《电力施工委托合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

电力施工委托合同

范文

电力施工委托合同（通用22篇）

电力施工委托合同篇1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力施工委托合同篇2

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　一、委托(受托)任务及内容：

　　乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。

　　二、委托方式：

　　按施工要求进行包工包料。

　　三、甲方责任：

　　1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。

　　2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。

　　3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。

　　4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。

　　四、乙方责任：

　　1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。

　　2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。

　　3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。

　　4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。

　　5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。

　　6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。

　　五、其他事项：

　　1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。

　　2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。

　　3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。

　　4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。

　　六、工期与验收：

　　1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。

　　3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。

　　4、乙方负责壹年期内免费保修。

　　5、竣工时间年月日完成。

　　七、合同价款及付款和结账方法：

　　1、合计金额(大写)： (小写)：

　　2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。

　　八、合同的生效和分数：

　　1、本合同自双方签订之日起生效;

　　2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;

　　3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。

　　九、附加条款：

　　协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力施工委托合同篇3

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路Ø150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A+2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台S11-630KVA-10.5(±22.5%)/0.4KV变压器(产品是铜芯，“达驰”牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家标准T2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为“正泰”或质量不低于该品牌。

　　六、安装质量标准

　　1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

　　3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

　　5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。

　　2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。

　　3、及时支付工程款。

　　乙方责任:

　　1、合同签订后3日内向甲方提供高压系统设计图纸、箱变和高压分接箱基础施工图纸两份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备原始资料、设备所带的备品备件、专用工具及竣工图;

　　3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。

　　4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。

　　5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630KVA的配电施工工程，须协助甲方将壹630KVA箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。

　　八、质保期

　　箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。

　　十、合同生效

　　合同生效时间：

　　本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电力施工委托合同篇4

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：_________________________________。

　　二、工程地点：_________________________________。

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装。

　　四、工程承包方式：

　　包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。

　　五、合同价款

　　本合同价款为人民币：___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.

　　六、付款和结算方式

　　按月完成工程量的___________%结算，于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%，三个月后付清另___________%保修金。

　　七、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　八、材料设备供应

　　1、本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。 2、水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加___________元/平方。

　　九、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　十、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。

　　十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式___________份，甲乙双方各执___________份，均具有同等法律效力。

　　甲方：______________________ 乙方：______________________

　　单位盖章：__________________ 身份证号码：________________

　　联系电话：__________________ 联系电话：__________________

　　日期：______________________ 日期：_______________________

电力施工委托合同篇5

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　法定代表人(签章)：联系电话：

　　委托代理人(签章)：联系电话：

　　实施单位: (以下简称乙方)

　　负责人(签章)：

　　委托代理人(签章)：联系电话：

　　第一条：乙方承担的送电工程建设任务

　　工程名称：送电工程

　　工程地址：

　　工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。

　　第二条：甲乙双方责任

　　甲方责任如下：

　　(一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

　　(二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。

　　乙方责任如下：

　　(一)居民住宅：从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。

　　(二)公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。

　　(三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。

　　(四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。

　　第三条：合同金额及付款方式

　　经双方商议，合同总金额为人民币 X元，大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。)

　　甲方先交伍拾万元做为前期费用。

　　如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。

　　第四条：规划、设计变更的约定及违约责任

　　合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。

　　第五条：质量保证

　　(一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。

　　(二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。

　　第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(一)提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。

　　(二)提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。

　　(三)提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。

　　(四)提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。

　　(五)对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。

　　(六)提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。

　　甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。

　　第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(一)确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。

　　(二)乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延;甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。

　　(三)遵守国家的法律、法规。

　　第八条：工程延期

　　对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。

　　(一) 工程量变化和设计变更。

　　(二) 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时。

　　(三) 不可抗力。

　　(四) 自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。

　　(五) 约定或甲方代表同意顺延的其它情况。

　　第九条：送电日期

　　甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。

　　第十条：协议期限

　　协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。

　　第十一条：违约

　　甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等)，相应顺延工期;按协议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　第十二条：争议

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。

　　第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。

　　第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。

　　建设单位:

　　实施单位:

　　年月日：

电力施工委托合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：文化街萝卜会

　　2、工程地点：昌乐路文化街

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV22435mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。

　　2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有报装手续的办理。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2

