标题 | 工程设备租赁合同参考 |
范文 | 工程设备租赁合同参考(精选30篇) 工程设备租赁合同参考 篇1出租方:(以下简称甲方)_______________________________。 承租人:(以下简称乙方)__________________________________。 根据《合同法》的有关规定,为明确双方的权利和义务,按照平等互利、诚实信用的原则,双方经协商一致。 第一条:租赁物的名称、数量和用途: 乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。 乙方租赁甲方的机械设备如下: 设备型号数量产地数量现值租金/月 第二条:租赁期限 乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后,乙方如需继续租用,应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签,机械设备未归还,甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外,本合同的其他条款将继续生效,但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。 第三条:租金的计算和支付 1、房租每月(大写)元(小写),按月计算,每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的,按月计算租金,最后一个月开工超过25天(含25天)的,不足25天的,按月租金除以30天计算日租金。 2、租赁期内,每天平均工作时间原则上不超过小时(相当于一个机班),每月累计不超过___小时(累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间)。工作需要超过_____小时的,视为加班,加班租赁费按加班工作时间计算,小时租金按月租金除以240小时计算。 3、除非合同中另有约定,否则租金的计算不受影响,如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间,乙方仍需按合同支付租金。 4、租金支付方式为:①现金(_________);②现金(_________)。甲方收到后应开具收据。 第四条:租赁机械的交付和验收 1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方(或其代理人)。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟,甲方不承担责任。 2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收,同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。 3、如乙方未按前款规定办理验收,则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收,视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。 4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的,乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日,立即书面通知甲方上述情况,并由甲方负责处理;否则,应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。 第五条:租赁机械的使用、修理、维护和费用 1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养,并保持设备处于良好的工作状态,费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件,乙方承担不超过人民币,甲方承担超过人民币。 2、如果乙方在工作中不能排除设备故障,乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天,租金不扣。超过三天的,超过的'天数不计算租金,但必须经甲方经营者(经营者)签字认可。 3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失,乙方应承担全部责任。 4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。 5、在机器租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得转让工作地点。 第六条:租赁机械的运输方式及运费承担 1、乙方指定的运输方式为:①汽车运输(_________);②铁路运输(_________)。 乙方租赁甲方机械的,租赁期不足个月的,乙方承担双向(返回现场)运费;租赁期超过个月的,进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担,即入场费由乙方承担,退场费由甲方承担。 第七条:甲方的权利和义务 1、甲方应按约定交付租赁机械,并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。 2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。 3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责,但必须服从乙方的管理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。 4、乙方支付全部租金后,甲方应提供其居住地开具的应税发票。 第八条:乙方的权利和义务 1、乙方必须按合同约定支付租金。 2、在租赁期内,本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权,不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间,非因甲方原因造成的风险和责任(如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当,包括施工方在施工现场等),由乙方承担全部责任。)(如被盗、损坏或丢失,应根据机器的购买价格进行赔偿)。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。 3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时,乙方应提供免费的劳务和机械服务,并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的,退出时间以机械操作人员或运输单位(运输司机)确认的退出时间为准。 4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。 5、在租赁期间,如果乙方将租赁的机器转租给第三方,必须获得甲方的书面同意。 6、乙方不得以任何理由抵押设备,否则一切后果由乙方承担。 7、未经甲方书面同意,乙方不得借钱给甲方的机械操作人员,否则甲方不予批准。 第九条:违约责任 1、租赁期内,如租赁物被第三方索赔,甲方应承担给乙方造成的一切损失。 2、乙方必须按合同支付租金,否则甲方有权停机支付租金,但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租(使用),停工期间造成的一切损失由乙方承担。 3、租赁期内,乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的,甲方有权直接解除合同,要求乙方支付转租期间的租金,并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。 4、未经对方同意,任何一方不得变更或非法解除本合同;如有违反,任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。 5、乙方未按合同约定支付租金时,甲方有权采取以下措施: (1)要求乙方及时付清租金及其他费用,每逾期一天,乙方应按所欠租金的5‰支付违约金,直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的,乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任; (2)如乙方逾期五天未付清租金,甲方有权终止本合同,乙方应返还租赁机械,否则,应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返还运费)。 第十条:争端的解决 因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决;协商不成的,由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议,乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。 第十一条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 出租方(甲方):_________承租方(乙方):_________ 授权代理人:_________ 地址:_________ 工程设备租赁合同参考 篇2承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。 二、设备使用地点及工程项目G320湘潭绕城线一期及白云路工程 三、设备的所有权和使用权 1、已方拥有租赁设备的所有权。 2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、租赁期限及租金结算方式 1、租期自20_年9月5号至工程完工止。 2、设备租赁费按小时计算:300元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。 五、 租赁设备的使用、维修、保养 1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。 2、设备操作机手每天24小时值班。 六、已方的义务 1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料。 2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。 3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。 4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。 5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。 七、甲方的义务 1、负责提供已方机手的食宿,免费提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。 2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。 3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。 八、违约责任 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。 九、争议的解决 有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。 十、未尽事宜 甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇3签订日期:________年________月________日 编 号:______________________________ 承租方:(以下简称乙方)________________________________________________________ 出租方:(以下简称甲方)________________________________________________________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。 