买卖合同合集（精选34篇）

买卖合同合集 篇1

　　需方(以下简称甲方)： 供方(以下简称乙方)：

　　签订地点： 签订时间:20xx年 月 日

　　甲方根据本公司X项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条、钢材名称、规格型号、数量、钢材单价、总价、供货时间： 所供钢材结算以工地验收的实际量为准。如甲方有额外的需求计划时，也参照此项条款。钢材单价及数量见明细。

　　第二条、质量标准：以上规格、材质应符合国家标准，并附每种规格的材质的原材检验报告、厂家出厂检验合格证，不符合要求予以退货，如出现质量问题由乙方负责。

　　第三条、交(提)货方式、地点： X项目部。

　　第四条、运输方式及到达站和费用负担：运输方式为汽运，出厂到目的地运输费由乙方承担，卸车费用由乙方承担。

　　第五条、合理损耗计算方法：运输中造成的产品丢失、损伤，由乙方承担。 第六条、数量和包装要求：以甲方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准，包装要求：按通用方式包装。

　　第七条、检验标准、方法：货到三日内由甲方验收数量及包装，质量以乙方提供的材料原材检验报告、出厂合格证、材料原材复检报告为准。验收方法主要通过实测、目测、复检等方法，若在验收或使用过程中出现异议,自甲方书面通知之日起3日内乙方派人来解决, 并有权拒付不符合规定的部分的货款，乙方在收到甲方书面异议后7天内负责处理，否则视为认可甲方提出的异议及处理意见。

　　第七条、结算方式：货物全部到场后且经甲方验收合格后，支付验收合格部分货物总价的80%，待甲方原材料质量检验合格，乙方出具全部供货税票后一周内付清余款。甲方使用承兑汇票付款，乙方需提供足额发票。

　　第八条、违约责任：

　　1、甲、乙方双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。

　　2、经核查该产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。

　　3、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。

　　4、乙方在交货时间、材料质量方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

　　第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。

　　第十条、未尽商定事宜，供需双方协商解决。

　　第十一条、本合同一式4份，乙方执1份，甲方执3份。经双方代表签字盖章生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　开户银行 开户银行：

买卖合同合集 篇2

　　甲方：(需方)

　　乙方：(供方)

　　甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，经双方友好协商就铝型材供应达成以下协议，双方共同遵照执行。

　　一、产品内容：

　　（1）产品名称：坚美牌铝材

　　（2）表面处理： 素材、粉末喷涂、氟碳喷涂

　　（4）合金状态： 6063-T5 ,高精级；6063-T6,高精级。

　　（5）订单数量：约400吨

　　（6）工程名：

　　二、产品价格、结算方式

　　（1）素材门窗型材：按订单当天南海灵通铝定价+元/吨；粉末喷门窗型材（国内知名品牌常规色）：按订单当天南海灵通铝定价+元/吨；氟碳三涂型材：按订单当天南海灵通铝定价+元/吨；

　　（2）包装方式：按厂统一纸包装，重量约60±5KG/T

　　（3）交货地点：甲方生产工厂

　　（4）计算重量方式：实磅计重。

　　（5）以上报价含税含运费，合金状态为6063-T5，6063-T6价格在原价基础上另加500元/吨，特殊金属和特殊表面处理价格面议。

　　三、交货时间：

　　（1） 合同签订后，收到甲方第一批订货单后在现有模具情况下约15天交货，（法定的不可抗力情况除外），后批的订单约20天交货。

　　（2）如果乙方原因不能按期交货，乙方还应承担甲方的相应损失。

　　（3）如果乙方不能按期交货，是甲方货款不到位的原因，乙方不负责任。

　　四、付款方式：

　　（1）合同签订后甲方支付乙方合同总额的20％定金，订单完成后，每车（12吨内）货到工地后十五天内支付该车货款，订金在最后一车货款中扣除，甲方不按照约定付款，乙方有权停止发货。

　　（2）付款方式：电汇或支票。

　　五、产品质量标准：

　　产品按国家标准GB5237-20xx或有关行业标准执行（具体详见双方确认的订单）。

　　六、相关事宜：

　　（1）乙方按甲方的订货单进行生产（订单甲方必须以书面形式通知乙方）乙方不得擅自改动，否则由乙方负责。由于甲方原因下错单，或其它原因，责任由甲方负责。如需退货的，须经乙方同意，退货价格按回收当天“南海灵通”A00相应铝锭的七折执行（不含包装物）。

　　（2）如果乙方未按甲方订单和产品型号、长度、厚度生产则由乙方负责（尤其是壁厚，不得超过国家规定误差要求，否则由此造成甲方的`损失，全部由乙方负责；

　　（3）在有模具情况下，若乙方超出25天仍未能完成交货，乙方需按该批货的货款的3‰/天的罚金付予甲方。

　　（4）订单完成后，乙方须书面通知甲方提货，若甲方在20天内不提货，甲方需按该批货货款的3‰/天的滞纳金付予乙方，甲方在50天内不提货，视为放弃提货，按六（1）项退货价格处理。

　　（5）甲方如发现材料质量问题，需在收到货后三天内反馈给乙方，乙方对有质量问题的产品包退、包换和赔偿有关损失。

　　（6）对甲方委托乙方加工生产的任何模具和产品，如果涉及侵犯任何第三人的专利、知识产权及发生经济纠纷等与乙方无关，由甲方自行处理，并承担全部经济责任和法律责任，同时赔偿由此带来乙方的各项损失。

　　七、铝材运输、贮存、使用及保养注意事项：

　　1、铝材运输、贮存、使用过程中应在承载车周边垫放软物、轻拿轻放，避免碰、撞上铝材。

　　2、贮存时应注意存放在通风、干燥的室内，需露天堆放的，必须将外层包装物全部拆除。如铝材遭淋雨、雪，应立即拆除所有包装物并将铝材单支分隔开。

　　3、安装使用时，铝材连墙处应进行防腐处理，须避免被石灰、水泥、沙浆等强酸、强碱材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包装物包裹、捆扎铝材，以免腐蚀铝材表面。

　　4、清洗铝材时，请使用柔布，用自来水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用强腐蚀性溶剂二甲苯、丙酮等清洗和使用钢丝球刷洗。如违反以上注意事项，造成本乙方品出现表面质量问题（包括但不限于变形、凹凸、变色、斑迹、划痕、水印、脱膜、粉化等）均不属于乙方承诺的产品质量责任范围。

　　八、其它：

　　（1）本合同生效后，双方必须严格履行，如其中一方出现违约情况，另一方有权终止合同，所造成的损失由违约方承担。

　　（2）本合同未尽事宜，双方协商解决，也可签定补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　（3）本合同有效期至。

　　（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方两份，具有同等法律效力，签字或盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　签名：签名：

　　日期：日期：

买卖合同合集 篇3

　　招标编号：合同号：

　　卖方： 呼和浩特铁路局废旧物资回收开发站买方：根据招标文件、中标通知书、买方的投标文件及相关保证和承诺，就第包号废的采购和供应，买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。

　　1、 本合同数量为废 吨。单价为 元/吨。合同总价为人民币

　　2.买方获得中标通知书并缴足货款后签订本合同，买卖双方代表签字、加盖公章后生效。

　　3.本合同协议书有效期为20 年 月 日至20 年 月 日，在有效期内买方必须将本合同协议书执行完毕，如逾期不执行给卖方造成的经济损失由买方赔偿。

　　4.交货方式：中标通知书指定的现场交货。

　　5、运输工具或车皮由买方自理，装卸、运输等费用由买方自理。

　　6、发货时不得超过合同数量，如现场货物数量不足由发货单位出具书面证明，说明实发数量及原因并通知呼和浩特铁路局物资管理处业管科。买方持发货单位出具书面证明及领发料签认单到呼和浩特铁路局物资管理处业管科签字备案后，到回收站财务结清货款。

　　7、买方在投标前应到发货单位现场实地看货，因此卖方不承诺任何货物的质量保证。

　　8、买方购买的所有废旧物资（包括废钢铁、废轴承等），不得反销到铁路任何使用单位,一经发现将取消其投标资格。

　　9、买方不得转让提货权，否则卖方有权终止合同。

　　10. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

　　11.对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

　　12.本合同正本一式二份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力；如发生争议、应协商解决协商不成时向呼和浩特铁路运输法院起诉。副本二份，业管科、财务各一份。

　　卖方全称：买方全称：

　　呼和浩特铁路局废物资回收开发发站。

　　（加盖公章） （加盖公章） 地址：呼和浩特市锡林北路115号 地址：

　　邮编：010050 邮编：

　　开户银行名称：工行铁路支行开户银行名称：

　　银行账户：X1银行帐号：

　　联系人：联系人：

　　电话：0471- 电话：

　　法定代表人或被授权代理人签字： 法定代表人或被授权代理人

买卖合同合集 篇4

　　供方： （以下简称甲方） 需方： （以下简称乙方）

　　甲方为销售红砖，乙方在建筑施工中需使用红砖，双方本着精诚合作，互惠互利的原则，经双方协商同意，就有关事谊达成如下协议，特签定本合同，以便双方共同信守。

　　一、质量技术要求标准：甲方给乙方供的红砖必须有产品质量检验报告和产品合格证，且质量符合监部门的质量标准。

　　二、供应数量及价格：根据乙方生产用量计划，由甲方按时供应，计划总供量为万块/年，以后再根据需方的需用情况而定。单价为元/块（包括运费及装卸费在内），乙方不在承担任何费用，甲方的总价款按实际供应量计算。

　　三、验收方式：乙方根据生产用量及时通知甲方供货，每个工地有指定人员验收，并有权检查红砖质量，发现不合格或经质监站化验不合格产品时，有权要求退货，损失由甲方承担。

　　四、付款方式：经甲、乙双方协商同意，每供够10万块红砖结算一次，甲方支付乙方的红砖款，不足或超额部分年底付清。

　　五、违约责任：甲方必须按乙方的计划，保质保量将红砖供到乙方指定场地，若供应不及时给乙方生产进度造成影响和损失时，损失由甲方承担。若乙方不能及时通知甲方供货造成的损失由乙方承担，施工途中双方均不能提出停供或停用的要求，否则视为违约，违约方给对方承担因违约而造成的一切经济损失和责任。

　　六、合同未尽事谊，双方协商解决。

　　七、本合同经甲、乙双方签字后生效，具有法律效力，任何一方不得违约，否则违约方给对方承担所造成的经济损失的责任。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　供方（甲方）： 负责人签字：

买卖合同合集 篇5

　　更新：20xx-08-23 10:58

　　一.法律规定

　　我国《合同法》一百一十四条二款规定:“约定的违约金低于实际损失 的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加,约定的违约金过分高于造成的`损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。”《合同法》在赋予当事人以约定违约金自由的同时, 又规定了当事人得就违约金数额主张调整。实践中当事人以约定的违约金“过高”为由,请求法院加以调整的情形时有发生。

　　二.调整方式

　　1、以实际损失调整违约金;

　　2、以迟延给付一年的赔偿额不超过欠付的

　　本金为限予以调整;

　　3、参照最高人民法院有关逾期付款违约金标准,并在此基础上乘以四倍计算违约金;

　　4、参照最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条,即“以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。”

　　5、将过高的违约金数额减少到损失的2倍额度;

