《工程安装合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

工程安装合同

范文

工程安装合同（通用27篇）

工程安装合同篇1

　　于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：　　

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。　　

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；　　

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。　　

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；　　

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；　　

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。1

　　1.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。1

　　2.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。1

　　3.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。1

　　4.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。　　附件包括：

　　（1）图样；

　　（2）估价单。1

　　5.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。1

　　6.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________附件 cac f ec f ag a ege

　　ade _________， b ad beee _________ ca

　　d. （ee- afe caed a a） ad _________ ca

　　d. （eeafecaed a b）.

　　1.　ae f aa : _________.

　　2.　ca f aa : a a39;_________

　　3.　ce f aa : a ecfed

　　e dagad aee aace

　　4.　e

　　f ce:　　e aa

　　a cdae

　　e cc f _________

　　a a， ad a be ceed， cdg ea

　　f _________，

　　_________da afe e ce f _________.

　　5.　a ce f aa :_________.. d .

　　6.　ae e f aa :　　f ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .

　　..d ， e cac ce

　　effe

　　c.　　ecd ae:　　a a a a

　　a b ffee ece f e a cef aa ， .e_________. .

　　d. ， a e cecee f cc a

　　a.　　d ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， dge aa f

　　e.　　f ae:　　a a a a

　　a b f ece f e a cef aa ， .. .

　　d. ， a ee e e a ee ae a e

　　e.　　ff ae:　　a a a a

　　a b e ece f e a cef aa ，， . .

　　d. ，

　　ce -

　　f e aa .　　 ae:　　a a a a

　　a b e ece f e dffeece f e ce f aa ， .. .

　　d. ， afe e

　　eceed a bee ed afe

　　7.　ea f defa:　　 e ee a b a fa

　　cee e

　　ea a a b a be ed abe， a b aa a ea f c defa baed

　　f a ad f e a ce f aa

　　e da ， ...d，

　　f eac da f c def

　　8.　ceae

　　deceae f :　　 cae a a a

　　aed，ceae

　　deceae e g cede， e cedg ceae

　　deceae f a cea be eaaed accdg

　　e e ad cd beeee

　　ae， d e

　　be ceaed， e ae aee

　　a ageee f e

　　ce f aa

　　e. d a a f e ceed

　　f a a f e ae - a aed

　　e e ae

　　be abaded g

　　aed - e ade b a a， a a a， afe ag eceed e， a f eac ceed

　　aea abaded a ee

　　ce ecfed

　　9.　e f ge:　　e e ee aed b a a ad

　　e - eeae a ae e a

　　ee e ge 39; ad ge

　　c. a b a ef cec

　　ac - cdace

　　c c ge b a a39; ee eeea

　　10.　age :　　d a a f a b

　　f eabed e eb f a b， a b ca

　　e ad ca f a a e ce f fed ， aea ae ad e eaabe eee

　　be aed

　　dedced fe ad a

　　e.1

　　1.　cd f :　　e ceed

　　ad e aea，， ad ee a e a be de e cd f a b afe cecee ad befe ce ad dee f e . e

　　e ee f fce aee， a b a be f ebe f a daage f e

　　de e cd f a

　　cae f fce aee， a b a ge a

　　f daage accdg

　　e aca cd ad gge a eeced ce ad dae fece f c daage

　　a a f cecg ad a

　　e.d a a decde

　　e ， cac a be eaed accdg

　　ace 10 ee

　　f.1

　　2.　aa f .　　a b a aa e ed cd f e

　　_________ ea afe e dae f eceg e

　　b a

　　a. ee， a b a

　　be abe

　　ac f gd

　　e f e

　　b a

　　a.1

　　3.　eea :　　a b a be ed ebe f a a39; ee

　　e ee

　　ed de

　　e eggece f a b dge ge f c

　　c. ee， c eb ae

　　a a f e

　　caed

　　e eggece f a a f ecca caced

　　a.1

　　4.　aace :　　aace a bece a ega a f

　　cacad a be a effece a a e . aace cde:

　　（1） dag，

　　（2） a eae f

　　c.1

　　5.　fa f

　　cac:　　e cac a be

　　dcae

　　be edeaae b e ae ee

　　f. eac f e ae a aee

　　ce f e cac f ec

　　d.1

　　6.　aa

　　:　　aeace f a eg

　　e.　　a b a de fee edc aeace ece fe a ege f _________ f _________ ea afe e eceg f e

　　b a a ad ed aeace ee ee _________ f efg aeac

　　e.　　 cac a bee eeced b e ae a f e da ad ea f abe

　　e.a a:_________　　　　　　　　　　　a b:_________b:_________　　　　　　　　　　　　　 b:_________ae:_________　　　　　　　　　　　ae:_________dae:_________　　　　　　　　　　　　 dae:_________

　　返

工程安装合同篇2

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲乙双方为 DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装

　　2、工程地址：李家台大米厂

　　3、工程内容： ①DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;

　　②锅炉供水系统安装;

　　③锅炉至分气缸安装;

　　④锅炉烟道安装;

　　⑤锅炉控制柜至设备间电气设备的安装。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责提供明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。

　　2、甲方指定专人配合乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并提供施工现场专用仓库。

　　3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。

　　4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。

　　5、乙方保证工程质量和工程进度。

　　6、乙方严格按有关操作规范组织施工，确保施工安全。如出现安全问题，由乙方承担责任并赔偿损失。

　　7、乙方所安装的内容必须符合国标GB50273-20xx的要求。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，根据现场具体情况进行安装。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收