　　决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　五、乙方职责

　　1、按批准的施工设计图纸施工。

　　2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：乙方：

　　代表签字：代表签字：

　　签订日期：年月日

电力施工委托合同篇7

　　发包人：彭开飞 (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

　　一、工程内容

　　1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

　　2、工程内容：

　　2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

　　2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

　　2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

　　2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;

　　2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高压部分;

　　2.8、所有设备需可靠接地;

　　2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

　　3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

　　4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

　　5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

　　6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

电力施工委托合同篇8

　　甲方：(发包方)______________________

　　乙方：(承包方)______________________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:______________________。

　　2、工程承包方式：承包人包清工。

　　3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的___________%给乙方，水电完工后支付工程款的___________% ，整体竣工验收合格后支付___________%。

　　2、双方款项住来均应出具收据。

　　3、工程结算方式：电路___________米。

　　4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装;7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。

　　甲方签字：______________________

　　乙方签字：______________________

　　签订时间：______________________

电力施工委托合同篇9

　　甲方(债权人)：

　　法人代表发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，为了明确责任，便于施工，结合本工程的具体情况，双方达成以下协议：

　　一、工程项目及内容(工程概况)

　　1.工程名称：____________

　　2.工程地点：____________

　　3.工程内容或承包范围：__________________

　　4.图纸：图纸是乙方施工的依据，一式三份，甲乙双方各持一份，客户中心一份。

　　图纸提供方式：电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。

　　二、合同工期

　　开工日期：___年___月___日(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期)，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。

　　)合同工期总天数为___天，如因甲方未能提供工程施工的条件(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工，致使工期延期，因此造成的损失由甲方承担。

　　如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工，工期顺延。

　　三、承包方式：_______________________

　　四、工程总价：______________________

　　五、工付款方式

　　1.工程开工前，甲方预付乙方工程款_________元(大写：__________整)，用于工程前期线缆铺设。

　　2.设备到甲方指定安装位置，甲方支付乙方________元(大写：__________整)

　　3.乙方安装完毕，经设备可正常用电，经相关部门验收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大写： _________整)

　　六、工程质量及验收

　　1.乙方对设计单位的设计图纸应会审，应按图施工，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　2.乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。

　　如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。

　　3.工程验收：自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内，由甲乙双方提请相关电力部门验收。

　　4.甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作(场地清理等保证施工顺利进行)。

　　七、违约责任：如有违反本合同相关事宜的，违约方应向对方支付本工程价款总额 %的违约金。

　　八、施工安全：在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。

　　施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

　　九、设备质保、维保

　　1、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家，技术规范符合国家法律法规要求的，否则带来的一切后果由乙方负责。

　　2、设备质保期_____年，日常维保由乙方负责。

　　十、争议：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成功，则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。

　　十一、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　十二、本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十三、本协议一式___页___份，甲乙双方各持____份，自双方签字盖章后生效。

　　发包方(甲方公章)：承包方(乙方公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

电力施工委托合同篇10

　　发包人(全称)

　　承包人(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程内容：

　　㈠10kV 高压供电线路。

　　㈡2台630kVA 变压器安装。

　　㈢400伏低压供电线路。

　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

　　二、合同工期

　　开工日期： 20xx年 12 月18 日

　　竣工日期： 20xx年1月17日

　　合同工期总日历天数 30 天。

　　三、工程质量标准

　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

　　四、合同价款

　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。

　　五工程款的拨付与结算

　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　六、工程验收

　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

　　八、工程质量保修

　　1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。

　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　九、双方责任

　　(一)甲方违约责任

　　(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

　　(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

　　(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

　　(二)乙方违约责任

　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

　　十、合同争议解决

　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：工地代表：项目经理：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：合同订立时间：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：年月日鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(盖章) 年月日

电力施工委托合同篇11

　　合同编码：

　　签订日期：

　　甲方：

　　乙方：

　　单位：元工程

　　名称

　　合计

　　1、施工地点：

　　2、质量标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　3、验收标准：按照国家标准和图纸设计要求

　　4、承包方式：固定总价方式，包含施工图范围内全部设备、辅材、施工费、检测费等直至送电并达到正常用电状态一切费用(甲方仅负责向供电公司交纳新建住宅小区电力设施建设费，其余费用和工作由乙方负责)。

