《工程安装合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

工程安装合同

范文

工程安装合同（通用19篇）

工程安装合同篇1

　　发包单位(甲方)：__________________________________

　　承包单位(乙方)：_________________

　　根据<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑安装工程承包合同条例>>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：__________________

　　安装地点：__________________

　　二、工程范围和内容：

　　三、工程期限：

　　四、承包方式：总承包/转包/分包

　　五、工程总造价合计人民币___元正(不含税)。

　　乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工

　　六、其他有关费用的支付及商定事项：

　　七、工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续(如土地的征用和租用)，申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。

　　2、

　　3、在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查;在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。

　　4、工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。

　　5、对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件

　　以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

　　九、乙方的责任：

　　1、

　　2、保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。

　　3、乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

　　4、乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工工程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　十、工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行

　　十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、

　　十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导

　　十三、违约责任：

　　甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。

　　甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。

　　乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

　　十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不

　　十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

　　甲方(签名、盖章) 乙方(签名、盖章)

　　单位名称：单位名称：

　　地址：地址：

　　法定代理人：_______ 法定代理人：____________ 委托代理人：_______ 委托代理人：____________ 电话：_______ 电话：______ 开户银行：_______ 开户银行：______ 帐号：_______ 帐号：______

工程安装合同篇2

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲乙双方为 DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装

　　2、工程地址：李家台大米厂

　　3、工程内容： ①DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;

　　②锅炉供水系统安装;

　　③锅炉至分气缸安装;

　　④锅炉烟道安装;

　　⑤锅炉控制柜至设备间电气设备的安装。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责提供明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。

　　2、甲方指定专人配合乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并提供施工现场专用仓库。

　　3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。

　　4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。

　　5、乙方保证工程质量和工程进度。

　　6、乙方严格按有关操作规范组织施工，确保施工安全。如出现安全问题，由乙方承担责任并赔偿损失。

　　7、乙方所安装的内容必须符合国标GB50273-20xx的要求。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，根据现场具体情况进行安装。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收

　　1、工程完工后7日内，甲方应组织相关部门验收，并经张家界特种设备检验所检验合格后办理相关有效证件，视为工程合格。

　　五、工程保修维护承诺：

　　1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。

　　2、响应服务：在接到求助电话的 2小时赶赴现场内答复甲方。

　　3、因用户使用或管理不当或超过保修期的产品故障，乙方同样提供服务，有关材料成本费、工时费用由甲方承担。乙方如确认维修或更换零件时，应列出维修项目清单，维修费用，以书面形式通知甲方，经甲方签字许可后，乙方方可进行。

　　六、合同金额

　　本合同包干金额为：贰万贰仟元整(220xx.00元) 本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。

　　七、结算方式

　　合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元) 。剩余款项经张家界特种设备检验所检验合格后，一次付清。

　　八、人力不可抗拒事故

　　如因战争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　2、乙方没有按照规定时间完工，并交付使用，应承担每天千分之五的违约金。

　　十、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协调解决。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　年月日：

工程安装合同篇3

　　发包方： (简称“甲方”)

　　承包方： (简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本工程具体情况，经充分协商，双方自愿达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容、规格、用料、标准：

　　第二条合同价款、结算及付款方式

　　2.1工程按综合包干价，总价￥元整，大写：以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。

　　2.2结算方式

　　本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。

　　2.3付款方式如下：

　　2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。

　　2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。

　　2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。

　　第三条工期

　　3.1 承包工程中全部工程的工期为日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。

　　3.2 甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的进度计划进行施工。

　　第四条质量要求和评定标准

　　本工程质量标准为优良。

　　第五条安全生产

　　乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。

　　第六条工程质量保修

　　工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。

　　第七条双方责任

　　甲方责任

　　1. 负责协调与业主方、设计、监理及各施工单位之间互相配合关系，负责督促乙方工程施工进度及质量要求;

　　2. 甲方承施工用水及用电的费用;

