简易版起重机租赁合同范本（精选20篇）

简易版起重机租赁合同范本 篇1

　　出租单位：______________________________

　　承租单位：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程名称：施工地点：

　　第二条租赁期限

　　进场时间：____年_____月____日；起用时间：____年_____月____日；合同期限：____年_____月____日

　　第三条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的.赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条补充条款

　　出租方(甲方盖章)：____________承租单位(乙方盖章)：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　电话：__________________电话：__________________

　　日期：20xx年xx月xx日

　　日期：20xx年xx月xx日

简易版起重机租赁合同范本 篇2

　　承租方(甲方)：

　　出租方(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。

　　1、工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 结构形式：

　　2、租赁设备品牌：型号：

　　数量： 台

　　租赁设备产权人：

　　3、租赁期限：预计租赁期限为年日至月 日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。

　　4、租赁形式：按形式

　　租赁单价： 元/台班·台

　　5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。

　　6、租金结算及支付

　　6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。

　　甲方人员为： 乙方人员为： 。

　　甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。

　　6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70 %，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)实际租赁天数计取租金。

　　6.3 租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)实际租赁设备使用小时数计取租金。

　　6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。

　　7、双方义务

　　7.1 甲方义务

　　7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。

　　7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。

　　7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。

　　7.2乙方义务

　　7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。

　　7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。

　　7.2.3乙方进场人员应遵守现场规章制度，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。

　　7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。

　　7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。

　　7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。

　　7.2.7 乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。

　　7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。

　　8、安全施工

　　8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。

　　8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20xx《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。

　　8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。

　　8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。

　　8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。

　　8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。

　　9、违约责任

　　9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。

　　9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过 3 日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。

　　9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日 20xx 元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。

　　9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。

　　9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2 日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。

　　9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用30%)向乙方支付。

　　9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500 元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。

　　9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。

　　9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。

　　10、禁止权利转让

　　乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。

　　11、纠纷解决的方式

　　甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：

　　第1种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

　　第2种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

　　12、合同生效

　　本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

简易版起重机租赁合同范本 篇3

　　出租方：______________________

　　承租方：______________________

　　签约时间：__________________________

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方租用__________式起重机特签订本合同：______________________

　　第一条、__________租赁型号、__________总价值、工程名称、地点。

　　1、出租方提供承租方__使用共台价值为___________元整。

　　2、承租方施工工程名称：______________________。

　　3、承租方施工使用地点：______________________。

　　第二条、租赁期限、租金及起算日期

　　1、__________租赁期限自______年______月______日到______年______月______日。

　　2、__________每______月租金____________元，税金由交纳。

　　3、承租方租赁期限最少不得低于_______月，不足________月按________月计算超越______月按实际使用天数计算。

　　4、租金起算日期从__________进场安装、调试完毕后开始起算租金到__________送到出租方指定地点止。承租方实际完工结算所欠出租方所有款项及费用，此租赁合同方可终止。

　　第三条、租赁设备的所有权和使用权

　　1、甲方拥有该__________的所有权。

　　2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内，拥有该__的使用权。

　　第四条、押金、司机的工资及工作时间

　　1、承租方和出租方签字租赁合同后，地脚螺丝和底座送到工地时承租方交押金____________元整。__________进入工地前承租方将进出场费全额支付给出租方。

　　2、出租方__________司机人，每人每_月工资____________元，司机工资和租金一起交付。由乙方负责食宿、工资及劳资关系于甲方无关。____________司机若由承租方聘用他方人员，因司机未尽到法定和本合同约定的义务造成司机本人或第三人损害的由承租方承担全部责任。

　　第五条、租金支付时间和违约责任

　　1、乙方每月______号前向甲方付清上月租金资金不到位，双方协商解决，甲方并有权单方面停机因此所造成的经济损失由承租方承担。

　　2、最后退场承租方所欠租赁费时，以实际租赁天数计算费用，租赁期间的电费由承租方承担。合同期满后，____________退场时承租方必须提供拆卸条件，如因建筑物或高压电网导致无法拆卸，或因承租方在施工所在地与相关部门或个人发生经济纠纷及其它原因导致出租方无法拆卸____________，____________租赁仍然按照合同计算租赁费。

　　3、在拆除____________的前一天乙方无条件付清所欠租赁费及所有款项费用，出租方____________方可退场。否则，仍然按照合同计算租赁费直到所欠费用结清。

