____日;起用时间:20___年____月____日;合同期限:20___年____月____日至20___年____月____日

  第三条、租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付。

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条、塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;

  2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、配备合格的`机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条、安全责任:

  开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条、争议的解决

  1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过、原告方、人民法院解决。

  2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式、贰、份,双方各执、壹、份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条、补充条款

  出租方(甲方盖章):_________ ;承租单位(乙方盖章):_________

  委托代理人:_________ ;委托代理人:_________

  电话:_________ ;电话:_________

  日期:20___年____月____日;日期:20___年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇20

  承租人:_______(简称甲方)

  出租方:_________(简称乙方)

  根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

  一、施工机械的名称和数量:

  ____________________________________________________________________________________

  二、施工内容及地点:

  _____________。

  三、租赁时间暂定为

  _________________________________________________________________________

  四、财务清算

  1、收费标准:_________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。

  2、入出境费:________________________________________________________________________________________

  3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名

  4、付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________

  5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,如逾期,乙方应支付总费用的2&permil每天收取违约金,并有权停止吊装或终止合同。由此产生的一切损失由甲方负责。

  五、严格执行安全操作规程

  不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。

  6、吊装时,甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥,做好施工前的安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持下去&ldquo十不挂&rdquo,即:

  1、超过额定负荷不吊。

  2、指挥信号不明,重量不明不挂。

  3、吊索及附件x不牢固,不符合安全要求。

  4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。

  5、斜拉、斜挂不挂。

  6、站在工件上的`人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。

  7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。

  8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。

  9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。

  10、起重指挥人员指挥不吊。

  七、乙方船员应加强对机械的维修和保养

  使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。

  八、乙方工作人员进入甲方施工现场后

  必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。

  九、甲方应对施工现场的场地条件

  吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。

  十、如乙方在施工配合中出现机械故障

  乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。

  十一、其他:

  1、_______________________________________________________________________________________

  2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。

  3、当事人_____________________________________________________________________________________

  4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。

  十二、本合同经双方签字盖章后生效

  所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。

  甲方(盖章):______________________________。乙方(签字盖章):____________________。

  代理人(签名):________代表(签名):_________

  签署日期_________________________日

选定的起重机租赁合同 篇21

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务关系,经双方协商一致签订本合同:

  一、租赁设备

  二、租赁用途和期限

  1、本租赁设备用于乙方施工;

  2、本设备租赁期限自约为个月。

  三、租赁费用

  1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金 赁设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额退还乙方;

  2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日止 ,不足一个月的按天数计算。出租费在每月 30日前付清,否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担;

  3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清;

  4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责;

  四、设备使用及维修

  1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用, 若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担;

  2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由 乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合 格人员担任);

  3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。

  4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

选定的起重机租赁合同 篇22

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经协商一致,甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用,并就相关事宜达成如下协议:

  1.甲方租赁乙方提升机,月租金为元/台,设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后,甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金),并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金,设备就不能用了,具体的总租赁费多退少付。

  二.乙方对租赁设备的'质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题,乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时),但不承担设备维修时间的“损失时间”。

  3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃,甲方应按价赔偿。

  四、甲方负责启闭机的基础施工。

  五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。

  不及物动词本合同经双方签字后生效,一式两份。

  甲方(公章):_______乙方(公章):________

  法定代表人(签名):___________________

选定的起重机租赁合同 篇23

  承租人(甲方):____________________。

  出租方(乙方):____________________。

  甲方因施工需要租用乙方的起重机,特此声明。为明确双方的责任和义务,经友好协商,双方签订本合同,并共同遵守。

  一、起重机的类型和数量:_________;施工现场:_____________________;建设内容:___________________;使用时间:________________________________________________________________________________________

  二、租赁款及支付方式

  租金:_______________;合同总价:_________元整。

  1、一吨吊车工作平台单价为人民币_________________________________________________________________________

  2、每天从一个机队开始;

  3、每个机器组持续8小时,取决于驾驶员的进出时间。超额租金=累计超额运营时间/8小时&次;机器轮班费。(以施工记录为准)

  4、协商后,根据吊车的机器班次&次,吊车进场,出场;2=机器团队支付的费用。

  5、用于提升价值超过____________________________________________________________________________________

