起重机租赁合同集合（精选26篇）

起重机租赁合同集合 篇1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　经甲乙双方商定，乙方租赁甲方塔式起重机从_______年_______月________日起计费，在地点，工地内使用：______________

　　1、塔式起重机型号：______________生产厂家：______________出厂编号：______________产权号：______________。

　　2、租赁方式：月租金：______________________元税率按12%另加。

　　3、塔吊独立高度米，安装费用________元。

　　4、按规定安装扶着架道，每道扶着架安装费用________元。塔吊超过米，每增加一节费用为________元，检测费甲方自理。

　　6、基础施工由乙方负责按图纸施工，乙方负责确定塔机安装方向，并确保塔机能顺利拆卸地脚螺栓套费用________元，由乙方负责。

　　7、合同签订后，乙方在塔吊进场前________日内一次性付清进出场费________元，及地脚螺栓款________元，维修保养费用800________元/月

　　8、塔吊进入现场后，乙方负责看管吊车，如有零部件丢失，损坏，应按实际发生费用赔偿。

　　9、塔吊安装完毕后，自动计入台班，乙方预付甲方一个月的租金________元，并且乙方在以后提前_______日交付下月的租金。如违约，甲方有权执行停用或转租，停机期间台班费照付，乙方不得干涉。

　　10、甲方在塔吊安装及拆除过程中，乙方应具备安装拆除的现场条件，并配合甲方做好安装及拆除工作。塔吊使用中的`吊具，吊物的安全由乙方乙方负责。设备自身安全由甲方负责。

　　11、施工季节停工，租赁费照收。

　　12、塔吊司机，司索、指挥由乙方配备，同乙方签订劳动合同，费用由乙方支付。乙方提供住宿，司机享有与工地管理员同等待遇。

　　13、甲方承担塔吊的________日常修理费用，为了不影响购买零部件的时间进程，此种费用可先由乙方垫款购买，经双方确认同意后，该费用从最后一个月的月租金扣除。

　　14、乙方如不按时交付甲方租赁及乙方责任内的维修费用，甲方有权停止乙方使用塔吊直至拆除，乙方不得干涉。

　　15、由甲方塔吊自身质量，安装维修不当所造成的安全事故，由甲方直接负责。其它除上述的塔吊使用过程中造成的安全事故以及塔吊的超载、损坏所产生的一切费用，由乙方负责。

　　16、租赁期间塔吊自然损坏，甲方接到乙方通知应在4小时内赶到工地进行检测修，修理费有甲方负责。若延时不修，按月租金的三十分之一扣除租金。

　　17、如一方违约给对方造成损失的，由违约方承担10%的违约金及全部损失。如有异议，由出租方所在地人民法院裁决。

　　18、本合同一式二份，双方签字即生效。

　　甲方：____________公司乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　_____年_______月________日_____年_______月________日

起重机租赁合同集合 篇2

　　甲方:(承租人)

　　乙方:(出租方)

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定和《合同法》中《租赁合同》的有关条款，甲乙双方在平等互利的基础上，本着互利的原则，就塔式起重机的租赁、安装、维修、启动和拆卸达成如下协议:

　　一、项目概述

　　1、项目名称:

　　2、项目地点:

　　3、结构高度:

　　4、建筑面积:

　　二、塔式起重机概述

　　该塔式起重机是工厂生产的一种塔式起重机平台，臂长为米，高度根据本项目的要求提供。乙方负责安装、维护、启动、投入使用和拆除。

　　三、租赁期间

　　租赁日期暂定为月，计算的月数少于月数，如果时间需要延长，则计算实际的月数和天数。塔吊安装调试完成后，乙方应尽快计算租赁时间。

　　四、支付方式和出入境费用

　　1、塔吊出入境费:包干，按人民币/台计算(含吊车费、转让费、拆除费、检验费)。

　　2、设备月租费:每台成套设备月租费为人民币/台(人民币/台，含税/不含税；包括附件及安装、维护、启动、拆卸等人工费用)。

　　3、付款方式:塔吊进场后三天内，甲方一次性支付乙方入场费，租金按月结算。

　　4、假日租金是按计划计算的。

　　动词（verb的缩写）双重问题责任

　　A、乙方的责任

　　1、乙方必须保证塔吊的正常运行。如需对塔吊进行维修保养，每月不得超过72小时，超出时间按每日月租金扣除。视情节轻重，甲方有权处以相应的罚款(从租金中扣除)。

　　2、乙方应为每台塔吊配备两名司机，派遣的.塔吊司机必须是具有安全操作资格证书和上岗证书的专业人员；乙方应遵守甲方施工现场的规章制度，服从甲方的安排，服从甲方的指挥；甲方有权对不合格的塔吊司机进行清退，乙方清退时不得影响甲方施工。

　　3、乙方负责提供批准证书、说明书复印件和塔吊安装方案。

　　4、乙方应根据甲方确定的设备进出计划，及时组织设备进出、同时负责向甲方提供塔吊安装、吊装、拆除技术方案。

　　B、甲方的责任

　　1、甲方应保证塔吊使用的三相电源符合国家标准，将电源箱连接至塔吊基础段，并提供电焊、氧焊等辅助设备，以保证塔吊安装和拆卸时道路畅通。

　　2、甲方无权要求乙方非法经营。风力在5级(含5级)以上时，塔吊不得运行，甲方不得强行起吊物体。如甲方或团队要求强行起吊物件，由此造成的安全事故由甲方自行负责，并承担全部责任。

　　3、甲方应按时支付塔吊租金。如未能按时付款，乙方有权停机，停机期间的租金按计划计算。无论甲方因任何原因停工，停工期间的租金均计算在内；乙方有权拆除未按时支付租金的塔吊，直至运走，期间的租金和损失费用按计划计算。