　　6、以“不超过合同未履行部分的总值为限”酌情予以调整;7、不采用固定比例或上限的调整方法,完全由法官根据不同案件进行自由裁量。

买卖合同合集 篇6

　　卖方（以下简称甲方）：

　　身份证号：

　　特别授权代理人：

　　身份证号：

　　买方（以下简称方乙方）：

　　身份证号：

　　居间方（以下简称丙方）：永州市冷水滩恩童房地产营销策划有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国城市房地产管理法》，《中华人民共和国物权法》及其他有关法律，法规之规定，甲乙丙叁方在平等，自愿，协商一致的基础上，签定本合同，以此共同信守执行。

　　一、甲方自愿将落在之房产及土地出售给乙方，房产建筑面积为 平方米（详见房屋产权证 ）。土地证号： 。

　　二、上述房产的交易总价格为：人民币： 元整（大写：）

　　三、付款方式：

　　1、签订合同交定金 元整（大写： 元整）。甲方提供房产证、土地使用证、身份证复印件给乙方。

　　2、甲乙双方到永州市房产局签字后，乙方当天付款 元整（大写： 万元整）给甲方。

　　3、在不动产局签字受理后，付 元整（大写： 万元整）给甲方。 剩余房款 万元整，交房时当天支付给甲方。

　　4、产权交易过户的所有税费经双方协商由 方承担。房屋以前的水电物业费用等卖方结清，并协助水电过户。

　　四、经甲乙双方协商于 年 月 日前到永州市房产局办理过户手续。

　　五、交房时间：

　　六、交房标准：

　　七、附送的家具电器清单：

　　八、签订本合同之后，在乙方没有任何违约的情形下，甲方不得再出售上述房产，所售房屋内的所有设施不得变更和损坏。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，产权人及共有人都同意出售此房地产。 九、丙方责任：

　　1、依本合同约定为甲乙双方提供房屋买卖居间服务;

　　2、免费为甲乙双方提供房地产买卖相关法律、法规、政策咨询。

　　十、居间服务费：

　　1、甲乙双方确认，双方达成本次房屋交易是基于丙方所提供的居间服务，但该交易是双方独立、自愿做出的决定。

　　2、甲方在签订此合同时支付丙方居间服务费人民币：元，交易办结时支付人民币 元。乙方在签订此合同支付居间服务费人民币：

　　1

　　元，交易办结时支付剩余居间服务费元。如甲乙方双方私自成交，甲乙双方均须按第十条约定标准的三倍向丙方支付居间服务费，丙方有权从代为收取、保管的费用中优先提取居间服务费。

　　3、甲乙双方同意：因甲乙任何一方的过错导致本合同无效、交易不成功或买卖合同不能全面履行，丙方所收取的居间服务费均不予退还。

　　4、如甲乙任何一方或双方在履行本合同过程中发生违约或其他争议，双方一致同意：在双方就违约责任及其承担达成协议之前或人民法院做出生效法律文书之前，丙方有权将暂存在指定帐户中的款项予以保留，不向任何一方返还或支付。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方保证所售房屋不存在任何权属争议，债务纠纷或其他瑕疵。甲方保证有权出售该房屋，并已得到房屋共有人或其他权利人的.同意，保证全面履行合同义务。甲方如延期交房，逾期超过叁日，乙方有权解除买卖合同，甲方应当双倍退还乙方已付购房款；乙方不解除买卖合同的，有权接收房屋，且不支付剩余房款。

　　2、乙方保证所提供的资料真实、有效。具备订立合同的资格，并保证全面履行合同义务。乙方如延期付款，逾期超过叁日，上述定金与购房款不退，甲方有权收回房屋另卖。

　　3、甲乙双方延迟办理过户的违约责任。乙方逾期超过柒日视为反悔不买，上述定金与购房款不退，甲方有权收回房屋另卖。甲方逾期超过柒日视为不卖，甲方需双倍退还定金；已收取购房款的，应全额退还并赔偿已收购房款 %的违约金。

　　4、 因甲乙任何一方原因导致本合同不生效、无效、被解除、被撤销或任何一方发生违约等，丙方不承担任何责任。

　　十二、本合同如与过往或其他双方的协议、声明、承诺等不一致的，应以本合同为准。甲乙丙叁方履行合同发生争议且无法协商解决的，任何一方有权向该房地产所在地人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同共贰页，一式叁份，持有情况如下:甲方一份，乙方一份，丙方一份，具有同等法律效力。买卖双方的有效文书送达地址以身份证地址为准，自邮寄之日起五天内视为送达。

　　十四、其他事项（房产委托销售/购买协议书、房屋买卖确认书、委托购房诚意金协议书均可作为本合同之附件）

　　甲方（签章）： 身份证号：

　　代理人： 身份证号：

　　乙方（签章）： 身份证号：

　　丙方（签章）：

　　经办人：

　　本合同签订地：

　　签订日期：

买卖合同合集 篇7

　　甲方：理想厨房

　　乙方：

　　甲乙双方本着自愿平等、互利互惠、诚信守约的原则，经充分友好协商，签订本协议，双方共同恪守。

　　第一条、甲方的承诺、责任和义务

　　1. 甲方向乙方提供整体橱柜及相关配件系列产品和一次性送货安装服务和售后服务。服务范围包括 承德市双桥区和双滦区市区范围内 ，超出此范围的安装和售后服务按照路程远近加收相应的运输交通费用;

　　2. 甲方为乙方提供优质的合格产品，不会以任何理由以次充好，以陈代新，保证产品的整体统一性;对因有内在质量问题的配件给予调换;

　　3. 《签约客户报价单》附后，甲方如要调整供价，须提前五天通知乙方。否则，对方有权提出让违约方承担损失;

　　4. 甲方在产品更新或新品上市后应及时通知乙方，以利销售;

　　5. 甲方代表应向乙方销售讲解人员进行产品知识的专业培训，并及时解决由产品延伸的.技术问题。

　　6. 甲方必须做好乙方所要求的相关资料及信息的保密工作，不可将此协议透露给第三方。

　　第二条、乙方的权利、责任和义务

　　1. 乙方须安排专门人员积极开展甲方产品的销售活动，乙方保证在协议有效期内积极销售推广甲方产品;

　　2. 乙方须提供较好的空间，对甲方产品进行充分展示，并将甲方产品纳入相关产品“菜单”，便于产品推广;

　　3. 本着对终端用户负责的精神，乙方对甲方的产品在质量、质保、服务等系列问题上享有监督权;

　　4. 乙方必须做好甲方所提供的相关资料及价格信息的保密工作，不可将此协议透露给第三方;

　　5. 乙方视甲方的需要须配合填报相关业务表单，向甲方反馈，作为甲方配货和市场分析的依据。

　　6. 乙方应在甲方安装前确保当次安装地点具备送货及安装条件，如因道路不通、高层电梯关闭/故障、管线未就位、停电等因素造成的运输及人工费用由乙方承担。

　　第三条、工作流程

　　1. 乙方需在测量前确保客户墙地砖铺好，水电、燃气管道改造完毕，具备测量条件;

　　2. 乙方需提前至少1个工作日将需要测量的客户姓名、地址、电话、订购产品样式等相关信息告知甲方，甲方在2个工作日内安排测量并完成设计方案及产品报价，并以电子文档或书面形式交与甲方;

　　3. 为保正顺利产品安装，乙方在与客户确定图纸及签订合同时如果需要对方案进行改动，一定要通过甲方相关设计师确认后方可执行。否则一切损失由乙方承担;

　　4. 乙方需在与客户签订买卖合同后1个工作日内将图纸、相关要求、与报价单签字确认，以书面形式交与甲方;

　　5. 甲方将在收到预付款后30个工作日内按照图纸要求完成产品的生产及安装，并在安装完成后通知乙方验收。客户自备的电器、水槽、五金配件等甲方不负责安装及售后。

　　6. 乙方验收时，如发现有产品设计、质量或安装问题，须通知甲方，甲方将尽快安排处理、维修。

　　7. 验收完毕后，产品自动转入售后流程。乙方需在3个工作日内将尾款结清。

　　8. 甲方为产品提供为期壹年的保修服务。甲方需在接到乙方或客户售后通知后2个工作日内与客户沟通，并尽快安排售后。非人为损坏的故障及问题壹年内免收上门费及材料费。如果因使用不当造成的损坏，壹年内只收取材料费，免收上门费。超出保修期范围内的产品，甲方会酌情收取材料费及上门费。

　　第四条、结算价格及结款方式

　　1.甲方向乙方提供的产品的价格参看《签约客户报价单》。

　　2.乙方需在甲方向车间下单之前将当次产品结算总价的 %作为预付款交与甲方，并在验收完成后将剩余的 %尾款交与甲方。

　　3.原则上甲方向乙方提供测量及设计服务不收取费用。但如果甲方将设计方案交与乙方30天内没有签订合同，甲方将收取每次200 元的设计费用，当月月底累计结清。如乙方在30天后签订合同，已收取的设计费用从当次产品预付款中扣除。测量后未出设计方案的不收取任何费用。

　　第五条、协议有效期

　　1. 经双方代表签字盖章后自动生效。

　　2. 本协议有效期：自

　　第六条、争议解决、违约责任

　　有关争议，双方应友好协商解决，协商不能达成一致，任何一方都可按法律程序到甲方所在地法院裁决。本协议甲乙双方共同遵守，如果违约，给对方造成经济及声誉损失或损害等，违约方必须给对方补偿。

　　第七条、协议终止

　　1、本协议期满或因故终止前，甲乙双方必须按本协议执行。

　　2、本协议期满，双方不再续约，则本协议自动终止。无论在任何情况下双方必须在协议终止前结清帐务。

　　3、因不可抗力造成协议被-迫终止，双方互不追究责任。

　　4、协议届满后，如需续约，同等条件下甲、乙方双方均有优先续约权。

　　5、本协议一式贰份，双方各持一份。

　　甲 方：理想厨房 乙 方：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　电 话： 电 话 ：

买卖合同合集 篇8

　　原告：

　　被告：

　　诉讼请求

　　1、请依法判令被告某某给付欠款本金壹佰万元整(￥1000 000.00元)。

　　2、给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)。

　　3、本案诉讼费用有被告承担。

　　事实与理由

　　被告人某某于 年 月 日，给我出具了1000 000万元欠条一枚，并约定还款日期为 年 月 日。到期后我多次向被告索要，被告均以各种理由推托不还，特诉至人民法院，请求依法判令被告偿欠款本金1000 000.00元，并给付逾期利息(按银行同期贷款利率标准计算)，本案诉讼费由被告承担。

　　此致

　　某某某人民法院

　　附：原告身份证复印件一份

　　欠条复印件一枚

　　起诉人：

　　年 月 日

买卖合同合集 篇9

　　摘要：买卖合同标的物的意外风险负担，是一个具有重要实践价值的理论问题，《合同法》及其相关司法解释有关买卖合同标的物意外风险负担的规则在司法实践中具有重要的指导意义。本文在介绍了买卖合同中的风险及其风险负担的内涵的基础上，比较详细地阐释了买卖合同标的物毁损、灭失的风险负担规则，最后据此具体分析了商品房买卖合同中的风险责任负担问题。