　　2 2.留结算价的5%作为工程质量保修金。质量保修期届满一年甲方认为

　　3. 检查质量、进度、安全、文明施工情况，审批乙方的施工方案和技术措施，处理工程变更，检查乙方的材料、设备是否符合质量要求;

　　4. 派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。

　　乙方责任

　　1. 乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。

　　2. 乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。

　　3. 乙方负责将施工用水、用电管线接至施工现场。按照甲方指定地方存放设备物品;

　　4. 必须服从甲方的统一管理。

　　5. 乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。

　　6. 遵守甲方有关制度，文明施工。

　　7. 承担施工过程中的全部安全责任。

　　8. 乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。

　　9. 负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。

　　10. 工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。

　　第八条竣工结算

　　8.1 工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。

　　8.2 在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。

　　第九条不可抗力

　　因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。

　　第十条争议处理

　　双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十一条其他事项

　　11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

　　11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇4

　　发包人(甲方)：地址：承包人(乙方)：地址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　(1)计划开工日期：________年____月____日，计划完工期限：________年____月____日，总工期：_______天。

　　(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　(2)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　(4)甲方应在收到乙方的验收通知时，____日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　(1)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　(3)乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　(4)工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商;

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间;

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿;若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日

工程安装合同篇5

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_______________ 乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

工程安装合同篇6

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名

　　(乙方): 法定代表人：法定代表人：

　　甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。

　　2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。

　　⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。

　　⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。

　　⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。 ⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。

　　⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。

　　⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。

　　⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。

　　⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。

　　⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。 ⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。

　　⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。

　　⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。 ⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。 ⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇7

　　于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：　　

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。　　

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；　　

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。　　

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；　　

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；　　

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。1

　　1.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。1

　　2.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。1

　　3.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。1

　　4.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。　　附件包括：

　　（1）图样；

　　（2）估价单。1

　　5.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1

　　6.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________附件 cac f ec f ag a ege

　　ade _________， b ad beee _________ ca

　　d. （ee- afe caed a a） ad _________ ca

　　d. （eeafecaed a b）.

　　1.　ae f aa : _________.

　　2.　ca f aa : a a39;_________

　　3.　ce f aa : a ecfed

　　e dagad aee aace

　　4.　e

　　f ce:　　e aa

　　a cdae

　　e cc f _________

　　a a， ad a be ceed， cdg ea

　　f _________，

　　_________da afe e ce f _________.

　　5.　a ce f aa :_________.. d .

　　6.　ae e f aa :　　f ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .

　　..d ， e cac ce

　　effe

　　c.　　ecd ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .e_________. .

　　d. ， a e cecee f cc a

　　a.　　d ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， dge aa f

　　e.　　f ae:　　a a a a

　　a b f ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， a ee e e a ee ae a e

　　e.　　ff ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ，， . .

　　d. ，

　　ce -

　　f e aa .　　 ae:　　a a a a

　　a b e ece f e dffeece f e ce f aa ， .. .

