标题 | 建设工程设备租赁合同 |
范文 | 建设工程设备租赁合同(通用27篇) 建设工程设备租赁合同 篇1出租方:_______________________ 承租方:_______________________ 根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、租赁设备概况 设备名称:_______________________ 数量:_______________________ 租赁金额:_______________________ 二、设备的所有权: 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 三、甲方的基本责任: 1、提供技术型良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3、甲方机手应该按设备操作规程施工。 四、乙方的基本职责: 1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 4、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 五、结算方式及相关事宜 1、租赁期间:自________年____月____日至________年____月____日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 六、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 七、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。 八、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ ________年____月____日________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇2承租人: 出租人: 依据《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方向乙方租赁建设工程机械的相关事宜达成如下协议: 第一条租赁机械名称、及租金计算与支付 1、租金计算方式:按月计算。不足月的尾数日租金按月租金处以30天乘以实际使用天数计算。 2、支付方式:每月支付租赁费的70%,余款待塔吊报停后年底付清。 第二条使用地点、项目名称和工作内容 1、使用地点: 2、项目名称:项目 3、工作内容:垂直水平运输 第三条租赁期限 暂定自________年____月____日至________年____月____日。 第四条租金计算 1、自安装检测合格之日起计算租金,工程机械租金期满,甲方通知乙方拆除后次日起停止计算租金。 2、由乙方进行维护保养作业时,甲方应安排合理的机械维修和保养时间。每月累计维修保养时间超过20小时的部分,甲方可扣减相应的租金。乙方在机械工作间隙期或待工期间所做维护保养,不计算在维修时间内。 第五条进出场费用 租金机械进出场费及检测备案费用:附着在层建筑物的塔吊为该塔吊一个月的租金,附着在层建筑物的塔吊为35000元,附着在层建筑物的塔吊为45000元。 第六条定金和其他费用 1、机械操作和维修人员在工地吃住等费用由乙方支付。 2、检测备案费用由乙方承担。 第七条机械交接与验收 乙方向甲方移交机械时,双方应就交付机械的型号、规格、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》法律法规规定起重机械必须由具备相应资质的安装施工企业承担安装。安装调试并检测合格才能投入使用,安装调试、检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。 第八条操作、维护与管理 1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。操作、维护等上岗人员配备应符合国家或市法律法规的要求,也可委托具备相应资质的专业公司承担机械的操作与维护,受托方行为视为该委托方行为。 2、塔吊指挥由甲方负责安排。 3、因故障造成机械无法正常作业的,乙方应当接到通知后二小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起四小时内未能修复的,自第六小时起免收租金直至机械恢复正常作业日止。 第九条双方权利义务 甲方权利义务 1、有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。 2、有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。如因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械,并要求乙方赔偿甲方损失。 3、应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金。 4、应当为乙方提供机械进出作业、其他维护作业的协助和便利,按时接受乙方交付的机械。 5、应当为机械提供安全作业环境,负责机械设备在施工现场的看护,保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失,应向乙方赔偿。 6、未经乙方书面同意,甲方不得转租机械,不得对机械设施进行变动。 乙方权利义务 1、有权按照合同约定收取租金。 2、因甲方原因导致的机械毁损、灭失,有权要求甲方赔偿。 3、应当按照约定的时间、地点向甲方提供合同约定的机械,不得提供淘汰、报废、检验检测不合格的机械。 4、应当提供法律法规规定的生产厂家、生产许可证、产品合格证等文件,需要到监管部门备案的,乙方应当提供或办理备案手续。 5、应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。 6、应当提供技术保障,承担租赁期间的维修保养义务。 7、合同约定由乙方提供的操作人员必须持证上岗,服从甲方管理,遵守甲方各项规章制度,并应拒绝甲方提出的违章指挥。 第十条违约责任 甲方违约责任 1、未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械,致使租赁机械收到损失,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 2、未经乙方书面许可擅自将机械转租的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 3、未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的,乙方有权要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。 乙方违约责任 在合同期间因乙方原因导致机械停工的,每停工一天,甲方除扣减相应租金外,可要求乙方支付相当于机械日租金300%的违约金。凡停工超过____日的,甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。 第十一条不可抗力 一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。 第十二条争议解决 本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,可向____市人民法院提起诉讼。 第十三条其他条款 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附属文件共4页,一式四份,具有同等法律效力,其中甲方二份,乙方二份。 2、本合同附属文件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 4、合同签订地:市 甲方须保证25汽车吊安拆条件,其他约定:高出部分由甲方承担;租赁费不含税金,如需开具税票,税金由甲方春节报停不超过45天;塔吊预埋件每台三千元,如甲方挖出归还乙方不收费用。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ ________年____月____日________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇3出租方(甲方):______________________________________ 承租方(乙方):______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的使用地点及工程情况 ________________________________________________________________________ 二、租赁设备概况 设备名称:__________________________________________ 规格型号:__________________________________________ 数量(台):______________________________________ 随机人员(人数):__________________________ 机手补助:__________________________________________ 租赁金额:__________________________________________ 三、设备的所有权 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任 1.提供技术型良好的设备。 2.设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3.甲方机手应该按设备操作规程施工。 五.乙方的基本职责 1.为甲方机手提供食宿。 2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。 4.乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 5.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 六.结算方式及相关事宜 1.租赁期间:自__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。 2.结算方式:设备租赁费按包月计算,首月__________________万元/月,次月______________万元/月,第三月____________万元/月,第四月____________万元/月,第五月____________万元/月,第六月____________万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金____________万元,并且完全支付进场和反程运费押金____________元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算( 元/天)。 3.运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。 4.工作时间:每月工作时间不得超过____________小时,超出部分按____________小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。 6.