网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 工程安装合同
范文

工程安装合同（通用14篇）

工程安装合同 篇1

　　于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：　　

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。　　

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；　　

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。　　

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；　　

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；　　

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。1

　　1.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。1

　　2.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。1

　　3.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。1

　　4.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。　　附件包括：

　　（1）图样；

　　（2）估价单。1

　　5.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1

　　6.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________附件 cac f ec f ag a ege

　　ade _________， b ad beee _________ ca

　　d. （ee- afe caed a a） ad _________ ca

　　d. （eeafecaed a b）.

　　1.　ae f aa : _________.

　　2.　ca f aa : a a39;_________

　　a.

　　3.　ce f aa : a ecfed

　　e dagad aee aace

　　d.

　　4.　e

　　f ce:　　e aa

　　a cdae

　　e cc f _________

　　a a， ad a be ceed， cdg ea

　　f _________，

　　_________da afe e ce f _________.

　　5.　a ce f aa :_________.. d .

　　6.　ae e f aa :　　f ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .

　　..d ， e cac ce

　　effe

　　c.　　ecd ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .e_________. .

　　d. ， a e cecee f cc a

　　a.　　d ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， dge aa f

　　e.　　f ae:　　a a a a

　　a b f ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， a ee e e a ee ae a e

　　e.　　ff ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ，， . .

　　d. ，

　　ce -

　　f e aa .　　 ae:　　a a a a

　　a b e ece f e dffeece f e ce f aa ， .. .

　　d. ， afe e

　　eceed a bee ed afe

　　d.

　　7.　ea f defa:　　 e ee a b a fa

　　cee e

　　eg

　　ea a a b a be ed abe， a b aa a ea f c defa baed

　　e

　　f a ad f e a ce f aa

　　e da ， ...d，

　　f eac da f c def

　　a.

　　8.　ceae

　　deceae f :　　 cae a a a

　　aed，ceae

　　deceae e g cede， e cedg ceae

　　deceae f a cea be eaaed accdg

　　e e ad cd beeee

　　ae， d e

　　be ceaed， e ae aee

　　a ageee f e

　　ce f aa

　　e. d a a f e ceed

　　f a a f e ae - a aed

　　e e ae

　　be abaded g

　　aed - e ade b a a， a a a， afe ag eceed e， a f eac ceed

　　aea abaded a ee

　　ce ecfed

　　a

　　b.

　　9.　e f ge:　　e e ee aed b a a ad

　　e - eeae a ae e a

　　ee e ge 39; ad ge

　　c. a b a ef cec

　　ac - cdace

　　c c ge b a a39; ee eeea

　　e.

　　10.　age :　　d a a f a b

　　e

　　f eabed e eb f a b， a b ca

　　e ad ca f a a e ce f fed ， aea ae ad e eaabe eee

　　be aed

　　dedced fe ad a

　　e.1

　　1.　cd f :　　e ceed

　　ad e aea， ， ad ee a e a be de e cd f a b afe cecee ad befe ce ad dee f e . e

　　e ee f fce aee， a b a be f ebe f a daage f e

　　de e cd f a

　　b.

　　cae f fce aee， a b a ge a

　　f daage accdg

　　e aca cd ad gge a eeced ce ad dae fece f c daage

　　a a f cecg ad a

　　e.d a a decde

　　ce

　　e ， cac a be eaed accdg

　　ace 10 ee

　　f.1

　　2.　aa f .　　a b a aa e ed cd f e

　　_________ ea afe e dae f eceg e

　　b a

　　a. ee， a b a

　　be abe

　　ac f gd

　　e f e

　　b a

　　a.1

　　3.　eea :　　a b a be ed ebe f a a39; ee

　　e ee

　　ed de

　　e eggece f a b dge ge f c

　　c. ee， c eb ae

　　a a f e

　　caed

　　de

　　e eggece f a a f ecca caced

　　a

　　a.1

　　4.　aace :　　aace a bece a ega a f

　　cacad a be a effece a a e . aace cde:

　　（1） dag，

　　（2） a eae f

　　c.1

　　5.　fa f

　　cac:　　e cac a be

　　dcae

　　e

　　be edeaae b e ae ee

　　f. eac f e ae a aee

　　ce f e cac f ec

　　d.1

　　6.　aa

　　:　　aeace f a eg

　　e.　　a b a de fee edc aeace ece fe a ege f _________ f _________ ea afe e eceg f e

　　b a a ad ed aeace ee ee _________ f efg aeac

　　e.　　 cac a bee eeced b e ae a f e da ad ea f abe

　　e.a a:_________　　　　　　　　　　　a b:_________b:_________　　　　　　　　　　　　　 b:_________ae:_________　　　　　　　　　　　ae:_________dae:_________　　　　　　　　　　　　 dae:_________

　　返

工程安装合同 篇2

　　于________年____月____日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1、安装工程名称：_________。

　　2、工程地点：甲方_________港口。

　　3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5、安装工程总价格：_________美元整。

　　6、安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　1

　　1、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　1

　　2、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。

　　1

　　3、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　1

　　4、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：

　　(1)图样;

　　(2)估价单。

　　1

　　5、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　1

　　6、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工程安装合同范本精选

工程安装合同 篇3

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名(乙方): 法定代表人： 法定代表人：

　　甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币 元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称： 自 年 月 日至 年 月 日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。

　　2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务 住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。

　　⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。

　　⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。

　　⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。 ⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。

　　⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。

　　⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。

　　⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。

　　⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。

　　⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。 ⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。

　　⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。

　　⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。 ⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。 ⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日 年 月 日

工程安装合同 篇4

　　发包人(甲方)：地址：承包人(乙方)：地址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　(1)计划开工日期：________年____月____日，计划完工期限：________年____月____日，总工期：_______天。

　　(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　(2)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　(4)甲方应在收到乙方的验收通知时，____日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　(1)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　(3)乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　(4)工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商;

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间;

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿;若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日

工程安装合同 篇5

　　甲 方： 乙 方：

　　地 址： 地 址：

　　甲乙双方为 DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装 签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装

　　2、工程地址： 李家台大米厂

　　3、工程内容： ①DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;

　　②锅炉供水系统安装;

　　③锅炉至分气缸安装;

　　④锅炉烟道安装;

　　⑤锅炉控制柜至设备间电气设备的安装。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责提供明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。

　　2、甲方指定专人配合乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并提供施工现场专用仓库。

　　3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。

　　4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。

　　5、乙方保证工程质量和工程进度。

　　6、乙方严格按有关操作规范组织施工，确保施工安全。如出现安全问题，由乙方承担责任并赔偿损失。

　　7、乙方所安装的内容必须符合国标GB50273-20xx的要求。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，根据现场具体情况进行安装。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收

　　1、工程完工后7日内，甲方应组织相关部门验收，并经张家界特种设备检验所检验合格后办理相关有效证件，视为工程合格。

　　五、工程保修维护承诺：

　　1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。

　　2、响应服务：在接到求助电话的 2小时 赶赴现场内答复甲方。

　　3、因用户使用或管理不当或超过保修期的产品故障，乙方同样提供服务，有关材料成本费、工时费用由甲方承担。乙方如确认维修或更换零件时，应列出维修项目清单，维修费用，以书面形式通知甲方，经甲方签字许可后，乙方方可进行。

　　六、合同金额

　　本合同包干金额为： 贰万贰仟元整(220xx.00元) 本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。

　　七、结算方式

　　合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元) 。剩余款项经张家界特种设备检验所检验合格后，一次付清。

　　八、人力不可抗拒事故

　　如因战争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　2、乙方没有按照规定时间完工，并交付使用，应承担每天千分之五的违约金。

　　十、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协调解决。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　年月日：

工程安装合同 篇6

　　发包方： (简称“甲方”)

　　承包方： (简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本工程具体情况，经充分协商，双方自愿达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容、规格、用料、标准：