　　关键词：风险；风险负担；交付；交付主义

　　一、风险及其风险负担概述

　　（一）风险的内涵及其引发事由

　　买卖合同中的风险概念不同与一般交易中的风险，它具有特定的内涵，主要是指标的物因不可归责于合同双方当事人的事由而造成的毁损、灭失。这也是立法和学者普遍认同的观点。由此我们可以看出：

　　（1）买卖合同的风险具有不确定性，即它是否发生、发生的时间及后果都是不确定的；

　　（2）买卖合同的风险是由于意外情况所导致的结果，而且这种意外情况是当事人无法预见、并不能避免和克服的。也就是说，风险的发生不是基于可归责于双方当事人任何一方的原因，双方当事人对风险发生主观上没有过错，客观上没有实施损害行为；

　　（3）风险必然会造成损害，而这种损害必须是给买卖合同当事人带来具有法律意义上的不利益。

　　对于风险的引发事由，即引起标的物的意外情况，一般认为包括两个方面：一是不可抗力。对于不可抗力的学理解释，认为不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，独立于人的行为之外，并且不受当事人的意志所支配的现象。它是各国民法通行的抗辩事由，包括自然原因如地震、台风、洪水、海啸等和社会原因如战争等。[1]我国《民法通则》第107条规定："因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。"这是我国民法对不可抗力所作的基本规定。根据我国合同法第117条规定，"因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任"。不可抗力是法定免责事由，但因不可抗力而导致的标的物的毁损灭失的损失究竟应当由谁来承担，则是违约责任制度所无法解决的问题，必须要通过风险负担规则来解决。二是意外事件。又称意外事故，是指非因当事人的故意或过失而偶然发生的事故。如碰撞、搁浅、污染等。意外事件也是外在于人的意志和行为的事件。对它的理解，应注意到意外事件是不可预见的，一般应以当事人的一般智识为标准，即当事人是否在当时的环境下，通过合理的注意能够预见到同时，意外事件是偶发的非因当事人自身的原因造成的。我国合同法实行严格责任，不承认意外事故可以成为免责的事由，但在某些情况下，合同法又针对一些特殊的合同规定了过错责任，例如合同法第265条规定，"承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损灭失的，应当承担损害赔偿责任"。如果确实是因为意外的.火灾导致建筑材料被损坏，很难确定该损失是由承揽人的保管不善造成的，在此情况下，并不能根据合同法上述第265条的规定要求承揽人承担违约责任，而只能根据风险负担的原则来合理分配己经发生的损失。据此可见，在当事人没有事先约定，也不可能事后来约定损失的分配，或依据违约责任制度来追究当事人的违约责任的情况下，要依据风险负担的规则在当事人之间合理分配损失。

　　（二）买卖合同标的物的风险负担

　　所谓买卖合同标的物的风险负担指买卖合同中因不可归责于双方当事人的原因致使买卖合同标的物毁损、灭失时，该毁损、灭失所造成的损失应当由谁承担的制度。换言之，它是指标的物发生意外毁损灭失后，由合同的哪一方当事人承担该项损失以及相关不利后果的一项民事法律制度。其意义在于：若由卖方承担标的物的风险，则如标的物已毁损、灭失，出卖方并不因此而免除交付的责任，其仍有义务交付与买卖合同约定相符的标的物或对买受人作相应的损害赔偿；若风险由买方承担，则无论标的物是毁损，还是灭失，买方均不能免除给付价金的义务，且不能要求出卖人重新交付或作损害赔偿。因此，买卖合同中的标的物的风险负担对当事人利益影响甚巨。

　　风险负担是合同法上的规则而不是物权法上的规则。虽然标的物的毁损灭失的风险将直接影响到标的物的所有权和其他权利能否正常的移转，一方能否获得该标的物的权利，也就是说，涉及物权的变动问题，而且，许多国家的法律在买卖合同标的物的风险负担方面采纳了风险随所有权移转的规则，即谁享有所有权，就由谁承担风险。但买卖合同风险负担中所说的风险，指的是当事人在交易中遭受的损失。所以，风险负担实际上涉及的是合同中的利益损失应当在当事人之间如何分配的问题。因此，应当在合同法而不是物权法中规定风险负担的规则。物权关系与债之风险本属两回事，一方不能履行，对方应否为对待给付，应由债的关系决定，所有人因标的物毁损灭失而丧失物权，不得因此就决定对待给付请求权的有无。[2]

　　二、买卖合同标的物毁损、灭失的风险负担规则

　　买卖合同标的物因不可归责于双方当事人的事由而毁损、灭失，所造成的标的物的损失由谁来负担，即是买卖合同中标的物毁损、灭失的风险负担问题。对此问题，各个国家和地区的立法及认识上并不完全一致。目前世界各国在风险移转的判断标准上主要采纳了两种原则：一是"物主承担风险原则"或"所有权原则"，也就是说谁享有所有权，谁承担风险。标的物的风险转移时间应当与所有权的移转时间一致。英国法和法国法采纳了此种观点。二是交付原则。以《德国民法典》为代表的民事立法主张"交付转移风险"的原则或者说"交付主义"。

　　根据《中华人民共和国合同法》第133 条(以下简称《合同法》)："标的物所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外"。《合同法》第142 条："标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。" 从我国《合同法》的规定看，都没有将标的物区分为动产和不动产，逻辑上讲应为相同的法律意义。由此可以判断我国立法在风险转移的方面以"交付主义"为一般原则。标的物毁损、灭失的风险的移转以及标的物所有权的移转，都与标的物的交付相一致。

　　但是应该看到，所有权转移和风险转移性质不同，是两个不同的制度。因此，在根据交付主义来判断标的物是否已"交付"并从而确定该标的物的风险是否已移转时，不得与所有权的移转相混淆。对此，学界对动产标的物的风险负担争议不大，因为对于一般动产来说所有权公示方式就是占有，如果没有特别约定，交付、所有权转移和占有转移是三位一体的。如甲将其拥有的汽车卖于乙，乙当场支付价款获得汽车。整个交易过程中，甲给付汽车、乙取得汽车实际占有、乙以对价取得车的所有权是一致的。争议比较大的是对不动产和大多数特殊动标的物的风险负担的理解。有学者认为，由于我国实行的是"登记要件主义"，要发生所有权转移的效力，必须办理所有权的变更登记手续，因此在交付的过程中，仅转移标的物的占有并不能转移所有权。因而"交付"本身是包括"移转所有权"的内涵的。还有学者认为，从交付主义是建立在"占有者承担风险"、"实际控制标准"基础之上来看，可知交付仅指现实意义上的"转移占有"，而不是法律层面上的"转移所有权"。根据上述分析，在实行登记要件主义的不动产买卖中标的物毁损灭失风险问题尤为突出。故本文接下来以商品房买卖合同为例对不动产买卖中标的物毁损灭失风险问题进行探讨。

　　可见，引发争议的关键在于我国立法对"交付"的涵义并没有做出明确的界定，从而导致学界对此的分歧较大。故我们有必要对我国民事立法中的"交付"进行界定。

　　法律上"交付"的含义中是否包括"转移所有权"的内涵是不容忽视的。学界有的学者主张将"交付"理解含有"转移所有权"意思的"转移占有"。若做如此理解，我国买卖合同标的物的风险负担无论采取交付主义还是所有权主义，其本质上并无差异，因为交付本身就包含了所有权转移的内容。但事实上，我国《合同法》将交付与所有权转移做了明确的区分，《合同法》第135条规定"出卖人应当向买受人交付标的物或者交付提取标的物得单证，并转移标的物所有权的义务。"可见，交付与转移所有权是买卖合同中出卖人的两项不同义务。"交付与所有权的转移有密切联系，法律如无另外规定且当事人未另外约定时，交付完成的时间即为所有权转移的时间。不动产……交付本身并不能起到所有权转移的效果。"[3]应该说从时间上，交付与所有权转移可能有相同的时候，但交付并不必然导致所有权发生转移，因此，交付并不含有转移所有权的意思。

　　此外，20xx年4月28日公布的《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》以下称《解释》第11条明确规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。房屋毁损、灭失的风险在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。可见，我国立法和司法中对"交付"的理解仅仅限于转移占有。

　　综上，我国在标的物的风险移转的判断方面将交付原则确立为一般原则，采纳了将标的物风险负担与标的物所有权归属相脱离，从而使标的物的风险负担的移转与标的物所有权的移转相分离的分配策略。

　　三、商品房买卖合同中的风险责任负担问题

　　关于商品房买卖合同标的物的风险责任问题，根据本文第二部分论述的交付主义原则，具体体现在以下两个方面：

　　一是非因可归责于合同当事人的原因如地震而毁损、灭失的房屋，如买卖的房屋已经交付，依据"占有者承担风险"和"实际控制标准"的理念，应认定实际占有者享有更大的利益，理应享有更大的风险。无论买受人即业主是否取得所有权，即是否进行过户登记取得房产所有权证书，应当由业主自己承担房屋意外灭失的风险责任；如果在办理登记后而未交付使用时，买受人己经取得了标的物的所有权，而仍让出卖人占有标的物而怠于行使所有权人的占有时，可以推定为买受人具有占有改定的意图，即双方当事人形成占有改定关系。因为买受人既然知道其已经是房屋的所有人，而且也知道出卖人是房屋的现实的占有人，他在移转所有权以后完全应当要求出卖人交付房屋，据此可以认为买受人的意图是让出卖人继续占有房屋己代替交付。因此，应当由买受人所有权人承担风险，这可以看作是交付主义的例外，也可以看成是当事人之间产生了两次交付。如果房地产的权属证书已经取得，即房屋所有权和土地使用权均已过户登记，但所有权和使用权在贷款银行手中抵押的，则所有权仍然在房屋所有权人即业主手中，抵押的房屋所有权客体意外灭失，应当由所有权即业主负担意外灭失的风险责任。有人认为，房屋已经没有了，业主已经承担了意外灭失风险责任，还要按月交纳月供吗？如果还要交付月供是否有违于公平责任？我认为，房屋虽然已经灭失，业主丧失了房屋的所有权，但其向银行的付款义务并没有消灭，因为业主还享有土地使用权，业主还可以在土地上建造新的住房，还可以取得所有权，因此，除非国家免除部分债务，否则业主应当继续清偿贷款债务。[4]

　　二是在建工程的风险负担问题。若在建工程意外灭失，按照买卖合同标的物意外灭失风险负担规则，应当由在建工程的所有人承担风险责任，即开发商自己负责损失。若开发商与买受人已经签订了商品房买卖合同，收取了房款，开发商因不可抗力致在建工程意外灭失，无法按期交付房屋的，在建筑商方面，存在的问题是无法按期竣工所要承担的合同责任问题，则应当按照《民法通则》关于不可抗力的规则，由于不可抗力而无法按期履行合同，可以不可抗力原因而免除违约责任。而在买受人方面，由于房屋毁损、灭失，致使合同目的不能实现，依据我国《合同法》第94条第4款的规定："当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。"，买受人可以要求解除商品房买卖合同，返还已交付房款。

　　参考文献：

　　[1]王利明等.民法学[M].法律出版社.20xx(第二版),763.

　　[2]黄茂荣.买卖法[M].北京:中国政法大学出版社.20xx,439.

　　[3]江平.中华人民共和国合同法精解[M].中国政法大学出版社. 1999,114.