  付款方式:合同签订后一次性付清,或在乙方吊车到达现场时提前支付人民币元,余款在吊车退出前结清。

  第三,安全责任

  1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方非法操作和指挥,坚持吊车作业原则。甲方应配备合格的起重指挥人员,并负责现场安全管理。

  2、因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故,由甲方负责。

  3、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁做超出作业计划的项目,派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责

  4、施工中发生安全事故时,责任划分的原则是:起重机吊钩以上的机械设备由乙方负责。吊钩下面(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆绑、指挥等。),甲方负责。

  四、甲方的权利和义务

  1、必须确保有________________________________________________________。

  2、在租赁期内有权使用租赁的起重机,但没有所有权。乙方不得转让、转租、出售或抵押乙方设备,不得擅自转让作业场地,不得自行操作乙方起重机。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。

  3、按时交租赁费。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同金额&倍;0、5%/天),承担违约责任。

  4、当起重机停在施工现场时,甲方应负责保管。如因保管不严造成起重机损坏,甲方应负责赔偿损失。

  5、必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。

  6、起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由甲方提供、

  7、甲方应免费为船员提供食宿。

  动词(verb的缩写)乙方的`权利和义务

  1、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。

  2、乙方提供的设备必须保证正常运行。设备发生故障时,乙方应立即组织抢修或更换其他设备。

  3、起重机所需的液压油和润滑油由乙方提供、

  4、如果租赁费未按时支付,乙方有权随时终止起重机的租赁。

  5、当有装卸起重机时,乙方应派人指导。

  6、500吨、200吨、130吨和80吨起重机支腿垫由乙方提供、

  7、乙方应向甲方提供起重机性能表。

  不及物动词结算方式

  1、本合同生效后,支付租金人民币元。

  2、乙方吊车司机每日填写任务清单,并制定专项签证作为结算的原始凭证。

  七、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。

  乙方(盖章):______________________________。

  代表(签名):________

  代表(签名):________。

选定的起重机租赁合同 篇24

  乙方:

  为了完成施工任务,醉方租用了乙方的吊车。双方本着平等自愿的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、工作时间和租金

  1、工作时间

  根据本项目的特点,起重机24小时待命。没有任务时,司机在营地休息待命,吊车停在甲方指定的地方、但每天最长工作时间不得超过小时,乙方必须配备司机。

  2、租赁费

  实际净工时方面,小时数为蒙古语。租赁结束时,累计工作时间除以工作日。日均时间不足10小时的,按每天10小时计算;日均时间超过10小时,按实际时间计算。此外,甲方负责添加柴油和司机餐食(餐食标准为2500张/人。日),所有其他费用由乙方承担、

  二、双方的权利和义务

  1、未经甲方同意,乙方不得使用起重机、

  2、在休息期间,乙方应维护和保养起重机。不影响甲方的`正常使用。

  3、乙方人员进入施工现场时,必须遵守甲方的安全、生活和工作规章制度(特别是不准饮酒),服从甲方的管理。乙方违反上述三项行为,每次罚款人民币二十万元(20xx),一切后果自负。

  4、甲乙双方应每天核对乙方的净工作时间,并相互签字作为结算的依据。

  5、乙方可向甲方申请在未完成的工作时间内支付50%的租金。剩余的租赁费必须在甲方完成项目后3天内结算一次。

  三、未尽事宜由双方协商解决。

  本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后生效,付款结清后自动失效。

  乙方(公章):_________________________________。

  法定代表人(签名):_________________

选定的起重机租赁合同 篇25

  甲方(承租方):_________________

  乙方(出租方):_________________

  甲方因工程需要,租赁乙方吨吊车一部,具体事项如下:

  1、租赁时间年月日至年月日,

  汽车吊租赁合同。

  2、施工地点及内容:

  注:_________________合同期满后,若甲方需要继续租用,并且双方无异议,此合同自动延续生效。

  3、工作台班单价元/台班,闲置台班元/台班。

  4、每日以一个台班起算,工作时间在8小时以内按一个台班计算,以驾驶员进出场时间为准,超过一台班(即8个小时)的按国家标准,4小时以内为半个台班,8小时以内为一个台班。(以签证单为准),非人为因素未能施工(如雨、雪、风等),按闲置台班计算,吊车使用签单,签单人姓名.