一、租赁设备概况 二、设备使用地点及工程项目: 本租赁设备仅限于在_____________________________,用于________________________工程。 三、租赁设备的所有权和使用权: 1、甲方拥有对租赁设备的所有权。 2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、甲方为该设备配备操作手______人,由____方负责工资,工资每人每月__________元。 五、租赁期限及租金结算方式: 1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。 设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。 3、经甲乙双方协商,甲方收取乙方设备预付租金______________元,作为履行本合同的保证。 4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自租日期,每30天向甲方交付一次租金,租赁期满,扣除应付设备赔偿金后,甲方应将保证金余额退还乙方。 六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用: 1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方。 2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。 3、在租赁过程中,乙方承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。 4、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在________元以下的由乙方负担,维修费用在_______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。 5、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月累计停工三天(维修时累计十二小时折合一天)以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由乙方全部负担。 6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。 七、甲方的义务: 1、为乙方提供性能良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3、甲方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。 4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月底将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。 八、乙方的基本责任: 1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。 2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。 3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)。 4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。 九、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。 3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备或停机,每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款,停机期间乙方应照常支付租金。 十、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 工程设备租赁合同参考 篇4出租方(甲方):____________ 承租方(乙方):____________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的'施工部位和完成时间穿插进行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________ 代表人:____________代表人:____________ 日期:____________日期:____________ 电话:____________电话:____________ 工程设备租赁合同参考 篇5出租人(甲方): 承租人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量: 。 第二条 租赁物资的用途及使用方法: 。 第三条 设备租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工,工期顺延。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前 10 日内,重新签订合同。 第四条 租金、租金支计算方式:收取租金的标准: 。 第五条 租金的支付方式和期限:租金结算方式全部采用现金方式结算,每月30日结算租金。 第六条 燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。 第七条 由甲方提供驾驶员1名,工资由甲方提供,食宿由乙方负责。 第八条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 第九条 争议的解决:设备租赁过程中,出现本合同未尽事项双方发生争议的,双方协商解决,协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇6出租人(甲方): 承租人(乙方): 根据《____________》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的'权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条______租赁物资的品名、规格、数量、质量:______。 第二条______租赁物资的用途及使用方法:______。 第三条______设备租赁期限:自______年______月______日至______年______月______日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工,工期顺延。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前______10______日内,重新签订合同。 第四条______租金、租金支计算方式:收取租金的标准:______。 第五条______租金的支付方式和期限:租金结算方式全部采用现金方式结算,每月30日结算租金。 第六条______燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。 第七条______由甲方提供驾驶员1名,工资由甲方提供,食宿由乙方负责。 第八条______本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 第九条______争议的解决:设备租赁过程中,出现本合同未尽事项双方发生争议的,双方协商解决,协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇7(以下简称甲方) (以下简称乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,特签订本合同。 一、设备名称、数量及规格型号: 二、设备使用点: 。 三、租赁时间:租赁期限暂定 个月(含节假日),设备起用和停用时间双方议定为:租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》,且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金,由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停,报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备,通知乙方设备出场之日起为止租日。 四、租赁价格及付款方式: 1、设备租赁费每月,不足月按天折算,租赁期间租金每30天结算一次,月结月清。 2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。 3、设备操作工由乙方负责安排,工资含在租赁费内,保证操作工持证上岗,按操作规程安全操作,工作时间满足甲方工程施工需要(上午6:30-11:30,下午13:00-18:00)。 五、所有权及使用权 1、设备在租赁期内,所有权属乙方,甲方享有使用权,但不得转让,转借或作为财产抵押。未经乙方同意,亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况,甲方应提供一切方便。 2、设备应购买保险,费用由乙方负责,乙方应严格按照升降机安全操作规程操作,并负责设备的日常维修和保养、检测,日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。 六、双方的权利和义务: 1、甲方的权利和义务: 1.1甲方负责施工升降机混凝土基础,乙方负责预埋件的预埋,技术质量符合乙方提供的图纸要求,并向乙方提供相关资料。 1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方),但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。 1.3施工升降机到工地后,如无法一次性安装到位,甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内,以便下次顺利安装。 1.4维护施工场所正常秩序,保证乙方人员、设备安全,承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。 1.5设备操作司机由乙方负责配备,操作人员必须持证上岗,遵守设备安全操作规程,甲方不得强令操作人员违章作业,并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。 1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。 1.7负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件,施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。 1.8施工升降机退场时,必须将施工升降机的相关资料退还给乙方,不得扣留。 2、乙方的权利和义务: 2.1提供符合国家标准,市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。 2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料,参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。 2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。 2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。 2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。 2.6甲方违约欠款,乙方有权停机,有权提前拆除租赁设备,并向甲方追索相关经济损失。 2.7乙方应在下班后或雨天,且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等,当设备出现突发故障时必须及时派人修理,排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的,扣除当天租赁费。 八、违约责任: 1、双方应严格履行合同条款,否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。 