| 标题 | 电力施工委托合同 |
| 范文 | 电力施工委托合同（精选15篇） 电力施工委托合同 篇1建设单位:(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工 2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角 二、承包方式及范围 承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。 承包范围： 1、供电系统设计。 2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验; 3、供电系统施工:龙山路过路Ø150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。 4、整理工程施工验收资料 5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。 三、工期 20xx年7月15日至20xx年8月15日。 四、工程造价及付款方式 该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。 总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。 付款方式: 1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款; 2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。 3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。 五、箱变技术要求 1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准; 2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌; 3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接; 4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±22.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌); 5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准); 6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求; 7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。 六、安装质量标准 1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。 3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。 4、 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。 七、双方责任 甲方责任： 1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。 2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。 3、及时支付工程款。 乙方责任: 1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工; 2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图; 3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。 4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。 5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。 八、质保期 箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。 十、合同生效 合同生效时间： 本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 电力施工委托合同 篇2委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 一、委托(受托)任务及内容： 乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托， 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。 二、委托方式： 按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任： 1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。 2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。 4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任： 1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。 2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。 3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。 4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。 五、其他事项： 1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。 2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。 3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。 4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收： 1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。 2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。 3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5、竣工时间年月日完成。 七、合同价款及付款和结账方法： 1、合计金额(大写)： (小写)： 2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。 八、合同的生效和分数： 1、本合同自双方签订之日起生效; 2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效; 3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。 九、附加条款： 协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 电力施工委托合同 篇3发 包 方： (以下简称甲方) 承 包 方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条 工程总价 合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整); 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续; 4、 自柜体到厂日起履行保固条款; 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七条 技术规范 按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。 2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关; 第九条 解 约 1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方; 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。 第十条保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。 第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。 第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 电力施工委托合同 篇4甲方: _______________乙方：_______________ 依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条 工程概况及承包范围 1、工程名称：_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：_________行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条 工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条 甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条 乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。 甲方______________乙方______________ 日期______________ 电力施工委托合同 篇5甲方(全称)： 乙方(全称)： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月XX日签订合同编号为 L20xx428-8 的《 合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。 鉴于： 因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。 一、协议内容补充部分为： 乙方责任： 1、乙方在X年XX月XX日保证甲方X项目具备通电条件。 甲方责任： 1、 原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为X年X月XX日付XX万元，X年XX月XX日付30万元， X年XX月XX日付40万元，X年XX月XX日付70万元。 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： (公章) (公章) 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 签字：_________________ 签字：_________________ 年 月 日 年 月 日 电力施工委托合同 篇6甲方： 乙方： 受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称：文化街萝卜会 2、工程地点：昌乐路文化街 二、施工范围及工程量 1、安装VV22435mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。 2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。 3、电力部门所有报装手续的办理。 三、工程价款及付款方式： 1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。 2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。 四、甲方职责 1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。 2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2 决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。 3、根据国家现行规范组织工程验收。 4、协助施工单位抓好安全文明生产。 五、乙方职责 1、按批准的施工设计图纸施工。 2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。 3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。 六、其它 1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。 甲方： 乙方： 代表签字 ： 代表签字 ： 签订日期： 年 月 日 电力施工委托合同 篇7发包人： 承包人： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同共＿页 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人： 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人： 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话： 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真： 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行： 账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号： 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码： 电力施工委托合同 篇8发包人：彭开飞 (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 一、工程内容 1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作 2、工程内容： 2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。 2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m; 2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面; 2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组; 2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组; 2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m; 2.7、制作高压部分; 2.8、所有设备需可靠接地; 2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。 3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。 4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。 5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。 6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 年 月 日 电力施工委托合同 篇9甲方： 乙方： 为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同： 第一条、项目名称： 1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。 1.2、项目范围： 第二条、工程内容： 2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。 2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。 2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。 第三条、工期： 3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。 第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同 4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。 4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。 4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达C4。 4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。 4.5、在满足上述条件的同时甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收。 4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。 第五条、工程造价和结算方式 5.1、工程造价： 本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下： 5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。 5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。 5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。 5.2、结算方式： 5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。 5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。 第六条、甲方权利和义务 6.1、负责本合同工程项目立项; 6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限; 6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。 6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。 6.5、甲方指派_________作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。 第七条、乙方权利和义务 7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案; 7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料; 7.3、乙方指派_________作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收; 7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。 7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。 7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。 7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。 7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。 第八条：违约责任 8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。 