　　4、甲方负责为塔吊司机提供免费住宿。

　　5、甲方负责塔吊基础及其防雷接地的施工。施工图纸由乙方提供，乙方派专人现场指导。

　　6、甲方负责制作新塔吊的配重。工程完工后，配重随新塔吊一起出现，配重归乙方所有、

　　7、塔吊施工完成后，甲方应提前十五天书面通知乙方不再使用塔吊。甲方负责清理现场，以便乙方拆除塔吊。双方结清塔吊租金后，乙方将拆除塔吊并运走。如甲方未按时结清租金，乙方塔吊在拆除期间的租金无法按时计算。

　　不及物动词违约责任

　　1、如甲方逾期支付租金，乙方将按逾期付款时间每天收取逾期付款金额0、5%的利息。乙方有权在到期日的第五天之后的第六天停止设备的运行。

　　2、乙方必须保证塔吊的正常运行。如需维修、保养塔吊，一次停机时间不得超过二十四小时，每月累计停机时间不得超过七十二小时。超出时间按每日月租金扣除，视情节轻重，甲方有权处以相应的罚款(从租金中扣除)。

　　3、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或终止本合同。任何一方违反本合同，应向另一方赔偿本合同租金金额30%的违约金。

　　五、其他事项

　　1、本合同中乙方提供的租赁设备对甲方的工程质量不承担连带责任、

　　2、租赁期内，甲方仅有权使用乙方提供的租赁设备，不拥有所有权。未经乙方同意，甲方不得将设备转租给第三方，不得非法抵押或买卖。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签字之日起生效，塔吊退出，费用结清付清后自动失效。

　　甲方:

　　代表:

　　年月日

　　乙方:

　　代表:

　　年月日

起重机租赁合同集合 篇3

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

　　1、租赁设备使用目的：

　　（1）工程名称：________________________。

　　（2）工程地点：________________________。

　　（3）结构类型：________________________。

　　（4）建筑面积：________________________。

　　（5）建筑高度：________________________。

　　2、租赁设备：

　　（1）租用设备名称：塔式起重机。（以下简称：塔吊）

　　（2）规格型号：____________________________。

　　（3）设备编号：____________________________。

　　（4）塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。

　　（5）市建委颁发的统一编号________________。

　　（6）塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。

　　（7）乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。

　　3、租赁设备：

　　数量____台。

　　4、租赁期间：

　　（1）租赁期间为________年______月______日至________年______月_______日。

　　（2）甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。

　　5、塔吊安装准备：

　　（1）乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。

　　（2）乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。

　　（3）塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。

　　6、塔吊进场。

　　（1）乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前3日通知乙方。

　　（2）乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。

　　（3）塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。

　　（4）乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。

　　（5）乙方迟延进场，或不符合6。4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。

　　7、塔吊的安装、调试与验收：

　　（1）塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。

　　（2）乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。

　　（3）安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方存档备案。

　　（4）调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。

　　8、施工安全交底与协议：

　　（1）甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。

　　（2）塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

　　9、塔吊作业防护。

　　（1）吊装严禁超出施工现场的范围。

　　（2）甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。

　　10、塔吊作业人员：

　　（1）每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。

　　（2）起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。

　　（3）乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。

　　（4）乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。

　　（5）乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。

　　（6）乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。

　　（7）甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。

　　（8）乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

　　11、塔吊作业：

　　（1）塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。

　　（2）塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。

　　（3）塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。

　　（4）乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。

　　（5）吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。

　　（6）乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。

　　（7）乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。

　　12、禁止行为：

　　（1）未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

　　（2）在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。

　　13、塔吊故障：

　　（1）塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。

　　（2）塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除1日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。

　　（3）乙方对因机械故障所引发的`事故及损害承担全部责任。

　　14、设备的维修和保养：

　　（1）设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。

　　（2）乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。

　　（3）乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份存档。

　　15、租赁费：

　　（1）进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。

　　（2）塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____×作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。

　　（3）甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。

　　16、其他事项：

　　（1）施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。

　　（2）塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。

　　（3）由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。

　　（4）甲方必须服从配合乙方关于创建XX市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。

　　（5）本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。

　　18、合同争议的解决方式：

　　因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向xx市xx区人民法院起诉。

　　19、本合同共八页。

　　本合同一式四份，双方各执两份。

　　20、补充条款：

　　（1）在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲 各方各承担50%。

　　（2）其他：______________________________________________________________。

　　甲方：___________________ 乙方：__________________

　　签署人：_________________ 签署人：________________

　　职务：___________________ 职务：__________________

　　负责人：_________________ 法定代表人：____________

　　地址：___________________ 地址：__________________

　　电话：___________________ 电话：__________________

　　合同订立地点：___________ 合同订立地点：___________

　　合同订立时间：___________ 合同订立时间：___________

起重机租赁合同集合 篇4

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙双方经协商一致，甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用，并就相关事宜达成如下协议:

　　1.甲方租赁乙方提升机，月租金为元/台，设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后，甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金)，并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金，设备就不能用了，具体的总租赁费多退少付。

　　二.乙方对租赁设备的'质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题，乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时)，但不承担设备维修时间的“损失时间”。

　　3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃，甲方应按价赔偿。

　　四、甲方负责启闭机的基础施工。

　　五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。

　　不及物动词本合同经双方签字后生效，一式两份。

　　甲方(公章):_______乙方(公章):________

　　法定代表人(签名):___________________

起重机租赁合同集合 篇5

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下：

　　一、施工机械的名称和数量：____________________________________________________________________________________

　　二、施工内容及地点：_____________。

　　三、租赁时间暂定为_________________________________________________________________________

　　四、财务清算

　　1、收费标准：_________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。

　　2、入出境费：________________________________________________________________________________________

　　3、严格执行任务单签收制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名

　　4、付款方式：甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________

　　5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方不仅每天收取总费用2 ‰的违约金，还有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、