2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用,否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。 九、其它约定: 1、本合同管辖地为乙方所在地。 2、设备及操作人员均由乙方提供,若发生任何安全责任事故,均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。 3、本合同未尽事宜,双方协调一致后另补充规定,其补充规定与本合同具有同等效力。 十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇8承租方:___________ (以下简称甲方) 出租方:___________ (以下简称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。 二、设备使用地点及工程项目________________________工程 三、设备的所有权和使用权 1、已方拥有租赁设备的所有权。 2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、租赁期限及租金结算方式 1、租期自________年_______月______号至工程完工止。 2、设备租赁费按小时计算:________元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。 五、 租赁设备的使用、维修、保养 1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。 2、设备操作机手每天24小时值班。 六、已方的义务 1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料。 2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。 3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。 4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。 5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。 七、甲方的义务 1、负责提供已方机手的食宿,提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。 2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。 3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。 八、违约责任 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。 九、争议的解决 有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规解决。 十、未尽事宜 甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。 甲方(公章):____________________ 乙方(公章):____________________ 法定代表人(签字):______________ 法定代表人(签字):______________ _______________年__________月____日 _______________年__________月____日 工程设备租赁合同参考 篇9出租方(甲方):__________ 承租方(乙方):__________公司 根据《中华人民共和国民法典》的规定,为维护双方的合法权益,经甲、乙双方当事人协商一致,就工程机械设备租赁达成以下协议: 一、设备的使用地点及工程情况:_________________ 二、设备名称及规格型号:__________________________ 三、租赁方式、结算方式及期限:__________ 乙方租用甲方设备,在乙方使用地实行_____小时作业,月租金_____元(大写__________元整)。 租赁期限为壹年,自_____年__月__日起至_____年__月__日止。如乙方继续租用需签订续租合同。 四、设备的所有权 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 五、甲方的基本责任 1.提供技术型良好的设备。 2.设备进入乙方施工现场后,甲方操作者服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3.甲方操作者应该按设备操作规程施工。甲方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。造成的设备损坏或丢失,由甲方负责。 4、设备因故障造成的停工每月累计不超过三天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 六.乙方的基本职责 1.为甲方驾驶员提供食宿。 2.乙方按期给甲方支付相应的租赁费用。 3、乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。 七、有关本合同的一切争议,甲、乙双方应协商解决。如协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。 八、本合同一式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效并具有法律效力。 甲 方(签章) :__________ 乙 方(签章):__________ 电 话:_____________ 电 话:__________ 签订日期:_________年 _____月 _____日 签订日期:_______年 _____月 _____日 工程设备租赁合同参考 篇10出租方(甲方):____________ 承租方(乙方):____________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的.施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法: 待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地*起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 发包人(盖章):____________ 承包人(盖章):____________ 代表人:____________ 代表人:____________ 日期:____________ 日期:____________ 电话:____________ 电话:____________ 工程设备租赁合同参考 篇11出租方:(以下简称甲方)____________________________________________________________________________________ 承租方:(以下简称乙方)____________________________________________________________________________________ 根据《合同法》的有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务,按照平等互利、诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条:租赁物的名称、数量、用途: 乙方租用甲方机械设备用于__________________________________________________________________________________。 乙方租用甲方机械设备为: 设备型号数量产地编号现值租金/月 第二条:租赁期限 乙方自____________年________月________日起租用甲方机械设备至____________年__________月________日止。合同期满乙方如需继续租用,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签订合同。如未续签合同也未退还机械设备,视甲方继续租用机械,本合同除租赁期限变为不定期外,其他条款继续生效,但甲方有权随时终止租赁关系,并收回机械。 第三条:租金的计算和支付 1、租金每月为(大写) 元(小写 元),按月计算,每月提前五天支付。对首月施工不足月的按月计算租金,末月施工超过25天(含25天)以足月计算租金,未超25天则按日计算租金,每日租金按月租金除以30天计算。 2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 小时(折合1个台班),每月累计不得超过______小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出________小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费,每小时租金按月租金除以240小时计算。 3、如因乙方或工地施工方或天气原因造成停工或者工作时间减少等原因,除非合同另有约定外,皆不影响租金的计算,乙方仍要依约支付租金。 4、租金付款方式为:①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。 第四条:租赁机械的交货和验收 1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时及时在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。 3、如果乙方未按前款规定办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第五条:租赁机械的使用、维修、保养和费用承担 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油及辅油、维修、保养,使设备保持良好的使用状态,费用由乙方承担。维修一次需更换的零配件______________元以下由乙方负责承担,在______________元以上由甲方负责承担。 2、工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,租金不予扣减。如超过三天,超出的天数不计算租金,但必须有甲方机手(操作手)的签字认可。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。 5、机械租赁期间,乙方未征得甲方的书面同意不得转移工作地点。 第六条:租赁机械的运输方式及运费的`承担 1、乙方指定运输方式为:①汽运( );②铁运( )。 乙方租赁甲方机械,如租期不足 个月,乙方承担双程(进场及返程)运费,如租期在 个月以上,则租赁机械的进退场的运费由甲、乙双方各承担一半,即进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。 第七条:甲方的权利和义务 1、甲方按约定交付租赁机械,并在租赁期限内保证租赁物符合约定用途。 2、甲方应保证租赁物在租赁期限不被第三人主张权利。 3、甲方为租赁机械配备操作手________名,其每人工资__________元/月,由__________方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用由__________方负责承担。机械操作手不承担施工技术责任,但必须服从乙方的管理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。 4、乙方支付全部的租金后,甲方应提供在其所在地开具的的应税发票。 第八条:乙方的权利和义务 1、乙方必须按合同约定支付租金。 2、在租赁期间,本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。乙方在占有、使用租赁机械期间,非因甲方原因导致的风险和责任(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包括工地施工方指挥有误等)由乙方负全部责任(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以赔偿)。租赁期间发生的人身伤害事故应由乙方承担全部赔偿责任。 