　　5、结算方式：进场付工程款的30%，施工完送电后付65%，余款5%质保期满后10日内付清。

　　6、合同履行地为甲方施工现场。

　　7、工期不得延误，如遇特殊情况需要顺延，须征得甲方同意，并不得影响甲方施工进度，否则构成违约。

　　8、质量保证承诺：施工之日起二年内若有质量及影响甲方用电问题，乙方免费维修，承担更换配件等直至达到甲方正常用电的所需规格型号量金额工期

　　9、乙方承诺确保具有安装施工资质，确保安装设备、设施质量，如发生施工、设备、设施等导致损害，乙方承担全部赔偿责任。

　　10、乙方独立承担与施工有关的一切责任，如果甲方被第三方追究责任，乙方构成违约，乙方负责赔偿甲方全部损失，并支付违约金。

　　11、甲方通讯地址为：乙方通讯地址为：乙方维修电话：向以上地址所发专递、信件视为已经通知对方。甲方拨打乙方维修电话视为通知对方需要维修，无论乙方是否接听电话。因乙方关机、无法接通、不接听电话或不及时回复电话等原因导致不能接通的，乙方构成违约。

　　12、违约责任及解决合同纠纷的方式，按《合同法》解决。违约金性质为惩罚性违约金，数额为总价款的 %，违约方处支付违约金外，还应赔偿对方损失。

　　13、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

电力施工委托合同篇12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　2.1工程合同工期:45个工作日。

　　2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　2.3.5其它因甲方原因造成的延误。

　　2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　3.3.2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件[预(决)算书]，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件[预(决)算书]。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

　　5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。

　　5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　6.1甲方职责。

　　6.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　6.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　6.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　6.1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　6.2乙方职责

　　6.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　6.2.2合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　6.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　6.2.4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　6.2.5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6.2.6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　6.2.7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。

　　6.2.8保质按期完成合同工程量。

　　6.2.9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　6.2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价￥1730000.00元。本合同签订3日内，甲方预付工程量总价的30 %，即￥519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户3日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后3日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订3日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3‰向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.1甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

　　10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。

　　甲方：乙方：年月日：

电力施工委托合同篇13

　　甲方:

　　乙方:

　　为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益。

　　1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。

　　2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。

　　3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。

　　4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。

　　5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。

　　6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。

　　7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。

　　8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。

　　9、承包范围:

　　10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。

　　11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。

　　12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。

　　13、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报告所需费用由甲方承担。

　　14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。

　　15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。

　　16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。

　　甲方(盖章): 乙方(盖章):

　　代表人(签字): 代表人(签字):

　　签订地点: 签订地点:

　　年月日年月日

电力施工委托合同篇14

　　发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

　　一、工程内容

　　1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

　　2、工程内容：

　　2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

　　2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

　　2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

　　2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;

　　2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高压部分;

　　2.8、所有设备需可靠接地;

　　3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

　　5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

　　6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

电力施工委托合同篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权

　　一、合同文件

　　1.1、合同文件的组成

　　1.1.1、本合同条款。

　　1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。

　　1.2合同文件使用的标准

　　1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

　　1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力

　　二、工程项目概况

　　2.1、工程名称：

　　2.2、工程地点：

　　2.3、工程性质：

　　2.4、工程施工承包内容：

　　本合同委托建设(改造)工期

　　根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为

　　三、委托建设(改造)管理合同价款

　　根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托

　　四、本合同双方职责及权益

　　5.1、甲方

　　5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。

　　5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。

　　5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人

　　5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评估。

　　5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。

　　5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，

　　5.2、乙方

　　5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。

　　5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。

　　5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。

　　5.2.4、项目竣工后，提供开工，竣工报告，及实用材料表。

　　六、工程分包

　　6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担，不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任，由分包工程引起的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约。

　　七、量保证和验收

　　7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。

　　7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。

　　7.3、在质保期内，乙方负责处理工程遗留的质量缺陷，并承担相应的费用。

　　7.4、质保期满，甲方返还乙方质量保证金。

　　7.5、为确保工程质量，甲方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。

　　7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工，保证工程质量实行终身负责，工程竣工后，由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全)，在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。

　　八、违约和处罚

　　8.1、任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任。

　　8.2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。

　　8.3、本工程的施工安全，由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。

　　8.4、本合同下述事宜不构成违约：国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。

　　九、合同的生效与终止：

　　9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　9.2、在甲方组织竣工验收合格，移交生产后一年，质保期满，返还乙方保证金，本合同即告终止。