　　第二条 合同价款、结算及付款方式

　　2.1工程按综合包干价，总价￥ 元整，大写：以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。

　　2.2结算方式

　　本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。

　　2.3付款方式如下：

　　2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。

　　2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。

　　2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。

　　第三条 工期

　　3.1 承包工程中全部工程的工期为 日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。

　　3.2 甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的进度计划进行施工。

　　第四条 质量要求和评定标准

　　本工程质量标准为优良。

　　第五条 安全生产

　　乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。

　　第六条 工程质量保修

　　工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。

　　第七条 双方责任

　　甲方责任

　　1. 负责协调与业主方、设计、监理及各施工单位之间互相配合关系，负责督促乙方工程施工进度及质量要求;

　　2. 甲方承施工用水及用电的费用;

　　2 2.留结算价的5%作为工程质量保修金。质量保修期届满一年甲方认为

　　3. 检查质量、进度、安全、文明施工情况，审批乙方的施工方案和技术措施，处理工程变更，检查乙方的材料、设备是否符合质量要求;

　　4. 派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。

　　乙方责任

　　1. 乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。

　　2. 乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。

　　3. 乙方负责将施工用水、用电管线接至施工现场。按照甲方指定地方存放设备物品;

　　4. 必须服从甲方的统一管理。

　　5. 乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。

　　6. 遵守甲方有关制度，文明施工。

　　7. 承担施工过程中的全部安全责任。

　　8. 乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。

　　9. 负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。

　　10. 工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。

　　第八条 竣工结算

　　8.1 工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。

　　8.2 在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。

　　第九条 不可抗力

　　因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。

　　第十条 争议处理

　　双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十一条 其他事项

　　11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

　　11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同 篇7

　　发包单位(甲方)：__________________________________

　　承包单位(乙方)：_________________

　　根据<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑安装工程承包合同条例>>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、 工程名称：__________________

　　安装地点：__________________

　　二、 工程范围和内容：

　　三、 工程期限：

　　四、 承包方式：总承包/转包/分包

　　五、 工程总造价合计人民币___元正(不含税)。

　　乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工

　　六、 其他有关费用的支付及商定事项：

　　七、 工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保

　　八、 甲方的责任：

　　1、 甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续(如土地的征用和租用)，申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。

　　2、

　　3、 在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查;在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。

　　4、 工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。

　　5、 对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件

　　以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

　　九、 乙方的责任：

　　1、

　　2、 保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。

　　3、 乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

　　4、 乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工工程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　十、 工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行

　　十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、

　　十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导

　　十三、违约责任：

　　甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。

　　甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。

　　乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

　　十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不

　　十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

　　甲方(签名、盖章) 乙方(签名、盖章)

　　单位 名称： 单位 名称：

　　地 址： 地 址：

　　法定代理人：_______ 法定代理人：____________ 委托代理人：_______ 委托代理人：____________ 电 话：_______ 电 话：______ 开户 银行：_______ 开户 银行：______ 帐 号：_______ 帐 号：______

工程安装合同 篇8

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_______________ 乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

工程安装合同 篇9

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名

　　(乙方): 法定代表人： 法定代表人：

　　甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币 元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称： 自 年 月 日至 年 月 日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。

　　2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务 住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。

　　⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。

　　⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。

　　⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。 ⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。

　　⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。

　　⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。

　　⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。

　　⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。

　　⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。 ⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。

　　⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。

　　⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。 ⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。 ⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同 篇10

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_______________   乙方（盖章）：_______________

　　法定代表人（签字）：_________   法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日         _________年____月____日

　　签订地点：___________________   签订地点：___________________

　　附件

　　CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION

　　This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.

　　1.Name of installation work： _________.

　　2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.

　　3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.

　　4.Time limit for completion：

　　The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.

　　5.Total price of installation work：_________U.S. D only.

　　6.Payment terms of installation work：

　　First installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.

　　Second installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.

　　Third installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.

　　Fourth installment：

　　Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.

　　Fifth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.

　　Sixth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.