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过____________元以上的部分由甲方承担,____________元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片.滤芯等低值易耗品的费用。 7.设备因故障造成的停工每月累计布超过____________天(维修时累计____________小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 8.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。 七、本合同的附件时本合同不可分割的`组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。 八、争议的解决:____________________________________________________________ 有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 九、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。 十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。 甲方:____________________________________________________________ ____年____月____日 乙方:____________________________________________________________ ____年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇4出租方:_______________________ 承租方:_______________________ 签订日期: 年 月 日 依据《合同法》及有关法律法规,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 机械租赁事宜协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、机械施工地点: 三、机械使用时间暂定 年,自 年 月 日起 年 月 日 四、租金及支付 1.租金及计算:租金 元/月。 2.租金支付:租赁费用按月计算。每月的 日由承租方支付租赁费给出租方。 五、双方责任 (一)承租方 1.按合同约定及时付给出租方租金。 2.给出租方机械操作手提供食宿方便,其费用由出租方承担。 (二)出租方 1.按承租方要求及时将机械进入工地交付使用。 2.负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。 3.提供机械相关资料。 4.服从承租方指挥,接受承租方检查。 5.负责机械维修、保养,提供24小时服务,满足施工需要。 6.操作人员持有效证件上岗。 7.因出租方操作人员造成的机械故障事故,出租方承担全部责任,给承租方造成的损失,由出租方进行赔偿。 六、其他约定事项 1.出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚,直至解除合同。 2.本合同未涉及的条款,双方可签定补充协议。 3.本合同经出租、承租双方签字,方能生效。 七、本合同一式四份,双方各持两份。 出租方:签字(盖章):___________ 承租方:签字(盖章):___________ 建设工程设备租赁合同 篇5出租方:(以下简称甲方)__________________________________________ 承租方:(以下简称乙方)__________________________________________ 依据《合同法》的有关规则,为清晰甲、乙两边的权力职责,依照平等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致,特签定本合同。 第一条、租借物的称号、数量、用处: 乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。 乙方租借甲方机械设备为: 设备类型数量产地编号现值租金/月 第二条、租借期限 乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备,视甲方持续租借机械,本合同除租借期限变为不定期外,其他条款持续收效,但甲方有权随时终止租借联系,并回收机械。 第三条、租金的核算和付出 1、租金每月为(大写) 元(小写 元),按月核算,每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金,末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金,未超25天则按日核算租金,每日租金按月租金除以30天核算。 2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班),每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻),确因作业所需超出____小时部分应视为加班,按超出作业小时数计收加班租借费,每小时租金按月租金除以240小时核算。 3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成罢工或者作业时刻削减等原因,除非合同还有约好外,皆不影响租金的核算,乙方仍要依约付出租金。 4、租金付款办法为: ①现金( ); ②现汇( )。甲方收到后开收款收据。 第四条、租借机械的交货和检验 1、租借机械在交货地址,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时,甲方不承当职责。 2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械,一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。 3、假如乙方未按前款规则办理检验,甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束,并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。 4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的`职责时,乙方应在交货当天,最迟不超越交货日期三天内,当即将上述情况书面告诉甲方,由甲方担任处理,不然,视为租借机械契合本合同及附件的约好要求。 第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当 1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养,使设备坚持杰出的运用状况,费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当,在_______元以上由甲方担任承当。 2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除,应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天,租金不予扣减。如超越三天,超出的天数不核算租金,但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。 3、租借机械在装置、保管、运用等过程中,致使第三者遭受丢失时,由乙方对此承当悉数职责。 4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款,均由乙方承当。 5、机械租借期间,乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。 第六条、租借机械的运送办法及运费的承当 1、乙方指定运送办法为: ①汽运( ); ②铁运( )。 乙方租借甲方机械,如租期缺乏 个月,乙方承当双程(进场及返程)运费,如租期在 个月以上,则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半,即进场费由乙方承当,离场费用由甲方承当。 第七条、甲方的权力和职责 1、甲方按约好交给租借机械,并在租借期限内确保租借物契合约好用处。 2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。 3、甲方为租借机械装备操作手____名,其每人工资_____元/月,由_____方担任承当,并担任组织操作手的食宿,其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责,但有必要遵守乙方的办理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。 4、乙方付出悉数的租金后,甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。 第八条、乙方的权力和职责 1、乙方有必要按合同约好付出租金。 2、在租借期间,本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权,没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间,非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。 3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时,乙方应供给无偿的人工机械效劳,离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续,离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。 4、乙方在租借期间应妥善保管租借物,未经甲方书面赞同,乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。 5、在租借期间,乙方如将租借机械转租给第三人,有必要征得甲方书面赞同。 6、乙方不得以任何理由对设备进行典当,不然形成的悉数结果由乙方承当。 7、未经甲方书面赞同,乙方不得告贷给甲方机械操作手,不然甲方概不认可。 第九条、违约职责 1、在租借期间,如租借物被第三人建议权力,甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。 2、乙方有必要按合同约好付出租金,不然,甲方有权停机待款,但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用,停机期间所形成的丢失均由乙方担任。 3、在租借期间,乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人,甲方除有权直接免除合同,要求乙方付出转租期间的租金外,还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。 4、未经对方赞同,任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。 