3、乙方有权按约定的方法、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进退场时,乙方应提供无偿的人工机械服务,退场时必须给甲方签署设备退场证明。若乙方未履行签字手续,退场时间则以机械操作手或运输单位(运输司机)确认的退场时间为准。 4、乙方在租赁期间应妥善保管租赁物,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上增加或拆除零部件。 5、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。 6、乙方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由乙方承担。 7、未经甲方书面同意,乙方不得借款给甲方机械操作手,否则甲方概不认可。 第九条:违约责任 1、在租赁期间,如租赁物被第三人主张权利,甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。 2、乙方必须按合同约定支付租金,否则,甲方有权停机待款,但停机期间仍然计算租金。如乙方付款后继续租(使)用,停机期间所造成的损失均由乙方负责。 3、在租赁期间,乙方如未征得甲方书面同意将租赁机械转租给第三人,甲方除有权直接解除合同,要求乙方支付转租期间的租金外,还有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。 4、未经对方同意,任何一方不得中途变更或违法解除本合同;任何一方若有违反,都应向对方偿付本合同总租金额________%的违约金。 5、乙方未按合同约定支付租金时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五支付违约金,直至全部支付完毕。如违约金不足以赔偿甲方的实际损失,则乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任; (2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同,乙方应归还租赁机械,否则应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返程运费)。 第十条:争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,由甲方所在地法院裁决。如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承担。 第十一条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。 出租方(甲方): ____年____月____日 承租方(乙方): ____年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇12出租方(甲方):______________________________________ 承租方(乙方):______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的使用地点及工程情况 ________________________________________________________________________ 二、租赁设备概况 设备名称:__________________________________________ 规格型号:__________________________________________ 数量(台):______________________________________ 随机人员(人数):__________________________ 机手补助:__________________________________________ 租赁金额:__________________________________________ 三、设备的所有权 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任 1.提供技术型良好的设备。 2.设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3.甲方机手应该按设备操作规程施工。 五.乙方的基本职责 1.为甲方机手提供食宿。 2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 4.乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 5.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 六.结算方式及相关事宜 1.租赁期间:自__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2.结算方式:设备租赁费按包月计算,首月__________________万元/月,次月______________万元/月,第三月____________万元/月,第四月____________万元/月,第五月____________万元/月,第六月____________万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金____________万元,并且完全支付进场和反程运费押金____________元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算( 元/天)。 3.运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。 4.工作时间:每月工作时间不得超过____________小时,超出部分按____________小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。 6.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过____________元以上的部分由甲方承担,____________元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片.滤芯等低值易耗品的费用。 7.设备因故障造成的停工每月累计布超过____________天(维修时累计____________小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 8.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 七、本合同的附件时本合同不可分割的`组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。 八、争议的解决:____________________________________________________________ 有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 九、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。 十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方:____________________________________________________________ ____年____月____日 乙方:____________________________________________________________ ____年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇13出租方:(简称甲方) 承租方:(简称乙方) 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。 一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。 1、 设备名称: 2、 租赁数量: 3、 租赁设备交接地点: 租赁使用地点: 4、 设备使用高度: 二、 租赁期限及日期: 1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。 2、 租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。 四、租赁期设备的维修,保养与其它: 1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 2、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担) 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 五、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 六、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。 七、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇14出租方:(简称甲方) 承租方:(简称乙方) 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。 一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。 1、 设备名称: 2、 租赁数量: 3、 租赁设备交接地点: 租赁使用地点: 4、 设备使用高度: 二、 租赁期限及日期: 1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。 2、 租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。 四、租赁期设备的维修,保养与其它: 1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 2、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担) 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 五、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 六、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。 七、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表: 乙方代表: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 工程设备租赁合同参考 篇15承租方:(以下简称甲方) 出租方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。 一、车型:(见表) 二、租赁使用地点: 三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。 四、机械设备租赁形式及结算方式: 1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天; 2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责; 3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付; 五、甲乙双方的权利和义务 1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行; 2、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件; 3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责; 4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时,应提前采取,保证甲方工程的正常施工; 5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。 