　　7.Penalty for default：

工程安装合同 篇11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后____月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程安装合同 篇12

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致, 达成如下协议：

　　工程项目概况：

　　项目名称：

　　项目地点：

　　一、工程项目承包范围：

　　宅小区安装工程，按甲方提供的水施、电施、暖通、消防设计施工图纸范围内的相关项目(水、电、卫(不含洁具)、暖通、消防)(电缆、电箱、桥架由甲方提供)包工包料。具体施工项目详见后附甲方招标文件安装工程施工预算编制说明。

　　二、工期要求：

　　1、水电、消防工程进度必须无条件与土建及装饰进度同步进行，按甲方签署的开工日算起480日历天竣工，非甲方原因在土建及装饰工程验收之日起(即总体工程竣工)三十个工作日内(含水电、消防、暖通工程的调试工期)乙方负责按工程规范要求通过建委、消防等有关部门验收达到合格;

　　2、乙方在收到完整施工图纸及会审纪要后五天内提交施工组织设计和施工进度计划;

　　3、工期延误

　　1、非甲方原因，合同工期不予顺延; ○

　　2、不可抗力的因素，造成工期延误，工期相应顺延。 ○

　　三、工程质量及验收标准：

　　1、工程质量标准为合格，乙方应保证本工程按规范要求通过各有关部门验收合格。若因乙方原因工程质量未达到合格标准，乙方必须无偿整改至合格，工期不顺延，费用由乙方承担;

　　2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表人员检查检验，并为检查检验提供便利条件;

　　3、隐蔽工程和中间验收：根据国家、省、市有关规定执行。本工程所选用设备和材料必须是经相关部门认可的合格产品，并符合国家有关标准，提交合格证、质量保证书等文件，严禁使用不合格的材料和设备，否则发生返工的费用及工期延误的责任由乙方承担;

　　4、本工程保修期为二十四个月，以相关部门验收合格证书或文件签发之日起为准。在保修期内，本工程项目若出现设备故障问题，乙方应在业主申告之时起六小时内作出响应并派技术人员到现场处理，若乙方未能及时到场处理，业主有权请人代为修缮，费用按两倍计取由乙方承担，且乙方不得对维修费用金额提出任何异议。若甲方的原因造成的故障或损坏，则由乙方进行有偿修缮，相应的费用由甲方承担。

　　四、定额计价范围及价款调整：

　　1、本工程人工、材料价格不调整(若因国家政策、政府文件、法律、法规变化概不调整)，乙方保证中标价完全按甲方招标提供的设计施工图纸全部内容编算进行报价，若有漏项视同给予甲方优惠;

　　2、按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500～20xx)计取;

　　3、按《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-20xx)计取;

　　4、按《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版)计取;

　　5、按《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401～407-20xx)计取;

　　6、按《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-20xx)计取;

　　7、按《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)计取;

　　8、按《福建省建筑工程综合单价表》(20xx年)计取;

　　9、按《福建建筑装饰装修工程综合单价表》(20xx年)计取;

　　10、按《福建省市政工程综合单价表》(20xx年)计取;

　　11、人工、材料及机械台班单价以**市8月份信息价为准，信息价没有的主材单价按市场价报价;

　　12、劳保等级按招标丁类计取，工程取费类别按三类取费，招标工程量清单报价为不含税造价;

　　13、施工图纸以外增加的工程量以签证确定，按第四条款乘以中标下浮率71.689%)中标价100%=71.689% )进行决算(下浮率=1;

　　14、施工图纸以外增加的工程量中原报价清单中没有的主材、设备由双方市场询价后确定单价及安装费用签证进行结算;

　　15、土建单位及装饰单位的配合费用由甲方承担{含管理费、施工用水、用电费、槽洞修补费(乙方由于进度跟不上、返工原因造成的槽洞修补由乙方自行修复并承担全部费用)、垃圾清理费、垂直机械运输费等｝。

　　五、组成合同的文件

　　1、本合同

　　2、中标通知书、工程量投标报价清单及其附件

　　3、工程议标报价呈报表、

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

　　六、合同的生效及终止

　　1、双方签订合同，乙方缴交履约质保金后生效;

　　2、甲乙双方应履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到合格标准，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止;

　　3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　七、甲方工作：

　　1、甲方提供3套完整的水施、电施、暖通、消防设计施工图纸及1套结施图纸给乙方，如在施工中工程发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决;