5、乙方未按合同约好付出租金时,甲方有权采纳下列办法: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金,直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失,则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责; (2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同,乙方应偿还租借机械,不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。 第十条、争议的处理 凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议,甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理,由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。 第十一条、未尽事宜,两边另行洽谈处理,本协议一式两份,甲乙两边各执一份,两边签字盖章后收效。 出租方(甲方): 承租方(乙方): 托付代理人: 托付代理人: ____年__月__日____年__月__日 建设工程设备租赁合同 篇6出租方(甲方):____________ 承租方(乙方):____________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的.施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法: 待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地*起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 发包人(盖章):____________ 电话:____________ 代表人:____________ 日期:____________ 承包人(盖章):____________ 电话:____________ 代表人:____________ 日期:____________ 建设工程设备租赁合同 篇7出租方:(以下简称甲方)____________________________________________________________________________________ 承租方:(以下简称乙方)____________________________________________________________________________________ 根据《合同法》的有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务,按照平等互利、诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条:租赁物的名称、数量、用途: 乙方租用甲方机械设备用于__________________________________________________________________________________。 乙方租用甲方机械设备为: 设备型号数量产地编号现值租金/月 第二条:租赁期限 乙方自____________年________月________日起租用甲方机械设备至____________年__________月________日止。合同期满乙方如需继续租用,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签订合同。如未续签合同也未退还机械设备,视甲方继续租用机械,本合同除租赁期限变为不定期外,其他条款继续生效,但甲方有权随时终止租赁关系,并收回机械。 第三条:租金的计算和支付 1、租金每月为(大写) 元(小写 元),按月计算,每月提前五天支付。对首月施工不足月的按月计算租金,末月施工超过25天(含25天)以足月计算租金,未超25天则按日计算租金,每日租金按月租金除以30天计算。 2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 小时(折合1个台班),每月累计不得超过______小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出________小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费,每小时租金按月租金除以240小时计算。 3、如因乙方或工地施工方或天气原因造成停工或者工作时间减少等原因,除非合同另有约定外,皆不影响租金的计算,乙方仍要依约支付租金。 4、租金付款方式为:①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。 第四条:租赁机械的交货和验收 1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时及时在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。 3、如果乙方未按前款规定办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第五条:租赁机械的使用、维修、保养和费用承担 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油及辅油、维修、保养,使设备保持良好的使用状态,费用由乙方承担。维修一次需更换的零配件______________元以下由乙方负责承担,在______________元以上由甲方负责承担。 2、工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,租金不予扣减。如超过三天,超出的天数不计算租金,但必须有甲方机手(操作手)的签字认可。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。 5、机械租赁期间,乙方未征得甲方的书面同意不得转移工作地点。 第六条:租赁机械的运输方式及运费的`承担 1、乙方指定运输方式为:①汽运( );②铁运( )。 乙方租赁甲方机械,如租期不足 个月,乙方承担双程(进场及返程)运费,如租期在 个月以上,则租赁机械的进退场的运费由甲、乙双方各承担一半,即进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。 第七条:甲方的权利和义务 1、甲方按约定交付租赁机械,并在租赁期限内保证租赁物符合约定用途。 2、甲方应保证租赁物在租赁期限不被第三人主张权利。 3、甲方为租赁机械配备操作手________名,其每人工资__________元/月,由__________方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用由__________方负责承担。机械操作手不承担施工技术责任,但必须服从乙方的管理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。 4、乙方支付全部的租金后,甲方应提供在其所在地开具的的应税发票。 第八条:乙方的权利和义务 1、乙方必须按合同约定支付租金。 2、在租赁期间,本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。乙方在占有、使用租赁机械期间,非因甲方原因导致的风险和责任(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包括工地施工方指挥有误等)由乙方负全部责任(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以赔偿)。租赁期间发生的人身伤害事故应由乙方承担全部赔偿责任。 3、乙方有权按约定的方法、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进退场时,乙方应提供无偿的人工机械服务,退场时必须给甲方签署设备退场证明。若乙方未履行签字手续,退场时间则以机械操作手或运输单位(运输司机)确认的退场时间为准。 4、乙方在租赁期间应妥善保管租赁物,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上增加或拆除零部件。 5、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。 6、乙方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由乙方承担。 7、未经甲方书面同意,乙方不得借款给甲方机械操作手,否则甲方概不认可。 第九条:违约责任 1、在租赁期间,如租赁物被第三人主张权利,甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。 2、乙方必须按合同约定支付租金,否则,甲方有权停机待款,但停机期间仍然计算租金。如乙方付款后继续租(使)用,停机期间所造成的损失均由乙方负责。 3、在租赁期间,乙方如未征得甲方书面同意将租赁机械转租给第三人,甲方除有权直接解除合同,要求乙方支付转租期间的租金外,还有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。 4、未经对方同意,任何一方不得中途变更或违法解除本合同;任何一方若有违反,都应向对方偿付本合同总租金额________%的违约金。 5、乙方未按合同约定支付租金时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五支付违约金,直至全部支付完毕。如违约金不足以赔偿甲方的实际损失,则乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任; (2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同,乙方应归还租赁机械,否则应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返程运费)。 第十条:争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,由甲方所在地法院裁决。如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承担。 第十一条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。 出租方(甲方): ____年____月____日 承租方(乙方): ____年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇8出租方:(以下简称甲方) 承租方:(以下简称乙方) 一、 乙方承租甲方设备明细如下表:工程名称 施工地点 施工内容 设备名称 数量 预计租期 取费标准 租赁设备总台数 预收租金总额:司机补助标准: 设备运费: 备注: 二、 设备服务范围 1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁,对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。 2、 甲方设备仅供乙方使用,乙方未经甲方同意不得向第三方转租甲方设备,甲方有权终止合同。 三、 付款方式 1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付元设备进出场费及租赁使用费,其中租赁费元,设备运费元。 2、租期按30天计算,乙方应提前5天预付下月租金,在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。 