六、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失; 2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决; 3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________ 出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________ 根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________ 规格:_____________________ 型号:_____________________ 数量:_____________________ 使用地点:______________________________________________ 第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的.食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。 第三条:租赁期限 自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。 第四条:租赁机械的所有权 1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。 2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。 3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。 第五条:租金的计算和支付 1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。 第六条:保证金 经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。 第七条:租赁机械的交货和验收 1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。 3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。 2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。 第九条:租赁机械运费的承担 租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。 第十条:租赁机械的毁损和灭失 1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。 2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。 第十一条:违约责任 1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失; (2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 第十二条:争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇16出租方:_______________________ 承租方:_______________________ 签订日期: 年 月 日 依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 机械租赁事宜协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、机械施工地点: 三、机械使用时间暂定 年,自 年 月 日起 年 月 日 四、租金及支付 1.租金及计算:租金 元/月。 2.租金支付:租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。 五、双方责任 (一)承租方 1.按合同约定及时付给出租方租金。 2.给出租方机械操作手提供食宿方便,其费用由出租方承担。 (二)出租方 1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。 2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。 3.提供机械相关资料。 4.服从承租方指挥,接受承租方检查。 5.负责机械维修、保养,提供24小时服务,满足施工需要。 6.操作人员持有效证件上岗。 7.因出租方操作人员造成的机械故障事故,出租方承担全部责任,给承租方造成的损失,由出租方进行赔偿。 六、其他约定事项 1.出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除合同。 2.本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。 3.本合同经出租、承租双方签字,方能生效。 七、本合同一式四份,双方各持两份。 出租方:签字(盖章):___________ 承租方:签字(盖章):___________ 工程设备租赁合同参考 篇17承租方(简称甲方):_____________________ 出租方(简称乙方):_____________________ 因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议: 一、设备: 数量:壹台,机械使用地点:_________________________________________________ 二、租赁期限(时间): 自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。 三、租金及支付: 月租,每月租金__元整(大写:__元)人民币,__工作时间为240小时/月,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收,甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间,超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时,仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。 四、甲方应该安排好机械作息时间,师傅一天工作9小时,超出9小时则补助司机加班费,每小时__元。 五、甲方不能按约定时间支付租金,乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作,租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。 六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的`食宿,甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。 七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。 八、违约责任:由违约方负责。 九、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。 甲方:_____________________________ 乙方:____________________________ 单位名称(签章):_______________ 联系电话:____________________________ 身份证号:______________________________ 合同签定地:____________________________ 签订时间:_______年_________月_________日 工程设备租赁合同参考 篇18甲方: 乙方: 本着互惠互利原则,经双方协商,就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见: 一、租赁设备如下; 二、计算支付 1、租赁费用租金按月支付,每月 号为结算支付日期,所结算和支付的费用为上月的租赁费用,甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用,乙方提供发票。 2、结算时,乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。 3、设备进场、退场费用由乙方承担,甲方不予支付。 三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿,乙方负责其他全部机械日常费用。 四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排,乙方机械必须保证保险手续齐全(含司机保险),乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配, 并按甲方指定位置停放,否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责(例如油料丢失,机械扳手部件丢失等)。如有不听从安排的,每次事情节扣除相应租金。 五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好,影响正常施工时,甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天,超出两天扣除超出天数租金。 六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上,甲方按天扣除租赁费用。 七、施工期间,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。 八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。 九、补充: 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 日期: 账号 开户行: 联系人电话: 日期: 年 月 日 工程设备租赁合同参考 篇19出租方:(简称甲方) 承租方:(简称乙方) 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。 一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。 1、 设备名称: 2、 租赁数量: 3、 租赁设备交接地点: 租赁使用地点: 4、 设备使用高度: 二、 租赁期限及日期: 1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。 2、 租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。 三、租赁期设备的维修,保养与其它: 1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 2、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担) 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 四、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的`甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 五、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。 六、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 七、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。 