　　1、工程完工后7日内，甲方应组织相关部门验收，并经张家界特种设备检验所检验合格后办理相关有效证件，视为工程合格。

　　五、工程保修维护承诺：

　　1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。

　　2、响应服务：在接到求助电话的 2小时赶赴现场内答复甲方。

　　3、因用户使用或管理不当或超过保修期的产品故障，乙方同样提供服务，有关材料成本费、工时费用由甲方承担。乙方如确认维修或更换零件时，应列出维修项目清单，维修费用，以书面形式通知甲方，经甲方签字许可后，乙方方可进行。

　　六、合同金额

　　本合同包干金额为：贰万贰仟元整(220xx.00元) 本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。

　　七、结算方式

　　合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元) 。剩余款项经张家界特种设备检验所检验合格后，一次付清。

　　八、人力不可抗拒事故

　　如因战争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有

　　九、违约责任

　　1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　2、乙方没有按照规定时间完工，并交付使用，应承担每天千分之五的违约金。

　　十、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协调解决。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　年月日：

工程安装合同篇3

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名

　　(乙方): 法定代表人：法定代表人：

　　甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。

　　2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。

　　⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。

　　⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。

　　⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。 ⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。

　　⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。

　　⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。

　　⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。

　　⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。

　　⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。 ⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。

　　⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。

　　⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。 ⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。 ⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇4

　　发包人(甲方)：地址：承包人(乙方)：地址：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　(1)计划开工日期：________年____月____日，计划完工期限：________年____月____日，总工期：_______天。

　　(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　(2)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　(4)甲方应在收到乙方的验收通知时，____日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　(1)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　(3)乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　(4)工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商;

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间;

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿;若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日

工程安装合同篇5

　　发包方： (简称“甲方”)

　　承包方： (简称“乙方”)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本工程具体情况，经充分协商，双方自愿达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容、规格、用料、标准：

　　第二条合同价款、结算及付款方式

　　2.1工程按综合包干价，总价￥元整，大写：以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。

　　2.2结算方式

　　本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。

　　2.3付款方式如下：

　　2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。

　　2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。

　　2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。

　　第三条工期

　　3.1 承包工程中全部工程的工期为日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。

　　3.2 甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的进度计划进行施工。

　　第四条质量要求和评定标准

　　本工程质量标准为优良。

　　第五条安全生产

　　乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。

　　第六条工程质量保修

　　工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。

　　第七条双方责任

　　甲方责任

　　1. 负责协调与业主方、设计、监理及各施工单位之间互相配合关系，负责督促乙方工程施工进度及质量要求;

　　2. 甲方承施工用水及用电的费用;

　　2 2.留结算价的5%作为工程质量保修金。质量保修期届满一年甲方认为

　　3. 检查质量、进度、安全、文明施工情况，审批乙方的施工方案和技术措施，处理工程变更，检查乙方的材料、设备是否符合质量要求;

　　4. 派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。

　　乙方责任

　　1. 乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。

　　2. 乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。

　　3. 乙方负责将施工用水、用电管线接至施工现场。按照甲方指定地方存放设备物品;

　　4. 必须服从甲方的统一管理。

　　5. 乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。

　　6. 遵守甲方有关制度，文明施工。

　　7. 承担施工过程中的全部安全责任。

　　8. 乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。

　　9. 负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。

　　10. 工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。

　　第八条竣工结算

　　8.1 工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。

　　8.2 在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。

　　第九条不可抗力

　　因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。

　　第十条争议处理

　　双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十一条其他事项

　　11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

　　11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇6

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：(1)图样;(2)估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_______________ 乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

工程安装合同篇7

　　于________年____月____日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1、安装工程名称：_________。

　　2、工程地点：甲方_________港口。

　　3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5、安装工程总价格：_________美元整。

　　6、安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

　　1、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　2、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。

　　3、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　4、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：

　　(1)图样;

　　(2)估价单。

　　5、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　6、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工程安装合同范本精选

工程安装合同篇8

　　工程安装合同

　　于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

　　第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　附件包括：（1）图样；（2）估价单。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：___________________ 签订地点：___________________

　　附件

　　CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION

　　This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.

　　1.Name of installation work： _________.

　　2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.

　　3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.

　　4.Time limit for completion：

　　The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.

　　5.Total price of installation work：_________U.S. D only.

　　6.Payment terms of installation work：

　　First installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.

　　Second installment：

　　Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.

　　Third installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.

　　Fourth installment：

　　Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.

　　Fifth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.

　　Sixth installment：

　　Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.

　　7.Penalty for default：

工程安装合同篇9

　　发包单位(甲方)：__________________________________

　　承包单位(乙方)：_________________

　　根据<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑安装工程承包合同条例>>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：__________________

　　安装地点：__________________

　　二、工程范围和内容：

　　三、工程期限：

　　四、承包方式：总承包/转包/分包

　　五、工程总造价合计人民币___元正(不含税)。

　　乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工

　　六、其他有关费用的支付及商定事项：

　　七、工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续(如土地的征用和租用)，申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。

　　2、

　　3、在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查;在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。

　　4、工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。

　　5、对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件

　　以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

　　九、乙方的责任：

　　1、

　　2、保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。

　　3、乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

　　4、乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工工程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　十、工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行

　　十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、

　　十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导

　　十三、违约责任：

　　甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。

　　甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。

　　乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

　　十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不

　　十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

　　甲方(签名、盖章) 乙方(签名、盖章)

　　单位名称：单位名称：

　　地址：地址：

　　法定代理人：_______ 法定代理人：____________ 委托代理人：_______ 委托代理人：____________ 电话：_______ 电话：______ 开户银行：_______ 开户银行：______ 帐号：_______ 帐号：______

工程安装合同篇10

　　发包商名称(甲方): 承包商姓名(乙方): 法定代表人：法定代表人：

　　一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。

　　三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。

　　四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。

　　五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。

　　六.工作内容要求：

　　七.甲、乙双方权利与义务：

　　1. 甲方权利与义务住址: 现居住地地址: 居民身份证: 居民身份证:

　　⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。 ⑻甲方不预付给乙方备料款。

　　2. 乙方权利和义务

　　⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。

　　六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。

　　七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日年月日

工程安装合同篇11

　　建设单位：(甲方)

　　安装单位：(乙方)

　　根据消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。

　　四、承建方式：全包方式，即包工、包料。

　　五、工程总造价：经双方协商定价为￥元(不含税金)

　　大写人民币：

　　六、工期：与甲方装修工程同步完成。

　　七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。

　　八、付款方式：

　　1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价30%。

　　消防审核意见书出后甲方付工程总造价40%。

　　工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。

　　九、工程质量及验收办法：

　　1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消防规范进行验收，评定质量，签证验收单。

　　2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。

　　3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它费用乙方负责，且工期不能延长。

　　十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙方须向甲方支付每天按总造价0.5%的罚金。

　　十一、补充事项：

　　1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。

　　2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。

　　3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、水泵房。

　　4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。

　　5、为使整项工程近期、按质、按量顺利进行，乙方根据建设单位的要求，负责与公安消防部门联系及时沟通情况，确保工程顺利进行及通过验收。

　　本合同一式四份，甲方双方各执两份，同样具有法律效力，合同未尽事宜，双方协商解决。

　　建设单位：(甲方盖章) 安装单位：(乙方盖章)

　　负责人：负责人：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

工程安装合同篇12

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：

　　一. 技术参数

　　1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：

　　根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。

　　2. 配件：

　　3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。

　　二. 验收方式

　　验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。

　　三. 费用及付款方式

　　1. 每台热水器报价为人民币：(，辅助器件：

　　2. 付款方式为

　　四. 甲方责任及义务

　　甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

　　五. 乙方责任及义务

　　1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。

　　2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。

　　3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。

　　4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

　　六. 双方违约责任。

　　如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。

　　七. 乙方质量承诺及售后服务

　　1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。

　　2.然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。

　　3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

　　八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

　　九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇13

　　客户(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方的制作及安装事宜达成如下一致协议。

　　一：工程内容及规格：

　　铝板制作安装，其规格： ;

　　二：工程造价及支付方式

　　1、工程总价：共计人民币，大写元整。

　　2、支付方式：

　　A、合同签订时甲方预付总金额的 %工程款，即: 元(大写：元整)为订金，合同生效。

　　B、整体安装完毕后后，支付给乙方总价款的 %工程款。即: 元(大写：元整)。

　　三：工程期限

　　1、工程期限为自协议签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

　　2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

　　四、双方权利、义务

　　A、甲方：

　　1、办理施工所必须的报批手续及相关费用。如因相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

　　2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

　　3、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。

　　4、按本合同规定结算工程的制作、安装费用。

　　B、乙方：

　　1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。如现场条件与施工方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　五：关于验收

　　乙方全部制作安装完工后，甲方应在2日内组织正式验收，如甲方不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

　　六、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同第二条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间3日内仍未付款，乙方可拆除已安装的铝板做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。

　　2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条规定按时制作、安装完成，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　3、乙方应保证工程质量、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。

　　七、因施工所产生的责任的承担：

　　在制作、安装过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。

　　八、不可抗力：

　　不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件：包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害等。如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在十天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

　　九、争议解决方式

　　1、本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。

　　2、如协商不成，有地方仲裁委员会仲裁解决。

　　十、其他：

　　1、本合同一经签字盖章即生效，并对双方具有约束力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　十一、备注：。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)：

　　电话：电话：日期：_____年____月____日日期：_ __年____月____日

工程安装合同篇14

　　甲方：_________公司（系统使用企业）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　乙方：_________公司（系统开发公司）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　甲、乙双方在遵照国家有关法律、法规的规定，本着友好、协作的精神，经共同协商，就甲、乙双方共同在甲方生产现场实施“_________监控系统”事宜达成如下条款：

　　第一条双方责任的约定

　　为改善甲方生产管理手段，甲、乙双方合作实施_________监控系统_________，并分别承担下列相应条款规定的责任。

　　1.甲方责任

　　（1）甲方负责提供系统安装调试所需的有关资料和指定配合乙方工作的人员，配合乙方在规定的期限内，完成上述软件系统所需的生产工艺信息数据库的建立和参与_________系统的连接工作。

　　（2）甲方须提供项目实施所需的尽量详尽的_________格式文件，以便于进行_________系统_________的数据交换工作。

　　（3）未经乙方事先同意，甲方不得将该软件或其中任何一部分提供给第三方使用。

　　（4）甲方负责上述软件系统在本单位使用过程中的版权保密工作。

　　2.乙方责任

　　（1）乙方向甲方提供“_________监控系统_________”软件一套，其中包括服务器版调度排产子系统_________个；工艺准备子系统_________个；远程控制数据采集端_________个。远程数据采集器在本系统定为计算机，并负责在乙方指定工作现场的安装与实施。

　　（2）乙方按甲方提出的“_________”完成系统的安装与实施。

　　（3）以乙方为主，与甲方共同完成指定信息与_________之间的传输。a.实现从甲方提供的_________数据文件中提取材料清单，产品名称明细、零件明细表、定单号（合同号）等对_________系统的输入信息。b.实现由_________系统输出给甲方成本核算系统的零件制造成本信息的表格文件或数据库（包括物料、成本）数据信息。

　　（4）乙方负责对甲方_________――_________名使用人员的培训。

　　（5）乙方有责任对甲方的生产工艺等信息从资料保密，不得转给任何第三方。

　　第二条进度与工作程序的约定

　　整个项目分为两大部分进行：

　　1.基本系统的安装及调试（费用分配为人民币_________元）

　　（1）甲方在双方商定的期限内，向乙方提供附表所列出的有关资料。

　　（2）乙方与甲方指定人员共同完成软件基本使用系统的建立（各种工艺数据库的建立）；时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　（3）基本系统运行测试，时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　2._________系统与上层模块的数据连接（费用分配为人民币_________元）