　　五、严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械（包括车辆零部件）损坏或丢失，甲方应负责赔偿。

　　1、超过额定负荷不吊。

　　2、指挥信号不明，重量不明不挂。

　　3、吊索、附件未捆绑牢固，不符合安全要求的不得吊装。

　　4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。

　　5、斜拉、斜挂不挂。

　　6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。

　　7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。

　　8、有棱角和切割边缘的.物体没有适当填充（以防止钢丝绳磨损）。

　　9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。

　　10、起重指挥人员指挥不吊。

　　七、乙方船员应加强对机械的维修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。

　　八、乙方工作人员进入甲方施工现场后，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。

　　九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

　　十、如乙方在施工配合中出现机械故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

　　十一、其他：

　　1、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。

　　2、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。

　　十二、本合同经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

起重机租赁合同集合 篇6

　　承租人：（简称甲方）

　　出租方：（简称乙方）

　　根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下：

　　1、工程机械名称和数量：吨级起重机和成套设备。

　　二、建设内容及地点：

　　三、租赁时间暂定为________天，从________年________月________日至________年________月________日

　　四、财务结算：

　　1、收费标准：甲方每月租金人民币________/月，保证每天至少一班。加班按国标四小时内半班，八小时内一班。

　　2、出入境费：人民币________（汽车起重机指道路上一班）由甲方支付。

　　3、严格执行任务单签署制度，甲方必须按照约定每天认真签署任务单。

　　4、付款方式：甲方在乙方机械进场前预付人民币________元（进出口费），车辆到达甲方现场时预付人民币________元，然后每天支付一次。

　　5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方每天按总费用的2‰收取违约金，并有权停止吊装或终止协议。由此产生的一切损失由甲方承担。

　　5、严格执行安全操作规程，不违章操作，禁止超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械（包括车辆零部件）损坏或丢失，甲方应负责赔偿。

　　6、吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”，即：

　　（1）如果超过额定载荷，不要提升。

　　（2）命令信号未知，权重未知。

　　（3）吊索、附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

　　（4）起重机不吊重物直接加工。

　　（5）斜拉，但不要斜提。

　　（6）站在工件上的人或浮动在工件上的移动物体不吊。

　　（7）氧气瓶、乙炔发生器和其他危险品未采取安全措施不得吊装。

　　（8）有棱角，刀刃上的物体不垫（防止钢丝绳磨损），不挂。

　　（9）埋在地下的物体不得拉出或吊起。

　　（10）非举升指挥人员指挥时不举升。

　　七、乙方工作人员应加强机器的检修和维护，使机器保持良好的运行状态。乙方船员应积极配合甲方，服从甲方指挥人员的指挥，除非未能解除，在不违反安全操作规程的'前提下。责任划分原则：钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。

　　八、乙方工作人员必须遵守甲方的施工现场规章制度，进入甲方施工现场后必须遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。

　　九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

　　十、如乙方机械在施工配合过程中发生故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要两天时间对车辆进行维修保养，租金不予扣除。维修时间超过三天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

　　十一。其他：

　　1、在甲方施工期间，乙方船员应负责食宿等生活问题。

　　2、乙方单位在施工期间使用的燃料由乙方负责、

　　3、因履行本协议而产生的任何争议，双方应首先通过协商解决。协商不成，同意向北京市顺义区人民法院起诉。

　　十二、本协议经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人：

　　乙方：

　　负责人：

　　________年________月________日

起重机租赁合同集合 篇7

　　承租人(甲方)： (单位全称)

　　出租人(乙方)： (单位全称)

　　行业确认证书号：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的`相关事宜达成协议如下：

　　第一条 机械设备租赁及租金计算与支付

　　1.机械设备租赁及租金计算明细表

　　表一、机械设备租赁及租金计算表 (如不够用可另附表格)

　　机 械 名 称数量规格/型号生产厂商租赁期限/

　　起止时间租金标准

　　(元/月台)租金小计(元)

　　合 计

　　表二、机械设备操作人员工资计算表

　　工 种 类 别人 数月 工 资工作期限/起止时间工资小计(元)备 注

　　塔机司机

　　塔机指挥工

　　施工升降机司机

　　合 计

　　2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计 元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。

　　3.支付方式：

　　4.支付时间：

　　第二条 项目名称、使用地点

　　项目名称：

　　使用地点：

　　第三条 租赁期限

　　1.因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前 日内，续签合同。

　　2.租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于 个月，则按实际租赁时间结算;少于 个月，按 个月结算租赁费。

　　3.本合同签定之日起 日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。

　　4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。

　　5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

　　第四条 保证金

　　1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。

　　2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。

　　3.其他约定: 。

　　第五条 机械设备操作、维护与修理

　　1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。

　　2.因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的，自故障发生第 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

　　3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月，具体时间安排为：

　　第六条 双方权利义务

　　一、甲方权利义务

　　1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

　　2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。

　　3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

　　4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。

　　5.负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。

　　6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起 日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。

　　7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

　　8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

　　9.未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。

　　二、乙方权利义务

　　1.有权按照合同约定按月收取租金。

　　2.机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。

　　3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。

　　4.负责提供机械设备司机 名/台，指挥工 名/台。进场前，负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。

　　5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。

　　6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

　　7.机械设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。

　　8.租赁期满后 日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。

　　第七条 双方安全责任

　　一、甲方安全责任

　　1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

　　2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

　　3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

　　4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

　　二、乙方安全责任

　　1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。

　　2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

　　3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

　　三、双方共同安全责任

　　1.本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。

　　2.机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合安全要求。

　　第八条 违约责任

　　一、甲方违约责任：

　　1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

　　2.按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。

　　3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

　　4.其他约定：

　　二、乙方违约责任：

　　1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

　　2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

　　3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次 元/日的违约金。累计停工超过 日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　4.乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。