　　第六条、相关费用

　　1、__进、退场、运输费用由承担，安装和拆卸____________的汽车吊由承担，审验费用由承担。

　　2、如因工地选址或设计变更导致无法使用25吨汽车吊作业时，由承租方提供适合安装、拆除__的场地及更大型号的汽车吊，汽车吊由承租方提供，出租方使用。如因承租方制作的____________基础不均匀下沉导致____________需要重新安装，由此发生的所有费用由承租方承担。

　　第七条、甲乙双方安全责任和义务、机械损毁责任归属

　　一、甲方的责任和义务：

　　1、出租方负责对____________进场和退场

　　2、出租方只提供附强钢管，如楼房建筑于____________距离超出部分需要加长钢管费用由承租方承担。

　　3、承租方负责对____________司机的管理及日常的保养，承租方建立健全的各项规章制度，制定安全措施，承担由于自身原因造成的损失。

　　4、出租方对____________的日常维修，应在承租方休息期间进行，____________小修一天内完成大修三天内完成，每超出一天扣除当日租金，但对工地造成的损失出租方不予赔偿。

　　5、____________司机操作按照____________吊司机“十不准”进行作业。

　　二、承租方责任：

　　1、承租方负责对安装、拆卸____________工作范围内的电缆、房屋、人行道等按照有关管理部门规定支搭防护措施，树立安全提醒标志。如果工地周边有高压电缆，工地必须在吊钩下配置绝缘带，并要求司机进行操作。

　　2、承租方必须保证在____________安装前，电源设施齐全，配备专职信号员，电缆线接到____________前，配置配电箱和150安漏电保护器一个。

　　3、在出租方____________还没能安装完毕、现场调试还不能正常运转，私自提前使用，____________所造成的机械损失和事故由承租方承担一切经济损失。

　　4、承租方负责____________基础制作，基础预埋螺栓及地脚。附强所需建筑上预留孔、附强预埋铁件。____________在退场，如不能按出租方提供的原数量及时归还给出租方，承租方按照厂方规定的价格理赔给出租方。

　　5、承租方在租赁期间，____________设备产权归出租方所有，未经出租方同意不能擅自移动或处理出租方的____________，更不能抵押或卖与他人。

　　6、承租方由于操作人员和指挥人员不按操作所造成机械设备损坏和损毁所造成的一切经济损失的费用由承租方负责____________在安装调试后所有限位器都处于工作状态，如承担方私自调整____________限位器和故意将线剪掉不使用限位器，发生一切责任事故和损失承租方承担全部责任。

　　7、承租方必须做好防盗工作，因____________零部件被盗引发的误工损失给出组方造成的财产损失，由承租方按价赔偿。

　　8、出租方和承租方必须无条件履行双方约定的规章制度，若发生诉讼，胜诉一方所聘请的律师费、交通费、运输费等费用全部由败诉方支付。

　　第八条、停工处理解决方式

　　1、如因不可抗拒原因停工，双方协商解决。正常施工过程中因单方面原因引起的停工费用由承租方承担，____________租赁仍然按照每______月租赁费计算______月租金。

　　2、承租方冬天______年底停工，停机时间不计______月租金。但停工时间不得超过60天承租方必须书面或口头通知出租方。双方签定停机时间协议方可生效，否则仍然按照______月租金计算租赁费。

　　第九条、争议的解决方式

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方所在地法院提起诉讼。

　　第十条、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式份，合同双方各执一份。

　　出租方：______________________承租方：______________________

　　签订人：______________________签订人：______________________

　　联系电话：______________________联系电话：______________________

　　身份证号：______________________身份证号：______________________

　　______年______月______日

简易版起重机租赁合同范本 篇4

　　出租单位：

　　承租单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程名称：

　　施工地点：

　　第二条 租赁期限

　　进场时间： 月。

　　起用时间： 年 日。

　　合同期限： 月。

　　第三条 租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证X工，了解本塔机的.起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第五条 安全责任：

　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第六条 争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方X解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第七条 补充条款

　　出租方(甲方盖章)：

　　承租单位(乙方盖章)：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　日期：

简易版起重机租赁合同范本 篇5

　　承租方(甲方)：_________________

　　出租方(乙方)：_________________

　　兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

　　一、吊车类型及数量：_________________;施工地点：_________________;施工内容：_________________;使用时间：_______________________年____月____日至______年____月____日。

　　二、租赁金和付款方式

　　1、每月租金，超出部份每天按元计算，不足一月按月结算。

　　2、每月日前结算租金，退场前应结清全款。

　　三、安全责任

　　1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。

　　2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

　　2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天)，承担违约责任。

　　3.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

　　2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　3.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决，自双方签字后生效。