　　（1）甲方负责提供详细的车间上层管理系统面向_________系统传输的文件数据格式（BOM、物料描述）。

　　（2）乙方负责完成_________系统向_________有关模块传输零件制造成本（包括物料、成本）数据信息的程序模块；时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　（3）集成系统测试。时间为：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　第三条验收标准的约定

　　1.基本系统的验收，按指定的产品（_________-_________个）可通过系统正常运作为测试验收标准，其中包括工艺路线生成、作业计划生成及产生相应的工作文件。

　　2.远程控制端的验收，按系统能够正常发送与接受信号为测试验收标准。

　　3.与_________的相应数据文件的信息传输，按信息传输正常、数据准确无误为验收标准。

　　第四条付款方式的约定

　　甲方应向乙方支付软件系统服务费共_________元人民币，付款定为四期：

　　1.双方合同签订之日支付_________元；

　　2.基本系统调试正常，可投人生产使用，验收收后于_________个工作日内支付_________元；

　　3.远程控制数据采集端与主系统的配置与调试，经验收后_________个工作日内支付_________元；

　　4.按本协议规定的条款_________系统与_________系统实现数据传输，系统调试验收后，于_________个工作日内支付_________元。

　　第五条售后服务的约定

　　乙方在系统实施后的_________年内，向甲方提供系统维护服务，并提供_________次免费版本升级服务。_________年以后对上述系统的技术服务均按人民币_________元/人，工作日收取费用（如属于本系统自身问题，乙方将免费提供技术维护；同时本条款的生效不包括双方继续的项目开发合作行为）。

　　第六条其他约定

　　1.在系统取得本企业第一个车间实施成功后，乙方将本着宣传推广与友好合作的精神，赠送甲方一个基本系统（一个作业计划模块和一个工艺模块），由乙方自行实施于企业的另一个模具车间。

　　2.甲、乙双方将本着友好协作的精神，在可能的情况下继续进行在前段工作基础上的项目开发合作。

　　第七条生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程安装合同篇15

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

　　一、工程地点：

　　二、承包项目范围：

　　1、承包范围：变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: )，经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局意见为准。

　　2、预算书应作为附件附在合同后，该预算书还应经甲方确认，签字为准。

　　三、承包方式和工程造价：

　　1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用，不再追加任何费用。

　　2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费，工程合同定价(含税价)为人民币￥元，大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。

　　四、付款方式：

　　主设备进场后三天内，经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方，即￥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内，甲方支付工程款到合同总价的给乙方，即￥ ;质保金即￥，质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

　　五、工程期限：

　　工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。

　　六、工程验收标准：

　　适用本合同的国家标准、规范名称

　　(1) 《民用建筑电气设计规范》 (JCJ/T.16-92)

　　( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)

　　(3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)

　　(4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)

　　(5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)

　　(6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)

　　(7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)

　　(8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)

　　(9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)

　　本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定，当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时，可申请工程主管质监部门确认。准，乙方应承担如下违约责任：工程质量不合格，乙方应按甲方要求恢复原状，并承担工程总价的以供电部门验收及通电为标准。

　　七、施工管理规范：

　　乙方在施工期间，必须遵守国家及地方相关管理法规，适用本合同的管理法规名称：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-88)

　　2、建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-86)

　　3、建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)

　　4、电业安全工作规程 (DL409-91)

　　5、广东省建设工程现场文明施工管理办法

　　八、双方责任：

　　1、甲方权利和责任：

　　(1) 甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项。

　　(2) 委托专职现场代表( )，检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更，签订等工作。

　　(3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。

　　(4) 自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施)，如配电房推迟，则工期顺延。

　　(5) 如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期，由甲方负责，工期顺延。

　　(6)、当乙方有下列行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者，甲方有权终止合同，清理乙方出场，已完成的工程量按70﹪结算，给甲方造成损失的还应照价赔偿。

　　(1)质量达不到合同约定的质量标准;

　　(2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;

　　(4)其他违约行为。

　　2、乙方权利和责任：

　　(1) 负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。

　　(2) 查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。

　　(3) 确保施工安全，并负安全责任。

　　(4) 工程在质保期内，质量因乙方问题，由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护。

　　(5)、质量保证期二年，产品终身跟踪服务。

　　(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准，并负责该工程资料整理工作，属于乙方原因造成的质量问题，乙方必须立即停工，并返工达到标准和承担因此所发生的费用，若造成工期延误的乙方需承担违约责任;

　　(7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

　　(8)、负责维护和保持现场清洁卫生，保证道路畅通，严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

　　(9)、负责工完场清，在乙方承包范围内应清而未清的，如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;

　　(10)、.乙方在竣工验收后

　　(11)、乙方必须遵守《劳动法》规定，安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康，有必要时进行体检，对患有慢性病和传染病的人员禁止进场，同时特种工种的要持证上岗，否则造成的后果由乙方自行承担

　　九、违约责任：

　　(1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任;如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　(2)甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之一。

　　(3)、乙方在合同签订后，不得再对合同内容进行分包和转包，否则，甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(4)、乙方在合同签订后，若自身原因无法履行合同内容，必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　(5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货，否则，必须无条件按合同的约定更换，并承担由此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;

　　(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料，甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金，已完工的工程量按50﹪结算

　　(7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约在十天内未予答复，视为认可该项索赔。

　　十、合同争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方可协商解决，协商解决不了的，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十一、补充协议

　　未尽事宜，双方可协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

　　十三、本合同工程完工，经验收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款继续有效。

　　十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

　　十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

工程安装合同篇16

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　经协商确定，甲方将___________餐厅的消防工程交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、工程价款