　　5.其他约定：

　　第九条 不可抗力

　　当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起 日内向对方当事人提供证明。

　　第十条 争议解决

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 种方式解决。

　　1.向 人民法院提起诉讼;

　　2.向 仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条 其他条款

　　1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。

　　2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4. 合同签订地：

　　5.其他约定：

　　承 租 人：(甲方签章) 出 租 人：(乙方签章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　帐 号： 帐 号：

　　邮 政 编 码： 邮政 编 码：

　　年 月 日 年 月 日

起重机租赁合同集合 篇8

　　承租方(甲方)：_

　　出租方(乙方)：__ __

　　兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机，为明确责任和义务，经双方友好协商，特定立本合同，共同遵守执行。

　　一、吊车类型及数量：根据现场施工需要决定。

　　二、租赁金和付款方式

　　1.每日以一个台班起算;

　　2.每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时台班费。(以外出施工记录表为准)

　　3.超过8小时台班外的工作时间为加班时间，每小时170元，在当年年底进行统计核算。

　　4.付款方式：在合同签订后乙方吊车到现场时，费用每年年底一次性付清。

　　三、安全责任

　　1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车安全作业的原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。由于甲方的误指挥或者不符合规范要求而发生的事故、施工责任由甲方承担。

　　2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　3.吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责

　　4.施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.必须确保每次施工不低于1个台班，若实际台班超过1个，按实际发生结算。

　　2.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

　　3.按时支付出租费用。

　　4.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

　　5.必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

　　6.起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守有关规章制度。

　　2.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　3.吊车所需液压油和润滑油、燃油(柴油)等均由乙方供应。

　　4.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　六、结算方法

　　1.乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

　　七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

　　甲方(盖章)：___ ______ 乙方(盖章)：____ _____

　　代表(签字)：_____ ____ 代表(签字)：_____ ____

　　_______年____月____日

起重机租赁合同集合 篇9

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

　　1、租赁设备使用目的：

　　1、1工程名称：

　　1、2工程地点：

　　1、3结构类型：

　　1、4建筑面积：

　　1、5建筑高度：

　　2、租赁设备：

　　2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）

　　2、2规格型号：

　　2、3设备编号：

　　2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。

　　2、5市建委颁发的统一编号________________。

　　2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。

　　2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。

　　3租赁设备数量____台。

　　4租赁期间：

　　4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；

　　4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。

　　5、塔吊安装准备：

　　5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。

　　5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。

　　5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。

　　6、塔吊进场

　　6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。

　　6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。

　　6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。

　　6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。

　　6、5乙方迟延进场，或不符合6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。

　　7、塔吊的安装、调试与验收：

　　7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。

　　7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。

　　7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。

　　7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。

　　8、施工安全交底与协议：

　　8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。

　　8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

　　9、塔吊作业防护

　　9、1吊装严禁超出施工现场的范围。

　　9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。

　　10、塔吊作业人员：

　　10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。

　　10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。

　　10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。

　　10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。

　　10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。

　　10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。

　　10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。

　　10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

　　11、塔吊作业：

　　11、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。

　　11、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。

　　11、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。

　　11、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。

　　11、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。

　　11、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。

　　11、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。

　　12、禁止行为：

　　12、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

　　12、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。

　　13、塔吊故障：

　　13、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。

　　13、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。

　　13、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。

　　14、设备的维修和保养：

　　14、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。

　　14、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。

　　14、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。

　　15、租赁费：

　　15、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。

　　15、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____x作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。

　　15、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。

　　16、其他事项：

　　16、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。

　　16、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。

　　16、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。

　　16、4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。

　　16、5本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。

　　18、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。

　　19、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。

　　20、补充条款：

　　20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。

　　20、2其他：____________________。

　　甲方：____________

　　签署人：____________职务：____________

　　负责人：____________

　　地址：____________电话：____________

　　乙方：____________

　　签署人：____________职务：____________

　　法定代表人：____________

　　地址：____________电话：____________

　　合同订立地点：____________

　　合同订立时间：____________

起重机租赁合同集合 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。

　　一.租赁设备名称,型号规格,参数,数量：

　　设备名称：

　　规格型号：

　　产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为 米，甲方提供的设备必须是 年以后出厂。

　　数量：甲方向乙方提供型号为40塔式起重机壹台，型号为 台，包括附墙，升节，并提供设备配件。

　　二.地点：乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场。

　　三.租赁时间：

　　以实际租赁时间为准，租赁期不足5个月按5个月记取时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按 日计算，不计租赁费。如因乙方原因使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。

　　四.租赁价格及付款方式：

　　1.进出场费：

　　型为人民币 元整

　　型为人民币 元整

　　以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付

　　2.设备租赁费：

　　型为人民币 元整

　　型为人民币 元整

　　租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月 日前支付当月塔吊租金。

　　3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按 /人。乙方根据实际到场人员数在下月 日支付上月工资。

　　4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。

　　五.甲方责任：

　　1.设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

　　2.负责设备的维护、保养当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。

　　3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用，随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证

　　4.根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕，并调试合格。

　　5.确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。

　　6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。

　　7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的`验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件。

　　8.塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。

　　9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场施工要求，否则按每延误一天处罚 元，从甲方的进出场费中直接扣除。

　　六.乙方责任：

　　1.租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。

　　2.负责租赁设备基础设施，必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满足施工要求。

　　3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。

　　4.维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。

　　5.遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养。

　　6.负责甲方派出的随机人员的住宿。

　　7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。

　　8.将设备所需电源送至设备底部，配置单独的标准配电箱。

　　七.违约责任：

　　甲方的违约责任：

　　1.未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚 元。

　　2.未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以 元/天的罚款。

　　乙方的违约责任：

　　1.如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商如协商无效，则按照合同约定按时支付租金。

　　2.有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。

　　3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。

　　八.其他约定事项：

　　1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表

　　2.设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。

　　九、争议的解决：

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

　　十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。

　　本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。

　　本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

起重机租赁合同集合 篇11

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

　　一、施工机械名称及数量：

　　甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

　　二、租赁时间：

　　从20xx年9月4日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

　　三、施工地点：

　　xx省xx市xx县xx镇华阳热电厂内

　　四、财务结算：

　　1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。

　　2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。

　　3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

　　五、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

　　六、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

　　七、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的'前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