　　甲方(盖章)乙方：_________________(盖章)：_________________

　　代表(签字)：_________________代表(签字)：_________________

　　______年____月____日______年____月____日

简易版起重机租赁合同范本 篇6

　　承租方(甲方)：_

　　出租方(乙方)：__ __

　　兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机，为明确责任和义务，经双方友好协商，特定立本合同，共同遵守执行。

　　一、吊车类型及数量：根据现场施工需要决定。

　　二、租赁金和付款方式

　　1.每日以一个台班起算;

　　2.每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时台班费。(以外出施工记录表为准)

　　3.超过8小时台班外的工作时间为加班时间，每小时170元，在当年年底进行统计核算。

　　4.付款方式：在合同签订后乙方吊车到现场时，费用每年年底一次性付清。

　　三、安全责任

　　1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车安全作业的原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。由于甲方的误指挥或者不符合规范要求而发生的事故、施工责任由甲方承担。

　　2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

　　3.吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责

　　4.施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.必须确保每次施工不低于1个台班，若实际台班超过1个，按实际发生结算。

　　2.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

　　3.按时支付出租费用。

　　4.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

　　5.必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

　　6.起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守有关规章制度。

　　2.乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

　　3.吊车所需液压油和润滑油、燃油(柴油)等均由乙方供应。

　　4.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

　　六、结算方法

　　乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

　　七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

简易版起重机租赁合同范本 篇7

　　甲方(承租方)：_________________

　　乙方(出租方)：_________________

　　甲方因工程需要，租赁乙方吨吊车一部，具体事项如下：

　　1、租赁时间年月日至年月日，

　　汽车吊租赁合同。

　　2、施工地点及内容：

　　注：_________________合同期满后，若甲方需要继续租用，并且双方无异议，此合同自动延续生效。

　　3、工作台班单价元/台班，闲置台班元/台班。

　　4、每日以一个台班起算，工作时间在8小时以内按一个台班计算，以驾驶员进出场时间为准，超过一台班(即8个小时)的按国家标准，4小时以内为半个台班，8小时以内为一个台班。(以签证单为准)，非人为因素未能施工(如雨、雪、风等)，按闲置台班计算，吊车使用签单，签单人姓名.

　　5、付款方式： 乙方吊车进出费元，乙方吊车进厂甲方预付现金元，每工作个台班付款一次，乙方吊车退厂前结清全部吊装费。

　　6、甲、乙双方须严格按照安全技术操作规程施工，执行“十不吊”原则，甲方应配备合格的起重指挥(具有操作证)，乙方吊车司机应有操作证方能施工，乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业，(作业前乙方向甲方提供性能表一份)。由于对施工场地、地下设施情况申报不清而造成的事故，甲方承担责任。

　　7、责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

　　8、如果甲方不按合同付款，乙方有权停止吊车作业，误工损失由甲方负责，拖欠租赁费、逾期，每日按所欠款的2‰支付违约金。

　　9、吊车在工地上停置时，甲方负责保管，如因保管不善所造成的损失由甲方承担。

　　10、甲方负责乙方工作人员吃饭、住宿。

　　11、乙方吊车如发生机械故障，乙方应积极组织技术人员抢修，因修车误工，可扣除台班时间，但乙方不承担相应的赔偿责任。

　　备注：_________________

　　甲方(签字或盖章)：_________________乙方(签字或盖章)：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日____ 年 _____ 月 _____ 日

简易版起重机租赁合同范本 篇8

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确租赁双方的权利和义务关系，经双方协商一致签订本合同：

　　一、租赁设备

　　二、租赁用途和期限

　　1、本租赁设备用于乙方施工；

　　2、本设备租赁期限自约为个月。

　　三、租赁费用

　　1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金赁设备使用完毕结算后，扣除租金及其他费用后，余额退还乙方；

　　2、租费：从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日止，不足一个月的按天数计算。出租费在每月30日前付清，否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担；

　　3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整（其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内，特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算，运费含设备标准独立高度以内，超出部分按实计算），均由乙方负责，设备进场后付清；

　　4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责；

　　四、设备使用及维修

　　1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用，若乙方擅自使用，由此产生的相关责任由乙方承担；

　　2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由乙方聘请，其报酬由乙方支付，对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负责管理，现场指挥人员及辅助人员由乙方配备（指挥人员需要配合格人员担任）；