　　1、合同价款据实结算，共______平方米，每平方米______元，共计____________元。

　　2、因甲方原因更改图纸或另增加工程量，其增加部分经双方协商，另行办理增补手续。

　　三、施工期限

　　计划开工期：______年______月______日，计划完工期：______年______月______日，共______天。

　　四、双方职责

　　2、甲方应在合同签订后三天内完成图纸和技术交底。

　　3、甲方需提供消防审核、验收相关资料

　　3、乙方负责施工区域临时设施，做好人员、设备的安全管理，因施工造成的一切安全事故由乙方承担所有责任。

　　4、乙方按消防设计图纸施工，施工的项目应保证能符合消防部门验收质量合格的要求。

　　5、乙方负责办理消防审核、验收，最终以验收合格为准。

　　6、消防器材送检材料由乙方提供及送检费用，装修送检材料由装修施工单位提供，送检费用由甲方与装修施工单位协商。

　　五、工程质量、验收及保修

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范进行施工验收，并接受甲方指派代表的监督。竣工验收合格前所产生的一切费用由乙方负责。

　　2、乙方禁止使用不合格的材料、设备进行施工安装，否则发生返工的费用由乙方自负。

　　3、在验收前乙方应提供消防系统竣工图及开通调试报告。

　　六、付款方式

　　1、乙方进场，甲方付乙方工程款______%。

　　2、施工50%，甲方付乙方工程款______%。

　　3、消防验收前，甲方付乙方工程款______%。

　　4、消防验收合格后，余款一次性付清。

　　七、违约责任

　　1、双方不得无故终止合同的履行，因一方原因无法履行合同的，须提前______天告知对方，否则应承担守约方因此受到的所有损失。

　　2、任何一方违反本合同的条款，给合同履行造成实质性影响的，都须承担相应的违约责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　2、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　签订日期：______年______月______日

工程安装合同篇17

　　甲方：_

　　乙方： _

　　根据行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：__工程

　　2、工程地点：成都市__

　　3、工程内容：__工程安装、网络综合布线、多媒体家庭工程安装

　　第二条：工程期限

　　1、本工程合同总工期为 _ 天(具体根据装修进度)。

　　2、本合同开工日期：

　　3、竣工日期：

　　4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;

　　2)不属包干范围内的重大设计变更;

　　3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;

　　4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。

　　第三条：工程合同总价

　　1、本合同总造价为人民币__元,优惠后价格为__元(__)，具体设备型号、数量和单价见清单。

　　2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。

　　1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;

　　2)在施工中新增加了工程项目;

　　3)其它。

　　第四条：工程质量和检查验收

　　1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

　　2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。

　　3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。

　　4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。

　　5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。

　　6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。

　　7、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。

　　8、工程交工验收后，硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。

　　第五条：双方责任事项

　　1、甲方

　　1)负责提供现场办公场所;

　　2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;

　　3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;

　　4)负责施工现场的协调工作。

　　5)审核施工方案、施工计划，及时向乙方支付合同款;

　　6)委派施工现场代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;

　　7)组织对工程的竣工验收，及时了结工程尾款。

　　2、乙方

　　1)提供解决方案、施工方案、施工计划的编制，设备、材料的购置。开竣工通知书、隐蔽工程验收单，并及时发送给甲方;

　　2)严格按设计、施工方案、图纸与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工并交付使用;

　　3)提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;

　　4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理;

　　第六条：工程价款的支付与结算

　　1、本合同签订生效后3 日内，甲方支付工程预付款，合同总价的30%，计人民币 __ 元。

　　2、在所有系统设备到达现场前一周，甲方支付工程款的50%，即人民币 __元。

　　3、在所有系统设备安装调试完毕后，经甲方确认后支付全部工程余款，即人民币__元。

　　第七条：违约责任

　　1、乙方责任

　　1)工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工;

　　2)工程交付时间不符合规定的，按有关规定处理。

　　2、甲方责任

　　1)未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2)工程中途停建、缓建造成的停工，应采取措施弥补或减少损失。

　　3) 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第八条：争议的解决方法

　　合同过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时可通过法律途径解决。

　　第九条：附则

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同条款未尽事宜，双方协商解决。自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程安装合同篇18

　　订立合同双方：

　　发包方以下简称甲方;

　　承包方以下简称乙方。

　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成甲方的火吧店室内之监控安装及点菜宝系统任务，经充分协商，特订立本合同。

　　第一条工程名称火锅KTV监控安装及点菜宝系统安装工程。(指承包部分之工程名称)

　　第二条工程地点永宁县永清花园西门口。

　　第三条工程范围摄像头、点菜宝系统安装及调试。(祥见报价表)

　　第四条质量标准达到客户要求标准。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

　　第五条承包方式包工包料。

　　第六条工程总造价￥：7920.00元整;大写(人民币)：七千九百二十元。第七条付款办法：现金支付。

　　第八条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自 20xx 年 5 月 30 日开工至 20xx 年 6 月 30 日止全部完工。

　　第九条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交付结清尾款后自动失效。

　　第十条本合同一式本二份，甲、乙双方各执一份。

　　发包方(单位盖章)

　　负责人：

　　地址：电话：

　　承包方(单位盖章) 负责人：

　　地址：电话：

　　年月日：

工程安装合同篇19

　　监控工程安装合同最新的格式

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程范围：监控系统方案书

　　工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试

　　签约地点：

　　第二条设备要求及设备清单

　　设备清单详见本合同的附表1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

　　第三条工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

　　2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的3天内甲方支付乙方总工程款的30%，即￥元整，大写：人民币整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的40%，即￥元整。大写：人民币元整。

　　第四条工程建设期限

　　合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天( 年月日开工，年月日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)