四、 甲方的权利及义务: 1、 甲方根据乙方要求,在规定的时间进入施工现场。 2、 当乙方违章指挥强制作业时,甲方工作人员有权制止。 3、 甲方每辆设备配备机手配合乙方正确使用设备并听从现场人员指挥调动。 4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天),因其他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。 五、 乙方的权利及义务 1、 保障甲方设备及出场道路畅通,协助甲方卸车、装车,保障设备安全进出场。 2、 由于乙方安全措施不利,指挥不当造成人身安全事故,由乙方全部负责。 3、 施工质量没有达到技术要求,乙方有权制止并及时采取措施,如发现问题而不止,继续施工造成质量事故,则与甲方无关,由乙方负全面责任。 4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费,承担因看护不严而造成的设备损失、损坏、丢失等,按损失程度给予赔偿。 5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全,当出现故障不能排除时及时通知甲方。 6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖,否则承担因此造成的全部损失,并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意,月租金不变。 六、 违约责任: 1、 乙方未能按期支付租金,甲方有权终止设备使用,每延迟一天加收月租金的2%滞纳金,并保留将设备撤回的权利,工程完工两周后拖欠款按照施工单位向银行计划外借款收取滞纳金。 2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场,如因乙方原因致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离,除负责设备安全外,每推迟一天追加3万元停滞费,计入租赁费中。 3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本合同执行,双方协商解决。 4、 甲乙双方任何一方有违约行为,赔偿对方因违约造成的所有直接经济损失,最低位月租金的10%违约金。 七、 双方共同的权利及义务: 1、 遇有争议,甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定不成时,由甲方所在地主管部门仲裁解决。 2、 除本合同相关条款规定以外,双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。 八、 补充条款: 九、 本合同自签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇9甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿插进行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的`指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 甲方:____________________乙方:____________________ 日期:____________________日期:____________________ 建设工程设备租赁合同 篇10承租方:(以下简称甲方) 出租方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。 一、车型:(见表) 二、租赁使用地点: 三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。 四、机械设备租赁形式及结算方式: 1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天; 2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责; 3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付; 五、甲乙双方的权利和义务 1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行; 2、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件; 3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责; 4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时,应提前采取,保证甲方工程的正常施工; 5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。 六、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失; 2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决; 3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________ 出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________ 根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。 第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________ 规格:_____________________ 型号:_____________________ 数量:_____________________ 使用地点:______________________________________________ 第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的.食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。 第三条:租赁期限 自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。 第四条:租赁机械的所有权 1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。 2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。 3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。 第五条:租金的计算和支付 1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。 第六条:保证金 经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。 第七条:租赁机械的交货和验收 1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。 2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。 3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。 第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用 1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。 2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。 3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。 4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。 第九条:租赁机械运费的承担 租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。 第十条:租赁机械的毁损和灭失 1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。 2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。 第十一条:违约责任 1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。 2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。 3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施: (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失; (2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。 第十二条:争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇11尊敬的审判长、审判员: 四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见: 一、被上诉人的请求已超过诉讼时效 1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。 2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。 3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。 据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。 二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系 1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。 2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。 3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。 4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。 5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢? 三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》 1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。 针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。 法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?” 秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。 