　　2、提供具备施工条件的施工场地;

　　3、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地;

　　4、负责协调乙方与其他专业施工队的关系，委派代表处理有关检查、验收、设计变更等事项;

　　5、甲方负责提供一份跟发包人签订的主合同给乙方(复印件)。

　　八、乙方工作

　　1、安全、文明施工

　　①、遵守执行国家颁布的安全生产法规和省市安全生产的有关规定，建立健全安全生产责任制;组织制定本工程施工安全生产规章制度和操作规程，保证本工程安全生产投入的有效实施，督促跟班检查安全生产工作，若在施工过程中发生安全生产事故和造成经济损失，应负一切经济和法律责任。

　　②、合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任，对施工人员进行安全生产前书面交底，特别要对工人进场前做好“三级安全教育”工作，对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底、并做安全措施示范操作，专职安全员严格履行班前、班中、班后检查、踊跃监督，制止违章，杜绝事故的发生。

　　2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止合同。

　　3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

　　4、乙方应协助甲方办理有关部门验收的手续工作。

　　5、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

　　6、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由发包方牵头与设计单位和消防部门协商解决。

　　7、乙方所有管理人员和技术人员、操作生产人员须持证上岗并服从甲方、监理部门的挥和监督，每道工序必须做好记录，并按国家工程质量验收标准规定提请甲方、监理检查验收，并做好隐蔽工程认可签证，方可进行下一道工序施工。管理人员不参加各项例会、操作人员不服从甲方现场管理，每发生一次罚款人民币伍佰元。材料、机械进场不得往外调运，如需往外调运须经甲方书面同意。

　　九、材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1、本工程电线采用福建南平太阳电缆股份有限公司太阳牌产品;

　　2、所用的材料、设备产品凡涉及公安消防部门要求提供许可证和合格证的，乙方必须无条件提供到位;

　　3、各项系统的设施开通调试费用均由乙方承担(甲方供给的设施除外)。

　　十、 工程进度款的支付

　　1、本工程中标价(包干价)为人民币*元整(￥*元)不含税价(税费由甲方承担);

　　2、乙方进场30天甲方支付乙方材料不调整风险备料款人民币*万元整，风险备料款在开工之日起按每月工程进度款5%比例扣除(直至扣完为止);

　　3、按各项工程每月完成工程量形象进度的80%(含风险备料款)支付给乙方工程款(计变更调整数和业主中间签证增加费用一起报入进度款);

　　4、水电、消防、暖通安装工程通过有关行政单位验收合格后支付给乙方工程款至90%;

　　5、其余的尾款，除预留保修金外，经结算审核后付至结算造价的97%。工程保修金按结算造价的3%预留，各项工程保修期满二十四个月后在保修期满质量无问题后10天内付清(工程保修金不计利息);

　　6、乙方向甲方缴纳履约质保金人民币*元整(￥*元)(履约质保金不计利息)，本项目全部封顶后5日内一次性返还履约质保金;

　　7、甲方将每批的工程款项打入乙方个人帐号或以现金方式提取(乙方按工程造价50%的材料发票提供给甲方，另外的50%开个人收款收据或工资表给甲方)。

　　十一、竣工结算

　　工程安装完毕经各部门验收合格并取得合格文件，取得合格文件三十天内，乙方提交完整的竣工结算报告和竣工图、资料(四套)给甲方，甲方收齐相关资料后60天内提出审核意见。乙方收到审核意见十天内提出反馈意见。乙方如延期报送，承包范围内本次工程款的支付时间亦相应顺延。

　　十二、 索赔和争议

　　1、违约的处理：除甲方原因及不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，由乙方支付违约金，如超过工期违约金按工程总造价的0.1%每天计收，耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的2%。非乙方原因，甲方不按合同支付工程款，由甲方支付违约金，违约金按工程总造价的0.1%每天计收，耽误期违约金赔偿最高限额不超过合同总价的2%;

　　2、索赔：除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任;

　　3、乙方若中途停工退场，所有施工工程量经相关部门质量验收合格后按所完成的工程量50%进行结算，余50%作为补偿甲方更换施工队伍、工期延误的经济损失费用。

　　4、争议：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

　　十三、合同解除

　　1、甲乙双方协商一致，可以解除合同;