　　第五条安装调试要求

　　1、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在3个工作日内完成安装布局设计，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求便于使用和维护。

　　2、甲方付清总工程款的60%后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后30日内将工程安装完毕，在安装完毕后7日内调试完毕。

　　3、乙方施工过程中需保证以下起码标准：

　　(1)所有摄像头视频设备能稳定运行;

　　(2)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

　　第七条工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方。

　　2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

　　第八条技术支持及售后服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

　　第九条验收和移交

　　1、系统调试开通3日内，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲

　　2、如甲方在7天内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

　　第十条违约责任

　　l、甲方的违约责任

　　(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

　　(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

　　(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当按天偿付乙方总工程款的0.5%作为停工期间工人开销等损失。乙方有权解除合同。

　　(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日0.5%向乙方偿付违约金;

　　(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：

　　a、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

　　b、未按合同规定的期限交付工程;

　　c、未按合同规定的要求交付工程。工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0. 5%的滞纳金支付给乙方。

　　(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程巾的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　第十二条责任免除

　　1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

　　2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十三条合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

　　第十五条合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期限满之日终止。

　　第十六条纠纷处理及其他

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程安装合同篇20

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条工程承包范围及承包方式

　　承包方式：甲方提供材料，乙方负责安装。

　　承包范围：钢结构、维护板的安装，包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装，屋面板及附件安装，墙面及附件安装，大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。

　　第三条工程期限

　　合同工期总日历天数天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日，遇不可抗力工期顺延。

　　第四条工程质量

　　合格，按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。

　　第五条合同价款及付款方式

　　1、合同价款：总面积平方米(，每平方米元，共计 (大写)元。

　　2、付款方式

　　(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后，甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。

　　(2)根据乙方的施工进度，中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。

　　(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。

　　(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%，扣除已付金额，应付___________元。质保期为壹年，总合同金额的5%作为质保金，保修期满工程无质量问题后付清。

　　(5)结算方式，采取以下第种结算方式。

　　①乙方公户账号：，开户行： ②乙方授权___________ 为收款人。

　　第六条双方的义务

　　1、甲方义务

　　(1)办理建设报批手续。

　　(2)向乙方提供安装工程材料。

　　(3)向乙方提供图纸及说明。

　　(4)按合同约定支付工程款。

　　2、乙方义务

　　(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。

　　(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸，编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。

　　(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单，并附上所有施工人员的身份证复印件，制定规范的制度，对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更，需向甲方发出书面通知并进行变更登记。

　　(4)乙方必须完善保险，为所有施工人员购买相关保险(工伤保险，人身意外伤害险等)并提交甲方备份。

　　(5)乙方指定为本工程项目经理，负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等，如需变更，乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

　　(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护，确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。

　　①乙方卸车时轻吊轻放，不能把梁、柱等成品件有砸弯现象; ②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护，不要让板表由划痕现象，不允许有折板现象。

　　③如甲方材料受到损坏，甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。

　　第七条施工安全及责任承担

　　1、乙方应按规范施工，加强安全管理，乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。

　　2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施，施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的，由乙方负责处理及赔偿。

　　3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失，有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

　　4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求，如因工程质量不符合标准造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。

　　第八条工程验收

　　1、乙方安装钢构件、维护板，自检合格后应通知甲方，进行预验收。如需整改，乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。

　　2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收，在验收后给予认可或提出修改意见。

　　第九条违约责任

　　1、乙方如未能按期竣工，每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金，乙方逾期七日时，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

　　2、甲方如未能按合同约定支付工程款，每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。

　　第十条附则

　　1、未尽事宜由双方签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　2、因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：地址：

　　甲方代表：

　　年月日

工程安装合同篇21

　　甲方

　　乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、就“酒仙桥一中”塑钢窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：

　　一、项目概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.门窗面积：

　　二、施工内容

　　塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。

　　三、合同价格及总承包管理

　　1.塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：壹拾陆万壹仟柒佰陆拾元整(￥___________元)。

　　四、质量标准

　　1.本工程塑钢门窗采用标准图集：

　　3.塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》(JGJ103)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50237)、《塑料门窗安装及验收规程》(DBJ13-35)。

　　4.该工程所需主要材料(型材、衬钢、玻璃)由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。乙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。

　　五、责任事项

　　1.甲方权利及义务

　　(1)合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。

　　(2)甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(3)协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。

　　(4)协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。

　　(5)甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。

　　(6)甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。

　　(7)甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。

　　2.乙方的权利及义务

　　(1)乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗(每期工程不少于一次)至检测部门进行性能检测。

　　(2)乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。

　　(3)乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。

　　(4)乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。

　　(5)在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作(门窗框边密封工作由丙方负责)。

　　(6)乙方不得收取丙方任何费用。

　　3.丙广播权利及义务

　　(1)指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。

　　(2)丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。

　　(3)按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。

　　(4)接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。

　　(5)严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。

　　(6)参加工程验收，工程竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。

　　(7)工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。

　　(8)施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路(仅指由乙方运输车辆造成的污染)的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需

　　(9)按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。

　　(10)丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。

　　(11)如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。

　　六、中间验收及工程验收

　　1.中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。

　　2.初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。

　　3.竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。

　　七、工程监理

　　1.甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理;按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。

　　2.丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。

　　3.丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。

　　4.在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。

　　5.丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。

　　6.丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。

　　八、仲裁

　　甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。

　　九、其他

　　1.本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。

　　2.本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。

　　3.本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　法人代表：___________________ 法人代表：___________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　单位地址：___________________ 单位地址：___________________

　　丙方：(签章)

　　法人代表：___________________

　　委托代理人：_________________

　　单位地址：___________________

工程安装合同篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容：

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：(1)钢支架制作;(2)太阳能集热器固定安装、介质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》，电气控制部分安装、系统保温安装;(3)管道支架制作，水箱底座基础制作，设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)(4)管道保温制作安装(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作