　　八、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　九、其他约定：

　　1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

　　十、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　十一、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

　　甲方：乙方：

　　20xx年xx月x日20xx年x月x日

起重机租赁合同集合 篇12

　　承租人（甲方）：

　　出租方（乙方）：

　　甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务，双方经友好协商，签订本合同，并共同遵守。

　　一、起重机的类型和数量：

　　起重机；

　　施工现场：

　　使用时间：

　　二、租赁款及支付方式

　　房租：一月；

　　付款方式：

　　三、安全责任

　　1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥，坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。

　　2、吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目，并派专人指挥作业，双方统一发出信号，确保作业。如施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。

　　3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车，严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。

　　四、甲方的'权利和义务

　　1、在租赁期内有权使用租赁的起重机，但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押，乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失，应承担所有责任。

　　2、按照双方约定支付租金。

　　3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。

　　4、起重工（有合格操作证）、钢丝绳和轨枕由乙方提供。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、由于特殊的施工条件，乙方必须提供足够的操作人员，乙方人员必须24小时待命，随时全力配合施工队伍，不得偷懒。

　　2、在起重机使用期间，甲方应提供起重机施工所需的主要燃油（柴油），所有其他费用和油料由乙方负责。

　　3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥，遵守相关的规章制度。

　　4、乙方提供的设备必须保证正常运行，并利用业余时间维护设备。如发生设备故障，乙方应立即组织抢修或提供其他设备，不得延误施工，由此造成的损失由乙方负责。

　　5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_______

　　乙方（公章）：________

　　法定代表人（签名）：__________________________

　　在___________________________

起重机租赁合同集合 篇13

　　出租单位：_______（简称甲方）

　　承租单位：_______（简称乙方）

　　工程名称：_______

　　施工地点：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条租赁期限

　　进场时间：_______年_______月_______月，起用时间：_______年_______月_______日，合同期限：_______月

　　第二条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金（中途不抵冲租金）。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，（本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机），乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日_______%支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第三条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图；

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全事故）及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的`安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第四条安全责任

　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第五条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第六条补充条款

　　1、____________________________

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

起重机租赁合同集合 篇14

　　合同编号：________

　　出租人：________

　　承租人：________

　　签约地点：________

　　签约时间：________

　　乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。

　　第一条：租用设备概况

　　1.设备名称： 门式起重机

　　2.规格型号：________

　　3.生产厂家：________________

　　4.新旧程度：

　　第二条：租用设备地点及日期

　　1、租用地点：________ 。

　　2、进场日期：________ ，按乙方要求 ________年 ________月________ 日进场。

　　机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。

　　3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。

　　4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的`改造方式进行。

　　第三条：租赁费规定

　　1进出场费：1台/________ 元，________ 台。

　　2报检：1台/ 元， ________台。

　　安装：1台/ ________元安装费，________ 台。

　　4拆除：1台/________ 元拆除费，________ 台。

　　合计： ________元整，大写 ________。

　　2、租赁期限： 自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。

　　2.1、具体租赁期限按照________ 月进行计算， ________个月起租。超出 ________个月，甲方向乙方按实际天数计算。

　　第四条：双方的权利及义务：

　　1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。

　　2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。

　　3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。

　　4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。

　　5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。

　　6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。

　　8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。

　　9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。

　　10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。

　　11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。

　　12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。

　　14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。

　　15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。

　　第五条：结算和付款方式

　　1、结算方式及付款： 合同签订后，乙方支付给甲方 ________元，设备全部到场支付________ 元。

　　1.1、租赁款按________ 结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满________ 个月后结算租金，次月________ 号之前结清上月租金。

　　1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。

　　1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。

　　第六条：争议的解决方式

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　第七条：本合同一式 ________份，乙方 ________份，甲方 ________份。自签订之日起生效。

　　出租人： ________承租人：________

　　住所： ________住所：________

　　法定代表人：________ 法定代表人：________

　　委托代理人：________ 委托代理人：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　编码：________ 编码：________

　　开户银行：________ 开户银行：________

　　帐号：________ 帐号：________

　　时间：________ 时间：________

起重机租赁合同集合 篇15

　　合同编号：

　　出租人：___________________(以下简称甲方)

　　承租人：___________________(以下简称乙方)

　　签约地点：___________________

　　签约时间：___________________

　　乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。

　　第一条：租用设备概况：

　　1.设备名称：门式起重机;

　　2.规格型号：___________________;

　　3.生产厂家：___________________;

　　4.新旧程度(设备出厂年月)：___________________;

　　第二条：

　　1、租用地点：___________________。

　　2、进场日期：按乙方要求____________年______月______日进场。

　　机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。

　　3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。

　　4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的改造方式进行。

　　第三条：租赁费规定：

　　1、设备名称、型号、规格及数量__________________

　　2、租赁期限：自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。(共计______个月，合计：_______________万元)

　　2.1、具体租赁期限按照月进行计算，______个月起租，不足4个月按4个月计算。超出4个月，甲方向乙方按实际天数计算(按每月8万元，包括龙门吊超出租赁期限和架桥机超出租赁期限费用总和折算)。

　　第四条：双方的权利及义务：

　　1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。

　　2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要(130m)。

　　3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。

　　4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。

　　5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。

　　6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。

　　8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。

　　9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。

　　10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。

　　11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。

　　12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。

　　14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。

　　15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。

　　第五条：结算和付款方式：

　　1、结算方式及付款：合同签订后，乙方支付给甲方5万元，设备全部到场支付7万元。

　　1.1、租赁款按月结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满一个月后结算租金，次月5号之前结清上月租金。(按照总租赁款已支付的余额，分四次支付，每月支付6万元，末次全部付清)。