  5、付款方式: 乙方吊车进出费元,乙方吊车进厂甲方预付现金元,每工作个台班付款一次,乙方吊车退厂前结清全部吊装费。

  6、甲、乙双方须严格按照安全技术操作规程施工,执行“十不吊”原则,甲方应配备合格的起重指挥(具有操作证),乙方吊车司机应有操作证方能施工,乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业,(作业前乙方向甲方提供性能表一份)。由于对施工场地、地下设施情况申报不清而造成的事故,甲方承担责任。

  7、责任划分原则:吊钩以上事故乙方承担责任,吊钩以下事故甲方承担责任。

  8、如果甲方不按合同付款,乙方有权停止吊车作业,误工损失由甲方负责,拖欠租赁费、逾期,每日按所欠款的2‰支付违约金。

  9、吊车在工地上停置时,甲方负责保管,如因保管不善所造成的损失由甲方承担。

  10、甲方负责乙方工作人员吃饭、住宿。

  11、乙方吊车如发生机械故障,乙方应积极组织技术人员抢修,因修车误工,可扣除台班时间,但乙方不承担相应的赔偿责任。

  备注:_________________

  甲方(签字或盖章):_________________乙方(签字或盖章):_________________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日____ 年 _____ 月 _____ 日

选定的起重机租赁合同 篇26

  甲方:____________

  乙方:____________

  根据双方协商,双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

  一、施工机械的名称和数量:____________________________________________________________________________________

  二、施工内容及地点:_____________。

  三、租赁时间暂定为_________________________________________________________________________

  四、财务清算

  1、收费标准:_________元/班,每天保证至少一个班。加班按国家标准执行,四小时内半班,八小时内一班。

  2、入出境费:________________________________________________________________________________________

  3、严格执行任务单签收制度,甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名

  4、付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________

  5、甲方必须在乙方要求的期限内付款,逾期,乙方不仅每天收取总费用2 ‰的违约金,还有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、

  五、严格执行安全操作规程,不违章作业,严禁超载起吊。乙方机械进场后,甲方应负责每天下班后吊车的安全,避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失,甲方应负责赔偿。

  1、超过额定负荷不吊。

  2、指挥信号不明,重量不明不挂。

  3、吊索、附件未捆绑牢固,不符合安全要求的不得吊装。

  4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。

  5、斜拉、斜挂不挂。

  6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。

  7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。

  8、有棱角和切割边缘的.物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。

  9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。

  10、起重指挥人员指挥不吊。

  七、乙方船员应加强对机械的维修和保养,使机械处于良好的运行状态,乙方船员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除故障不能起吊外,应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担;钩下事故责任由甲方承担。

  八、乙方工作人员进入甲方施工现场后,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠,甲方有权在证明材料充分的情况下,要求更换质量更高的吊车司机。

  九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工,甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后,如乙方因上述问题未能起吊,由此造成的损失由甲方负责。

  十、如乙方在施工配合中出现机械故障,乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的,每月需要2天维修保养车辆,租金不予扣除。维修时间超过2天的,按照实际超过的时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。

  十一、其他:

  1、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。

  2、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。

  十二、本合同经双方签字盖章后生效,所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式四份,双方各执一份正本和一份副本。

  甲方:____________乙方:____________

  日期:____________日期:____________

选定的起重机租赁合同 篇27

  承租方:____________________________________(甲方)

  出租方:____________________________________(乙方)

  一、塔吊规格型号

  1.塔吊型号:_________固定式

  数量:_________台

  2._________塔吊自由高度_________m,本工程要求使用高度为_________m,工作半径_________m,末端吊重_________T,最大吊重_________T(_________m以内)。按说明书需_________道附着。

  3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等,由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装,并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5m处。

  二、租期计算

  1、塔吊租期至少为_________个月,不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算(租期最后一个月不足整月的按_________元/天计算租赁费)。

  2、塔吊安装后,达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费:

  (1)、塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。

  (2)、塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。

  (3)、塔吊因工程需要开始投入使用(以甲方书面通知乙方为准,乙方接到甲方启用函后方可启动塔吊供甲方使用)。

  3、停止计费日期确定:甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。

  4、安装调试完毕取证后因非乙方原因不能使用,双方约定从主机安装调试取证后计算租金。

  5、双方约定,塔吊租赁期限为塔吊开始计费日至塔吊书面报停之日止,塔吊报停后,甲方仍需使用,则租期自然延至塔吊最后使用之日,期间乙方正常收取机械租赁费用。

  6、塔吊书面报拆后,由于甲方原因引起塔吊无法及时退场,导致塔吊闲置在现场的时间不得超过1个月,且闲置7日内乙方不收取费用,闲置超过7日乙方按照日租费的50%收取费用。