　　d. ， afe e

　　eceed a bee ed afe

　　7.　ea f defa:　　 e ee a b a fa

　　cee e

　　ea a a b a be ed abe， a b aa a ea f c defa baed

　　f a ad f e a ce f aa

　　e da ， ...d，

　　f eac da f c def

　　8.　ceae

　　deceae f :　　 cae a a a

　　aed，ceae

　　deceae e g cede， e cedg ceae

　　deceae f a cea be eaaed accdg

　　e e ad cd beeee

　　ae， d e

　　be ceaed， e ae aee

　　a ageee f e

　　ce f aa

　　e. d a a f e ceed

　　f a a f e ae - a aed

　　e e ae

　　be abaded g

　　aed - e ade b a a， a a a， afe ag eceed e， a f eac ceed

　　aea abaded a ee

　　ce ecfed

　　9.　e f ge:　　e e ee aed b a a ad

　　e - eeae a ae e a

　　ee e ge 39; ad ge

　　c. a b a ef cec

　　ac - cdace

　　c c ge b a a39; ee eeea

　　10.　age :　　d a a f a b

　　f eabed e eb f a b， a b ca

　　e ad ca f a a e ce f fed ， aea ae ad e eaabe eee

　　be aed

　　dedced fe ad a

　　e.1

　　1.　cd f :　　e ceed

　　ad e aea，， ad ee a e a be de e cd f a b afe cecee ad befe ce ad dee f e . e

　　e ee f fce aee， a b a be f ebe f a daage f e

　　de e cd f a

　　cae f fce aee， a b a ge a

　　f daage accdg

　　e aca cd ad gge a eeced ce ad dae fece f c daage

　　a a f cecg ad a

　　e.d a a decde

　　e ， cac a be eaed accdg

　　ace 10 ee

　　f.1

　　2.　aa f .　　a b a aa e ed cd f e

　　_________ ea afe e dae f eceg e

　　b a

　　a. ee， a b a

　　be abe

　　ac f gd

　　e f e

　　b a

　　a.1

　　3.　eea :　　a b a be ed ebe f a a39; ee

　　e ee

　　ed de

　　e eggece f a b dge ge f c

　　c. ee， c eb ae

　　a a f e

　　caed

　　e eggece f a a f ecca caced

　　a.1

　　4.　aace :　　aace a bece a ega a f

　　cacad a be a effece a a e . aace cde:

　　（1） dag，

　　（2） a eae f

　　c.1

　　5.　fa f

　　cac:　　e cac a be

　　dcae

　　be edeaae b e ae ee

　　f. eac f e ae a aee

　　ce f e cac f ec

　　d.1

　　6.　aa

　　:　　aeace f a eg

　　e.　　a b a de fee edc aeace ece fe a ege f _________ f _________ ea afe e eceg f e

　　b a a ad ed aeace ee ee _________ f efg aeac

　　e.　　 cac a bee eeced b e ae a f e da ad ea f abe

　　e.a a:_________　　　　　　　　　　　a b:_________b:_________　　　　　　　　　　　　　 b:_________ae:_________　　　　　　　　　　　ae:_________dae:_________　　　　　　　　　　　　 dae:_________

　　返

工程安装合同篇8

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

　　附件

　　CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION

　　This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.

　　1.Name of installation work： _________.

　　2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.

　　3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.

　　4.Time limit for completion：

　　The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.

　　5.Total price of installation work：_________U.S. D only.

　　6.Payment terms of installation work：

　　First installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.

　　Second installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.

　　Third installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.

　　Fourth installment：

　　Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.

　　Fifth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.

　　Sixth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.

　　7.Penalty for default：

工程安装合同篇9

　　于________年____月____日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1、安装工程名称：_________。

　　2、工程地点：甲方_________港口。

　　3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5、安装工程总价格：_________美元整。

　　6、安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　1、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　2、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。

　　3、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　4、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：

　　(1)图样;

　　(2)估价单。

　　5、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　6、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工程安装合同范本精选

工程安装合同篇10

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名(乙方): 法定代表人：法定代表人：

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

工程安装合同篇11

　　根据《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同范本，以资信守。

　　一、承包方式及承包范围

　　本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同范本确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。

　　二、总费用及付款方式

　　1、本合同范本总费用(含税)￥：_________________元，大写：_________________元整。进入合同范本期后，在本合同范本所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。

　　2、甲方在本合同范本签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的30%，即：_________________元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同范本规定的验收标准后的26个工作日内付款65%，即元，其余5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的12个工作日内全部付清。

　　3、以上付款甲方将以的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。

　　三、制作材料及要求、费用预算

　　备注：_________________甲方视实际情况，提前2个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的《项目增减委托书》上所列明的增减项目开展工作，合同范本总金额按照实际工程量作出调整，合同范本单价不变。

　　四、制作安装时间：_________________

　　具体参考第三条完成时间。

　　五、验收流程

　　1.制作标准：_________________乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同范本之任何条款。