　　[4]杨立新,汶川大地震应急民法思考[J].

买卖合同合集 篇10

　　合同号：______

　　日期：_______

　　地点：_______

　　买方：___________

　　地址：___________

　　电报：___________

　　电传：___________

　　卖方：___________

　　地址：___________

　　电报：___________

　　电传：___________

　　本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖下述商品：

　　第一条 品名、规格、数量及单价

　　____________________________________________________________________________________________________________

　　第二条 合同总值

　　第三条 原产国别及制造厂商

　　第四条 装运港

　　第五条 目地港

　　第六条 装运期

　　分运：_______________

　　转运：_______________

　　第七条 包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮、防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条 唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尽码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　唛 na_________________

　　第九条 保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条 付款条件

　　(1)买方在收到备货电传通知后或装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的________%，计_______。中国银行_______行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项(如果分运，应按分运比例承付)：

　　a.全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　b.商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。

　　c.装箱单一式四份，注明每包货物数量、毛重和净重。

　　d.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　e.提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　f.装运后即刻通知买方启运日期的电报/电传副本一份。

　　(2)卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件(f除外)，一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　(3)中国银行收到合同________中规定的，经双方签署的.验收证明后，承付合同总值的_________%，金额为__________。

　　(4)买方在付款时，有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　(5)一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条 装运条款

　　(1)卖方必须在装运期前45天，用电报/电传向卖方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　(2)如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米、宽2.7米，高3米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　(3)买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通过卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　(4)船按期抵达装运装港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　(5)在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　(6)卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报/电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条 技术文件

　　(1)下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　a.基础设计图。

　　b.接线说明书，电路图和气/液压连接图。

　　c.易磨损件制造图纸和说明书。

　　d.零备件目录

　　e.安装、操作和维修说明书。

　　(2)卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条(1)款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条 保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予___________天的保证期，此保证期从货物到达_______起开始计算。

　　第十四条 检验条款

　　(1)卖方/制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

买卖合同合集 篇11

　　协议双方当事人：

　　出卖人：_____________________身份证________________（以下简称甲方）

　　联系电话：______________________

　　买受人：_____________________________(以下简称乙方）

　　本人姓名：___________________身份证________________

　　联系电话：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的'基础上就买卖宅基地达成如下

　　出卖人以____________方式取得位于____________ 的地块的土地使用权，该地块土地面积为____________，规划用途为___________________________________________________________

　　1出卖人经批准，在上述地块上建设宅基地。

　　该宅基地总金额人民币_____万_____千_____百_____拾_____元整 2买受人按一次性付_______________________元给出卖方后土地的所有权归买方所有。

　　3本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

　　4合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　5本合同连同附件共_____页，一式_____份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人_____份，买受人_____份，_____份，_____份。

　　6本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同合集 篇12

　　合同编号：

　　重庆保固铝业有限公司

　　物料买卖合同

　　甲 方：

　　法人代表：

　　联系人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开户银行：

　　账 号：

　　乙 方：

　　法人代表：

　　联系人：

　　地 址：

　　电 话：

　　开户银行：

　　账 号：

　　出卖人：重庆保固铝业有限公司（以下称甲方）

　　买受人：重庆泉合铝业有限公司（以下称乙方）

　　甲方销售处理本合同项下的物料，甲方确定乙方为买受人。现经甲、乙双方协商，就甲方销售处理的.废铝买卖达成如下协议，供双方信守：

　　一、 物料品名

　　1、 品名：小规格铝板

　　2、 规格：以现场堆放乙方现场看货为准

　　3、 价格：为长江有色、广东南储、上海华通三家提货当日铝

　　价的均价减900元人民币（甲方需开增值税专用发票，甲方自定票面单价）。

　　二、交提货地点、方式、期限及费用承担

　　1、提货地点为甲方现场堆放地，乙方自备运输车辆到甲方现场堆放地提货。

　　2、 装车费、运费、人工费等所有费用均由乙方自行承担。甲方提供行车协助。

　　3、 甲乙双方协商好提货时间后，乙方需在2个工作日之内前来提货。

　　三、结算方式及期限

　　款到提货。按照合作要求，乙方需先交纳预付款（预付款金额不得少于预提货款），在提货时若乙方无违约行为，预付款可抵扣

　　乙方应交纳的货款。如有剩余款，可累计到下次交纳金额。如合同终止，甲方须在3个工作日内给予退还剩余款。

　　四、违约责任

　　1、乙方应当按照在本合同约定逾期不提货的或未按提货量及时交纳预付款的，甲方可取消与乙方合作资格并单方终止本合同。 2、乙方在装运本合同项下的物料时，不得以不正当手段在数量或重量上弄虚作假，损害甲方的合法权益。若甲方发现乙方有上述行为并经甲方查证，甲方可单方终止合同，乙方应向甲方支付其不合法侵占甲方物资价值5倍的违约金或移送司法机关依法处理。

　　五、其它

　　1、本合同若发生争议，经双方协商无法解决，由当地法院管辖。

　　2、乙方授权经办人（该经办人行为有效赋予法律效力）

　　签订地点：重庆市江津区双福工业园福星路南段重庆保固铝业有限公司

　　3、本合同一式贰份，双方各持一份。

　　甲方（签字盖章） 乙方（签字盖章） 年 月 日 年 月 日

买卖合同合集 篇13

　　卖方： 合同编号： 买方： 签订地点：

　　第三条：质量标准和技术标准：按生产厂家技术标准执行。

　　第四条：交（提）货地点、方式：_______________________________________________________

　　第五条：运输方式及到达站（港）和费用负担：_____________________________________________

　　第六条：包装标准、包装物的供应与回收：_________________________________________________________

　　第七条：验收标准、方法及提出异议期限：_____________________________________________________

　　第八条：随机附件、工具数量按装箱单验收。

　　第九条：结算方式及期限：

　　第十条：如需提供担保，按担保法有关规定执行。

　　第十一条：卖方对质量负责的条件和期限：质量“三包”，保修一年。

　　第十二条：违约责任：按合同法有关规定执行。

　　第十三条解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，协商不成 时，向人民法院起诉。

　　第十四条：其他约定事项：

　　卖方 买方

　　单位名称：（章） 单位名称：（章）

　　单位地址：单位地址： 法定代表人：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真：

买卖合同合集 篇14

　　甲方：姓名：________身份证号码：__________职业：________工作单位：_____________住址：__________________邮政编码：___________联系电话：_____________

　　乙方：姓名：________身份证号码：__________职业：________工作单位：_____________住址：__________________邮政编码：___________联系电话：_____________

　　鉴于：

　　1、甲方单位现准备在通过集资建设楼房，甲方根据其单位的规定，具有参于建房的资格。

　　2、甲方愿意将其单位本次建房的资格转让于乙方。

　　3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。

　　4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳，若单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项。

　　5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有。

　　6、自签订本协议之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人

　　为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得位于集资建临街商住楼房的房屋产权特签订以下协议：

　　第一条：集资房屋的基本情况及产权实际人约定

　　1、甲方单位集资建设的房屋坐落于；甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得位于第_________层，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米的房屋的产权。

　　2、自协议签订之日始，乙方即为上述第1款约定房屋的实际产权人。

　　第二条：集资款项缴纳

　　1、甲方根据其单位集资建房的要求，收取乙方的房屋集资建设款项，在收取每笔集资建房款时应向乙方出具相应数额的书面收据，并按其单位要求及时缴纳于该单位；在缴纳每笔集资款项后，应在缴纳当日向乙方交付该单位开具的.收款凭证原件。

　　2、若甲方单位同意由乙方名义缴纳，则乙方有权自行缴纳集资款项，取得的交款凭证自行保存。

　　3、若甲方单位将甲方名下的住房公积金直接扣划作为应缴纳的集资建房款项时，则在甲方出具单位扣划证明后，乙方应向甲方支付与扣划款项相同数额的资金(该部分资金视同乙方向甲方单位缴纳的集资款项)。

　　第三条、集资建房手续办理

　　甲方应按本单位的要求，及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，及时提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。

　　第四条、集资房屋交付、产权证的办理和取得

　　一)房屋交付

　　若协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行行使基于实际产权人对该房屋的所有权益。

　　二)产权证的办理和取得

　　1、如果甲方单位允许以乙方名义直接取得该甲方名下的集资房屋的产权，则甲方有义务，及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。

　　2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。

　　3、无论出于何种原因，致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益，甲方不得就此主张任何异议。

　　第五条、甲方报酬

　　因甲方出让其单位集资建房名额予乙方，乙方同意在本协议签订后分三批给甲方报酬万元整，第一批在第二批第三批

　　第六条除集资款外的费用承担

　　本协议履行中，甲方除收取因转让本次购房资格的报酬万元整元外。不再向乙方收取除集资款外的任何费用，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担。

　　第七条、违约责任

　　1、协议履行中，甲方擅自终止协议，除应退还乙方全部向甲方单位已缴纳的集资款和报酬款外，还应向乙方承担与甲方单位所建设房屋(协议约定的房屋)应缴集资款和收取乙方报酬款项数额相同的违约金。

　　2、协议签订后，乙方无故不履行协议，除有权取回其已交购房款外，无权要求甲方退还已收取的报酬。

　　第八条声明及保证

　　鉴于本协议履行中，若由于甲方原因致生障碍，对乙方权益影响重大，甲方承诺其签署本协议时，对此协议的签署取得了其家庭所有成员的同意，甲方及其家庭成员保证：放弃所有不利于协议履行的主张和权利。

　　第九条协议的变更

　　本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十条争议的处理

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，则依法向人民法院起诉。

　　第十一条补充与附件

　　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

　　第十二条协议的效力

　　1、本协议自双方签字之日生效

　　2、本协议一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

　　3、本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

买卖合同合集 篇15

　　合同编号

　　出卖人 签订地点

　　买受人 签订时间

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为加快发展农村经济，保护合同交易双方当事人的合法权益，确保农业种植增产增收，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本种植玉米买卖合同。

　　第一条：出卖人负责对玉米的种植生产。买受人负责对玉米种植生产的技术指导。

　　第二条：出卖人应按照买受人的收购要求，向买受人承诺玉米的种植面积为 亩，并按照买受人提出的技术要求和质量标准进行生产管理，按期、足额地向买受人提供符合质量标准和等级的玉米 公斤。出卖人应保证在未完成合同约定的数量前，不向他人出售。

　　第三条：出卖人生产的玉米，只要符合约定的质量标准和规格，买受人负责包销。每公斤的收购价为 元。玉米交货时，若市场价格上涨，收购价协商提高，若市场行情下跌，收购价不变。交货的时间为 年 月 日；交货地点

　　第四条：买受人应搞好玉米种植的信息和技术培训工作，指导出卖人科学种植，防止玉米作物的病虫害，提高玉米的产量和质量。

　　第五条：如果买受人需要统一向出卖人提供种子、化肥、农药的，应以当地的批发价格供应，具体价格为种子 元

　　1公斤；化肥 元1袋；农药 元1瓶。

　　第六条：因买受人在出卖人生产过程中因其提供的种子、化肥、农药出现质量问题；或因提供的技术指导出现失误，买受人应当负责对出卖人的经济赔偿。

　　第七条：出卖人由于不按买受人的技术要求和所提供种子、化肥、农药的质量标准生产；或由于不可抗力的自然灾害（高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等）造成的损失，由出卖人承担。