被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的`职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢? 然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。 2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。 另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。 3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。 四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司” 1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。 2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。 3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。 综上所述: 1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。 2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。 3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。 此致 遂宁市中级人民法院 四川法银律师事务所 杜正武付贤禹律师 二〇一三年一月十五日 建设工程设备租赁合同 篇12一、乙方服务内容和甲方服务要求: 乙方负责向甲方租赁以下设备: 品名 数量 租金 使用时间 附件:____________、____________。 合计金额:____________ 甲方于______年______月______日______:______点到乙方指定的地点取上述设备,乙方在调试完毕后,经甲方检查无误,移交甲方投入使用。 设备的起租时间为一天。 隔夜按两天计算,不足一天的按一天计算。 设备租赁服务费由设备租赁单独组成,不包括其他服务。 甲方租用设备时间为______年______月______日______:______点至______年______月______日______:______点整。 在甲方使用设备的过程中,由于甲方保护设备不当造成划伤,损坏应由甲方负责赔偿,具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。 甲方应以机器的市值向乙方交付押金(无) 二、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 三、本合同一式两份,甲乙双方签字后各自保存一份。 四、本合同自甲乙双方签字之日起生效且复印有效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇13出租方:(以下简称甲方)_______________________________。 承租人:(以下简称乙方)__________________________________。 根据《合同法》的有关规定,为明确双方的权利和义务,按照平等互利、诚实信用的原则,双方经协商一致。 第一条:租赁物的名称、数量和用途: 乙方租赁甲方的机械设备为________________________________。 乙方租赁甲方的机械设备如下: 设备型号数量产地数量现值租金/月 第二条:租赁期限 乙方将从____________________________________________________________________________________________________合同期满后,乙方如需继续租用,应在合同期满前十日内与甲方重新签订合同。如果合同未续签,机械设备未归还,甲方应继续租赁机械。除租赁期限不确定外,本合同的其他条款将继续生效,但甲方有权随时终止租赁关系并收回机器。 第三条:租金的计算和支付 1、房租每月(大写)元(小写),按月计算,每月提前五天支付。第一个月开工不足一个月的,按月计算租金,最后一个月开工超过25天(含25天)的,不足25天的,按月租金除以30天计算日租金。 2、租赁期内,每天平均工作时间原则上不超过小时(相当于一个机班),每月累计不超过___小时(累计时间不包括甲方免租期对应的机班时间)。工作需要超过_____小时的,视为加班,加班租赁费按加班工作时间计算,小时租金按月租金除以240小时计算。 3、除非合同中另有约定,否则租金的计算不受影响,如果因乙方、施工方或天气原因而停止工作或减少工作时间,乙方仍需按合同支付租金。 4、租金支付方式为:①现金(_________);②现金(_________)。甲方收到后应开具收据。 第四条:租赁机械的交付和验收 1、甲方应在交货地点将租赁机械交付给乙方(或其代理人)。如果由于不可预见、不可避免和不可克服的客观条件导致租赁机械的交付延迟,甲方不承担责任。 2、乙方应在收到货物后及时到交货地点对租赁机械进行验收,同时将签字盖章后的租赁机械验收收据交给甲方。 3、如乙方未按前款规定办理验收,则视为甲方已完整完成乙方对租赁机械的验收,视为乙方已向甲方交付租赁机械的验收收据。 4、如果乙方发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。属于甲方责任的,乙方应在交货当日且不迟于交货日后三日,立即书面通知甲方上述情况,并由甲方负责处理;否则,应视为租赁机械符合本合同及其附件的约定要求。 第五条:租赁机械的使用、修理、维护和费用 1、租赁机械应由乙方在租赁期内使用。乙方应负责日常燃料和辅助用油、维修和保养,并保持设备处于良好的工作状态,费用由乙方承担。因维修需要一次更换的备件,乙方承担不超过人民币,甲方承担超过人民币。 2、如果乙方在工作中不能排除设备故障,乙方应及时通知甲方进行维修。正常保养一般不超过三天,租金不扣。超过三天的,超过的'天数不计算租金,但必须经甲方经营者(经营者)签字认可。 3、如果第三方在租赁机械的安装、储存和使用过程中遭受损失,乙方应承担全部责任。 4、租赁机械的安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费应由乙方承担。 5、在机器租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得转让工作地点。 第六条:租赁机械的运输方式及运费承担 1、乙方指定的运输方式为:①汽车运输(_________);②铁路运输(_________)。 乙方租赁甲方机械的,租赁期不足个月的,乙方承担双向(返回现场)运费;租赁期超过个月的,进出租赁机械的运费由甲乙双方分别承担,即入场费由乙方承担,退场费由甲方承担。 第七条:甲方的权利和义务 1、甲方应按约定交付租赁机械,并保证租赁物在租赁期内达到约定的用途。 2、甲方应保证租赁期内租赁物不被第三方索赔。 3、甲方应为租赁机械提供_____名操作人员。每名操作员的工资为____________________________机械操作人员不对施工技术负责,但必须服从乙方的管理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。 4、乙方支付全部租金后,甲方应提供其居住地开具的应税发票。 第八条:乙方的权利和义务 1、乙方必须按合同约定支付租金。 2、在租赁期内,本合同所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方仅拥有租赁机械的使用权,不拥有所有权。在乙方占有和使用租赁机械期间,非因甲方原因造成的风险和责任(如被查封、扣押、盗窃、损坏、丢失或乙方指挥不当,包括施工方在施工现场等),由乙方承担全部责任。)(如被盗、损坏或丢失,应根据机器的购买价格进行赔偿)。乙方应承担租赁期内人身伤害事故的一切赔偿责任。 3、乙方有权按照约定的方式、地点和租赁物的性质使用租赁物。设备进出时,乙方应提供免费的劳务和机械服务,并在离开时必须向甲方签署设备退出证明。乙方未履行签约手续的,退出时间以机械操作人员或运输单位(运输司机)确认的退出时间为准。 4、乙方应在租赁期内妥善保管租赁物,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上增加或移除任何部件。 5、在租赁期间,如果乙方将租赁的机器转租给第三方,必须获得甲方的书面同意。 6、乙方不得以任何理由抵押设备,否则一切后果由乙方承担。 7、未经甲方书面同意,乙方不得借钱给甲方的机械操作人员,否则甲方不予批准。 第九条:违约责任 1、租赁期内,如租赁物被第三方索赔,甲方应承担给乙方造成的一切损失。 2、乙方必须按合同支付租金,否则甲方有权停机支付租金,但停机期间仍计算租金。如果乙方付款后继续出租(使用),停工期间造成的一切损失由乙方承担。 3、租赁期内,乙方未经甲方书面同意将租赁机械转租给第三人的,甲方有权直接解除合同,要求乙方支付转租期间的租金,并有权要求乙方承担转租期间租金20%的违约金。 4、未经对方同意,任何一方不得变更或非法解除本合同;如有违反,任何一方应向另一方支付本合同租金总额的百分之_____的违约金。 5、乙方未按合同约定支付租金时,甲方有权采取以下措施: (1)要求乙方及时付清租金及其他费用,每逾期一天,乙方应按所欠租金的5‰支付违约金,直至全部付清。违约金不足以赔偿甲方实际损失的,乙方应按实际损失向甲方承担赔偿责任; (2)如乙方逾期五天未付清租金,甲方有权终止本合同,乙方应返还租赁机械,否则,应赔偿给甲方造成的一切损失(包括返还运费)。 第十条:争端的解决 因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决;协商不成的,由甲方所在地法院裁决。如因乙方不支付租金而发生争议,乙方应承担律师费、交通费、食宿费及甲方聘用的其他费用。 第十一条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。 出租方(甲方):_________承租方(乙方):_________ 授权代理人:_________ 地址:_________ 建设工程设备租赁合同 篇14甲方: 乙方: 一、甲方根据施工需要,租用乙方船及潜水的人员,租用潜水组任务:主要承担水下工程作业。 二、租用潜水组共 组每组需配 人(包括潜水人员2人),潜水船组的交接地点为 港。 三、租费规定:经甲、乙双方协商定为每组月租费 元(包括潜水人员的津贴 元)租费每月结算一次。均由山东省海上民间运输管理处的票据,统一结算划拨。 四、租用期限:自 年 月 日至 年 月 日止,如合同到期,工程继续需要,应按期续合同,否则调回另行安排。 五、潜水组施工作业中的责任划分: 1.乙方必须按照合同规定配齐潜水组人员、潜水设备,船只及设备的使用保管由乙方负责。施工作业中如因乙方技术操作不当造成损失应由乙方负责。但因甲方施工设备不良和操作不当给乙方造成损失,由甲方负责。 2.潜水组必须服从甲方调动,如因乙方责任或不服从调动而耽误施工生产满一天者,按日扣罚租费 元。 3.潜水组在租期内,因天气影响或甲方其他原因影响潜水作业,应照收租费。 4.潜水组人员不得擅离职守,如擅离者,应追究责任,并按期扣出每组每日租费 元。 六、潜水组人员的劳保用品及生活安排问题,经甲、乙双方协商决定,潜水作业必要的防护用品 等按照甲方的标准统一发放,潜水人员的食宿住地甲方负责安排。