  三、租金计取方式

  1、月租金:每月租金为:RMB_________万元(大写:人民币_________整),含两名塔司工资。

  2、塔吊安拆、顶升人工费为:RMB_________万元(大写:人民币_________整)。

  3、基础预埋件支腿费为:RMB_________万元(大写:_________万元整)。预埋马凳的制作和现场基础施工由甲方负责并承担费用。

  4、塔吊进退场运输费为:RMB_________万元(大写:人民币_________元整)。

  四、租金结算支付方式

  1、签订本塔吊起重机租赁合同之日甲方预付乙方RMB_________万元订金。

  2、塔吊月租赁费按月结算,由乙方当月25日向甲方确认当月结算,甲方审核无误后并由乙方开具税务发票后于次月5日办理付款,并确保于次月的10日前款项到达乙方公司账户,依次类推,至全部租赁费付清为止。但租赁费的尾款必须在塔吊退场前一次性支付完毕。

  3、塔吊主机进厂后10日内(双方确定进厂时间),甲方在乙方开具合格的税务发票后一次性支付乙方进退场费RMB万元。安拆顶升人工费RMB_________万元。

  五、违约金

  1、当甲方未能按本塔吊起重机租赁合同约定的时间及时、足额支付乙方塔吊费用时,延迟期间就迟付部分甲方向乙方支付延迟付款的违约金。

  2、违约金按每超过一天为延迟付款金额的千分之三计算。

  计算方法为:延迟付款金额x3‰x延迟付款天数。

  六结算方式

  1、甲方以银行电汇的方式支付乙方费用。

  七、塔吊进场时间

  双方约定,塔吊的进场时间以甲方书面通知为准,进场前甲方必须制作好塔吊基础,并确保基础能满足塔吊安装。甲方的进场通知应提前15天以传真或特快专递形式送达乙方。

  八、塔吊验收

  1、货到工地,甲方负责对塔吊外观品质进行验收并签署进场确认书,塔吊基础预埋件和整机进厂双方填写交接货物清单,并负责对货物保管。

  2、主机安装调试合格,由乙方负责组织自检,向甲方提供《自检报告》作为起租依据。

  3、乙方负责塔吊检测取证工作并承担检测费用。

  九、双方责任约定

  1、甲方责任:

  1.1塔吊到达现场及撤离现场和基础施工、安装、顶升、拆除所需的汽车吊或现场倒运所需的运输车辆由甲方提供,并承担其费用。

  1.2甲方负责免费按甲方正式工作人员标准(含床及水电)提供乙方装、拆人员、塔司住宿。

  1.3塔吊的操作由乙方提供的司机负责,塔吊如有故障,乙方现场人员无法处理时,由甲方通知乙方,乙方根据需要派维修服务人员,维修期间由甲方负责免费提供乙方维修服务人员住宿。

  1.4甲方在使用过程中负责提供持证的合格指挥人员。

  1.5负责提供塔吊安装、拆卸、使用过程中的用电和电费;提供塔吊使用所需的专线电源及进电配电箱,一次电源箱距离塔吊中心不超过5米,(电压380V,正负不超过361V-399V);自行解决吊钩以下的吊绳及其它吊装吊具。

  1.6负责塔吊安、拆、附着、升降过程中所需脚手架的搭拆工作,并负责塔吊附着件的现场焊接以及其他所需工具给乙方免费使用。塔吊使用过程中塔吊吊钩以下的各种吊具、索具、铁扁担等由甲方解决,费用和由此所引发的安全责任甲方承担。负责搭拆塔吊安装、拆除工作范围内的安全防护和警戒,严禁无关人员进入警戒区。

  1.7甲方承担因基础制作不合格和指挥不当引起的事故责任、安全责任和经济损失。

  1.8租赁期间塔吊所有权(使用权除外)归属乙方,甲方在按时支付租金的前提下拥有塔吊的使用权。任何情况下,甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方塔吊。

  1.9甲方必须保证有足够的空间满足乙方塔吊的进退场、安装和拆卸,并要保证道路压平夯实畅通,塔吊基础无积水、无淤泥。拆卸塔吊甲方必须提前10天书面通知乙方。

  1.10租赁期间甲方如不按时支付乙方各项费用,乙方有权停机,停机期间租赁费照计,由此造成的工程损失由甲方承担。

  1.11甲乙方随时注意气象部门的预报,并做好防风,防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施,以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