　　1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。

　　1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。

　　第六条：争议的解决方式

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　第七条：本合同一式四份，乙方三份，甲方一份。自签订之日起生效。

　　出租人：_____________(公章)承租人：___________________(公章)

　　住所：___________________住所：___________________

　　法定代表人：______________法定代表人：___________

　　委托代理人：_____________委托代理人：____________

　　电话：___________________电话：___________________

　　传真：___________________传真：___________________

　　编码：___________________编码：___________________

　　开户银行：_______________开户银行：______________

　　帐号：___________________帐号：___________________

起重机租赁合同集合 篇16

　　承租方(甲方)：_________________

　　出租方(乙方)：_________________

　　兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

　　一、吊车类型及数量：_________________;施工地点：_________________;施工内容：_________________;使用时间：_______________________年____月____日至______年____月____日。

　　二、租赁金和付款方式

　　1、每月租金，超出部份每天按元计算，不足一月按月结算。

　　2、每月日前结算租金，退场前应结清全款。

　　三、安全责任

　　1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。

　　2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

　　2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天)，承担违约责任。

　　3.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

　　2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　3.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决，自双方签字后生效。

　　甲方(盖章)乙方：_________________(盖章)：_________________

　　代表(签字)：_________________代表(签字)：_________________

　　______年____月____日______年____月____日

起重机租赁合同集合 篇17

　　出租单位(简称甲方)：

　　承租单位(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。

　　二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：

　　特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。

　　三、租赁物的用途和使用方法：

　　乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。

　　四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。

　　五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

　　六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。

　　七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。

　　八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。

　　九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长 租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。

　　十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。

　　十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。

　　十三、违约责任：

　　① 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

　　② 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

　　③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。

　　十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。

　　十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

　　十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　本合同签订时间： 年 月 日。

　　本合同签订地点： 。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

起重机租赁合同集合 篇18

　　出租单位：　　承租单位：　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。　　

　　第一条 工程名称：　　施工地点：　　

　　第二条 租赁期限　　进场时间：____月。　　起用时间：________年____日。　　合同期限：____月。　　

　　第XX条 租金计费方法及交纳期限　　

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。　　

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付　　

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。　　

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。　　

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任　　

　　一、甲方责任　　

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;　　

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。　　

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。　　

　　二、乙方责任　　

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。　　

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。　　

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。　　

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的.一切费用。　　

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。　　

　　第五条 安全责任：　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。　　

　　第六条 争议的解决　　

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。　　

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。　　

　　第七条 补充条款　　出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：____日期：日期

起重机租赁合同集合 篇19

　　出租单位： (简称甲方)　　承租单位： (简称乙方)　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。　　工程名称： 施工地点：　　第二条 租赁期限　　进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月　　第XX条 租金计费方法及交纳期限　　

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。　　

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付　　

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。　　

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任　　

　　一、甲方责任　　

　　1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;　　

　　2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。　　

　　3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。　　

　　二、乙方责任　　

　　1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。　　

　　2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。　　

　　3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。　　

　　4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。　　

　　5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。　　第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。　　第六条 争议的解决　　

　　1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。　　

　　2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。　　第七条 补充条款　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

起重机租赁合同集合 篇20

　　出租单位： 淮安市荣华建筑设备租赁有限公司 (简称甲方)

　　承租单位： 江苏宏信建设工程有限公司 (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　工程名称： 施工地点：

　　第二条 租赁期限

　　进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月

　　第三条 租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条 争议的解决

　　1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。

　　2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条 补充条款

　　出租方(甲方盖章)： 承租单位(乙方盖章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

起重机租赁合同集合 篇21

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机，为明确责任和义务，经双方友好协商，特定立本合同，共同遵守执行。

　　一、吊车类型及数量：根据现场施工需要决定。

　　二、租赁金和付款方式

　　1.每日以一个台班起算;

　　2.每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。(以外出施工记录表为准)

　　3.超过8小时台班外的工作时间为加班时间，每小时__________元，在当年年底进行统计核算。

　　4.付款方式：在合同签订后乙方吊车到现场时，费用每年年底一次性付清。

　　三、安全责任

　　1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车安全作业的原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。由于甲方的误指挥或者不符合规范要求而发生的事故、施工责任由甲方承担。

　　2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　3.吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责

　　4.施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.必须确保每次施工不低于1个台班，若实际台班超过1个，按实际发生结算。

　　2.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

　　3.按时支付出租费用。

　　4.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

　　5.必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

　　6.起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守有关规章制度。

　　2.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　3.吊车所需液压油和润滑油、燃油(柴油)等均由乙方供应。

　　4.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　六、结算方法

　　乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

　　七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

起重机租赁合同集合 篇22

　　出租单位： (简称甲方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订：

　　第一条 工程名称： 施工地点：

　　第二条 租赁期限

　　进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月

　　第三条 租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条 争议的解决

　　1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。

　　2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条 补充条款

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

起重机租赁合同集合 篇23

　　承租人:_______(简称甲方)

　　出租方:_________(简称乙方)

　　根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:

　　一、施工机械的名称和数量:

　　____________________________________________________________________________________

　　二、施工内容及地点:

　　_____________。

　　三、租赁时间暂定为

　　_________________________________________________________________________

　　四、财务清算

　　1、收费标准:_________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。

　　2、入出境费:________________________________________________________________________________________

　　3、严格执行任务单签收制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名

　　4、付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________

　　5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方应支付总费用的2&permil每天收取违约金，并有权停止吊装或终止合同。由此产生的一切损失由甲方负责。