　　3、乙方委托甲方维护保养，养护费用每台每月元。

　　4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。

　　五、双方责任

　　1、设备基础乙方根据甲方提供的设备技术数据进行设计并施工，必须保证质量，因设备基础下沉、塌方所造成设备事故，其责任由乙方负责；

　　2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责；

　　3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责；

　　4、设备在使用过程中，因机械设备本身质量问题所造成的安全事故由甲方负责；

　　六、违约责任

　　乙方不按时交纳租金及维修、配件、保养等费用的，应向甲方偿付违约金，以每日按欠费的千分之三计算。

　　七、其他事项

　　1、未尽事宜协调补充，另见附件；

　　2、如有争议协调不成，由甲方所在的法院管辖；

　　3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕付清自行失效；

　　4、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

简易版起重机租赁合同范本 篇9

　　承租方： (简称甲方)

　　出租方： (简称乙方)

　　为了增强双方的责任感，加强经济核算提高经效益，确保双方实现的各自的经济效益、安全等目的：经甲乙双方协商，特制定以下合同事项：

　　第二条：

　　1、施工地点：

　　2、工程名称：

　　3、施工单位：

　　第三条：

　　1、塔机租用期限： 年 月 日至 年 月 日。

　　2、合同期满，甲方继续使用塔机，应提前通知乙方，乙方有机决定是否续签合同。

　　第四条：租赁费结算方式：塔机租赁执行月包干：每月租赁费 万元台,结账日期为用塔机之日，年前付60%;年后按每月进度款比例支付。

　　第五条：塔机进出场费为 80塔2.6万，65塔2.2万 。出市区外进出场费应在合同时预付 万元，进场后进场费一次性付清。

　　第六条：如不按时支付租赁费，乙方有权停塔，造成任何损失、费用合部出甲方承担。

　　第七条：塔机报停后，一次性结清全部租赁费，否则乙方拒绝退场，租费照付，按天计算租赁费每天 元。

　　第八条：租用期间如遇天气变化，四级风以上、下雨天和停工等，塔机不能使用的情况，租赁费照付。

　　第九条：甲方义务：

　　1、 按图纸施工选择位置、安装方向，具备拆装运输现场，并负责处理好地上、地下障碍物及高压线、地下通迅设施等，保证机械安全顺利进出场，否则延误时间每天按 元执行付给乙方损失费。

　　2、 负责提供机械用电及路基、地基资料、试块报告，和建委备案检验等手续，保证塔机承重要求，不管任何原因造成的停塔租赁费照付。

　　3、 免费负责安排好司食宿，塔机保管工作，如塔机配件丢失，甲方负责赔偿。负责配备熟练有证信号工，如信号不明造成的损失费用，及责任全由甲方承担，负责提供吊钩以下的用具。

　　5、 如基础发生变化，和非单位人员登机开塔、信号工无证指挥造成任何责任事故的全由甲方承担一切责任。在施工作业发生抢钩和打骂塔司的甲方赔偿乙方20xx元人民币以上，并且乙方有权停塔，在停塔整顿期间租赁费照付。

　　6、 全面管理，安全检查、安全学习教育、操作交底并有权考核塔司、辞退塔司。

　　7、 配备单独的配电箱，保证用电正常。

　　第十条：乙方义务：

　　1、 保证塔机在合理范围内正常使用，积极配合甲方施工，早日安全任务。

　　2、 塔机每月例保不少于48小时，超出部份扣除当天租赁费。接到甲方塔机出现故障通知，维修人员应在最快时间内进行处理。

　　3、 加班提前通知机组人员，司机不得擅自离开岗位必须持证上岗。

　　4、 若机组人员故意刁难甲方，甲方可以提出调换机组人员。

　　5、 塔司不准从工地上借款或借与本单位无关的用具，如出现责任与乙方无关。

　　6、 因塔机质量问题造成事故由乙方负责。

　　7、 因塔司无证上岗、非法操作造成事故的由乙方负责。

　　第十一条：双方责任：

　　1、 安全运转，必须遵守有关部门规定按照国家规定的塔机“十不准”执行，因违章指挥或无证人员指挥造成事故的，甲方负全部责任。

　　2、 在发生任何责任事故时，乙方不承担村料费、延误工期费和人工费(但在处理事故时可以扣除当天台班租赁费)