生活费用及粮食供应由乙方负责。 七、潜水作业人员的医疗费均由乙方负责,但由于甲方施工和水下作业整平等设备不良或操作造成乙方潜水人员伤亡,其医疗费由甲方负责。 八、本合同自签订日起生效。 九、若有未尽事宜,经双方根据“民法典”和有关规定,协商补充条款。 十、本合同一式十份,正本三份,副本七份,正本甲、乙双方各执一份,船管处一份,副本报银行、建设银行、工商行政管理局登记备案。 甲方 签章 乙方 签章 主管机关签章 负责人 负责人 开户银行帐号 开户银行帐号 年 月 日 年 月 日 年 月 日 建设工程设备租赁合同 篇15甲方: 乙方: 本着互惠互利原则,经双方协商,就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见: 一、租赁设备如下; 二、计算支付 1、租赁费用租金按月支付,每月 号为结算支付日期,所结算和支付的费用为上月的租赁费用,甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用,乙方提供发票。 2、结算时,乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。 3、设备进场、退场费用由乙方承担,甲方不予支付。 三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿,乙方负责其他全部机械日常费用。 四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排,乙方机械必须保证保险手续齐全(含司机保险),乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配, 并按甲方指定位置停放,否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责(例如油料丢失,机械扳手部件丢失等)。如有不听从安排的,每次事情节扣除相应租金。 五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好,影响正常施工时,甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天,超出两天扣除超出天数租金。 六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上,甲方按天扣除租赁费用。 七、施工期间,由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。 八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。 九、补充: 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 日期: 账号 开户行: 联系人电话: 日期: 年 月 日 建设工程设备租赁合同 篇16出租方:(简称甲方) 承租方:(简称乙方) 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。 一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。 1、 设备名称: 2、 租赁数量: 3、 租赁设备交接地点: 租赁使用地点: 4、 设备使用高度: 二、 租赁期限及日期: 1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。 2、 租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。 三、租赁期设备的维修,保养与其它: 1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 3、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担) 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的`费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 四、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 五、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。 本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。 甲方(盖章): 甲方代表: 日期:年 月日 乙方(盖章): 乙方代表: 日期: 年 月 日 建设工程设备租赁合同 篇17出租方(甲方):____________ 承租方(乙方):____________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的.施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法: 待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地*起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 发包人(盖章):____________ 承包人(盖章):____________ 代表人:____________ 代表人:____________ 日期:____________ 日期:____________ 电话:____________ 电话:____________ 建设工程设备租赁合同 篇18(以下简称甲方) (以下简称乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,特签订本合同。 一、设备名称、数量及规格型号: 二、设备使用点: 。 三、租赁时间:租赁期限暂定 个月(含节假日),设备起用和停用时间双方议定为:租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》,且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金,由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停,报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备,通知乙方设备出场之日起为止租日。 四、租赁价格及付款方式: 1、设备租赁费每月,不足月按天折算,租赁期间租金每30天结算一次,月结月清。 2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。 3、设备操作工由乙方负责安排,工资含在租赁费内,保证操作工持证上岗,按操作规程安全操作,工作时间满足甲方工程施工需要(上午6:30-11:30,下午13:00-18:00)。 五、所有权及使用权 1、设备在租赁期内,所有权属乙方,甲方享有使用权,但不得转让,转借或作为财产抵押。未经乙方同意,亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况,甲方应提供一切方便。 2、设备应购买保险,费用由乙方负责,乙方应严格按照升降机安全操作规程操作,并负责设备的日常维修和保养、检测,日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。 六、双方的权利和义务: 1、甲方的权利和义务: 1.1甲方负责施工升降机混凝土基础,乙方负责预埋件的预埋,技术质量符合乙方提供的图纸要求,并向乙方提供相关资料。 1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方),但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。 1.3施工升降机到工地后,如无法一次性安装到位,甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内,以便下次顺利安装。 1.4维护施工场所正常秩序,保证乙方人员、设备安全,承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。 1.5设备操作司机由乙方负责配备,操作人员必须持证上岗,遵守设备安全操作规程,甲方不得强令操作人员违章作业,并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。 1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。 1.7负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件,施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。 1.8施工升降机退场时,必须将施工升降机的相关资料退还给乙方,不得扣留。 2、乙方的权利和义务: 2.1提供符合国家标准,市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。 2.2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料,参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。 2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。 2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。 2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。 2.6甲方违约欠款,乙方有权停机,有权提前拆除租赁设备,并向甲方追索相关经济损失。 2.7乙方应在下班后或雨天,且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等,当设备出现突发故障时必须及时派人修理,排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的,扣除当天租赁费。 八、违约责任: 1、双方应严格履行合同条款,否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。 2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用,否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。 九、其它约定: 1、本合同管辖地为乙方所在地。 2、设备及操作人员均由乙方提供,若发生任何安全责任事故,均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。 3、本合同未尽事宜,双方协调一致后另补充规定,其补充规定与本合同具有同等效力。 十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇19出租方(甲方):____________ 承租方(乙方):____________ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、工程承包范围: 机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。 