　　五、严格执行安全操作规程

　　不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失，甲方应负责赔偿。

　　6、吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持下去&ldquo十不挂&rdquo，即:

　　1、超过额定负荷不吊。

　　2、指挥信号不明，重量不明不挂。

　　3、吊索及附件x不牢固，不符合安全要求。

　　4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。

　　5、斜拉、斜挂不挂。

　　6、站在工件上的`人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。

　　7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。

　　8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。

　　9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。

　　10、起重指挥人员指挥不吊。

　　七、乙方船员应加强对机械的维修和保养

　　使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。

　　八、乙方工作人员进入甲方施工现场后

　　必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。

　　九、甲方应对施工现场的场地条件

　　吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

　　十、如乙方在施工配合中出现机械故障

　　乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

　　十一、其他:

　　1、_______________________________________________________________________________________

　　2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。

　　3、当事人_____________________________________________________________________________________

　　4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。

　　十二、本合同经双方签字盖章后生效

　　所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。

　　甲方(盖章):______________________________。乙方(签字盖章):____________________。

　　代理人(签名):________代表(签名):_________

　　签署日期_________________________日

起重机租赁合同集合 篇24

　　承租方：____________________________________(甲方)

　　出租方：____________________________________(乙方)

　　一、塔吊规格型号

　　1.塔吊型号：_________固定式

　　数量：_________台

　　2._________塔吊自由高度_________m，本工程要求使用高度为_________m，工作半径_________m，末端吊重_________T，最大吊重_________T(_________m以内)。按说明书需_________道附着。

　　3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等，由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装，并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5m处。

　　二、租期计算

　　1、塔吊租期至少为_________个月，不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算(租期最后一个月不足整月的按_________元/天计算租赁费)。

　　2、塔吊安装后,达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费：

　　(1)、塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。

　　(2)、塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。

　　(3)、塔吊因工程需要开始投入使用(以甲方书面通知乙方为准，乙方接到甲方启用函后方可启动塔吊供甲方使用)。

　　3、停止计费日期确定：甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。

　　4、安装调试完毕取证后因非乙方原因不能使用，双方约定从主机安装调试取证后计算租金。

　　5、双方约定，塔吊租赁期限为塔吊开始计费日至塔吊书面报停之日止，塔吊报停后，甲方仍需使用，则租期自然延至塔吊最后使用之日，期间乙方正常收取机械租赁费用。

　　6、塔吊书面报拆后，由于甲方原因引起塔吊无法及时退场，导致塔吊闲置在现场的时间不得超过1个月，且闲置7日内乙方不收取费用，闲置超过7日乙方按照日租费的50%收取费用。

　　三、租金计取方式

　　1、月租金：每月租金为：RMB_________万元(大写：人民币_________整),含两名塔司工资。

　　2、塔吊安拆、顶升人工费为：RMB_________万元(大写：人民币_________整)。

　　3、基础预埋件支腿费为：RMB_________万元(大写：_________万元整)。预埋马凳的制作和现场基础施工由甲方负责并承担费用。

　　4、塔吊进退场运输费为：RMB_________万元(大写：人民币_________元整)。

　　四、租金结算支付方式

　　1、签订本塔吊起重机租赁合同之日甲方预付乙方RMB_________万元订金。

　　2、塔吊月租赁费按月结算，由乙方当月25日向甲方确认当月结算，甲方审核无误后并由乙方开具税务发票后于次月5日办理付款，并确保于次月的10日前款项到达乙方公司账户，依次类推，至全部租赁费付清为止。但租赁费的尾款必须在塔吊退场前一次性支付完毕。

　　3、塔吊主机进厂后10日内(双方确定进厂时间)，甲方在乙方开具合格的税务发票后一次性支付乙方进退场费RMB万元。安拆顶升人工费RMB_________万元。

　　五、违约金

　　1、当甲方未能按本塔吊起重机租赁合同约定的时间及时、足额支付乙方塔吊费用时，延迟期间就迟付部分甲方向乙方支付延迟付款的违约金。

　　2、违约金按每超过一天为延迟付款金额的千分之三计算。

　　计算方法为：延迟付款金额x3‰x延迟付款天数。

　　六结算方式

　　1、甲方以银行电汇的方式支付乙方费用。

　　七、塔吊进场时间

　　双方约定，塔吊的进场时间以甲方书面通知为准，进场前甲方必须制作好塔吊基础，并确保基础能满足塔吊安装。甲方的进场通知应提前15天以传真或特快专递形式送达乙方。

　　八、塔吊验收

　　1、货到工地，甲方负责对塔吊外观品质进行验收并签署进场确认书，塔吊基础预埋件和整机进厂双方填写交接货物清单，并负责对货物保管。

　　2、主机安装调试合格，由乙方负责组织自检，向甲方提供《自检报告》作为起租依据。

　　3、乙方负责塔吊检测取证工作并承担检测费用。

　　九、双方责任约定

　　1、甲方责任：

　　1.1塔吊到达现场及撤离现场和基础施工、安装、顶升、拆除所需的汽车吊或现场倒运所需的运输车辆由甲方提供，并承担其费用。

　　1.2甲方负责免费按甲方正式工作人员标准(含床及水电)提供乙方装、拆人员、塔司住宿。

　　1.3塔吊的操作由乙方提供的司机负责，塔吊如有故障，乙方现场人员无法处理时，由甲方通知乙方，乙方根据需要派维修服务人员，维修期间由甲方负责免费提供乙方维修服务人员住宿。

　　1.4甲方在使用过程中负责提供持证的合格指挥人员。

　　1.5负责提供塔吊安装、拆卸、使用过程中的用电和电费;提供塔吊使用所需的专线电源及进电配电箱，一次电源箱距离塔吊中心不超过5米，(电压380V，正负不超过361V-399V);自行解决吊钩以下的吊绳及其它吊装吊具。