  1.12负责塔吊及其附件在现场期间的安全保卫工作,如发生偷盗事件,应由甲方赔偿相对应的配件和损失。

  2、乙方责任:

  2.1、由乙方负责塔吊进退场和装拆、顶升工作。

  2.2乙方司机必须严格按照塔吊操作规程安全操作,制定塔吊安全生产责任制,做好维修保养及各种检查记录。

  2.3甲方允许乙方每月有累计不超过两天时间对塔吊进行维修保养,但乙方应尽可能地利用塔吊休息期间进行维修保养。

  2.4因乙方塔吊的质量问题或塔吊备件不足导致的当月累计停机时间超过48小时的,则停机期间按月租金的1/30乘以停机天数由甲方予以扣除。

  2.5塔吊司机须服从甲方管理,如不能按照甲方要求服务配合,甲方可要求乙方更换司机。乙方机械设备负责人_________,联系电话:_________

  2.6根据施工现场条件对基础进行设计和甲方制作基础时的技术指导工作。

  2.7乙方特殊工种(起重工、塔司等)要经专业培训,并持有政府主管部门签发的合格证上岗。提供二名合格持证塔吊司吊,乙方负责支付司机工资及司机保险费,租赁期间司机服从甲方管理。

  2.8乙方保证塔吊运转正常、性能良好,双方严格按照操作规程办事,禁止违章操作。

  十、争议

  1.本塔吊起重机租赁合同发生纠纷,双方协商解决,协商无法达成一致时,可向原告所在地人民法院提起诉讼。

  十一、其它

  1、塔吊必须于200年月日前安装调试合格投入使用。

  2、合同由双方代表签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。

  3、合同一式四份,正本二份副本二份,甲乙双方各持二份。具有同等法律效力。

  甲方:________________乙方:________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  委托代理人:________________委托代理人:________________

  乙方住所:________________

  开户行:________________

  帐号:________________

  合同签订时间:________年________月________日

选定的起重机租赁合同 篇28

  甲方;(承租方)  乙方:(出租方)  根据《中华人民共和国民法典》及有关法律,法规,甲乙双方经友好协商,就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同,共同遵守执行。  

  第一条乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用:  

  第二条以上设备仅限于工程使用,设备的交付与归还地点为甲方施工现场。  

  第三条没有乙方书面允许,甲方不得擅自拆卸,改装,转租和转借乙方设备,乙方设备上的标识与文字,是乙方设备的重要识别标志,甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏,更改,覆盖,粘贴等,否则乙方有权终止合同,甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。  

  第四条租赁期限:  从20________年月____日至________年____月日止,租赁期定为个月,不足个月租金按个月计算。如需延期甲乙双方需协商,本合同延续。  

  第五条租金及运输费用:  

  1.租金:月租金为人民币肆万陆仟元整(46000元)由甲方负责。  

  2.运输费:机械设备进出厂运输费陆仟元整(6000元)由甲方负责,乙方设备到达甲方工地后,甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装,组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。  

  第六条费用结算:  

  1.费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费,不支付租金不予吊装。如甲方逾期____日未支付租赁费,则乙方有权停止使用,并终止合同。并向甲方收取5%违约金。  

  2.租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起,至甲方使用完设备之日止。起租期以上,结算周期不足一个月的,则按天计算。按天计算标准为:按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。  

  3.每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。  

  4.月租设备每月累计工作时间为300个小时,超时加班租金以小时累计结算,其计算标准为:月租金30天10小时。  

  第七条甲方责任:  

  1.有权对乙方设备和操作人员查验证件,有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。  

  2.施工现场的场地条件,吊装条件吊具,吊绳等,如需要夜间施工,必须做好照明工作。  

  3.吊装前,必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥,在施工前做好安全工作,向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量,几何尺寸以及安全注意事项等,统一指挥信号,确保施工吊装安全。  

  4.监督设备操作人员,按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作,并负责操作人员现场食宿。  

  5.甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机,乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。  

  6.负责机械设备所用的柴油。  

  7.对乙方设备进行妥善的使用,保管。  

  8.对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。  

  9.按时支付乙方设备租金。  

  第八条乙方责任:  