　　1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备，施工材料由甲方负责提供。

　　二、工程工期

　　2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。

　　2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。

　　2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

　　2.2.3出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

　　2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。

　　2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

　　2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

　　三、合同价款：

　　本项目合同款总价为：人民币大写

　　四、关于工程质量的约定：

　　4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。

　　4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。

　　五、关于验收的约定

　　5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

　　5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。

　　5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方全部承担，并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失，工期不顺延。

　　六、合同价款支付方式

　　6.1合同签订后，乙方施工人员进场开始施工后，甲方支付给乙方工程总价的25%，计人民币大写

　　6.2乙方施工人员进场开始施工后，到工期施工一半时甲方支付给乙方工程总价的35%：计人民币大写

　　6.3在工程竣工后具备验收条件下，验收合格后7天内，甲方支付给乙方工程总价的35%，计人民币大写

　　6.4余下工程款的5%，一年后付清。

　　七、双方的责任与义务

　　7.1甲方的责任与义务

　　7.1.1甲方每次出示书面委托给乙方，指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

　　7.1.2乙方施工时，甲方需提供与其相关部分的配合和协调。

　　7.2乙方的责任和义务

　　7.2.1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有权责令乙方全部返工，直至达到甲方的设计要求和质量标准。

　　7.2.2施工期间，乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全，并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

　　7.2.3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理，合理安排施工进度，按期竣工，做好甲方成品保护工作，如出现损坏，照价赔偿。

　　八、售后与维修

　　8.1乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务

　　8.2本工程自竣工验收之日起，乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

　　8.3一年免费保修期满后如出现问题，由甲乙双方协商维修费用，乙方上门负责维修调试好。

　　九、合同的变更和解除

　　9.1合同变更方式：甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收(最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准)和本合同明确约定的其它事项，甲方代表权限以外的其他事宜(如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等)由甲方与乙方另行签订书面补充协议，自双方签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力，其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议，乙方应严格按照本合同约定履行，否则应被视为违约行为，乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

　　9.2合同的变更、解除权：一方对合同进行变更或解除时，应提前向另一方发出书面通知，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

　　9.3乙方违约时的解除：如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应该按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

　　十、争议或纠纷处理：本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方另订补充协议，作为本合同的组成部分。

　　十二、合同生效条件与份数

　　12.1生效条件：合同双方签字盖章后生效。

　　12.2合同份数：本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有相同法律效力。

　　十三、本合同履行完成后自动终止。

　　本合同经双方协商后形成，而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇23

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)，经协商同意签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程地点：郑州市中原区须水办事处马庄

　　2、承包范围：包工包料

　　3、工程承包面积约48420平方米(按工程实量单结算)总价款：5800万元，大写：伍仟捌百万元整

　　4、安装垃圾的清理与外运：

　　二、施工准备

　　(一)、甲方

　　1、负责产品运输进场，选择合适的堆放地点。

　　2、为乙方进场提供方便和施工技术指导。

　　(二)、乙方

　　1、负责进场前道路、运输设备及施工用电的协调准备工作。

　　2、组织施工人员、配件、施工机具的进场，提供收货人并到甲方备案，持乙方《身份证》及时验收安装材料。

　　3、编制人员计划及施工计划，如实提供工人数量，填写《职工情况登记表》

　　4、负责给工人办理安全保险，送甲方备案。

　　5、提供工地需要的证件及材料。

　　三、工程期限

　　1、根据工程需要，商订总工期为510天(日历天)，自20xx 年07月10日开工至20xx年12月12日止;

　　2、甲方根据工程进度和质量要求按周对乙方进行考核，如达不到甲方要求，甲方有权责令乙方限期整改、罚款50～500元、直至解约清退。

　　3、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备，不能提供产品进场的;

　　(2)不属包干系数范围内重大设计变更的;

　　(3)在施工中，因停电、停水或间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工的。

　　(4)未按照合同规定拨付进度款，影响工程进度的;

　　(5)人力不可抗拒的因素而延误工期的。

　　四、工程质量

　　(一)本工程质量经双方研究要求到

　　(二)乙方必须严格按照施工图纸、建筑工程规范和标准及甲方要求施工，并接受甲方派驻代表的监督考核。

　　(三)乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、乙方在安装过程中，如遇到产品堆放位置的确定，吊运方式、器械利用有关事宜的协调，均由乙方自己负责。

　　2、甲方除产品提供给乙方外，不提供任何配件、工具，乙方自理的配件必须合格，经甲方代表认可后方可使用。

　　3、乙方严格按《施工方案》组织施工，并根据甲方要求及时与工地负责人联系逐层验收，并将工地认可的《临时结量单》送到甲方备案，作为拨付进度款的依据。工程完工时，应会同甲方进行验收，并在甲、乙双方认可的工程结量单上签字，作为结款依据。

　　4、工程竣工后乙方按照规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　5、严格按照工地的规定，出现安全、偷盗等问题乙方自己承担。

　　6、施工过程中出现违反操作规程或不服从管理的，甲方有权制止或经济处罚，严重者甲方有权将直接责任人清除出场。

　　五、建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　1、有发包方供应以下材料、设备的实物和指标

　　2、除甲方供应之外的其他材料和设备由乙方自己采购。

　　3、由乙方提供的产品必须符合质量要求，不符合质量的要求的，应按照有关规定处理，其复验费用由提供材料、设备方承担。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1、施工期间乙方凭工地签字的《临时结量单》向甲方申请工程进度款，工程进度款支付合同价款的80%，此款乙方应优先支付工人工资且自觉接受甲方的监督(乙方申请工程进度款应付《工程款分配表》)，中途不支付任何进度款。