　　2.制作安装：_________________甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收，并由乙方安全可靠的安装完毕，甲方现场签字验收合格。

　　六、双方责任

　　1.甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图)，并对所确定的资料负责;

　　2.甲方按本合同范本的的规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费;

　　3.乙方必须按本合同范本的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程，乙方如未能按照合同范本要求完成各项制作、安装工程，则根据每项工程的总费用，每超时一天(未够24小时的，则按一天计算)，则按未完成工程1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。

　　4.保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象的，必须保证在48小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天按照质量保证金(总金额的5%)的5%对乙方进行扣罚，甲方还有权视情况自行维修，所需款项可从质保金中直接双倍扣除;

　　5.在履行合同范本期间，所有的安全事故均由乙方全部负责，如出现直接安全事故，甲方不负任何连带责任。

　　七、违约责任

　　1.甲方应按本合同范本规定的金额和时间向乙方支付费用，逾期不付的，乙方有权追讨所欠费用。

　　2.乙方承诺严格履行合同范本各项条款，并同意如出现以下情况时承担相应违约责任：_________________乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成，在超时5天内(包括5天)完成，甲方可据第六项第3点向乙方追讨赔偿，超过5天，甲方有权终止本合同范本且可以要求乙方按本合同范本总额双倍赔偿甲方损失。

　　3.合同范本生效后，甲方无正当原因要求终止或解除合同范本，应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同范本的，应向甲方双倍返还已付款项和赔偿甲方损失。

　　4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同范本规定的委托项目，否则甲方有向乙方索赔的权利。

　　八、解决争议的方法

　　凡因执行本合同范本或与本合同范本有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1.如若终止合同范本，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止。

　　2.由于不可抗力因素致使合同范本无法履行时，双方应及时协商解决。

　　3.本合同范本在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同范本的职责后，本合同范本即自行终止。

　　4.本合同范本未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同范本具有同等效力。

　　5.本合同范本一式二份，甲乙双方各执一份，每份均有同等法律效力。

　　6.其它约定：_________________.

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　法定代表人(或授权签约人)法定代表人(或授权签约人)

　　投诉监督电话：_________________

工程安装合同篇12

　　(简称甲方)

　　(简称乙方)

　　为了建立稳定和谐的劳动关系，明确甲乙双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程总承包合同，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方就简阳油库工程水电安装施工事项，协商一致，特签订本合同

　　一、工程概况：

　　1.1、工程名称：简阳油库

　　1.2、工程地点：简阳市新市镇桐梓湾

　　1.3、结构形式：框架结构

　　1.4、质量标准：合格

　　1.5、工期： 120天

　　二、承包方式

　　包人工

　　三、承包范围

　　消防、水电施工图内的所有涉及的人工费，包工不包料。既给水、排水系统、部分消防、供配电及照明系统、防雷接地系统的预留、预埋及安装，楼宇可视对讲、电视、电话、网络、等弱电预埋及安装，等电位预留与安装、避雷线的安装与链接屋面排水管的安装等施工内容，管道室内外分界点暂按建筑物外1.5米考虑。

　　四、合同结算方式：建筑面积 30元/平方米。

　　五、工程款支付方式

　　5.1、每月按已完工程量的 60%支付。

　　5.2.3、合同工程施工完毕，经质检部门验收，达到合同约定条件，且竣工结算办理完毕后甲方付至工程款的 ;预留 2% 作为工程质量保证金，质量保证金至工程竣工验收合格后自日起满2年后，如无质量问题，余款全部付清。