　　3、 吊具应符合国家技术要求，因吊具出现问题，甲方负全部责任。

　　4、 塔机在租赁期间所有的产权属于乙方，甲方不得转让或押及迁移地方，否则按经济合同诈骗执行。

　　5、 在履行合同中，有一方需要变更，应双方协商解决，不得单方撤消，有争议无法调解的，可由法院解决。

　　6、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起即生效。

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

简易版起重机租赁合同范本 篇10

　　出租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

　　一、施工机械名称及数量：

　　甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

　　二、租赁时间：

　　从20xx年9月4日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

　　三、施工地点：

　　xx省xx市xx县xx镇华阳热电厂内

　　四、财务结算：

　　1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。

　　2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。

　　3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

　　五、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

　　六、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

　　七、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的'前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

　　八、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　九、其他约定：

　　1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

　　十、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　十一、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

　　甲方：乙方：

　　20xx年xx月x日20xx年x月x日

简易版起重机租赁合同范本 篇11

　　出租方：__________

　　租用方：__________

　　根据《中华人民共和国_____》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：__________

　　一.塔吊产权确定：__________

　　本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。

　　二.标高部分：__________

　　甲方出租给乙方_____塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万______元/台，塔机租金：__________元整，以每______月_____日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿。必须保证从塔吊标节中到_____米位置能吊_____升混凝土一灌。

　　三.维修及维护：__________

　　塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币<大写>______元以上由

　　四.违约责任：__________

　　此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万______元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　电话：

　　______年______月______日

简易版起重机租赁合同范本 篇12

　　乙方：

　　为了完成施工任务，醉方租用了乙方的吊车。双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工作时间和租金

　　1、工作时间

　　根据本项目的特点，起重机24小时待命。没有任务时，司机在营地休息待命，吊车停在甲方指定的地方、但每天最长工作时间不得超过小时，乙方必须配备司机。

　　2、租赁费

　　实际净工时方面，小时数为蒙古语。租赁结束时，累计工作时间除以工作日。日均时间不足10小时的，按每天10小时计算；日均时间超过10小时，按实际时间计算。此外，甲方负责添加柴油和司机餐食（餐食标准为2500张/人。日），所有其他费用由乙方承担、

　　二、双方的权利和义务

　　1、未经甲方同意，乙方不得使用起重机、

　　2、在休息期间，乙方应维护和保养起重机。不影响甲方的`正常使用。

　　3、乙方人员进入施工现场时，必须遵守甲方的安全、生活和工作规章制度（特别是不准饮酒），服从甲方的管理。乙方违反上述三项行为，每次罚款人民币二十万元（20xx），一切后果自负。

　　4、甲乙双方应每天核对乙方的净工作时间，并相互签字作为结算的依据。

　　5、乙方可向甲方申请在未完成的工作时间内支付50%的租金。剩余的租赁费必须在甲方完成项目后3天内结算一次。

　　三、未尽事宜由双方协商解决。

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效，付款结清后自动失效。

　　乙方（公章）：_________________________________。

　　法定代表人（签名）：_________________

简易版起重机租赁合同范本 篇13

　　出租单位(简称甲方)：

　　承租单位(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国民法典》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。

　　二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：

　　三、租赁物的用途和使用方法：

　　乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。

　　乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。

　　四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。

　　五、租金应按月支付，乙方应在每月____日之前向甲方提交上____月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。

　　六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。

　　七、乙方在甲方指定的`地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。

　　八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。

　　九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前____日内，重新订立租赁合同。

　　十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。

　　十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

　　十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。

　　十三、违约责任：

　　①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。

　　②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。

　　③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。

　　十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

　　十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。

　　十六、本合同一式份，甲、乙双方各执份。

　　十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　出租人（盖章）：　　　　　　　承租人（盖章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（签字）：　　　　　　法人代表（签字）：

　　承办人：　　　　　　　　　　　承办人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　帐号：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　担保人（盖章）：

　　签订日期：　　年　　月　　日

　　签订地点：

简易版起重机租赁合同范本 篇14

　　承租方(甲方)：__________

　　出租方(乙方)：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

　　一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁__________汽车起重机_____台(为_____节臂)。

　　二、租赁时间：从_______年_______月________日至根据施工情况工程结束为止(大约_________月)。

　　三、施工地点：_________________________内

　　四、财务结算：

　　1、台班收费标准：按包月计费每月________元。

　　2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。

　　3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

　　六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

　　七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

　　八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

　　九、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担______月租金的50%的经济损失。

　　2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

　　十、其他约定：

　　1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

　　十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

　　十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

　　甲方：____________________ 乙方：____________________

　　__________年 ______月______日 _______年 ______月______日

简易版起重机租赁合同范本 篇15

　　出租方： (以下简称甲方)