　　第八条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商和调解不成的，按下列第 种方式解决；

　　（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向 人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同自 年 月 日双方当事人签字盖章后生效；合同履行完毕后失效。

　　第十条：双方当事人需要约定的其他事项

　　出卖人

　　出卖人： 签字

　　（盖章）

　　住所地址：

　　居民身份证号码：

　　联系电话：

　　邮编：

　　买受人

　　买受人： 签字

　　（盖章）

　　住所地址：

　　法定代表人签字 （盖章）

　　居民身份证号码：

　　委托代理人签字 （盖章）

　　居民身份证号码：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　联系电话 ：

买卖合同合集 篇16

　　合同编号：____________

　　第一条 食品名称、规格、数量、价款 单位：____元/____

　　编号

　　品名

　　品种

　　商标

　　规格

　　数量

　　产地

　　包装标准及要求

　　保质期限及要求

　　产品标准

　　运输保管条件

　　单价

　　总价

　　合计人民币(大写) ： ￥：

　　第二条 出卖人应提供的相关证件：初次交易的，为：□《营业执照》 □《商标注册证明》 □《税务登记证》 □《组织机构代码》 □《开户许可证》 □《生产许可证》 □《卫生许可证》 □《代理销售授权书》 □《检疫证明》 □ 其他__________;再次交易的，为：□《食品检验报告》 □ 其他____________________。

　　第三条 食品备案：已办理备案的，出卖人应提供备案编号;尚未备案的，备案手续由(出卖人/买受人)办理。

　　第四条 交货期限、地点和方式：______________________

　　第五条 食品验收方法：：_____________________________

　　第六条 结算方式及期限：____________________________

　　第七条 合同解除：出卖人提供的食品经国家认证的检测机构检测不符合食品安全标准且属于出卖人责任的，买受人有权解除合同。

　　第八条 追回责任：买受人按照有关规定对已售出的不合格食品实施追回及无害化处理，属于出卖人责任的，有权就由此受到的`损失向出卖人提出赔偿。

　　第九条 买受人违约责任：___________________________

　　出卖人违约责任：___________________________________

　　第十条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决。

　　(一)依法向____________________人民法院起诉;

　　(二)提交___________________仲裁委员会仲裁。

　　第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式__________份，双方各持__________份，具有同等法律效力。法律、法规、政策对食品安全另有规定的，从其规定。

　　第十二条 合同附件及其他约定事项：_______________________

　　出卖人(签章)：______ 买受人(签章)：_________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：_____________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：_____________

　　住所：________________ 住所：___________________

　　电话：________________ 电话：___________________

　　传真：________________ 传真：___________________

　　开户银行：____________ 开户银行：________________

　　账号：________________ 账号：___________________

　　签订时间：____________ 签订时间：_______________

　　签订地点：____________ 签订地点：_______________

　　XX市工商行政管理局 制定

买卖合同合集 篇17

　　甲方：唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司

　　授权代理人：唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司沧州分公司 乙方：

　　身份证号码：

　　经甲乙双方协商一致，先就幼儿园房屋销售事宜达成如下意向：

　　一、甲方将位于运河区御河西路金鼎领域规划中的幼儿园房屋出售给乙方，由乙方负责幼儿园的.经营。建筑面积总计1700M2。其中14号楼纯一层部分是674 M2,三层独楼部分1026 M2。不含三楼监控室部分。（附平面图）

　　注：此面积仅作为参考面积，最终决算面积依据产权处登记面积为准。

　　二、销售总价款为人民币 万元。交房标准以现存状态交付，乙方自行按照使用需求进行后期改造、装修，但不得改变房屋承重结构，且满足消防要求。

　　三、幼儿园室外场地：室外活动场地必须和小区独立分割。使用不得影响14号楼前车位的使用，且符合规划和城管要求的前提下自行改造。

　　四、付款方式：双方签约后支付定金300万元，余款在5月20日前一次性支付完毕。如乙方违约或不按照双方约定进行付款则定金不退，甲方有权另行销售。

　　五、房屋交付：乙方房款交清后，即可进场装修。交房标准遵照现有装修标准，由乙方自行组织后期改造、装修，原则上不得破坏房屋主体结构，并且达到国家有关装饰装修验收标准。

　　六、手续办理：本房屋暂时不能办理过户手续，乙方享有唯一使用经营权，如果房管部门允许办理，则甲方予以配合，相关费用由乙方承担，。甲方负责提供幼儿园建设手续，包括“建筑工程规划证”、“建筑工程施工证”、“规划验收合格证”等等。

　　七、本房屋使用性质为幼儿园，此幼儿园作为金鼎领域配套服务设施，首先优先面向金鼎领域业主服务。整体开业时间不得晚于小区整体竣工交付时间即20xx年12月31日。乙方不得改变此房屋使用性质挪作他用。否则，乙方自行承担后果。

　　八、本协议签订后，双方应严格遵守，非国家政策原因双方无理由违约。如遇特殊情况导致合同无法履行，乙方须按按照当时市场租赁价格支付实际使用期限的使用费。

　　八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司乙方： 沧州分公司

　　年 月 日年 月 日

买卖合同合集 篇18

　　合同编号：

　　卖方：

　　住所： 法定代表人： (如为自然人)身份证号码： 电话号码：

　　买方：

　　住所： 法定代表人： (如为自然人)身份证号码： 电话号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　第一条 车辆基本情况

　　1、车主名称： ;车辆号码： ;

　　厂牌型号： 。

　　2、车辆状况说明见附件一。

　　3、车辆相关凭证见附件二。

　　第二条 车辆价款、过户手续费及支付时间、方式

　　1、车辆价款及过户手续费

　　本车价款(不含税费或其他费用)为人民币： 元(小写： 元)。过户手续费(包含税费)为人民币： 元(小写： 元)。

　　2、支付时间、方式

　　待本车过户、转籍手续办理完成后 个工作日内，买方向卖方支付本车价款。(采用分期付款方式的可另行约定)过户手续费由 方承担。 方应于本合同签订之日起 个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。

　　第三条 车辆的过户、交付及风险承担 方应于本合同签订之日起 个工作日内，将办理本过过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给 方，该方为过户手续办理方。卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后 个工作日内在 (地点)向买方交付车辆及相关凭证(见附表一)。

　　在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理;在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。

　　第四条 双方的权利和义务

　　1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方支付车辆。

　　2、卖方应保证合法享有车辆的'所有权或处置权。

　　3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。

　　4、买方应按照合同约定支付价款。

　　5、对转出本地的车辆，买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。

买卖合同合集 篇19

　　合同编号：

　　立房地产买卖合同人

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条 甲乙双方【未通过经纪机构居间介绍】【通过 公司居间介绍(房地产执业经纪人： 经纪人执业证书号： )】，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)，房地产具体状况如下：

　　(一)甲方依法取得的房地产权证号为： ，

　　(二)房地产座落在上海市 【区】【县】 【路】

　　【弄】【新村】 【支弄】 号 室(部位： )。房屋类型： ;结构： ;

　　(三)房屋建筑面积： 平方米，另有地下附属面积： 平方米，该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】： 平方米。

　　(四)房屋平面图和房地产四至范围 (附件一);

　　(五)该房屋占用范围内的土地所有权为 【国有】【集体所有】;国有土地使用权以【出让】【划拨】【 】方式获得。

　　(六)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况(附件二)

　　(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。

　　第二条 甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币为 元，(大写)： 元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付房价款时，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。

　　第三条 甲方转让房地产时，土地使用权按下列第 款办理。

　　(一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从 年月 日起至 年 月 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

　　(二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。

　　第四条 甲、乙双方同意，甲方于 年 月 日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】【 】为房屋转移占有的标志。

　　第五条 甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设施【估值倍】【价值 元】向乙方支付违约金。

　　第六条 甲、乙双方确认，在 年 月 日之前，【甲乙双方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地产交易中心申请办理转让过户手续。上述房地产权利转移日期以 【市】【区】【县】房地产登记处准予该房地产转移登记之日为准。

　　甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时供相关材料的，乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记。

　　第七条 上述房地产风险责任自该房地产 【权利转移】【转移占有】之日起转移给乙方。

　　第八条 本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。在上述房地产 【权利转移】【转移占有】前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，按本合同附件四约定支付。

　　第九条 乙方未按本合同付款协议约定期限付款的，甲、乙双方同意按下列第 款内容处理。

　　(一)每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的 %的违约金，合同继续履行。

　　(二)乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的 日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的 日内乙方未提出异议，合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款 %的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之日起 日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

　　第十条 甲方未按本合同约定的期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第 款内容处理。

　　(一)每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期未付款的 %的违约金，合同继续履行。

　　(二)甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的 日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知甲方，自收到通知之日起的 日内甲方未提出异议，合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起 日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，还应按已收款的 %向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

　　第十一条 经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。

　　第十二条 本合同自 【甲、乙双方签订】【 公证处公证】

　　【 】之日起生效。

　　第十三条 本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，按下列第 项解决。

　　(一)提交上海仲裁委员会仲裁;

　　(二)向人民法院提起诉讼。

　　第十四条 本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，

买卖合同合集 篇20

　　买方：____________ (下称甲方) 卖方：____________ (下称乙方)

　　甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条 名称、品种、规格和质量

　　1.名称、品种、规格：

　　____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2.质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：

　　_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：________ 。

　　2.计量单位和方法：__________。

　　3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________。

　　第三条 包装方式和包装品的处理：

　　_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条 交货方式：

　　1.交货时间：_______。

　　2.交货地点：_______。

　　3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5.与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第五条 验收：

　　1.验收时间：_______。

　　2.验收方式：

　　______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条 价格与货款支付：

　　1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。

　　2.货款支付：

　　货款的支付时间：____________;

　　货款的支付方式：____________;

　　运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________。

　　3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条 提出异议的时间和方法：

　　1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条 甲方违约责任：

　　1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

　　2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的`违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7.其它约定：_____________。

　　第九条 乙方的违约责任：

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

　　2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

买卖合同合集 篇21

　　卖方(以下简称甲方)：________________________________________

　　买方(以下简称乙方)：________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的有关规定，甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用和互惠互利的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，并共同遵守。

　　一、 基本情况：

　　1、 乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)__________________厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

　　2、 土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。国有土地证号__________ 土地类型为 土地________亩约合__________平方米。

　　3、 厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。

　　二、 厂房价格及其它费用：

　　1、 厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币________________元(大写)。

　　2、 土地使用税费按国家有关规定由_______方支付给有关部门。

　　3、 乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)物业交付给乙方使用后由乙方负责支付。之前由甲方负责支付

　　三、 交易方式、付款方式、期限及交房日期：

　　1、 交易方式按照《 》进行。A.产权过户 B.100%股权转让 C.企业股权收购

　　2、 厂房总价分_____次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);

　　(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清，在办理中产生的契税和过户费由乙方负责。

　　3、 以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地证、房产证中的任何一证，属甲方违约并无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价_______支付给乙方作为违约金。未经乙方许可甲方不得将本物业和股权转让或抵押给任何第三方，乙方将具有法律追诉的权利。