　　2、有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：

　　1因不可抗力致使合同无法履行; ○

　　2因一方违约致使合同无法履行; ○

　　3一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除.对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理;

　　4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按已完成合同工程量的50%支付乙方工程价款。已经定货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。

　　十四、 合同份数

　　1、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份;副本一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签章(字)并缴交履约质保金后生效。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　发包人： 承包人：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　签订时间：

工程安装合同 篇13

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑安装合同的有关事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、合同数量为约数，工程竣工后按实际安装展开面积结算。

　　二、合同工期

　　1、材料进工地日期：

　　2、开工日期(具备安装条件后，以甲方通知时间为准)：

　　3、竣工日期：

　　4、合同总工期：

　　5、在施工过程中，如遇不可抗力的事由，工期自然顺延，如每周停电累积八小时以上，工期相应顺延，误工费由责任方承担。

　　三、结算方式及期限

　　合同签订后 日内甲方预付合同总金额 %的预付款，材料进工地的进度款;合同总金额 %的进度款;工程验收后 日内付到全部工程款的 %，余款作为保修金壹年内付清。

　　四、工程竣工验收

　　1、验收标准：双方认可的图纸和约定的质量标准。

　　2、工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交验收报告和竣工资料，甲方应在接到报告 日内组织有关部门进行验收，逾期不验收视为合格。

　　3、验收过程中发现的质量问题，乙方应于验收后日内整改完毕。

　　五、合同的变更和解除

　　合同依法成立后，任何一方不得擅自变更和解除，确需变更合同时，一方应书面通知另一方，对方在接到通知后15日内做出回复，不回复视为同意变更。

　　六、违约责任：一方违约，违约方应赔偿对方因违约所造成的损失。

　　七、甲方免费提供：水、电、库房、垂直吊装、安装用脚手架平台和必要安全防护;提供食宿方便，费用乙方自理。

　　八、争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，任何一方均可向所在地法院申请处理。

　　九、其它约定事项： _____________________。

　　1、本合同约定不明的事项，双方可另行协商，图纸及双方往来信函、传真资料是本合同的组成部分。

　　2、本合同一式四份，具有同等法律效力，合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方制作及安装门头广告事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

　　一、承包方式

　　本工程采用包工包料、包安装、包质量、包安全，施工过程中不管市场价格如何变化,双方均按本合同确定的价格按实结算。

　　二、总费用及付款方式

　　1、本合同总造价￥: 元 ,大写: 元整。

　　2、甲方在本合同签订后且双方确定安装后，向乙方支付合同总造价的即 元作为项目启动资金。待全部工程完成且通过甲方验收合格后一次性支付余款，即 元。

　　三、制作项目

　　7.7*10米门头(焊架、吸塑字发光字、门楼亭子、)

　　四、双方责任

　　1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料,并对所确定的资料负责;

　　2.甲方按本合同的规定,按期如数向乙方支付安装费;

　　3.乙方保证安装，在规定的时间内保质保量完成所有安装工程。

　　4.乙方对所安装的产品负责保修，保修期为两年，若两年内因质量问题需要维修，乙方负责维修。1年后如需维修，甲方需支付相应的维修费用。

　　5.在施工期间,所有的安全事故均由乙方全部负责。

　　五、违约责任

　　1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期不付的,乙方有权追讨所欠费用。

　　2.合同生效后,甲方无正当理由要求终止或解除合同,应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的,应向甲方返还已付款项和赔偿甲方损失。

　　六、解决争议的方法

　　凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、其他

　　1.甲方如需增、减广告制作安装项目，需提前3天告知乙方，增、减项目价款按实际价款相应增、减。

　　2.由于不可抗力因素及人为损坏的，不在保修范围之内。

　　3.本合同在甲、乙双方签字后生效,双方履行完本合同的职责后,本合同即自行终止。

　　4.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

　　5.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份均有同等法律效力。

　　6.其它约定:

　　甲方: 乙方:

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/22 16:48:34