　　租用方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：

　　一.塔吊产权确定：

　　本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。

　　二.标高部分：

　　甲方出租给乙方QTZ5010(自升式)塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万元/台(签订合同时收取，以开收据为准)，塔机租金：玖千元整(小写：9000元)，以每月30日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除(租金收清)之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止;押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿(注：合同签订后根据甲方适时安装塔吊，安装完毕进算租金)。必须保证从塔吊标节中到49.2米位置能吊600升混凝土一灌。

　　三.维修及维护：

　　塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币肆佰元以上由甲

　　四.违约责任：

　　此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)

　　电话：电话

　　年 月 日

简易版起重机租赁合同范本 篇16

　　合同号:_____

　　签署日期:20__年__月__日

　　出租方:__机械设备租赁有限公司(以下简称甲方)

　　承租人:__工程有限公司(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方就租赁起重机设备达成如下协议条款，并签订本合同:

　　一、设备概况:

　　设备名称

　　模型设定

　　量

　　评论

　　履带起重机

　　250吨，SC_2500

　　伊泰

　　主臂64米

　　二、设备用途:

　　1)使用地点:__省__市

　　2)项目名称:__石化项目

　　3)设备操作内容:吊装操作

　　三、租赁期间

　　租期六个月，从20__到20__。需要延期的，另行约定。

　　四、租金价格:

　　租金是按月计算的。月租价格28万元/月(288元/月)，月租价格1万元/天，不到一个月。该价格包括以下条件:

　　1)设备每月工作时间不得超过240小时

　　2)设备维修及司机工资由甲方承担；

　　3)燃料费用由乙方承担；

　　周末和任何节假日都不会影响租金价格；不是由甲方设备和甲方人员造成的工程暂停、等待和延误不会影响租赁价格。

　　设备每月工作超过240小时，加班费按每小时1200元计算，不足一小时按一小时计算。月租和加班费一起结算，加班费只在本月内累计，不跨月累计。

　　五、设备使用时间计算方法

　　每天工作时，甲方司机和乙方授权代表应在《设备服务时间确认单》上签字，这是计算设备工作时间的唯一依据。

　　六、设备进出工作及费用:

　　1)甲方负责设备出入境期间的运输和安全；

　　2)设备进场后，乙方负责在乙方施工现场进行卸载和组装，设备出场时进行拆卸和装载，甲方司机安排、指导或配合；

　　乙方应负责设备在使用过程中在乙方施工现场的转移、拆卸、组装等一切工作及相关费用，甲方司机应予以安排、指导或配合；

　　乙方应向甲方支付一次性出入境费___元(人民币___元整)。

　　七、支付结算:

　　1)首付款:合同签订后2个工作日内(甲方设备进场前)，乙方应向甲方支付进出场费及一个月租金人民币___万元整，作为本合同的首付款。

　　2)租金每月20日前支付一次；

　　3)本合同租赁期结束后7天内付清全部租金。

　　八、甲方的责任和义务

　　1)甲方保证设备正常工作，满足设备性能表中规定的`性能要求

　　2)甲方配备_名具有国家颁发的有效操作证的合格操作司机；

　　3)租赁期内，甲方操作司机应服从乙方的调度指挥和各项安全管理规章制度，严格按照履带式起重机的技术操作规程操作；

　　4)甲方负责合同期内设备的日常维护和故障维修，并在做这项工作时充分利用设备的空闲时间；

　　5)甲方应保证设备每月完好28天以上(2月完好26天以上)。如果少于此天数，请按(月租赁价格÷30)扣除甲方每天的租金。

　　九、乙方的责任和义务:

　　1)乙方应提供符合设备安全要求的操作环境和条件，严禁非法调度和使用设备。甲方司机有权拒绝违章操作。因乙方违章指挥造成甲方设备部分损坏或全部损失的，乙方应按设备恢复原状所需费用或设备全部原值赔偿损失；

　　2)乙方负责该设备在施工现场的保管和储存；

　　3)未经甲方同意，乙方不得将该设备用于超出本合同限制的施工现场和作业内容以外的施工作业；设备不得转租给第三方。

　　4)乙方应为设备运行提供燃料；

　　5)乙方应向甲方司机提供与其现场员工同等条件的食宿；

　　6)乙方应在租赁期结束前20天通知甲方。

　　十、违约条款:

　　除上述条款规定的部分违约责任外，双方还受以下条款的严格约束:

　　1)如果甲方的设备不符合性能表所示的性能要求，乙方可要求甲方及时更换合格的设备，由此产生的相关损失和额外费用由甲方承担，在此情况下，乙方也可选择解除合同。

　　2)如乙方未按合同要求按时足额支付租金，甲方有权在发出催款通知后三天内责令设备停止工作，或随时安排设备退出，由此造成的相关损失由乙方承担。在这种情况下，乙方仍有义务履行本合同的其他条款，租金照常计算。

　　3)如果乙方因实际租赁期少于本合同原租赁期的50%而提前退租，乙方应向甲方支付另一个月的租金作为损失赔偿。

　　4)如乙方未能在租赁期结束后30天内付清全部租金，则每拖欠一天，乙方应承担拖欠金额的1%作为罚款。

　　十一、安全责任条款:

　　施工中的安全责任应按现行国家安全责任事故规范的规定进行区分。

　　十二、合同附件:

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，作为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分。

　　十三、争议解决:

　　所有与本合同有关的争议应由双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成，任何一方均可提交__法院起诉。

　　十四，

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　15,

　　本合同经双方签字盖章后生效。租约到期，租金结清付清后到期。

　　出租方:

　　代表签名:

　　承租人:

简易版起重机租赁合同范本 篇17

　　出租单位：　　承租单位：　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。　　

　　第一条 工程名称：　　施工地点：　　

　　第二条 租赁期限　　进场时间：____月。　　起用时间：________年____日。　　合同期限：____月。　　

　　第XX条 租金计费方法及交纳期限　　

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。　　

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付　　

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。　　

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。　　

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。　　

　　第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任　　

　　一、甲方责任　　

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;　　

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。　　

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。　　

　　二、乙方责任　　

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。　　

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。　　

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。　　

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的.一切费用。　　

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。　　

　　第五条 安全责任：　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。　　

　　第六条 争议的解决　　

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。　　

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。　　

　　第七条 补充条款　　出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：　　委托代理人：委托代理人：　　电话：电话：____日期：日期

简易版起重机租赁合同范本 篇18

　　出租单位：_______（简称甲方）

　　承租单位：_______（简称乙方）

　　工程名称：_______

　　施工地点：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。

　　第一条租赁期限

　　进场时间：_______年_______月_______月，起用时间：_______年_______月_______日，合同期限：_______月

　　第二条租金计费方法及交纳期限

　　1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金（中途不抵冲租金）。

　　2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。

　　3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付

　　4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，（本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。

　　5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机），乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日_______%支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。

　　6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。

　　第三条塔机租赁期间甲、乙双方的责任

　　一、甲方责任

　　1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图；

　　2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。

　　3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。

　　二、乙方责任

　　1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。

　　2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全事故）及所有经济损失的赔偿。

　　3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的`安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。

　　4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。

　　5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。

　　第四条安全责任

　　开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。

　　第五条争议的解决

　　1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。

　　第六条补充条款

　　1、____________________________

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

简易版起重机租赁合同范本 篇19

　　合同编号：________

　　出租人：________

　　承租人：________

　　签约地点：________

　　签约时间：________

　　乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。

　　第一条：租用设备概况

　　1.设备名称： 门式起重机

　　2.规格型号：________

　　3.生产厂家：________________

　　4.新旧程度：

　　第二条：租用设备地点及日期

　　1、租用地点：________ 。

　　2、进场日期：________ ，按乙方要求 ________年 ________月________ 日进场。

　　机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。

　　3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。

　　4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的`改造方式进行。

　　第三条：租赁费规定

　　1进出场费：1台/________ 元，________ 台。

　　2报检：1台/ 元， ________台。

　　安装：1台/ ________元安装费，________ 台。

　　4拆除：1台/________ 元拆除费，________ 台。

　　合计： ________元整，大写 ________。

　　2、租赁期限： 自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。

　　2.1、具体租赁期限按照________ 月进行计算， ________个月起租。超出 ________个月，甲方向乙方按实际天数计算。

　　第四条：双方的权利及义务：

　　1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。

　　2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。

　　3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。

　　4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。

　　5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。

　　6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。

　　8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。

　　9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。

　　10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。

　　11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。

　　12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。

　　14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。

　　15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。

　　第五条：结算和付款方式

　　1、结算方式及付款： 合同签订后，乙方支付给甲方 ________元，设备全部到场支付________ 元。

　　1.1、租赁款按________ 结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满________ 个月后结算租金，次月________ 号之前结清上月租金。