　　四、 其他规定：

　　1、 甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费过户费等由乙方负责支付。

　　2、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

　　3、 厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

　　4、 乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染、高用电量的项目。

　　5、 乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

　　6、 乙方使用的.用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

　　7、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。

　　9、 本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

　　10、见证方的服务费由甲乙双方按照委托书进行支付。如甲乙双方任何一方违约，由获得违约金的一方支付服务费。如甲乙双方和平协商解除合同则各自按照委托书支付给见证方。

　　11、补充协议______________________________________________________________

　　五、 本合同主体及责任：

　　1、 甲方：________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、 乙方：________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙双方所系法定代表人，具有连带及担保责任)

　　六、 本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产管理局和公证处各执一份。

　　甲方： 乙方： 见证方:

　　代表( 签名盖章)： 代表(签名盖章)： 代表( 签名盖章)：

　　电话： 电话： 电话：

　　签约日期:____年__月__日 签约日期:____年__月__日 签约日期:____年__月__日

　　合同签定地址：___________________________________

买卖合同合集 篇22

　　上诉人（原审被告）中山市宝柏化工有限公司，住所地中山市南头镇穗西工业二区。

　　法定代表人潘银芯，董事长。

　　委托代理人黄正熙，男，汉族，1974年5月16日出生，住中山市南头镇镇政府。

　　被上诉人（原审原告）李欣，女，汉族，1970年5月2日出生，住佛山市顺德区大良街道办事处中区凤山东路6号德业大厦三座，系顺德市伦教区熹涌永宏制罐厂业主。

　　委托代理人陈业方，广东海顺律师事务所律师。

　　上诉人中山市宝柏化工有限公司（下称宝柏公司）因与被上诉人李欣买卖合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（）顺法民二初字第3234号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

　　本院查明：XX年8月至11月间，宝柏公司与李欣开办的个体企业顺德市伦教区熹涌永宏制罐厂（下称永宏厂）签订了多份销售合同及送货凭证，约定由宝柏公司向永宏厂购买包装罐。期间，宝柏公司共收到价值为174705.40元的包装罐。后经李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一审法院提起诉讼，请求判令宝柏公司立即偿还拖欠的货款174705.40元，并承担诉讼费。

　　案经原审法院审理认为：宝柏公司与李欣开办的个体企业永宏厂之间的买卖关系合法有效，应受法律保护。宝柏公司收取李欣的货物，没有履行付款的义务，显属违约，应负向李欣支付尚欠货款174705.40元的责任。李欣起诉有理，予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条的规定，判决：宝柏公司应于判决发生法律效力之日起十日内向李欣支付货款174705.40元。案件受理费5010元，由宝柏公司负担。

　　上诉人宝柏公司不服原判，上诉称：一、一审以上诉人“无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权”为由认定了被上诉人提供的证据及陈述的事实，这与证据审查原则相违背，是错误的。在本案中，被上诉人以上诉人为被告请求清还货款，须举证证实其与上诉人存在买卖合同关系及上诉人欠货款的事实。但被上诉人提供的所有证据没有上诉人的盖章或法定代表人的签字，也没有委托签订合同和签收货物的委托手续，不能证实双方存在买卖合同关系。事实上，证据上的签字人的行为与上诉人没有任何关系，上诉人没有委托他们签订合同及签收货物，此证据不能作为认定上诉人欠被上诉人货款的定案依据。二、事实上，上诉人与被上诉人没有签订买卖合同，也没有委托任何人与被上诉人签订买卖合同，且没有收取被上诉人的货物，上诉人没有委托被上诉人提供证据上的“花”、“桂花”、“婵”、“潘新和”等人与被上诉人签订买卖合同及签收货物，这些人与被上诉人发生的民事行为，是个人行为，与上诉人无关。三、由于塞车原因，上诉人迟到10分钟到庭，却被一审以“无正当理由拒不到庭参加诉讼”为由，变相剥夺了上诉人的抗辩权，程序不合法。因此，请求二审撤销原判，驳回被上诉人的诉讼请求，全部诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉人宝柏公司在本院审理期间未提供新证据。

　　被上诉人李欣答辩称：一、送货凭证上的签收人员是上诉人的员工，是履行签收货物的行为，其中潘新和是上诉人法定代表人潘银芯的弟弟。二、对于送货凭证上的签收人员是上诉人的员工的事实，在上诉人欠其他人的案件中，已被佛山中级法院作出的（）佛中法民二终字第631号生效判决所确认。三、上诉人在一审确定的开庭时间内因迟到未到庭参加诉讼，视为其放弃抗辩权，责任完全由其自负，一审作出的判决完全符合法律规定。因此，请求二审驳回上诉，维持原判。

　　被上诉人李欣在本院审理期间提供了本院（）佛中法民二终字第631号生效判决书。

　　本院认为：从上诉和答辩的内容看，本案争议的焦点是双方当事人是否存在买卖合同关系。从被上诉人李欣提交的销售合同书及送货凭证、入库单来看，上面注明送货单位是永宏厂，购货单位是宝柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“婵”等人签收。其中，“花”、“桂花”、“婵”签收的`单据与另案即本院（）佛中法民二终字第631号生效判决的单据的格式一致，该终审判决已认定“花”、“桂花”、“婵”等人是宝柏公司的员工，故可适用于本案。对于 “潘新和”签名的销售合同书及送货凭证，宝柏公司虽予以否认，但没有提供公司员工的工资、社会保险等证据予以反驳，相反，“潘新和” 签名的销售合同书及送货凭证与“婵”等人签名的入库单是相对应的，而“婵”等人又是宝柏公司的员工。因此，可以认定“潘新和”也是宝柏公司的员工，由此产生的民事责任应由宝柏公司承担。至于宝柏公司上诉提出的程序问题，由于其不按时到庭，一审据此作出判决并无违反法定程序。综上所述，被上诉人李欣提交的上述证据可以证实永宏厂与宝柏公司之间存在买卖合同关系，宝柏公司欠李欣货款174705.40元的事实清楚，应予清偿。宝柏公司的上诉理由不成立，应予驳回。一审判决正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费5010元，由中山市宝柏化工有限公司承担。

　　本判决为终审判决。

　　审 判 长 郑 振 康

　　代理审判员 吴 行 政

　　代理审判员 欧阳建辉

　　二0xx年三月二十三日

　　书 记 员 欧阳

买卖合同合集 篇23

　　买受人：

　　出卖人：

　　鉴于买受人拟向出卖人购买 电脑耗材 （以下简称“货物”），且出卖人同意向买受人提供上述货物，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规和规章，双方经协商一致，订立本合同。

　　第1条 合同标的

　　1.1 出卖人向买受人供应的货物的名称、品牌、规格型号、单价等见下表：

　　计算机耗材及配件报价单

　　品名 单位 单价（元） 数量 合计

　　（元 品名 单位 单价（元） 数量 合计（元）

　　主板 块 480 4 1920 墨粉 瓶 50 99 4950

　　硬盘 块 450 6 2700 墨粉 桶 260 1 260

　　墨粉 支 50 13 650 鼓芯 个 30 33 990

　　硒鼓 个 220 8 1760 色带 条 18 33 594

　　定影膜 个 270 6 1620 定影膜 个 80 5 400

　　优盘 个 95 10 950 优盘 个 100 10 1000

　　路由器 个 400 2 800

　　管理路由器软件 套 1310 5 6550

　　插板 个 70 1 70

　　显卡 块 460 1 460

　　键鼠套 套 70 10 700

　　录音笔 支 280 1 280

　　刻录盘 片 2.5 10 25 合计 26679

　　1.2 出卖人应向买受人提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物，并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权），详细要求见《技术协议书》。

　　1.3 出卖人提供的货物应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，出卖人应按生产厂家技术标准执行。

　　1.4 出卖人应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。

　　第2条 合同价格及数量

　　2.1合同价格

　　本合同价格及数量以买受人开出的购买单据为准进行核算， 总价含出卖人将货物运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的'全部费用及出卖人应缴纳的税费。

　　2.2 付款

　　2.2.1 买受人将采用现金、银行转账或电汇方式向出卖人支付合同价格。

　　2.2.2 买受人将在货物安装完毕经验收合格且出卖人提交金额为合同价格的增值税专用发票后向出卖人支付合同价格款项。

　　2.2.3 尽管有上述约定，买受人有权从任何一笔应向出卖人支付的价款中扣除出卖人按合同约定应向买受人支付的违约金、赔偿金或其他费用。

　　第3条 交货

　　3.1 出卖人应按以下时间和地点将货物交给买受人：

　　（1）交货（包括分批交货）时间：按买方需求

　　（2）交货地点：货送至需方仓库或需方办公用品使用部门。

　　出卖人应将技术资料（包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书）__1__套随货物一并提交买受人，否则视同延迟交货处理。

　　3.2 出卖人负责货物运输，并承担由此发生的所有费用。

　　3.3货物的实际交货日期以符合合同要求的货物包括备品配件，到达合同约定的交货地点为准。

　　3.4 出卖人承担货物交付给买受人之前的损毁、灭失等一切风险。

　　第4条 包装

　　出卖人交付的所有货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，标明重量、尺寸等信息，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵交货地点。

　　第5条 到货检验

　　5.1 货物到达交货地点后，买受人将对货物的包装、外观及数量进行检验。如发现货物非因买受人原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的质量标准和规范的情况，出卖人应在接到买受人通知后，尽快修理、更换，或补齐短缺部件，并承担相关费用。

　　5.2 上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或出卖人已按索赔要求予以修理、更换，或补齐短缺部件，均不减轻或免除出卖人按合同约定所应承担的质量责任。

　　第6条 安装和质量保证

　　6.1 货物由买受人根据出卖人提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装，出卖人应按买受人要求提供充分配合。

　　6.2 如果货物安装过程中，由于出卖人原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，出卖人应承担进行上述工作所需的费用。

买卖合同合集 篇24

　　甲方（买方）：

　　法定代表人：

　　乙方（供方）：

　　法定代表人：

　　双方本着保护动物，爱惜、尊重生命的人道主义精神，以诚信、公平、合理之原则，经双方充分的平等协商，特订立本合同，双方共同遵守。

　　一、宠物信息

　　双方交易的宠物情况如下：

　　宠物品种： 犬/猫

　　出生： 年 月 日

　　性别：

　　毛色：

　　首次驱虫： 月 日

　　驱虫药物：

　　首免疫苗： 月 日

　　疫苗种类：

　　保健诊所：

　　转让价格：人民币（大写） （￥ 元）

　　（以下简称"宠物"）

　　二、付款与交接

　　1、甲方应于 年 月 日前向乙方按转让价格支付转让款；

　　2、乙方应于 年 月 日前向甲方交付宠物。

　　3、宠物交付地点：

　　附带交付材料或设施（不再另行收费）：

　　4、乙方指定收款账号：

　　开户行：

　　户名：

　　三、双方权利义务

　　1、甲方本着为宠物提供合适之生存环境，爱护宠物之目的，与乙方订立该买卖协议。

　　2、甲方承诺购买的`宠物交接完毕后，尽饲养人之义务，对被买宠物的生命存续期间的防疫、疾病、生育负有照料之义务，并对被买宠物的非正常灭失、受伤、疾病、死亡负有严格的、完全的过错责任；