　　9.3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份;双方各执一份。

　　十、附件：

　　10.1、本合同附件为合同内容的一部分。

　　10.2、本合同共有3附件。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代理人：代理人：

　　签约时间：年月日

电力施工委托合同篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、开工日期：

　　6、竣工日期：

　　第二条：工程造价及结算方式

　　按工程内容进行施工。工程总造价为万元(人民币)。

　　第三条：双方责任

　　1、甲方责任

　　甲方须委派驻工地代表。

　　甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。

　　2、乙方责任

　　乙方委派驻工地代表及相关技术人员。

　　乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。

　　乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。

　　第四条：施工工期

　　施工工期小时。

　　第五条：工程款支付

　　1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。

　　2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。

　　第六条：工程施工的安全措施

　　1、乙方设置专职安全员。

　　2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》，按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　第七条：违约责任

　　合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20xx元违约金。

　　第八条：工程保修和保修金的支付

　　工程保修期为年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。

　　发包人：(公章) 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：

　　承包人：(公章)地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：合同订立时间：

电力施工委托合同篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　交款单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：鲅鱼圈区

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：包工包料

　　5、工期：工程拟定年月日开工，年月日竣工，工程有效工作日为天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。

　　6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

　　7、合同价款：合同价款为元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。

　　二、甲乙方驻工地代表

　　1、甲方驻地代表：

　　2、乙方驻地代表：李孝辉

　　三、甲方工作

　　1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。

　　2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。

　　5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。

　　6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　7、负责组织相关部门对工程进行验收。

　　四、乙方工作

　　1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。

　　2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。

　　2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。

　　七、合同价款支付

　　自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。

　　八、工程竣工验收

　　1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。

　　2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。

　　九、违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。

　　3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。

　　4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。

　　十、双方约定的其他事项。

　　十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。

　　十二、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方：乙方：营口电力发展有限公司

　　法人代表(委托代理人)：法人代表(委托代理人)：

　　年月日年月日

电力施工委托合同篇18

　　施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。

　　电力施工合同范本

　　(一)

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　电力施工合同范本

　　(二)

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局

　　第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　6、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工，

　　②不付乙方工程款，

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　7、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　8、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　9、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　2、未尽事宜，双方另行协商。

　　3、附则：

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

　　________年____月____日________年____月____日

　　电力施工合同范本

　　(三)

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市XX公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司X公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜

　　三、施工方项目负责人：李

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司X公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　电力施工合同范本

　　(四)

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：　　　　　　　　　　　　　;

　　2、工程地点：　　　　　　　　　　 ;

　　3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);

　　4、承包方式：_　　　　　　　　　。

　　5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数　　天(以实际进场施工之日算起);

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之_　_的违约金，算至验收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

　　c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　d设计变更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过　　　小时;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过　小时。

　　4、承包人在以上情况发生后　____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后____日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币)　　　　　　　　　　，小写　　　　　　　　　。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起　____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;

　　2、纲结构主体完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;

　　3、工程全部完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款　　的银行保函作为保修金，发包人于________年内返还承包人;

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

　　4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金　　　　万元。

　　十

　　一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向　　人民法院起诉。

　　十

　　二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：____________________

　　本合同共_　页

　　发包人：_________ 承包人：

　　住所：__________ 住所：

　　法定代表人：_______ 法定代表人：

　　电话：__________ 电话：

　　传真：__________ 传真：

　　开户银行：________ 开户银行：

　　账号：_________ 　　账号：

　　编码：________ 编码：

　　电力施工合同范本

　　(五)

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10配电工程施工

　　2、工程地点：新华与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山过路150顶管100米;从101013南华线9号杆接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630A箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23楼北侧1台630A的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　________年____月____日至20________年____月____日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　付款方式:

　　1、合同签订后____日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的____日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求

　　1、欧式景观样式。设备配置根据图纸配置，高压部分具备高压测量、计量、避雷功能(包括模拟屏在内)等设备，以达到验收通过为准;

　　2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;

　　3、每组箱变内部低压出线为6路400A2路250A,低压柜体之间用母排连接;

　　4、变压器采用2台11-630A-10.5(22.5%)0.4变压器(产品是铜芯，达驰牌);

　　5、高压柜体壳体采用覆铝锌板，低压柜体采用低压GGD;(厚度要达到国家行业标准);

　　6、母排要求铜母排，国家表准版铜排，质量标准参照国家标准规范要求;

　　7、电气开关等元器件品牌为正泰或质量不低于该品牌

电力施工委托合同篇19

　　发包人：承包人：

　　鉴于发包人拟委托承包人承担工程(以下简称“工程”)的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第1条工程概况