　　1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。

　　1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。

　　第六条：争议的解决方式

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。

　　第七条：本合同一式 ________份，乙方 ________份，甲方 ________份。自签订之日起生效。

　　出租人： ________承租人：________

　　住所： ________住所：________

　　法定代表人：________ 法定代表人：________

　　委托代理人：________ 委托代理人：________

　　电话：________ 电话：________

　　传真：________ 传真：________

　　编码：________ 编码：________

　　开户银行：________ 开户银行：________

　　帐号：________ 帐号：________

　　时间：________ 时间：________

简易版起重机租赁合同范本 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合公司的具体租赁条件，为明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一致。

　　一、租赁数量及型号：

　　（汽车起重机/品牌）。

　　二、租赁期限：

　　从 年 月 日至 年 月 日。

　　三、工作地点：

　　乙方同意在甲方安排的重庆（及周边城市）相关工作地点和项目工作、工作地点可根据甲方工作需要，经双方协商同意后变更。

　　四、租金

　　1、租金标准：

　　汽车起重机每月租金（含操作人员工资）（大写： 人民币元整/台）。日租写成： 。

　　2、租金的计算方法：

　　租金按月计算（一个月按30天计算），自乙方设备到达甲方指定工作地点之日起至甲方通知乙方停止租赁之日止。

　　租金按一个月计算，不足一个月的按实际使用天数计算。

　　3、乙方应按照甲方财务部的要求完成所有的签字手续并提供正式发票，然后从次月10日至15日按月支付租金。

　　五、甲方的义务

　　1、租赁期内，甲方负责汽车吊合理使用的所有柴油，其他油料由乙方负责。

　　2、甲方应为乙方作业人员提供休息场所。

　　3、甲方负责汽车吊作业的全面管理，并制定合理的施工计划。

　　六、乙方的义务

　　1、乙方应派遣两名汽车起重机操作员（必须持有正规的岗位操作证）。操作人员必须服从甲方的工作安排，积极主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作，24小时随叫随到。并遵守甲方的操作时间和规章制度。

　　2、乙方必须按照安全操作规程进行施工。

　　3、乙方负责汽车起重机的日常维护、修理和备件供应。

　　4、乙方应保证汽车起重机能够连续正常运行，乙方可以每月安排两天对设备进行维护。

　　七、其他协议

　　1、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效。乙方应负责施工期间因自身原因造成的设备损失和人员伤亡。

　　2、乙方可以在每月2日安排设备的维护或修理，但必须提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人的同意后方可实施。乙方应保证正常的维护和修理不会影响施工现场。超过2天维修期，离开现场维修的，扣除相应天数的租金。

　　3、因乙方设备故障或性能原因，甲方连续3天或当月5天未能正常使用设备。

　　4、发生事故时，责任划分的原则是乙方对钩上事故承担全部责任。

　　5、如果乙方指派的操作人员不服从甲方的正常工作分配，甲方有权要求乙方更换。如果乙方操作不当造成材料浪费，甲方有权要求乙方赔偿。

　　八、合同争议：

　　合同履行过程中如有争议，双方应协商解决，协商不成，可向公司所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同的生效和终止

　　1、本合同经双方法定代表人或委托人签字盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商，由补充协议完善，补充协议条款与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。本合同在甲方付清乙方所有租金后自动终止。

　　甲方：

　　联系电话：

　　代表：

　　年 月 日

　　乙方：

　　电话号码：

　　代表人：

　　年 月 日

• 精华承包经营合同
• 经营管理合同集合
• 经营管理合同范文集合
• 经营管理合同集合
• 合作经营合同范文集锦
• 合作经营合同集锦
• 设备经营租赁合同
• 设备经营租赁合同
• 设备经营租赁合同
• 设备经营租赁合同
• 设备经营租赁合同
• 汽车经营租赁合同模板
• 经营租赁合同范本
• 经营租赁合同
• 设备经营租赁合同汇编
• 商铺经营租赁合同范本
• 实用的承包经营合同模板汇编
• 实用的承包经营合同合集
• 实用的承包经营合同范文合集
• 煤炭经营场地租赁合同
• 2023年煤炭经营场地租赁合同
• 煤炭经营场地租赁合同
• 煤炭经营场地租赁合同
• 2023年煤炭经营场地租赁合同
• 煤炭经营场地租赁合同
• 704300024
• 704300025
• 704300026
• 704300027
• 704320001
• 704320002
• 704320003
• 704320004
• 704320005
• 704320006
• 704320007
• 704320008
• 704320009
• 704320010
• 704320011
• 704320012
• 704320013
• 704320014
• 704320015
• 704320016
• 704320017
• 704320018
• 704320019
• 704320020
• 704320021