甲方(公章):__________________ __________________年________月________日 乙方(公章):__________________ __________________年________月________日 工程设备租赁合同参考 篇20出租方(甲方):___________________ 承租方(乙方):___________________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的使用地点及工程情况 ____________________________________ 二、租赁设备概况 设备名称:_____________________ 规格型号:_____________________ 数量(台):___________________ 随机人员(人数):_____________ 机手补助:_____________________ 租赁金额:_____________________ 三、设备的所有权 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任 1.提供技术型良好的设备。 2.设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3.甲方机手应该按设备操作规程施工。 五、乙方的基本职责 1.为甲方机手提供食宿。 2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 4.乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 5.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 六、结算方式及相关事宜 1.租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金,如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办-理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2.结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办-理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元/天)。 3.运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。 4.工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。 6.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片.滤芯等低值易耗品的费用。 7.设备因故障造成的停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 8.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。 八、争议的解决:______________________________ 有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 九、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。 十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方:______________________________ 法人代表:__________________________ 委托代理人:________________________ 乙方:______________________________ 法人代表:__________________________ 委托代理人:________________________ 工程设备租赁合同参考 篇21承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。 二、设备使用地点及工程项目G320湘潭绕城线一期及白云路工程 三、设备的所有权和使用权 1、已方拥有租赁设备的所有权。 2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、租赁期限及租金结算方式 1、租期自20xx年9月5号至工程完工止。 2、设备租赁费按小时计算:300元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。 五、 租赁设备的使用、维修、保养 1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。 2、设备操作机手每天24小时值班。 六、已方的义务 1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料。 2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。 3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。 4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。 5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。 七、甲方的义务 1、负责提供已方机手的食宿,免费提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。 2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。 3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。 八、违约责任 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。 九、争议的解决 有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。 十、未尽事宜 甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇22尊敬的审判长、审判员: 四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见: 一、被上诉人的请求已超过诉讼时效 1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。 2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。 3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。 据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。 二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系 1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。 2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。 3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。 4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。 5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢? 三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》 1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。 针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。 法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?” 秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。 被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的`职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢? 然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。 2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。 另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。 3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。 四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司” 1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。 2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。 3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。 综上所述: 1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。 2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。 3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。 此致 遂宁市中级人民法院 四川法银律师事务所 杜正武付贤禹律师 二〇一三年一月十五日 工程设备租赁合同参考 篇23出租方(甲方): 承租方(乙方):___ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同。 第一条 设备名称、型号、规格及数量 第二条 租赁期限 设备租赁期限,即自20xx年8月10日至20xx年11月30日。 承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前 5 日内,重新签订合同。 第三条 租金及支付 1.租金及计算: ⑴、350t租金 51万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天实际使用天数计算。 ⑵、70t租金8万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天实际使用天数计算。 ⑶、65t租金8万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天实际使用天数计算。 ⑷、50t租金7万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天实际使用天数计算。 2.租金支付:乙方确认设备后向甲方支付首月租金30%,并且完全支付进场费用和反程运费押金 25万 元。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算。 3.租赁计费起止时间 (1)20xx年8月10日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。 (2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。 (3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日 4.运转时间及租费签认:机械到达工地之日,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。 5.机械的进退场费:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。第四条 工程项目、工作内容和施工地点 1.工程项目:风力发电机安装工程 2.工作内容:风机吊装 3.施工地点:山西神池县楠华山 第五条 租赁方式及所有权 1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。 