8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。 8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。 8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。 8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。 8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。 8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。 第九条、附则 9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。 9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。 乙方(盖章)： 甲方(盖章)： 电力施工委托合同 篇10甲方(债权人)： 法人代表发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议： 一、工程项目及内容(工程概况) 1.工程名称：____________ 2.工程地点：____________ 3.工程内容或承包范围：__________________ 4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。 图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。 二、合同工期 开工日期：___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期)，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。 )合同工期总天数为___天，如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。 如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。 三、承包方式：_______________________ 四、工程总价：______________________ 五、工付款方式 1.工程开工前，甲方预付乙方工程款_________元(大写：__________整)，用于工程前期线缆铺设。 2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方________元(大写：__________整) 3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写： _________整) 六、工程质量及验收 1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。 如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。 3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。 4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。 七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。 八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。 施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。 九、设备质保、维保 1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。 2、设备质保期_____年，日常维保由乙方负责。 十、争议： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。 十一、其他 1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。 2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。 十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 十三、本协议一式___页___份，甲乙双方各持____份，自双方签字盖章后生效。 发包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电力施工委托合同 篇11甲方： 乙方： 交款单位： 根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：鲅鱼圈区 3、工程内容： 4、工程承包方式：包工包料 5、工期：工程拟定 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程有效工作日为 天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。 6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。 7、合同价款：合同价款为 元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。 二、甲乙方驻工地代表 1、甲方驻地代表： 2、乙方驻地代表：李孝辉 三、甲方工作 1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。 2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。 3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。 5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。 6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 7、负责组织相关部门对工程进行验收。 四、乙方工作 1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。 2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。 五、工程质量 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。 六、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。 2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。 七、合同价款支付 自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。 八、工程竣工验收 1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。 2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。 九、违约责任 1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。 2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。 3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。 4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。 十、双方约定的其他事项。 十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。 十二、本合同自双方签字或盖章后生效。 十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 甲方： 乙方：营口电力发展有限公司 法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)： 年 月 日 年 月 日 电力施工委托合同 篇12发包人： 承包人： 鉴于发包人拟委托承包人承担 工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条 工程概况 1.1 工程名称： 。 1.2 工程地点： 。 1.3 工程概况： 第2条 承包范围 承包范围： 第3条 合同工期 3.1 开工日期： 年 月 日 3.2 竣工日期： 年 月 日 第4条 工程建设目标 3.1 质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。 3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。 具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。 3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。 3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。 第5条 签约合同价 签约合同价为人民币(大写)(¥)(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。 第6条 合同组成部分 下列文件为合同的组成部分： 6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; 6.2 合同协议书; 6.3 合同专用条款; 6.4 中标通知书; 6.5 合同通用条款; 6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等); 6.7 招标文件和投标文件; 6.8 形成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。 第7条 承包人承诺 7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。 7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。 7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。 7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。 7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。 7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。 7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。 第8条 发包人承诺 保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。 第9条 词语含义 本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。 第10条 合同生效 合同生效条件见合同专用条款。 第11条 签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 第12条 合同份数 本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。 发包人： (盖章) 法定代表人(负责人)或 授权代表(签字)： 签订日期: 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 承包人： (盖章) 法定代表人(负责人)或授权代表(签字)： 签订日期: 年 月 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 电力施工委托合同 篇13发 包 人(全称) 承 包 人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、工程内容： ㈠10kV 高压供电线路。 ㈡2台630kVA 变压器安装。 ㈢400伏低压供电线路。 4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包 二、合同工期 开 工 日 期： 20xx年 12 月18 日 竣 工 日 期： 20xx年1月17日 合同工期总日历天数 30 天。 三、工程质量标准 达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计 四、合同价款 本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。 五 工程款的拨付与结算 1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。 2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。 六 、工程验收 工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。 七、不可抗力 因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。 八、工程质量保修 1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。 2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造 3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。 4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 九、 双方责任 (一)甲方违约责任 (1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。 (2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。 (3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。 (二)乙方违约责任 1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。 2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。 3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。 4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。 十、合同争议解决 1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。 2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。 3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。 4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴(公)证意见： 经 办 人： 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日 电力施工委托合同 篇14甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条 工程概况及承包范围 1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条 工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条 甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条 乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。 5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。 6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。 7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。 8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。 9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。 第五条 工程价款及支付 1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。 2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。 第六条 工程质量验收 1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。 2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。 第七条 违约责任 如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。 第八条 争议的解决方式 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。 第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人：法定代表人： 授权代表人：授权代表人： 电话： 电话： 签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日 电力施工委托合同 篇15甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、开工日期： 6、竣工日期： 第二条：工程造价及结算方式 按工程内容进行施工。工程总造价为 万元(人民币)。 第三条：双方责任 1、甲方责任 甲方须委派驻工地代表。 甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。 2、乙方责任 乙方委派驻工地代表及相关技术人员。 乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。 乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。 第四条：施工工期 施工工期 小时。 第五条：工程款支付 1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。 2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。 第六条：工程施工的安全措施 1、乙方设置专职安全员。 2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》，按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。 第七条：违约责任 合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20xx元违约金。 第八条：工程保修和保修金的支付 工程保修期为 年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。 发包人：(公章) 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码： 承包人：(公章)地址： 法定代表人： 委托代理人： 工地代表： 电话号码： 邮政编码： 合同订立时间： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。