　　1.6负责塔吊安、拆、附着、升降过程中所需脚手架的搭拆工作，并负责塔吊附着件的现场焊接以及其他所需工具给乙方免费使用。塔吊使用过程中塔吊吊钩以下的各种吊具、索具、铁扁担等由甲方解决，费用和由此所引发的安全责任甲方承担。负责搭拆塔吊安装、拆除工作范围内的安全防护和警戒，严禁无关人员进入警戒区。

　　1.7甲方承担因基础制作不合格和指挥不当引起的事故责任、安全责任和经济损失。

　　1.8租赁期间塔吊所有权(使用权除外)归属乙方，甲方在按时支付租金的前提下拥有塔吊的使用权。任何情况下，甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方塔吊。

　　1.9甲方必须保证有足够的空间满足乙方塔吊的进退场、安装和拆卸，并要保证道路压平夯实畅通，塔吊基础无积水、无淤泥。拆卸塔吊甲方必须提前10天书面通知乙方。

　　1.10租赁期间甲方如不按时支付乙方各项费用，乙方有权停机，停机期间租赁费照计，由此造成的工程损失由甲方承担。

　　1.11甲乙方随时注意气象部门的预报，并做好防风，防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

　　1.12负责塔吊及其附件在现场期间的安全保卫工作，如发生偷盗事件，应由甲方赔偿相对应的配件和损失。

　　2、乙方责任：

　　2.1、由乙方负责塔吊进退场和装拆、顶升工作。

　　2.2乙方司机必须严格按照塔吊操作规程安全操作，制定塔吊安全生产责任制，做好维修保养及各种检查记录。

　　2.3甲方允许乙方每月有累计不超过两天时间对塔吊进行维修保养，但乙方应尽可能地利用塔吊休息期间进行维修保养。

　　2.4因乙方塔吊的质量问题或塔吊备件不足导致的当月累计停机时间超过48小时的，则停机期间按月租金的1/30乘以停机天数由甲方予以扣除。

　　2.5塔吊司机须服从甲方管理，如不能按照甲方要求服务配合，甲方可要求乙方更换司机。乙方机械设备负责人_________，联系电话：_________

　　2.6根据施工现场条件对基础进行设计和甲方制作基础时的技术指导工作。

　　2.7乙方特殊工种(起重工、塔司等)要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗。提供二名合格持证塔吊司吊，乙方负责支付司机工资及司机保险费，租赁期间司机服从甲方管理。

　　2.8乙方保证塔吊运转正常、性能良好，双方严格按照操作规程办事，禁止违章操作。

　　十、争议

　　1.本塔吊起重机租赁合同发生纠纷，双方协商解决，协商无法达成一致时，可向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、其它

　　1、塔吊必须于200年月日前安装调试合格投入使用。

　　2、合同由双方代表签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。

　　3、合同一式四份，正本二份副本二份，甲乙双方各持二份。具有同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　乙方住所：________________

　　开户行：________________

　　帐号：________________

　　合同签订时间：________年________月________日

起重机租赁合同集合 篇25

　　出租方： (以下简称甲方)

　　租用方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：

　　一.塔吊产权确定：

　　本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。

　　二.标高部分：

　　甲方出租给乙方QTZ5010(自升式)塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万元/台(签订合同时收取，以开收据为准)，塔机租金：玖千元整(小写：9000元)，以每月30日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除(租金收清)之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止;押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿(注：合同签订后根据甲方适时安装塔吊，安装完毕进算租金)。必须保证从塔吊标节中到49.2米位置能吊600升混凝土一灌。

　　三.维修及维护：

　　塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币肆佰元以上由甲

　　四.违约责任：

　　此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)

　　电话：电话

　　年 月 日

起重机租赁合同集合 篇26

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。

　　1、工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 结构形式：

　　2、租赁设备品牌：型号：

　　数量： 台

　　租赁设备产权人：

　　3、租赁期限：预计租赁期限为____年_____月_____日至____年_____月_____日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。

　　4、租赁形式：按形式

　　租赁单价： 元/台班·台

　　5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。

　　6、租金结算及支付

　　6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。

　　甲方人员为： 乙方人员为： 。

　　甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。

　　6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70%，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。

　　6.3 租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。

　　6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。

　　7、双方义务

　　7.1 甲方义务

　　7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。

　　7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。

　　7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。

　　7.2乙方义务

　　7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。

　　7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。

　　7.2.3乙方进场人员应遵守现场，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。

　　7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。

　　7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。

　　7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。

　　7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。

　　7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。

　　8、安全施工

　　8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。

　　8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20_《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。

　　8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。

　　8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。

　　8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。

　　8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的`有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。

　　9、违约责任

　　9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。

　　9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过 3日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。

　　9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日 20_元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。

　　9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。

　　9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。

　　9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。

　　9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。

　　9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。

　　9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。

　　10、禁止权利转让

　　乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。

　　11、纠纷解决的方式

　　甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：

　　第1种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

　　第2种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

　　12、合同生效

　　本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　_________年____月____日

• 关于赠与合同范文锦集
• 有关赠与合同范文锦集
• 关于赠与合同锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集
• 赠与合同范文锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集
• 赠与合同范文锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集
• 赠与合同范文锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集
• 赠与合同范文锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集
• 赠与合同范文锦集
• 赠与合同锦集
• 精选赠与合同锦集七篇
• 赠与合同范文锦集七篇
• 赠与合同锦集六篇
• 【精选】赠与合同锦集八篇
• 标准赠与合同
• 2023年标准赠与合同
• big bang
• Big Bang
• Big deal!
• big deal!
• bigger
• biggest
• big-league
• bigot
• bigoted
• bigoted
• bigotry
• bigotry
• bigots
• big shot
• big-time
• big time
• big-time
• bike
• bike
• biked
• biker
• biker
• bikes
• biking
• bikini