　　2、工程完工后工程价款达到80%，剩余20%的工程款年底前逐步支付给乙方。在交工验收后，滞留20%的质量保证金，待保修期满后一次性支付给乙方。

　　3、甲方恶意拖欠工程进度款，严重影响工程进度，造成乙方重大损失的，由甲方承担。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以相关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程竣工后，在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修并负全责。

　　八、违约责任

　　(一)、乙方责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工;

　　2、工程不能按照合同的工期交付使用的，应赔付甲方30%的违约金。

　　(二)、甲方责任

　　1、未能按照合同履行自己应负的责任，除竣工日期须顺延外，还应支付乙方的实际损失。

　　2、不能按照合同规定拨付工程款，按合同规定赔付乙方30 %的违约金。

　　九、纠纷解决办法

　　双方协商解决。双方协商不成，应按以下第(2)项方式解决：

　　1、向劳动仲裁机关申请仲裁;

　　2、向人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式4份。甲乙双方各执正本2份。

　　2、本合同自甲乙双方代表签字(加盖双方公章或合同章)认可后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后自动终止。

　　3、合同签订后，甲、乙双方提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同附件。

　　4、乙方在施工中发生一切安全事故与甲方无关。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇24

　　于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。

　　1.安装工程名称：_________。

　　2.工程地点：甲方_________港口。

　　3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。

　　5.安装工程总价格：_________美元整。

　　6.安装工程付款进度：

　　第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

　　第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

　　第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

　　第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

　　第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

　　7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

　　12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。

　　14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

　　15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程安装合同篇25

　　甲方：

　　立合同单位

　　乙方：

　　兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。

　　一、工程名称：食堂、宿舍

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价

　　格及费率不作调整，工程变更按实结算。

　　四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装

　　五、工程承包价的确定：

　　按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。

　　六、付款与结算方法：

　　1、工程开始安装预付20%，计币

　　2、完成工程在万元;

　　3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。

　　六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。

　　七、工程质量验收：

　　1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。

　　2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。

　　3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。

　　八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。

　　九、其它：

　　1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。

　　2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话号码：电话号码：开户银行：

　　帐号：

　　年月开户银行：帐号：日订立

工程安装合同篇26

　　甲方：______________乙方：______________

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程范围：监控系统方案书

　　工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试

　　签约地点：______________

　　第二条设备要求及设备清单设备清单详见本合同的附表1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。

　　第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥______________元整，大写：______________人民币整。工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的______________%作为预付款，即￥______________元整，大写：______________人民币

　　整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。

　　2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的3天内甲方支付乙方总工程款的______________%，即￥______________元整，大写：人民币______________整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的______________%，即￥______________元整。大写：人民币______________元整。

　　第四条工程建设期限合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天(________年________月________日开工，________年________月________日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)

　　第五条安装调试要求

　　第六条乙方施工过程中需保证以下起码标准：

　　(1)所有摄像头视频设备能稳定运行;

　　(2)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。

　　第七条工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方。

　　2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。

　　第八条技术支持及售后服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。

　　第九条验收和移交

　　1、系统调试开通3日内，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。

　　2、如甲方在7天内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。

　　第十条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;

　　(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;

　　(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日0.5%向乙方偿付违约金;

　　(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;

　　(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　a、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;

　　b、未按合同规定的期限交付工程;

　　c、未按合同规定的要求交付工程。工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。

　　(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程巾的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

　　第十二条责任免除

　　1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。

　　2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十三条合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。

　　第十五条合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期限满之日终止。

　　第十六条纠纷处理及其他

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程安装合同篇27

　　发包人（甲方）：

　　地址：

　　承包人（乙方）：

　　地址：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、工程期限：

　　（1）计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工期限：_______年_______月_______日，总工期：_______天。

　　（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。

　　（2）甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。

　　（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

　　（4）甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进行验收。

　　2、乙方的责任、权利与义务

　　（1）乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

　　（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

　　（3）乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。

　　（4）工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。

　　（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

　　三、付款方式

　　1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

　　2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。

　　四、质量要求

　　本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。

　　五、验收标准

　　本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

　　六、工程量变更说明

　　1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；

　　2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间；

　　3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。

　　七、违约责任

　　在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿；若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。

　　八、纠纷解决方式

　　本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。

　　2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。

　　3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　负责人：

　　联系方式：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

工程安装合同 篇1

工程安装合同 篇2

工程安装合同 篇3

工程安装合同 篇4

工程安装合同 篇5

工程安装合同 篇6

工程安装合同 篇7

工程安装合同 篇8

工程安装合同 篇9

工程安装合同 篇10

工程安装合同 篇11

工程安装合同 篇12

工程安装合同 篇13

工程安装合同 篇14

工程安装合同 篇15

工程安装合同 篇16

工程安装合同 篇17

工程安装合同 篇18

工程安装合同 篇19

工程安装合同 篇20

工程安装合同 篇21

工程安装合同 篇22

工程安装合同 篇23

工程安装合同 篇24

工程安装合同 篇25

工程安装合同 篇26

工程安装合同 篇27

工程安装合同篇1

工程安装合同篇2

工程安装合同篇3

工程安装合同篇4

工程安装合同篇5

工程安装合同篇6

工程安装合同篇7

工程安装合同篇8

工程安装合同篇9

工程安装合同篇10

工程安装合同篇11

工程安装合同篇12

工程安装合同篇13

工程安装合同篇14

工程安装合同篇15

工程安装合同篇16

工程安装合同篇17

工程安装合同篇18

工程安装合同篇19

工程安装合同篇20

工程安装合同篇21

工程安装合同篇22

工程安装合同篇23

工程安装合同篇24

工程安装合同篇25

工程安装合同篇26

工程安装合同篇27