二、承包方式与结算方式: 1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。 2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。 3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。 三、工期: 实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的'施工部位和完成时间穿插进行施工。 四、质量标准: 工程质量标准:按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。 五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。 六、其它: 1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。 2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。 发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________ 代表人:____________代表人:____________ 日期:____________日期:____________ 电话:____________电话:____________ 建设工程设备租赁合同 篇20承租方: (以下简称甲方) 出租方: (以下简称乙方) 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。 二、设备使用地点及工程项目G320湘潭绕城线一期及白云路工程 三、设备的所有权和使用权 1、已方拥有租赁设备的所有权。 2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、租赁期限及租金结算方式 1、租期自20xx年9月5号至工程完工止。 2、设备租赁费按小时计算:300元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。 五、 租赁设备的使用、维修、保养 1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。 2、设备操作机手每天24小时值班。 六、已方的义务 1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料。 2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。 3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。 4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。 5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。 七、甲方的义务 1、负责提供已方机手的食宿,免费提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。 2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。 3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。 八、违约责任 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。 九、争议的解决 有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。 十、未尽事宜 甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇21甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):___________ 第二条租赁物资的用途及使用方法:__________________ 第三条租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_______________________ 租金的支付方式和期限:_____________________ 第五条押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条租赁物资交付的`时间、地点及验收方法:_______。 第七条租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。 第十条本合同解除的条件:_____________。 第十一条违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的违约金。 4.其他违约行为:____________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。 4.其他违约行为:___________________。 第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条其他约定事项:_________________。 第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。 第十五条本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 甲方:____________________乙方:____________________ 日期:____________________日期:____________________ 建设工程设备租赁合同 篇22出租人(甲方): 承租人(乙方): 根据《____________》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的'权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条______租赁物资的品名、规格、数量、质量:______。 第二条______租赁物资的用途及使用方法:______。 第三条______设备租赁期限:自______年______月______日至______年______月______日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工,工期顺延。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前______10______日内,重新签订合同。 第四条______租金、租金支计算方式:收取租金的标准:______。 第五条______租金的支付方式和期限:租金结算方式全部采用现金方式结算,每月30日结算租金。 第六条______燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。 第七条______由甲方提供驾驶员1名,工资由甲方提供,食宿由乙方负责。 第八条______本合同一式两份,甲乙双方各持一份。 第九条______争议的解决:设备租赁过程中,出现本合同未尽事项双方发生争议的,双方协商解决,协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇23出租方(甲方):__________ 承租方(乙方):__________公司 根据《中华人民共和国民法典》的规定,为维护双方的合法权益,经甲、乙双方当事人协商一致,就工程机械设备租赁达成以下协议: 一、设备的使用地点及工程情况:_________________ 二、设备名称及规格型号:__________________________ 三、租赁方式、结算方式及期限:__________ 乙方租用甲方设备,在乙方使用地实行_____小时作业,月租金_____元(大写__________元整)。 租赁期限为壹年,自_____年__月__日起至_____年__月__日止。如乙方继续租用需签订续租合同。 四、设备的所有权 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 五、甲方的基本责任 1.提供技术型良好的设备。 2.设备进入乙方施工现场后,甲方操作者服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3.甲方操作者应该按设备操作规程施工。甲方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。造成的设备损坏或丢失,由甲方负责。 4、设备因故障造成的停工每月累计不超过三天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 六.乙方的基本职责 1.为甲方驾驶员提供食宿。 2.乙方按期给甲方支付相应的租赁费用。 3、乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。 七、有关本合同的一切争议,甲、乙双方应协商解决。如协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。 八、本合同一式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效并具有法律效力。 甲 方(签章) :__________ 乙 方(签章):__________ 电 话:_____________ 电 话:__________ 签订日期:_________年 _____月 _____日 签订日期:_______年 _____月 _____日 建设工程设备租赁合同 篇24承租方(甲方): 出租方(乙方): 甲方因施工租赁乙方的机械设备,在甲方标段内参与施工。为明确租赁期间双方的权利和义务,经双方协商达成以下协议: 一、设备名称: 设备型号: 数量: 二、起始日期: 至甲方通知的实际停止日期。 三、单价: 元。 四、租赁方式:燃油由方负担,进场费由方负担。退场费由方负担。 五、结算方式:每月25日至月末付给乙方议定的租赁费用 元整。设备每月允许故障停车三天,如有超日维修,可根据工作情况及施工进度相互协商。 六、甲方权利与义务: 1、甲方有义务负责机械设备租赁费结算和支付。扣减超过维修日的费用,双方协商。 2、甲方负责安排机械设备的.工作任务。 3、甲方定期进行安全检查,督促乙方完善设备,消除隐患。 七、乙方的权利与义务: 1、乙方负责提供符合合同规定状况良好机械设备,配备一名能满足工作需要有的操作员,做好日常养护,保证机械正常运转。 2、乙方应在保证施工需要的条件下,尽量节约甲方提供的燃油。严禁偷、倒、泄露等事件发生。 3、遵守甲方有关施工要求,完成交待工作任务。 4、乙方负担除主燃油之外的机械保养费用。维修保养尽量安排在工作空余时间。 5、乙方有权拒绝甲方违章指挥及有关危害安全的指挥。 八、设备租赁日期应根据施工情况,以现场实际停止日期为准,中途因各种原因需要临时停止租赁的,由双方协商解决。停止前双方有提前告知义务。 九、本协议一式两份,双方各执一份,此协议双方签字之日起生效,至甲方完全付清租赁费用后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程设备租赁合同 篇25出租方: 承租方: 一、 乙方承租甲方设备明细如下表: 二、 设备服务范围 1、 由于本合同中所提供的服务仅限于设备的租赁,对乙方的工 程质量、进度等问题无连带责任。 