2.租赁设备的所有权:合同所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。 3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。 第六条 甲方的基本责任 1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。 2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。 3.负责操作人员的工资及设备维修配件。 4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。 第七条 乙方的基本职责 1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。 2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。 3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。 4.负责租赁期间设备保护及看守,确保挖掘机安全。 5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。 6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。 7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。 8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 第八条 押金 经双方协商,出租方收取承租方押金 10万 元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第九条 租赁机械的毁损和灭失 1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。 2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。 (1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。 (2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。 (3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。 第十条 其它相关事宜 1.工作时间:每月工作时间不得超过 300 小时,超出部分按 8 小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 2.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机以及损失由乙方承担。 3.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过100元以上的部分由甲方承担,99元以下的部分由乙方承担。 4.设备保养:乙方每月因提供 2 天正常设备保养时间,超出正常保养时间造成的停工每月累计不超过 2 天(维修时累计 20 小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费(特殊原因除外,如机器配件缺少等)。 5.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 第十一条 违约责任 1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额 20 %的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失; (2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 第十二条 争议的解决 未尽事宜,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇24甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行: 一、合同标的约定 自________年__________月__________日起,至__________年______月________日止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写):______________________元(¥:________);每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算。 表格:设备名称型号数量约定租金设备状况 设备名称规格型号数量租金设备(_元/每件)备注 二、双方的权利和义务 1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任; 2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担; 3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故,由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任; 4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿,生活用品自备; 5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的'责任; 6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方; 7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方; 8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。 三、运输方式及费用承担 机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费______________元,退场费用由乙方自己负担。 四、其他约定事项 1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间,每月累计不超过__________天(含________天),甲方照付租金,超过____________天,甲方不再承担维修时间的台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除; 2、连续下雨________天(含______天),计机械租赁费;超出______天,不能正常使用机械的,不再计算租赁费用,从当月租赁费用中扣除; 3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算; 4、其他事项:______________________________________________ 五、违约责任 1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。 3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施: (1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。 (2)终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。 六、合同生效方式 此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。 甲方:____________________乙方:____________________ 日期:____________________日期:____________________ 工程设备租赁合同参考 篇25甲方(承租方):___________________ 乙方(出租方):___________________ 根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上,就甲方场地及设施租赁给乙方使用的事宜,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:租赁期限租赁期限为:自____年____月____日起至____年____月____日止。活动完毕撤场。 第二条、租赁场地与设备 1、租赁场地位置位于,合计:___________________元 2、租赁标的物包括:____________________________________ 第三条:付款方式 1、合同签订后,甲方支付乙方定金(合同金额的50%),¥大写人民币:___________________以给乙方。项目完毕后,甲方向乙方一次性支付合同余款,¥元(大写人民币:___________________),不得超过三日,此合同从双方签定之日起生效。 2、收款人资料开户银行:___________________ 户名:___________________ 账号:___________________ 3、甲方支付乙方款项时,请认准乙方公司收据,并将收据或发票妥善保管。甲方若在无乙方收据或发票情况下支付了款项,按未付款处理。 第四条、甲方责任:甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的`金额按每天万分之五赔付滞纳金。 第五条、乙方责任:乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保活动期内正常使用。 第六条、未尽事宜:双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效。任何一方不得随意取消合同。 甲方:___________________乙方:___________________ 签约代表:______________签约代表:________________ ____年____月____日____年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇26出租方:_______________________ 承租方:_______________________ 根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、租赁设备概况 设备名称:_______________________ 数量:_______________________ 租赁金额:_______________________ 二、设备的所有权: 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 三、甲方的基本责任: 1、提供技术型良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3、甲方机手应该按设备操作规程施工。 四、乙方的基本职责: 1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 4、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 五、结算方式及相关事宜 1、租赁期间:自________年____月____日至________年____月____日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 六、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 七、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。 八、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ ________年____月____日________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇27甲方:_________________ 乙方:_________________ 因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议: 一、设备型号:数量: 二、租赁期限(时间):工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。 