　　3、乙方有义务向甲方告知宠物健康状况、性格、爱好、生活习惯等情况，为甲方饲养购买的宠物提供必要的咨询和协助；

　　4、甲方在交接宠物前，必须对此宠物的健康状态作初步检查。若发现健康方面的异常，立即告知乙方。

　　5、宠物在出售后十五天内出现传染性疾病“犬瘟热”、“犬细小病毒”致命传染病问题（注：须在指定保健诊所使用“韩国RAPIGEN”传染性疾病检测试纸板进行测定），乙方承担犬只的全部治疗费用或为甲方更换同等价格的宠物。宠物售出十五天直至以后，乙方不再承担上述宠物的任何责任。

　　6、若非宠物健康原因，甲方在购买该宠物后五天内请求退换，则应向乙方支付相当于该宠物转让价格的 %作为违约金。

　　四、争议解决

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向本合同签订地（ 市 区）所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　五、附则

　　1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

　　2、本协议经各方签署后生效。

　　签署时间： 年 月 日

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表（签字）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权代表（签字）：

买卖合同合集 篇25

　　（一）买受人的主要权利

　　①出卖人交付的不符合质量要求的标的物致使买受人不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。

　　②买受人有确切证据证明第三人可能就标的物主张权利的'，可以终止支付相应的价款，但出卖人提供适当担保的除外。

　　③买受人对出卖人多交付的标的物，可以接收也可以拒绝，对接收多交的部分，买受人按照合同的价格支付价款。买受人拒绝接收多交的标的物，应当及时通知出卖人。

　　④买受人享有标的物交付之后产生的孳息。

　　（二）买受人的主要义务

　　①买受人应按照合同约定的数额、地点、支付方式支付价款。

　　②买受人收到标的物时应及时检验。

　　③买受人应当在发现标的物数量、质量不符合约定之日起30日内通知出卖人。

　　④因买受人原因致使标的物不能按约定期限交付的，买受人承担自约定之日起标的物的毁损、灭失风险。

　　⑤买受人拒绝接收时，对标的物负有保管义务。

买卖合同合集 篇26

　　供货方：（以下简称甲方）

　　需货方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利的.原则，经协商，就乙方向甲方购买铜精矿达成如下一致意见：

　　一、甲方欲出售铜精矿________吨，实际数量以双方交货时过磅质量为最终依据。

　　二、品质：甲方提供的铜精矿平均品位在15%以上，砷含量保留0.5%以下，如超过0.1%，每吨扣10元，超过1%，扣1个系数，以此类推。如平均品位低于10%，乙方拒收货物。

　　三、结算方式

　　1、乙方预付________元整给甲方作为预付款，甲方必须在付款日起20日以内将货送达乙方货场，否则甲方须按照预付款的5%赔付乙方作为违约金。

　　2、该批铜精矿计价标准按上海期货交易市场最近铜价相关计价标准执行，乙方在结算以70%系数计价，品位在20—25之间，每个品位加人民币________元。品位在18到20之间，每个品位扣人民币________元，在15到18之间，每个品位扣人民币________元，每个品位扣________元，以现金方式结算。

　　四、该批铜精矿交货地点为乙方货场，乙方只承担运费费用，其他一切费用均由甲方承担。

　　五、检验方式：甲、乙共同现场取样，遵循单车单样的取样原则，取样一式四份，一份送检，甲、乙双方各留一份，一份作仲裁样；共同指定化验单位为：以有色化验为主，如化验结果品位出现差异则按国家有关矿产品化验品位超差相关规定执行，品位化验如产生争议以仲裁样和化验结果为最终结算标准。

　　六、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可向________人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　法定代表人或委托人：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人或委托人：

　　_________年____月____日

买卖合同合集 篇27

　　合同编号：

　　甲方(供方)： 地址： 电话：

　　乙方(需方)： 有效身份证件号： 地址： 电话：

　　一、乙方向甲方购买红酒，为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。

　　二、质量标准：

　　三、货款结算方式及期限：

　　乙方按以下约定的方式向甲方支付货款： 1、乙方于签订本合同之日起天内向甲方支付总货款%(即人民币 )的首期款。

　　2、最后一期货款，余下总货款%(即人民币 )，于货物送达到乙方指定的收货地点当天内支付。

　　四、甲方收到首期款后应立即向新西兰的厂家订制本合同第一条约定的红酒，并于收到首期款之日起 天内将货物运送到乙方指定的收货地点。

　　五、乙方指定的收货地点为： 。乙方指定收货人为：(身份证号为： )。

　　六、鉴于本合同项下的红酒是由新西兰生产后直接运往乙方指定的收货地点，因此运输方式为： ，由方负责运输及卸货，但费用由方承担。

　　七、货物到达乙方指定收货地点的当天内，乙方应派指定收货人进行验收;乙方逾期验收的，则视为验收合格。

　　八、除存在质量问题外，乙方不得以任何理由拒收，若乙方拒收的`，则视为货物已验收合格并交付给乙方，且损坏或灭失风险由视为交付之日起则由乙方承担。对存在质量瑕疵的该部份货物，乙方有权要求甲方进行更换，但不影响其它货物的交收，乙方不得依此拒收其它没有质量瑕疵的货物。

　　九、特殊约定

　　若乙方所购的本合同项下的红酒是用于经营销售的，则乙方对外销售价格必须在以下幅度的范围之内：最高不得超元/支，最低不得低元/支。

　　十、本合同项下的红酒之所有权自乙方付清全部货款时转移归乙方所有，乙方付清全部货款前，本合同项下的红酒之所有权仍归甲方所有。

　　十一、本合同项下的红酒于交付前的风险由甲方承担，交付后由乙方承担。

　　十二、因乙方使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的，甲方不承担任何责任。

　　十三、违约责任

　　1、由于甲方原因不能交货的，甲方应向乙方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

　　2、乙方中途退货，应向乙方偿付总货款___%的违约金。

　　3、乙方未按约定支付首期款的，每逾期一天，乙方每日按应付而未付款的___%的违约金;逾期超过天的，则甲方有权单方解除本合同，并另行要求乙方支付人民币 元的违约金。

　　4、乙方未按约定支付最后一期货款的，每逾期一天，乙方每日按应付而未付款的___%的违约金。

　　5、乙方违反本合同第九条约定，每发现一次，甲方有权要求乙方支付人民币 元/次的违约金。

　　十四、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

　　十五、由于不可抗力或发生非甲方所能控制的原因(如船期逾期超过 天或以上、清关所需时间超过天或以上的)，导致甲方不按时交货的，甲方不承担任何违约责任。

　　十六、本协议一式两份，甲乙方双方各执一份。自本协议各方签章之日起 日生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

买卖合同合集 篇28

　　卖方： （以下简称甲方）

　　买方： （以下简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：

　　第一条 甲方对产权的声明

　　甲方根据国家规定，已依法取得________的房屋所有权证书，房权证书______字第________号。该房屋的建筑面积为______平方米。

　　第二条 甲方对买卖权的声明

　　甲方保证该房屋是符合国家及_____市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及_____市相关政策法规而引起的法律 及经济责任由甲方来承担。

　　第三条 乙方对购买权的声明

　　乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种情况下签订才具有法律 效力。

　　第四条 房屋售价

　　双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币__________元，价款合计为人民币__________元。（大写__________万元整）

　　第五条 付款方式

　　1、乙方应在签订本《房屋买卖 合同》时，支付全额房款的20%的定金。

　　2、乙方应在签订本《房屋买卖 合同》后的2个工作日内，支付剩余80%房款。

　　第六条 违约责任

　　1.甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款（不计利息）返还乙方，但购房 定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金及已付款返还给乙方。

　　2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。

　　第七条 房屋交付

　　甲乙双方就房屋交付达成以下细目：没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理 费等；

　　第八条 关于产权办理的约定

　　本协议签订后，且甲方在收到乙方支付的全额房款后，甲乙双方应向房屋所在区（县）房地产交易所申请办理房屋买卖 立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费 及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。

　　第九条 有关争议

　　本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼 。

　　第十条 生效说明

　　本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，房屋所在区（县）交易所留存一份。均具有同等法律 效力。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 甲方账号：

买卖合同合集 篇29

　　甲方：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址： (注：以营业执照为准) 邮编：

　　通讯地址： (注：以实际办公地址为准) 邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人： 电话：

　　电子邮箱： 传真：

　　乙方：（注：须填写营业执照登记的单位全称）

　　注册地址：(注：以营业执照为准)邮编：

　　通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编：

　　法定代表人/负责人：

　　联系人： 电话：

　　电子邮箱： 传真：

　　双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就甲方向乙方购买工服事宜达成以下合同，以共同遵守：

　　第一条 名称、品种、规格和质量

　　1.名称：

　　2.品种：

　　3.规格：

　　4.质量，按下列第 项执行：

　　（1）按照 标准执行。

　　（2）按双方封存的样本作为合同的执行标准。

　　（3）按双方商定要求执行，具体为：

　　第二条 数量和计量单位、计量方法

　　1.数量：

　　2.计量单位和方法：

　　3.结算时以实际交货并经甲方验收合格的数量为准。

　　第三条 包装方式和包装品的处理

　　1.包装费用由乙方承担，产品包装应符合运输规定要求及现行包装标准规定执行并具备良好的防潮抗震能力，以保证商品的存放和运输安全。

　　2.因包装不当而引起的产品损伤或由于防护措施不善而引起产品侵泡、磨损，需要更换或重新包装的，乙方负责更换及重新包装，并承担因此支出的费用及因此给甲方造成的损失。甲方不要求更换或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物因包装不当造成的与合格物的差价部分。

　　3.包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经甲方查询乙方应给予解决。

　　第四条 交货方式

　　1.交货时间：以甲方合同生效并量体完毕，乙方收到预付款后开始起算。

　　套以下工作日完成。

　　套以下工作日完成。

　　套以上工作日完成。

　　2.交货地点：

　　3.运输方式：

　　4.保险：

　　第五条 验收

　　1.验收时间：

　　2.验收方法：

　　3.验收标准：

　　4.产品规格采取量体制衣，以双方确认的量体制衣数据为准，质量按约定执行，发现不符合约定的，由乙方负责修改、退换、重做。甲方被量体人员如对规格有特殊要求，甲乙双方应对此要求进行书面确认并签字。由于衣服不合体引发的问题，由乙方负责解决。

　　5.甲方验货时，发现有质量问题的制服，乙方应根据甲方的要求和合同的约定进行修理、退换、重做。由此产生的费用由乙方承担。

　　第六条 价格与货款支付

　　1.单价：

　　2.数量：

　　3.本合同总金额（价税合计）为人民币元，大写,其中不含税价格为人民币元，大写,增值税为人民币元，增值税率为%。

　　4.货款支付方式：

　　5.发票：

　　第七条 提出异议的时间和方法

　　1.甲方在验收中如发现货物的数量、品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后 日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付货款。

　　2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3.乙方在接到甲方书面异议后，应在 日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，甲方有权拒绝支付乙方货款并采取其他措施以维护甲方权益。

　　4.乙方提前交的货物、多交的货物、甲方要求退换的货物，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　第八条 声明及保证

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　5.乙方承诺储备足够的面料及辅料，为甲方提供续订服务，以备甲方在日后追加购买服装。