2、 甲方设备仅供乙方使用,乙方未经甲方同意不得向第三方转 租甲方设备,甲方有权终止合同。 三、 付款方式1、乙方应在设备进场提前5天向甲方预付 万元设备进出场费及租赁使用费,其中租赁费 元,设备运费 元。 2、租期按30天计算,乙方应提前5天预付下月租金,在工程完工(设备退场)两周内结清全部余款。 四、 甲方的权利及义务: 1、 甲方根据乙方要求,在规定的时间进入施工现场。 2、 当乙方违章指挥强制作业时,甲方工作人员有权制止。 3、 甲方每辆设备配备 名机手配合乙方正确使用设备并听 从现场人员指挥调动。 4、 设备因故障而停止运作3天以上不计台班费(含3天),因其 他原因造成设备停机台班费照常计费(如下雨、等候、监理要求停工等非甲方设备故障及人员责任外的原因)。 五、 乙方的权利及义务 1、 保障甲方设备及出场道路畅通,协助甲方卸车、装车,保障 设备安全进出场。 2、 由于乙方安全措施不利,指挥不当造成人身安全事故,由乙 方全部负责。 3、 施工质量没有达到技术要求,乙方有权制止并及时采取措施, 如发现问题而不止,继续施工造成质量事故,则与甲方无关,由乙方负全面责任。 4、 负责施工现场存放设备的看护及看护费,承担因看护不严而 造成的设备损失、损坏、丢失等,按损失程度给予赔偿。5、 乙方负责机手的食宿问题及施工现场及生活区人身安全,当 出现故障不能排除时及时通知甲方。 6、 不准将甲方设备擅自转租、抵押、抵债和变相转卖,否则承 担因此造成的全部损失,并给予赔偿。在租凭期限内调运设备需经甲方同意,月租金不变。 六、 违约责任: 1、 乙方未能按期支付租金,甲方有权终止设备使用,每延迟一 天 加收月租金的2%滞纳金,并保留将设备撤回的权利,工程完 工两周 后拖欠款按照施工单位向银行计划外贷款收取滞纳金。 2、 在工程完工一周内协助甲方将设备安全退场,如因乙方原因 致使甲方设备停留在施工现场而不能安全撤离,除负责设备安全外,每推迟一天追加3万元停滞费,计入租赁费中。 3、 遇到国家政策、法规强制执行及不可预见的自然灾害影响本 合同执行,双方协商解决。 4、 甲乙双方任何一方有违约行为,赔偿对方因违约造成的所有 直接经济损失,最低位月租金的10%违约金。 七、 双方共同的权利及义务: 1、 遇有争议,甲乙双方本着友好合作的精神协商解决;当商定 不成时,由甲方所在地主管部门仲裁解决。 2、 除本合同相关条款规定以外,双方的其他索赔要求均按《合同法》的规定办理。 八、 补充条款: 九、 本合同自签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。 建设工程设备租赁合同 篇26出租方:(简称甲方) 承租方:(简称乙方) 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务,经共同协商,订立以下几条款以便双方共同遵守执行。 一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。 1、 设备名称: 2、 租赁数量: 3、 租赁设备交接地点: 租赁使用地点: 4、 设备使用高度: 二、 租赁期限及日期: 1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前十五天通知甲方,办理续租手续。 2、 租赁日期:合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收,或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。 四、租赁期设备的维修,保养与其它: 1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成,机构换件不超过8小时,特殊故障在24小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。 2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。 2、 租赁设备的操作人员每台三人。(工资由乙方承担) 4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。 5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。 五、甲乙双方责任 1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。 2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。 3、租赁设备的报验费由甲方承担。 4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。 5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙安装孔由项目负责,使之符合规范要求。 6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。 7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。 8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。 9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。 10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。 六、违约责任 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除合同,违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。 七、本合同一经签定,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表: 乙方代表: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 建设工程设备租赁合同 篇27签订日期:________年________月________日 编 号:______________________________ 承租方:(以下简称乙方)________________________________________________________ 出租方:(以下简称甲方)________________________________________________________ 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。 一、租赁设备概况 二、设备使用地点及工程项目: 本租赁设备仅限于在_____________________________,用于________________________工程。 三、租赁设备的所有权和使用权: 1、甲方拥有对租赁设备的所有权。 2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。 四、甲方为该设备配备操作手______人,由____方负责工资,工资每人每月__________元。 五、租赁期限及租金结算方式: 1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出_____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。 设备的租赁费按月结算____________元/月/台,_________元/天/台,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。 3、经甲乙双方协商,甲方收取乙方设备预付租金______________元,作为履行本合同的保证。 4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自租日期,每30天向甲方交付一次租金,租赁期满,扣除应付设备赔偿金后,甲方应将保证金余额退还乙方。 六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用: 1、设备的进场费由_______方负担,退场费由______方负担,乙方应在设备退场前七天通知甲方。 2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。 3、在租赁过程中,乙方承担设备易损件(如刀头、刀库等)的所有更换费用。 4、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修和配料费用在________元以下的由乙方负担,维修费用在_______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。 5、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月累计停工三天(维修时累计十二小时折合一天)以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的租赁费,如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏,费用由乙方全部负担。 6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。 七、甲方的义务: 1、为乙方提供性能良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。 3、甲方机手应按设备操作规程施工,在正常施工条件下,甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。 4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月底将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。 八、乙方的基本责任: 1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。 2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。 3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)。 4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。 九、违约责任: 1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。 2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。 3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备或停机,每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款,停机期间乙方应照常支付租金。 十、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式______份,甲乙双方各执_____份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。