　　1.1 工程名称：。

　　1.2 工程地点：。

　　1.3 工程概况：

　　第2条承包范围承包范围：

　　第3条合同工期

　　3.1 开工日期：年月日

　　3.2 竣工日期：年月日第4条工程建设目标

　　3.1 质量目标：：建筑工程：分项工程合格率为100%，分项目工程优良率≥98%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%(国标90%);安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良，不发生一般施工质量事故;工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

　　3.2 安全目标：总体目标：努力实现安全“零事故”。具体目标：不发生人身死亡事故和重伤事故;不发生重大施工机械设备损坏事故;不发生一般以上火灾事故;不发生负主要责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故;不发生因工程建设而造成的大面积停电或电网解裂事故。

　　3.3 进度目标：严格执行工程里程碑计划，分解省公司下达的里程碑计划各单项工程关键节点，保质保量的完成两项工程。

　　3.4 投资控制目标：严格控制资金投入，做到不超概算。 3.5 环境保护目标：必须执行国家环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度，严格遵守建设项目环境保护申报审批程序;涉及水土保持的项目，必须按照国家行政主管部门的有关规定执行。

　　第5条签约合同价

　　签约合同价为人民币(大写)(¥)(含税)，价格构成详见《价格表》(附件)。

　　第6条合同组成部分下列文件为合同的组成部分：

　　6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

　　6.2 合同协议书;

　　6.3 合同专用条款;

　　6.4 中标通知书;

　　6.5 合同通用条款;

　　6.6 合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

　　6.7 招标文件和投标文件;

　　6.8 形成合同的其他文件。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第7条承包人承诺

　　7.1 按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　7.3 工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　7.4 工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　7.5 遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　7.6 严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。

　　7.7 严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。

　　7.8 积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第8条发包人承诺

　　保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第9条词语含义

　　本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。

　　第10条合同生效

　　合同生效条件见合同专用条款。

　　第11条签订日期

　　合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

　　第12条合同份数

　　本合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人执 1 份;副本 8 份，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

　　发包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：签订日期: 地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

　　承包人： (盖章)

　　法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

　　签订日期: 年月地址：邮编：联系人：电话：传真：开户银行：账号：税号：

电力施工委托合同篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程性质：

　　4、工程日期：开工日期：

　　竣工日期：

　　5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV22435mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

　　2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有增容报装手续的办理。

　　4、征地协调。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程总价款为元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　5、监督检查施工的安全质量情况。

　　五、乙方职责

　　1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

　　2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。 2

　　3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

　　4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、工程质量

　　1、乙方在施工过程中执行如下标准：

　　1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;

　　2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87

　　3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

　　2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

　　3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。

　　4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：代表签字

　　乙方：代表签字

　　签订日期：年月日

电力施工委托合同篇21

　　甲方: _______________乙方：_______________

　　依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：_________行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　甲方______________乙方______________

　　日期______________

电力施工委托合同篇22

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

　　年月日年月日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

电力施工委托合同 篇1

电力施工委托合同 篇2

电力施工委托合同 篇3

电力施工委托合同 篇4

电力施工委托合同 篇5

电力施工委托合同 篇6

电力施工委托合同 篇7

电力施工委托合同 篇8

电力施工委托合同 篇9

电力施工委托合同 篇10

电力施工委托合同 篇11

电力施工委托合同 篇12

电力施工委托合同 篇13

电力施工委托合同 篇14

电力施工委托合同 篇15

电力施工委托合同 篇16

电力施工委托合同 篇17

电力施工委托合同 篇18

电力施工委托合同 篇19

电力施工委托合同 篇20

电力施工委托合同 篇21

电力施工委托合同 篇22

电力施工委托合同篇1

电力施工委托合同篇2

电力施工委托合同篇3

电力施工委托合同篇4

电力施工委托合同篇5

电力施工委托合同篇6

电力施工委托合同篇7

电力施工委托合同篇8

电力施工委托合同篇9

电力施工委托合同篇10

电力施工委托合同篇11

电力施工委托合同篇12

电力施工委托合同篇13

电力施工委托合同篇14

电力施工委托合同篇15

电力施工委托合同篇16

电力施工委托合同篇17

电力施工委托合同篇18

电力施工委托合同篇19

电力施工委托合同篇20

电力施工委托合同篇21

电力施工委托合同篇22