三、租金及支付:月租,每月租金元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。 四、甲方应该安排好机械作息时间。 五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。 六、机械设备只能由乙方指定的`操作工操作,其他人员不得上机操作。 七、违约责任:由违约方负责。 八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。 甲方:_________________乙方:_________________ 日期:_________________日期:_________________ 工程设备租赁合同参考 篇28承租方(甲方): 出租方(乙方): 甲方因施工租赁乙方的机械设备,在甲方标段内参与施工。为明确租赁期间双方的权利和义务,经双方协商达成以下协议: 一、设备名称: 设备型号: 数量: 二、起始日期: 至甲方通知的实际停止日期。 三、单价: 元。 四、租赁方式:燃油由方负担,进场费由方负担。退场费由方负担。 五、结算方式:每月25日至月末付给乙方议定的租赁费用 元整。设备每月允许故障停车三天,如有超日维修,可根据工作情况及施工进度相互协商。 六、甲方权利与义务: 1、甲方有义务负责机械设备租赁费结算和支付。扣减超过维修日的费用,双方协商。 2、甲方负责安排机械设备的.工作任务。 3、甲方定期进行安全检查,督促乙方完善设备,消除隐患。 七、乙方的权利与义务: 1、乙方负责提供符合合同规定状况良好机械设备,配备一名能满足工作需要有的操作员,做好日常养护,保证机械正常运转。 2、乙方应在保证施工需要的条件下,尽量节约甲方提供的燃油。严禁偷、倒、泄露等事件发生。 3、遵守甲方有关施工要求,完成交待工作任务。 4、乙方负担除主燃油之外的机械保养费用。维修保养尽量安排在工作空余时间。 5、乙方有权拒绝甲方违章指挥及有关危害安全的指挥。 八、设备租赁日期应根据施工情况,以现场实际停止日期为准,中途因各种原因需要临时停止租赁的,由双方协商解决。停止前双方有提前告知义务。 九、本协议一式两份,双方各执一份,此协议双方签字之日起生效,至甲方完全付清租赁费用后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程设备租赁合同参考 篇29甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):___________ 第二条租赁物资的用途及使用方法:__________________ 第三条租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_______________________ 租金的支付方式和期限:_____________________ 第五条押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条租赁物资交付的`时间、地点及验收方法:_______。 第七条租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。 第十条本合同解除的条件:_____________。 第十一条违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的违约金。 4.其他违约行为:____________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。 4.其他违约行为:___________________。 第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条其他约定事项:_________________。 第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。 第十五条本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 甲方:____________________乙方:____________________ 日期:____________________日期:____________________ 工程设备租赁合同参考 篇30出租方: (以下简称 乙 方) 根据《中华人民共和国民法典》、《____省建筑起重机械安全监督管理实施细则》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就甲方租赁乙方________达成以下协议,以便共同遵守。 第1条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 第2条 租赁设备概况 第3条 费用的组成及结算方法 3.1本合同为固定租金合同。 ________进出场费:33000元台。(包含安拆、运输、检测及20以下吊车费),在________安装完后当天甲方支付给乙方。 3.2合同月租金:人民币23500元台月(含:操作人员工资:6500元台月) 注:月租金费包括为满足施工需要所需的附着锚固装置(标准附着锚固拉杆长度为 4.5米,超过该长度由甲方负责)、标准节等设施的费用以及________吊钩以上所有设备的维修、定期保养、配件更换及________配重供应的费用和确保每台________配备二名司机及一名地面指挥人员的人工费。该等费用发生时均由乙方负责支付。 3.3费用支付 3.3.1费用计取时间 ________从安装验收合格甲方书面通知启用________吊起至甲方书面通知停止使用之日止,连续计费。 3.3.2不足整月计费方式 不足整月的按照对应________日租费乘以租赁天数,日租费等于对应________的月租费除以30天。 3.3.3费用结算及支付方式 租赁费每月结算一次,甲方以转账支票方式支付给乙方,结算时乙方必须同时向甲方提供有效租赁(工资除外,工资开具收据或提供工资表),结算截止日期为每月____日。上月____日前乙方向甲方提供上月结算单。甲方在接到结算单后次月____日内审核签字,于次月____日支付乙方上期租赁费。如甲方到期未支付上月租金,乙方有权停机,造成的损失由甲方自行负责。 第4条 甲方责任 4.1甲方按照乙方提供的________基础资料及安装要求制作基础,并安排人员配合乙方安装地脚螺栓及底座。 4.2甲方提供安拆场地、搭设平台所需钢管、焊接电源及辅助材料、设备,为乙方提供安拆作业便利条件。 4.3甲方负责将符合使用要求的电源接至________安装位置,并承担________使用的电费。 4.4甲方负责向乙方提供________基础验收资料。 4.5租赁期间________所有权(使用权除外)归属乙方,甲方拥有________吊的使用权。任何情况下,甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方________。 4.6甲方负责提供三名________操作人员吃、住。 第5条 乙方责任 5.1根据施工现场的条件和甲方使用要求,编制________各项技术方案,并经技术负责人签字后加盖单位公章后提交给甲方。 5.2乙方对出租给甲方的________进行全方位的检查,保证________(包括附着装置等附件)完好、安全装置及设施齐全有效,并向甲方出具自检合格证明及________技术性能表(包括起重特性表)。 5.3按双方约定的进场期限提供________及附件,保证甲方能够按双方约定的时间正常使用。组织对________基础的验收工作。在甲方按照乙方的要求制作________基础后所发生的一切安全质量问题概由乙方负责。 5.4负责________进出场,严格按照技术要求进行________安拆、附着、顶升及基础预埋枕木轨道施工。负责组织________安装完毕验收工作,并与甲方办理相应验收手续。 5.5负责每天上下班对________进行检查、维修、保养,作好交接班记录,并认真填写________吊检查表(________吊检查表内容附于本合同后)报甲方项目部备案;负责每周对________进行全面检查、维修、保养,并认真填写________吊检查表(________吊检查表内容附于本合同后)报甲方项目部备案;负责每月对________进行全面检查、维修、保养,并认真填写________吊检查表(________吊检查表内容附于本合同后)报甲方项目部备案。 5.6________发生故障后,乙方应迅速组织抢修。由于故障原因造成________停止使用每月累计不得超过48小时(含48小时),如果超过了上述时间,影响了甲方使用,则甲方有权扣除超过期间的相应设备的租赁费;________附着及顶升时,因乙方提供的标准节附着装置、撑杆等设施原因导致附着顶升时间超过36小时,则甲方有权扣除相应租赁费。甲方每月必须保证乙方有1天维修保养时间(在不影响甲方正常工作的情况下)。 5.7乙方负责组织人员定期对________进行检查,确保设备在租赁期间安全、正常使用,检查人员在检查结果报告上签字并给甲方存档。 5.8乙方向甲方提供一份进场________安全操作使用规程,负责________司机、地面指挥人员操作人员的安全技术交底。要求乙方所配备________司机、地面指挥人员严格按照安全使用规程作业,并严格遵守现场规章制度,服从甲方现场管理人员及安全员的安全监督、管理,凡违反甲方安全生产制度及________安全使用规程造成的损失和责任由乙方负责。 5.9________司机、地面指挥人员必须持证上岗并有完备的用工手续,技术达到行业管理要求,不得以任何借口向甲方吃、拿、卡、要。由于________司机、地面指挥人员服务配合不按服务规范要求进行或其他原因,不能满足甲方要求,甲方有权提出更换司机,乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。 5.10 ________司机、地面指挥人员每人每天工作8小时,如超过8小时以外,甲方需要________司机加班时,乙方必须确保配合甲方施工,________司机、地面指挥人员不能疲劳操作,必须服从甲方的安排,否则耽误时间造成的损失从租赁费中扣除。 5.11________主机进场安装调试合格之日,甲、乙双方在设备起用通知书上签字、盖章。同时,乙方将________交给甲方工地使用。在双方签署________使用确认书至乙方向甲方提供经政府主管部门确认的检测机构出具的________检测合格证明止,在此期间如________在使用过程中出现任何安全质量问题概由乙方负责,与甲方无关。乙方保证提供经政府主管部门确认的检测机构出具的检测合格证明,并承担相应费用。 5.12乙方保证在双方签署________使用确认书之日算起一个月内向甲方提供经政府主管部门确认的检测机构出具的________检测合格证明。 5.13 ________的备案手续应按贵阳当地建设主管部门规定,由甲、乙双方各自负担相应手续的办理,乙方提供的资料应该完整、真实、合法,如因乙方的备案手续不完备造成的经济及法律责任由乙方自行承担。 5.14乙方向甲方提供加盖公章且有效的营业执照、安全许可证、________司机、地面指挥人员操作证及政府主管部门审发的各种有效证件的复印件。 5.15乙方须自行购买________司机、地面指挥人员的人身保险及对________进行投保,负责承担________在设备安装、使用、退场过程中所发生的一切事故所造成的经济及法律责任(甲方原因除外)。 5.16在________使用或停使等过程中,由于乙方违章操作或________吊本身的缺陷、不符合有关安全要求等非甲方原因,造成的安全责任、法律责任及经济赔偿责任由乙方承担(甲方原因除外)。 5.17________在运输、安装、拆除的过程中造成的安全责任、法律责任及经济赔偿责任由乙方承担。 第6条 争议 本________式起重机租赁合同发生纠纷,双方协商解决,协商无法达成一致时,可向所在地人民提起诉讼。 第7条 合同生效与终止 7.1本合同未尽事宜,双方协商解决。合同执行过程中,如发生方案变更、增减项,双方以书面形式 签字认可后作为本合同附件,与本合同具有同等效力。 7.2本合同自双方签字之日起生效,在双方完成约定工作内容,费用全部结清后即告终止。 第8条 本合同壹式贰份,由甲、乙双方各保存壹份 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。