　　6.乙方承诺为甲方所购工服提供质保，质保期天。

　　第九条 保密

　　1.双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

　　2.保密期限为永久。

　　3.一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十条 甲方的违约责任

　　1.甲乙双方中的任何一方无故单方终止履行本合同的，应按本合同总金额20%向另一方支付违约金，同时赔偿对方因此遭受的其他损失。甲乙双方中的任何一方未按本合同约定履行相关义务，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。

　　2.乙方不能交货的，甲方有权拒绝支付该部分款项，并要求乙方支付不能交货部分货款20％的违约金，对不能交货部分，甲方有权终止该部分合同。

　　3.乙方逾期交货的，乙方应按照逾期交货金额每百分之一的标准向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　4.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的`，应在接到乙方通知后日内通知乙方，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；逾期不答复的，视为不需要货物，本合同自动终止。

　　5.乙方将货物发到错误交货地点或接货人的，乙方除应负责将错运货物运到合同规定的到货地点或接货人，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　6.乙方提供的产品不符合本合同约定，包括但不限于：为假冒伪劣材料或存在严重质量问题等，甲方可要求乙方无条件更换。

　　7.合同履行期间内，乙方不按照甲方要求进行整改或履行质保义务的，每出现一次乙方应按每日元的标准向甲方支付违约金。

　　8.由于乙方原因给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第十一条 不可抗力

　　因不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力不能履行本合同的，受不可抗力影响的一方应于不可抗力发生后及时书面通知另一方并提供相关证据，双方应根据不可抗力的影响，协商确定部分或全部免除合同责任。

　　第十二条 通知

　　甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面形式发送，各方送达地址及联系人信息以本合同首部载明的内容为准。

　　第十三条 争议解决

　　在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照以下第种方式解决：

　　1.向北京仲裁委员会申请仲裁；

　　2.向仲裁委员会申请仲裁；

　　3.向甲方住所地人民法院起诉；

　　4.向合同签订地人民法院起诉；

　　5.向人民法院起诉。

　　第十四条 解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十五条 补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十六条 其他

　　1.本合同自双方签字并盖章之日起生效，双方权利义务全部履行完毕合同终止。

　　2.未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同一式份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力。

　　附件一：工服购买清单

　　（以下无正文）

　　甲方（公司章）：乙方（公司章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　（或授权代表）： （或授权代表）：

　　签约日期： 年 月日

　　签约地点：建议填写我方签约主体所在地

买卖合同合集 篇30

　　购货单位：以下简称甲方

　　供货单位：以下简称乙方

　　第一条 其产品名称、规格、质量（技术指标）单价、总价等[略]

　　第二条 产品包装规格及费用_________

　　第三条 验收方法______________

　　第四条 货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条 交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条 经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本销售买卖合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本销售买卖合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　（3）产品包装不符合本销售买卖合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符销售买卖合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。

　　（4）产品交货时间不符销售买卖合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的'罚金。

　　（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值x%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按销售买卖合同规定收货。

　　（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。

　　（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。

　　第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销销售买卖合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销销售买卖合同一方须向对方偿付注销销售买卖合同部分总额__%的补偿金。

　　第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条 本销售买卖合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本销售买卖合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改销售买卖合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本销售买卖合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行销售买卖合同的理由。在取得有关机构证明后，本销售买卖合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条 本销售买卖合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）

　　第十三条 本销售买卖合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本销售买卖合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条 本销售买卖合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本销售买卖合同之内，所有附则在法律上均与本销售买卖合同有同等效力。

　　第十五条 本销售买卖合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

　　订立销售买卖合同人：

　　甲方：______（盖章） 乙方：____（盖章）

　　负责人：_____（盖章） 负责人：___（盖章）

　　日期：________ 日期：______

买卖合同合集 篇31

　　需方（甲方）：

　　供方（乙方）：

　　合同签订日期:年 月 日

　　根据《中华人民共和国经济合同法》规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、销售产品数量及款项：

　　二、交易方式为：甲方于合同签订后__日内（即 月 日前），预付全部货款

　　的 %作为订金给乙方，即人民币元，其余 的`货款，即人民币元，甲方于发货前（即月日前）付给乙方，乙方在收到货款后于月日将货发出；乙方迟发货1日（24小时）将付全部货款的 %作为罚金给甲方。乙方并不承担因此造成甲方的任何间接损失。但因甲方付款等其它原因造成的发货延迟，乙方不承担任何责任。

　　三、货物如在运输途中出现损坏，乙方有义务帮助甲方调换相同货物，运输等相

　　关费用由甲方承担；如确因产品本身质量问题，乙方负责调换相同质量合格的货物给甲方，运输及相关费用由乙方承担，但乙方不承担因此造成甲方的其它间接损失。

　　四、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。

　　五、本合同在执行期间，任何一方违约，由双方协商解决；协商无法解决的，向乙方所在地人民法院起诉，按《中华人民共和国经济合同法》有关规定处理。

　　本合同一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力；本合同有效期自签订之日起至交易完成钱货两讫日止。 甲方： 法人代表： 代 表：（签字） 电话(传真)： 乙方： 法人代表： 代 表：（签字） 电话(传真)：

　　名 称： 开 户账行：号：

买卖合同合集 篇32

　　车位车库买卖合同

　　甲方（车库出卖人）：xx省x房地产公司

　　电话：

　　乙方（车库买受人）：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区 幢 号车库，属 结构。

　　二、乙方按规定付清成交款 （大写：

　　），拍卖佣金 （大写：

　　）。

　　三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

　　四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

　　五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

　　六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

　　1、不准将车库以经营用途使用；

　　2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；

　　3、乙方在购得车库后，应将停放的`车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

　　4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；

　　5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

　　6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

　　7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人

　　员的管理。

　　乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

　　七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：xx省房地产公司 乙方：

　　代表：

　　日期：

　　日期：

买卖合同合集 篇33

　　暖气片购销合同

　　需方： （以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方在公平自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方供应暖气片一事，签订如下合同。

　　第一条 产品名称、规格型号、金额等

　　注：钢管柱型散热器，3160型工作压力1.2mpa，散热器单片标准散热量为239W；3030型工作压力1.2mpa，散热器单片标准散热量为62W。

　　第二条款项及支付方式

　　2.1 2.2付款方式

　　2.2.1甲方通知乙方排产后7个工作日内，向乙方支付作为合同定金；

　　2.2.2甲方提货前，向乙方支付该批次货物的全额货款。

　　2.2.3质保期为两个采暖季，若暖气片在安装及打压、试压过程中出现质量问题，乙方负责维修及更换，在使用过程中，造成经济损失由乙方承担。

　　2.3乙方账户信息

　　账户名称：陕西日升志成建材有限公司 开户行：

　　银行账号：

　　第三条交货时间、地点

　　甲方需提前25天给乙方书面下达排产通知，乙方须按时送货到甲方工地。具体地址：陕西省咸阳市渭城区周陵镇窦家村第五大道以西，园区七路以南 收货人 ，电话：

　　第四条 质量标准及售后服务

　　4.1乙方提供的产品，必须符合国家及生产厂家的.质量标准和技术要求，必须附有合法齐全的手续以及厂家随产品附带的检验报告、合格证、说明书、保修卡等，任何非法的假冒伪劣产品概由乙方负责。

　　4.2按照国家有关规定和“三包”规定提供售后服务。

　　第五条 双方权责

　　5.1甲方权责

　　5.1.1甲方有权根据实际情况确定最终采购数量，当采购货物名称/品牌/规格型号没有变动时，采购单价不予调整，仍按合同中约定的价格执行；

　　5.1.2甲方如未按规定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方赔偿本合同逾期应付款1‰的违约金；

　　5.1.3甲方有权将货物送相关部门进行抽验检查（费用由乙方承担），如出现不合格产品时，甲方有权退货或换货，且乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金。

　　5.2乙方权责

　　5.2.1乙方须按合同规定的产品品牌、规格型号、质量负责供货。货到现场，若与封样产品不符时，甲方有权退货或换货，且乙方须向甲方支付10%的违约金；若因乙方原因延误甲方工程进度，每逾期一日，乙方须向甲方赔

　　偿本合同总额1‰的违约金，若给甲方造成其他损失的，乙方应另行赔偿；

　　5.2.2合同履行期内单价不予调整，如乙方擅自调价或以调价为由影响供货，则视为乙方违约，且乙方须向甲方支付本合同总额20%的赔偿金。

　　第六条 其他约定事项

　　6.1 本合同所订一切条款，任一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。

　　6.2如确因不可抗力，任一方不能履行本合同时，应及时书面通知对方，说明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由，并向对方提供相应的证据。

　　6.3任何一方违反合同约定即构成违约，并按有关法律规定承担违约责任，违约金为合同总额的20%。

　　6.4 本合同在执行中如发生争议，甲、乙方双方应协商解决、协商不成时，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　6.5本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决，可另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　6.6 本合同自双方签章之日起生效，壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：乙方单位名称： 单位地址： 单位地址：

　　法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　签订日期：20xx年月 日

　　联 系 函

　　工程名称：空港新城C地块Ⅲ标段公租房项目 编号：

买卖合同合集 篇34

　　合同编号：________________

　　出卖人：________________

　　签订地点：________________

　　买受人：________________

　　签订时间：____年____月__日

　　第一条 家具名称、数量、价款

　　家具名称

　　商标或品牌

　　规格型号

　　材质

　　颜色

　　生产厂家

　　数量

　　单价

　　金额

　　合计人民币金额（大写）：

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条 质量标准：____________________________________

　　第三条 家具保修期为____月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在______天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。

　　第四条 定做家具图纸提供办法及要求：___________________

　　第五条 交货时间：_____________________________________

　　第六条 交（提）货方式、地点：_________________________

　　第七条 运输方式及费用负担：___________________________

　　第八条 检验标准、方法及提出异议的期限：_______________

　　第九条 付款方式及期限：_______________________________

　　第十条 违约责任：_____________________________________

　　第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（一）提交______________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向______________________人民法院起诉。

　　第十二条 其他约定事项：____________________________________

　　出卖人名称（章）：

　　住所：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　买受人姓名（章）：

　　住所：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

• 五年级数学教学计划范文
• 五年级数学教学计划2023
• 五年级数学教学计划
• 关于五年级数学教学计划
• 五年级数学教学计划范文
• 五年级数学教学计划2023
• 五年级数学教学计划
• 关于五年级数学教学计划
• 五年级数学教学计划范文
• 关于五年级教学计划范文集合
• 有关五年级教学计划范文集合
• 精选五年级教学计划集合
• 精选五年级教学计划集合
• 精选五年级教学计划范文集合
• 五年级教学计划集合
• 关于五年级教学计划范文集合
• 有关五年级教学计划集合
• 2024大班上学期教学计划
• 大班教学计划
• 大班教学计划范文
• 2024年大班教学计划
• 大班教学计划
• 2024大班教学计划范文
• 大班教学计划范例
• 大班教学计划2024
• on occasion
• on / off duty
• on / off track
• onomatopoeia
• onomatopoeic
• onomatopoeic
• on paper
• on patrol
• on pins and needles
• on pins and needles
• on purpose
• on-ramp
• on sale
• on second thought
• onset
• on sight
• onslaught
• onslaughts
• on standby
• on tap
• on tap
• on television
• on that score
• on (the) air
• on (the) alert (for sth)