| 标题 | 路面施工设计和施工方案服务合同 |
| 范文 | 路面施工设计和施工方案服务合同（精选3篇） 路面施工设计和施工方案服务合同 篇1依据《中华人民共和国民法典》的规定， (以下简称甲方)与 (以下简称乙方)就 项目的涉路施工设计和施工方案编制服务，经协商一致，签订本合同。 一、咨询的内容、形式和要求： 1、受甲方委托，乙方按国家有关规定和技术规范，在甲方提供的资料基础上，负责完成 涉路施工设计和施工方案工作。 2、最终成果以《 项目设计和施工方案》形式交付甲方。 3、甲乙双方在签订本合同，且甲方向乙方提供涉路施工项目相关资料之日起，乙方在 个工作日之内编制完成本项目设计和施工方案。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自201 年 月 日至201 年 月 日在 履行。 本合同的履行方式：乙方按照甲方要求提交设计和施工方案。 自合同签订之日起，乙方按合同要求开展设计和施工方案编制服务工作，按时向甲方提供设计和施工方案。 三、资料的保密： 本项目的基础资料及成果归甲方所有，乙方对基础资料及成果负有保密责任，未经甲方书面许可，不得将其用于其它用途，在项目完成后应将基础资料全部归还甲方。 四、报酬及其支付方式： (一)本项目总报酬： 元(人民币)。 (二)支付方式(采用以下第 种方式)： ①一次总付： 元，时间 ②分期支付： 元，时间： 元，时间： 元，时间： ③其他支付方式 (三)在甲方付款的同时，乙方应开具相应金额的正规发票。 五、违约责任： 违反本合同约定，违约方应当按民法典第一百一十三条、第一百一十四条及其相应的规定承担违约责任。具体如下： 1、乙方违约责任：①非甲方原因，乙方未能按照合同约定提交项目设计和施工方案，每逾期一天乙方应向甲方支付总报酬的0.5‰的违约金，逾期天以上，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付总报酬%的违约金;②若乙方造成涉及甲方商业秘密的项目基础资料外泄，则乙方应承担相应的法律责任。 2、甲方违约责任：若甲方逾期付款，则按照总报酬的0.5‰每天向乙方支付违约金。 六、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 进行调解。双方不愿意协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方均同意采取选择以下第 种方式解决： (1)提交 仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院提起诉讼。依法向 人民法院提起诉讼。 七、其他约定 1、本合同一式 份，双方各执 份，经甲乙双方签字后盖章后正式生效，履行完本合同规定的责任和义务后，自行终止。 2、本合同附件包括:设计和施工方案委托任务书。 附件与本合同具有相同的法律效力。 甲方： 乙方： 年月日 路面施工设计和施工方案服务合同 篇2发包人(全称)：_________________ 承包人(全称)：_________________ 依照、及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_________________ 工程地点：_________________ 结构形式：_________________ 层数：_________________ 建筑面积：_________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_________________ 资金来源：_________________ 二、工程承包范围承包范围：_________________ 三、合同工期 工期：_________________天，开工日期：_________________，竣工日期：_________________ 四、质量标准工程质量标准：_________________ 五、合同价款 1、合同总价(大写)：_________________(人民币)元(小写)：_________________元(其中：_________________工程暂列金额_____________元，计日工_____________元，材料暂估价和专业工程暂估价_____________元，安全文明施工措施费_____________元，总承包服务费_____________元。) 2、综合单价：_________________详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4：_________________) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： (1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4：_________________);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。建设施工合同范本。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效合同订立时间：_________________年_____________月_____________日合同订立地点：_________________本合同双方约定后生效。 发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章) 地址：_________________地址：_________________ 邮政编码：_________________邮政编码：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________委托代理人：_________________ 电话：_________________电话：_________________ 传真：_________________传真：_________________ 开户银行：_________________开户银行：_________________ 账号：_________________账号：________________ ____________年____________月____________日____________年____________月____________日 路面施工设计和施工方案服务合同 篇3发包方（甲方）： 地址： 设计方（乙方）： 地址： 根据民法典的相关规定，鉴于乙方是具有国家规定的资质等级主体，甲方将____________工程的建筑施工设计业务交由乙方承接，结合本合同的具体情况，特签订如下协议，以便共同遵守。 一、项目概况 1、项目名称： 2、设计规模： 3、承接方式： 4、工程地点： 二、甲方义务 1、在工程开工前_______天，甲方应组织施工单位与乙方进行设计技术交底。 2、甲方应及时提交设计前的基础文件，并保证其合法性与完整性。 3、甲方应按照合同的规定向乙方支付设计款，不得无故拖延。 4、甲方有义务保护乙方的设计版权，不得复制、披露、转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计。 2、乙方应在收取定金后_______天内，交付设计草图。 3、乙方应在收到第一笔设计款后_______天内，交付效果图。 4、乙方应在收到第二笔设计款后_______天内，交付施工图纸。 5、乙方的设计不得指定商品和商家。 6、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更。 四、设计费 1、本合同的设计费以工程所在地的市场价为基础，上下浮动不超过百分之三十。暂定设计费为人民币_________元。 2、甲方在签订合同当日须向乙方支付定金，_________元，结算时折算为设计款。 3、在确认设计草图两天内，甲方应向乙方支付第一笔设计费，_________元。 4、在验收效果图后两天内，甲方应向乙方支付第二笔设计费，_________元。 5、在乙方交付完施工图纸两天内，甲方验收合格的，甲方应向乙方支付尾款，_________元。 五、保密条款 甲乙双方在合同履行过程中，均负有对合同双方知识产权的保密义务。任何一方均不得未经许可，私自复制、修改、泄露、转让对方的秘密材料，否则违约方须向守约方支付因此造成的所有损失。 六、违约责任 1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应按设计费的______％，向乙方支付违约金，_________元。 2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付设计费的_________％，_________元。（甲方可在设计费中扣除） 七、附则 1、本合同自双方签字后生效，双方义务都履行完毕后，合同自行失效。 2、本合同正本一式_________份，甲乙双方各执_________份，并交工程所在地建筑单位留存_________份。 3、因履行本合同发生争议，协商不成的，双方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁仍不能解决的，双方均可向工程所在地人民法院起诉。 4、本合同未尽事宜，需经双方共同协商，协商一致作出的补充协议与本合同具有同等效力，相反条款遵循意思自治。 甲方： 代表人： 身份证号： 联系方式： 签订时间：_________年_________月_________日 乙方： 负责人： 身份证号： 联系方式： 签订时间：_________年_________月_________日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。