　　六、甲乙双方职责

　　1、甲方职责：

　　1)、审核乙方编制的施工组织设计和各项施工方案，督促、监督乙方严格按照施工组织设计、规范、标准、合同要求组织施工。

　　2)、向乙方提供临时用房以及施工用水、用电

　　3)、负责项目全过程监控、管理，配合、协调乙方施工。

　　4)、按乙方提供的材料、设备采购、进场计划，及时供应材料。

　　2、乙方职责：

　　(1)组建能满足工程施工、管理需要的管理机构，所派人员须满足和符合国家、地方甲方工程管理的要求，并将人员名单及有关证件复印件报送甲方备案。

　　(2)服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工，其施工人员的数量和素质必须满足现场需要，如因乙方原因影响工期和质量时，甲方有权随时终止合同，乙方无条件退场。

　　(3)负责编制承包范围内的施工组织设计，包括专项施工方案，严格按照设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准，如因验收不合格造成返工，其返工所需一切费用均由乙方承担。

　　(4)合理利用甲方供应材料，其损耗须控制在定额损耗之内，特殊原因造成超出定额损耗，需取得业主或甲方的签证，如因乙方原因造成业主供应的材料浪费，由乙方负责赔偿。

　　(5)按甲方的总进度控制计划，编制安装工程施工进度计划并组织施工，确保工程进度。

　　(6)作好安装及土建施工图中设计的与安装工程有关的预留洞和预埋管的埋设工作，预埋剔打的墙体补烂由水电班组自行负责。按甲方要求及时提供材料、设备等采购、进场计划。

　　(7)乙方应遵守甲方的成品保护制度，如因乙方原因造成成品损坏，由乙方承担返工费用。

　　七、安全生产、文明施工

　　1、乙方须熟悉并能自觉遵守建设部的《建设工程现场管理规定》和地方政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方不得使用18岁以下童工，不得使用体弱多病、服刑人员和智障者来工地上班，女工岁数不超过50，男工不超过60岁.

　　2、施工前，乙方必须参加中国石化上岗前的安全培训。须对参加施工的工人进行安全生产、劳动保护、建设施工安全作业以及防水、消防等知识教育，各作业工种要熟知本工种的安全技术操作规程。

　　3、乙方须保持生产、生活区域内环境整洁,做到工完场清，每天应派专人负责清理。如因乙方原因，造成安全生产、文明施工检查不合格，由乙方承担责任和有关费用。

　　4、因乙方违反社会制安管理条例以及其它法律、法规造成的责任及罚款，由乙方自负。

　　八、施工进度计划

　　乙方必须严格按甲方的施工总进度计划和经甲方批准的安装工程分项施工进度计划组织施工，确保各工程施工进度。如因甲方、建设单位或不可抗力因素造成工期滞后，工期相应顺延。

　　九、质量验收

　　1、工程质量应达到甲方与业主签订的工程合同约定的标准。

　　2、乙方必须确保本合同工程经质检部门验收一次通过，如因安装工程质量问题导致返工时，由乙方承担返工费用。

　　十、安全与事故处理：

　　乙方施工人员进场后必须严格按照安全生产操作规程进行操作，严禁违章作业。劳务承包方在执行分包合同中如因违章作业造成伤害和伤亡事故，劳务承包方应立即上报工程承包方项目负责人和公司，同时按照国家有关法律，法规进行事故处理。水电分包方承担因此带来一切损失及法律责任，甲方不担负任何法律及经济责任。

　　十一、其它：

　　9.1、如乙方因人少、质量不符合要求、不服从管理，甲方限期乙方整改，如在限期内仍不达标，甲方有权清退乙方全员退场，退场时，甲方按乙方已完工程量70%给予结算，余下30%乙方作为赔偿甲方损失费用。

　　9.2、如因乙方聚众打架、斗殴、不服从甲方管理，殴打甲方管理人员，无故停工、甲方将无条件清退乙方退场。

　　9.3、乙方人员必须保证农忙、节假日不放假，保证正常施工，如中途因农忙、节假日劳动力不足影响工程。

　　9.4、乙方必须按照甲方所下达的质量、安全、工期、文明施工指标及各种管理规定进行施工，违者按照各项规定进行处罚。(各项管理规定由项目部根据工程需要制定。)