  1.乙方提供给甲方起重设备性能可靠,运转正常,获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证,操作人员具有上岗资格证书。  

  2.乙方配备该机操作人员2名,并承担其工资。  

  3.操作人员必须服从甲方人员协调,调度和指挥,接受甲方人员的安全教育,服从甲方人员管理,遵守施工现场的有关规定。  

  4.操作人员应遵守起重机械安全操作规程,不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时,乙方人员可拒绝执行。  

  5.操作人员必须每日做好设备检查,保养工作,如发生故障,应积极组织人员抢修,尽快使机械设备恢复工作,如需要对机械设备进行修理或保养,则要提前与甲方协商,尽可能减少影响甲方工作。  

  6.负责机械设备安装分解和调试工作,工作人员应服从甲方现场管理规定。  

  7.负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。  

  8.甲方不按时支付款项,则乙方有权收取违约金,并有权采取停机或提前终止合同措施。  

  第九条附则及约定;  

  1.为了保证安全,原则上不允许深夜作业。  

  2.作业中如发生人身、机械设备事故,根据吊钩以上部分由乙方负责,吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。  

  3.甲乙双方应严格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成协议,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。  

  4.合同未尽事宜,甲,乙双方可另行补充协议,补充协议格履行合同条款,如发生争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能达成,任何一方可向对方所在地人民法院起诉。  

  5.本合同一式二份,甲方持一份,乙方执一份,自甲,乙双方签字,盖章之日起生效。  

  6.本合同传真件具有同等法律效应。  甲方:(盖章)  乙方:(盖章)  联系人:  联系人:  联系电话:  联系电话

选定的起重机租赁合同 篇29

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。

  一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁 50T 汽车起重机 壹台(为 五 节臂)。

  二、租赁时间:从20xx年 9 月 4 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

  三、施工地点:山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内

  四、财务结算:

  1、台班收费标准:按包月计费每月 31000元。

  2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。

  3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

  六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

  七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。

  八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

  九、违约责任:

  1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的经济损失。

  2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

  十、其他约定:

  1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

  十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。

  十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。

  甲方: 乙方:

  20xx年 月 日 20xx年 月 日

选定的起重机租赁合同 篇30

  出租单位(简称甲方):

  承租单位(简称乙方):

  根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国民法典》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定,按照诚实信用、平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  一、乙方因建设工程施工需要,租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备,经甲方同意有偿出租给乙方使用。

  二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准:

  三、租赁物的用途和使用方法:

  乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程,并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。

  乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。

  四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令,第三章第十六条之规定,《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文,第四、第五、第六条规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件,必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明,达到机械设备完好率,否则不予出场,并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚,双方委培人员按发放清单检查、出库、装车,经签字办理交接手续。

  五、租金应按月支付,乙方应在每月____日之前向甲方提交上____月的租费清单,并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

  六、经双方协商,乙方应向甲方一定限额押金,甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续,租赁期间不得以押金抵作租金,租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的,押金退还乙方(不计利息)。

  七、乙方在甲方指定的`地点提货,提货时双方当场清点数量并验收质量,乙方指派提货人,提货后乙方应向甲方出具提货单,乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责,发生任何意外事故均与甲方无关。

  八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责,运费、装卸费由乙方承担。

  九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收,验收合格后的方可使用,同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的,应在本合同届满前____日内,重新订立租赁合同。

  十、租赁期间,租赁物资的维修由乙方负责,费用由乙方承担。

  十一、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

  十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满,乙方应当返还全部的租赁物,按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的,应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。

  十三、违约责任:

  ①乙方不按时交纳月租金的,应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

  ②乙方逾期不返还租赁物资的,除继续承担本合同规定的租金外,每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

  ③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,甲方有权解除合同,乙方应立即返还租赁物,否则按照本条②款的规定承担违约责任。

  十四、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

  十五、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。

  十六、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

  十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

  出租人(盖章):       承租人(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

  签订地点:

选定的起重机租赁合同 篇31

  承租人(甲方):

  出租方(乙方):

  甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务,双方经友好协商,签订本合同,并共同遵守。

  一、起重机的类型和数量:

  起重机;

  施工现场:

  使用时间:

  二、租赁款及支付方式

  房租:一月;

  付款方式:

  三、安全责任

  1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥,坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。

  2、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目,并派专人指挥作业,双方统一发出信号,确保作业。如施工过程中出现野蛮操作,乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。