　　十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇13

　　本工程名称_______________

　　建设单位_______________

　　施工单位_______________

　　签订时间_______________

　　签订地点_______________

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章词语涵义及合同文件

　　第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：_________________

　　一、发包方(简称甲方)：_________________《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：_________________甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方(简称乙方)：_________________《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：_________________乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：_________________受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师：_________________工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位：_________________甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门：_________________国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门：_________________电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程：_________________《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款：_________________以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出：_________________在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　十三、费用：_________________甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期：_________________甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期：_________________《协议条款》约定的工程开工日期。

　　十六、竣工日期：_________________《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸：_________________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　十八、施工现场：_________________经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

　　十九、书面形式：_________________根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力：_________________因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　二十一、赔偿金：_________________责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　二十二、质量缺陷：_________________工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　二十三、协议条款：_________________结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

　　第二条合同文件及解释顺序

　　一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：_________________1.《协议条款》;2.《合同条件》;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。

　　二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

　　二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

　　三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

　　四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

　　五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

　　第四条图纸

　　一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

　　二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

　　三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。

　　四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

　　第二章双方一般责任

　　第五条甲方代表

　　一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：_________________1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

　　二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第六条乙方代表

　　一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：_________________1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第七条甲方工作

　　一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：_________________1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

　　三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

　　第八条乙方工作

　　一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：_________________1.在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。4.按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。8.保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

　　二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。

　　第三章施工组织设计和工期

　　第九条进度计划

　　一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。

　　二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。

　　第十条延期开工

　　一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。

　　甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　第十一条暂停施工

　　一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

　　二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。

　　三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十二条工期延误

　　一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.工程量变化或设计变更;2.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3.合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。

　　二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

工程安装合同篇14

　　于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1、安装工程名称：_________。

　　2、工程地点：甲方_________港口。

　　3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5、安装工程总价格：_________美元整。

　　6、安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　11、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　13、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样；(2)估价单。

　　15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

工程安装合同篇15

　　订立合同双方：

　　发包方以下简称甲方;

　　承包方以下简称乙方。

　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成甲方的火吧店室内之监控安装及点菜宝系统任务，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称火锅KTV监控安装及点菜宝系统安装工程。(指承包部分之工程名称)

　　第二条工程地点永宁县永清花园西门口。

　　第三条工程范围摄像头、点菜宝系统安装及调试。(祥见报价表)

　　第四条质量标准达到客户要求标准。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

　　第五条承包方式包工包料。

　　第六条工程总造价￥：7920.00元整;大写(人民币)：七千九百二十元。第七条付款办法：现金支付。

　　第八条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自 20xx 年 5 月 30 日开工至 20xx 年 6 月 30 日止全部完工。

　　第九条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交付结清尾款后自动失效。

　　第十条本合同一式本二份，甲、乙双方各执一份。

　　发包方(单位盖章)

　　负责人：

　　地址：电话：

　　承包方(单位盖章) 负责人：

　　地址：电话：

　　年月日：

工程安装合同篇16

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：________________工程

　　2、工程地点：________________

　　3、工程内容：________工程安装、网络综合布线、多媒体家庭工程安装

　　第二条：工程期限

　　1、本工程合同总工期为60 天(具体根据装修进度)。

　　2、本合同开工日期：______年____月____日

　　3、竣工日期：______年____月____日

　　4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;

　　2)不属包干范围内的重大设计变更;

　　3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;

　　4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。

　　第三条：工程合同总价

　　1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元 (________)，具体设备型号、数量和单价见清单。

　　2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。

　　1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;

　　2)在施工中新增加了工程项目;

　　3)其它________________________________。

　　第四条：工程质量和检查验收

　　1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

　　2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。

　　3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。

　　4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。

　　5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。

　　6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。

　　7、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。

　　8、工程交工验收后，硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。

　　第五条：双方责任事项

　　1、甲方

　　1)负责提供现场办公场所;