  3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车,严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。

  四、甲方的'权利和义务

  1、在租赁期内有权使用租赁的起重机,但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押,乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失,应承担所有责任。

  2、按照双方约定支付租金。

  3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。

  4、起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由乙方提供。

  五、乙方的权利和义务

  1、由于特殊的施工条件,乙方必须提供足够的操作人员,乙方人员必须24小时待命,随时全力配合施工队伍,不得偷懒。

  2、在起重机使用期间,甲方应提供起重机施工所需的主要燃油(柴油),所有其他费用和油料由乙方负责。

  3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥,遵守相关的规章制度。

  4、乙方提供的设备必须保证正常运行,并利用业余时间维护设备。如发生设备故障,乙方应立即组织抢修或提供其他设备,不得延误施工,由此造成的损失由乙方负责。

  5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。

  六、本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字后生效。

  甲方(公章):_______

  乙方(公章):________

  法定代表人(签名):__________________________

  在___________________________

选定的起重机租赁合同 篇32

  出租单位:

  承租单位:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

  第一条 工程名称:

  施工地点:

  第二条 租赁期限

  进场时间: 月。

  起用时间: 年 日。

  合同期限: 月。

  第三条 租金计费方法及交纳期限

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期5日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过10日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。

  第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

  一、甲方责任

  1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;

  2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

  3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。

  二、乙方责任

  1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“三通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

  3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

  4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

  5、配备合格的有证X工,了解本塔机的.起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。

  第五条 安全责任:

  开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。

  第六条 争议的解决

  1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方X解决。

  2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。

  第七条 补充条款

  出租方(甲方盖章):

  承租单位(乙方盖章):

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  日期:

选定的起重机租赁合同 篇33

  出租单位:  承租单位:  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。  

  第一条 工程名称:  施工地点:  

  第二条 租赁期限  进场时间:____月。  起用时间:________年____日。  合同期限:____月。  

  第XX条 租金计费方法及交纳期限  

  1、塔机租赁合同签定后,在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。  

  2、塔机在进场安装前,乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。  

  3、塔机基础预埋件由乙方提供,或甲方提供,费用由乙方承担支付  

  4、塔机租金按日历天数连续计算,租金超出两月按实计天数计算,(本租金为税前价格,如需甲方开具发票,乙方需另付税金)。  

  5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算,1个月后,乙方支付甲方第1个月租金,以后每月结算一次,租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机),乙方必须在合同日期____日内结账付清,否则甲方有权停止塔机作业,造成损失均由乙方负责,乙方拖欠甲方租金超过____日,应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息,塔机退场前需一次性结清所有费用。  

  6、塔机报停时,乙方需提前一周以书面形式通知甲方,具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定,如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场,乙方需继续支付租金。  

  第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任  

  一、甲方责任  

  1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料,符合有关部门的检验标准,提供基础图;  

  2、对塔机进行安全检查,遇有乙方不能解决的重大故障,在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。  

  3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根,再次更换由乙方负责。  

  二、乙方责任  

  1、负责制作塔机基础,塔机进出场前应具备拆装运输条件,如“通一平”接通电源,配备塔机专用配电箱,提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地,如场地不能满足25吨吊车,由此造成的吊车费差价由乙方负责。  

  2、负责施工现场勘测,保证基础土质符合本机承重要求,并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。  

  3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合,自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则,杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。  

  4、配备合格的机组人员,提供机组人员食宿,负责下班后和节假日的安全保卫工作,如塔机及附件发生被盗和破坏,由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意,严禁上塔私自操作,由此产生的后果均由乙方负责,负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的.一切费用。  

  5、配备合格的有证信号工,了解本塔机的起重性能和起重特点,严格遵守本塔机的有关使用规定,塔机使用过程中,钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查,如违反操作规程造成损失由乙方负责。  

  第五条 安全责任:  开机工由工地负责安排与租赁单位无关,机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用,使用期内一切责任由乙方负责。  

  第六条 争议的解决  

  1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,可通过原告方人民法院解决。  

  2、本合同未尽事宜双方协商解决,此合同一式贰份,双方各执壹份,自签订之日起生效,双方应严格履行。  

  第七条 补充条款  出租方(甲方盖章):承租单位(乙方盖章):  委托代理人:委托代理人:  电话:电话:____日期:日期

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 12:25:40