　　2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;

　　3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;

　　4)负责施工现场的协调工作。

　　5)审核施工方案、施工计划，及时向乙方支付合同款;

　　6)委派施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;

　　7)组织对工程的竣工验收，及时了结工程尾款。

　　2、乙方

　　1)提供解决方案、施工方案、施工计划的编制，设备、材料的购置。开竣工通知书、隐蔽工程验收单，并及时发送给甲方;

　　2)严格按设计、施工方案、图纸与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工并交付使用;

　　3)提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;

　　4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理;

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订生效后3日内，甲方支付工程预付款，合同总价的30%，计人民币________元。

　　2、在所有系统设备到达现场前一周，甲方支付工程款的50%，即人民币______元。

　　3、在所有系统设备安装调试完毕后，经甲方确认后支付全部工程余款，即人民币______元。

　　第七条：违约责任

　　1、乙方责任

　　1)工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工;

　　2)工程交付时间不符合规定的，按有关规定处理。

　　2、甲方责任

　　1)未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2)工程中途停建、缓建造成的停工，应采取措施弥补或减少损失。

　　3)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第八条：争议的解决方法

　　合同过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时可通过法律途径解决。

　　第九条：附则

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同条款未尽事宜，双方协商解决。自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。

　　甲方：________

　　甲方代表(签名)：________

　　地址：________

　　电话：________

　　开户银行：________

　　帐号：________

　　日期：______年____月____日

　　乙方：________

　　乙方代表(签名)：________

　　地址：________

　　电话：________

　　开户银行：________

　　帐号：________

　　日期：______年____月____日

工程安装合同篇17

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　经协商确定，甲方将___________餐厅的消防工程交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、工程价款

　　1、合同价款据实结算，共______平方米，每平方米______元，共计____________元。

　　2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量，其增加部分经双方协商，另行办理增补手续。

　　三、施工期限

　　计划开工期：______年______月______日，计划完工期：______年______月______日，共______天。

　　四、双方职责

　　2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。

　　3、甲方需提供消防审核、验收相关资料

　　3、乙方负责施工区域临时设施，做好人员、设备的安全管理，因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任。

　　4、乙方按消防设计图纸施工，施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。

　　5、乙方负责办理消防审核、验收，最终以验收合格为准。

　　6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用，装修送检材料由装修施工单位提供，送检费用由甲方与装修施工单位协商。

　　五、工程质量、验收及保修

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工验收，并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。

　　2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装，否则发生返工的费用由乙方自负。

　　3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告。

　　六、付款方式

　　1、乙方进场，甲方付乙方工程款______%。

　　2、施工50%，甲方付乙方工程款______%。

　　3、消防验收前，甲方付乙方工程款______%。

　　4、消防验收合格后，余款一次性付清。

　　七、违约责任

　　1、双方不得无故终止合同的履行，因一方原因无法履行合同的，须提前______天告知对方，否则应承担守约方因此受到的所有损失。

　　2、任何一方违反本合同的条款，给合同履行造成实质性影响的，都须承担相应的违约责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　2、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

工程安装合同篇18

　　发包方;(以下简称甲方)

　　承包方;(以下简称乙方)

　　甲方将于双江自治县勐勐镇千蚌村的住宅建筑工程发包给乙方施工、为明确双方在施工过程中的权利义务，确保工程按时、按质、按量完成，按照平等、自愿、公正的原则。根据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包条例》及相关规定、经双方协商，订立本合同。

　　第一条工程概况。

　　一、工程地点：双江自治县勐勐镇千蚌村

　　二、工程结构：砖混结构二层。

　　三、工程建筑面积;图纸设计为215平方米。

　　第二条承包方式。

　　采用包工不包料的方法，甲方提供材料，乙方按图纸设计施工。

　　第三条施工范围及施工造价

　　一、施工范围

　　1、按图纸设计放线。

　　2、雨篷和斜顶半算。

　　3、主体工程(含贴地砖、楼梯砖、内外墙砖、屋面及卫生间防水、室内外仿瓷、墙漆、楼梯扶手、水电通讯线路安装、化粪池、卫生间蹲坑、水箱等)。其他需要施工的项目，按甲方要求施工。

　　二、施工造价

　　包工按建筑面积215/m计算，施工价总数为89440元。

　　第四条施工工期

　　自20xx年3月20日至年底

　　五、付款方式

　　一层浇灌付3万元，2层浇灌付3万。尾款扣留5000元(大写五千元整)，作为保修金后，其余部分待外墙完工、内部完工后甲方验收通过后一次性付清。

　　第六条工程具体要求

　　1、若基础超深(1.3米以上为超深)，超深部分按90元/㎡计算。

　　2、室内水、电、通讯线路等网管预埋，每个房间电线，开关，插座，闭路及电脑网线插孔位置由甲方确定。

　　3、其他内部结构要求参照甲方提供的房屋建筑施工图及按甲方要求施工，外部要求参照设计图施工。

　　第七条工程质量要求

　　1、支砌毛石基础，砂浆标号按图纸设计要求搅拌，支砌必须砂浆饱满、平稳，砖砌体平面垂直。

　　2、隐蔽工程需经甲方检查认可后方能进行下一道施工工序。

　　3、按《建筑安装工程承包合同条例》规定，乙方须对工程实行保修，从交付之日算起，保修期为2年。

　　4、保修期间如出现质量问题，甲方应通知乙方，约定时间进行修理，乙方拒不修理时，甲方可另请他人进行修理，所产生的费用从5000元保险金中扣除，保险金不够扣除时，甲方有权向乙方索赔。如无任何质量问题，保修期满，保险金如数退还乙方。

　　第八条权利和义务

　　甲方权利和义务

　　l、按约定方式支付工程款。

　　2、监督乙方按要求和规范施工，对不符合规范的，有权要求乙方返工。

　　乙方权利和义务

　　l、严格按规范和甲方要求施工，不得擅自更改图纸和甲方要求。

　　2、严格遵守安全生产操作规程，因安全措施不力引发的安全事故，由乙方承担责任。

　　3、施工工具、机械设备及模板由乙方自备。

　　4、交工前必须把现场清理干净。

　　第九条违约责任

　　双方必须共同遵守约定事项，未经双方同意不得擅自更改合同条款和工程项目，任何一方违约都必须承担工程总价10的违约金，并赔偿对方因此造成的损失。

　　第十条档合同未尽事宜经双方协商后另作补充协议。

　　第十一条合同涂改无效，经确认无误。本合同自签订之日起生效。

　　第十二条本合同共十二条，一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程安装合同篇19

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:

　　2、工程承包方式：承包人包工包料;承包人包工部分包料;承包人包清工。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

　　2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项住来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：水路____米，电路____米

　　5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　甲方：

　　乙方：

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

工程安装合同 篇1

工程安装合同 篇2

工程安装合同 篇3

工程安装合同 篇4

工程安装合同 篇5

工程安装合同 篇6

工程安装合同 篇7

工程安装合同 篇8

工程安装合同 篇9

工程安装合同 篇10

工程安装合同 篇11

工程安装合同 篇12

工程安装合同 篇13

工程安装合同 篇14

工程安装合同 篇15

工程安装合同 篇16

工程安装合同 篇17

工程安装合同 篇18

工程安装合同 篇19

工程安装合同篇1

工程安装合同篇2

工程安装合同篇3

工程安装合同篇4

工程安装合同篇5

工程安装合同篇6

工程安装合同篇7

工程安装合同篇8

工程安装合同篇9

工程安装合同篇10

工程安装合同篇11

工程安装合同篇12

工程安装合同篇13

工程安装合同篇14

工程安装合同篇15

工程安装合同篇16

工程安装合同篇17

工程安装合同篇18

工程安装合同篇19