标题 | 分包劳务合同 |
范文 | 分包劳务合同(通用21篇) 分包劳务合同 篇1甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就阆中市工商行政管理局修建办公楼(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条 工程概况:工程名称: 第二条 工程承包范围:1.包人工土方清基回填夯实土方。 2.包本工程主体、地坪、钢性防水、附属设施混凝土浇灌。 3.包本工程主体和附属设施模板制安和拆除。 4.包本工程主体和附属设施各种砌块的砌筑、抹灰、贴面。 5.包本工程主体和附属设施的钢筋制安。 6.包本工程主体和附属设施内外架搭拆,安全防护设施铺设。 7.包本工程临时设施搭拆和文明施工现场清洁。 8. 包交工验收时的建筑物室内外和附属设施的清洁卫生。 第三条 工程工期 1、从基础土方开挖至土建全部完成工期为6个月,总日历天数 180天; 2、乙方必须组织一批思想素质好、技术过硬的工人,严格按照甲方的施工组织设计和施工进度计划内的工期完成各分项工程(包括法定的节假日在内)。 3、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期;若节点工期不能保证,则每延迟一天罚款1000元,在每月结算时直接扣除。 第四条 工程质量标准 乙方严格按照设计图纸、国家现行施工验收规范、施工组织设计、施工技术交底等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到规范验收标准。 第五条 甲方责任和义务 1.现场施工员负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.乙方进场后甲方现场管理人员应对乙方做作业人员进行施工质量要求、安全操作规范、现场文明生产等工作进指导、检查和督促、并做好记录。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 第六条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到规范标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、安全事故、的工期拖延损失及各种罚款,( 工期拖延一天罚款1000到晚元)。 3.乙方应配备现场管理人员、安全员各1名,(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同和安全责任书》并按合同所约定的条款完善福利2保,承担因此项工作不到位而引起 的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 7.为其作业人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、手套及其它相关的防护用品); 8.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 第七条 安全生产 1.甲方对乙方应做好进场后的安全技术交底工作,并形成记录。 2.乙方应严格按照操作规程组织施工生产,做好施工范围的安全防护措施(搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网),发现安全隐患,应立即向甲方报告,经整改后方可继续施工。 3.乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产。 4.乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。 5施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,甲方按照《施工现场安全及文明施工违规处罚规定》进行罚款,罚款的金额在乙方的工资中扣除。 6.乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。若乙方违规操作所发生的安全事故其责任和费用均由乙方承担。 7.周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款200元;对产生后果的,将追究法律责任。 第八条 文明施工: 1.乙方应按照《建设工程文明施工管理暂行规定》的标准,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。 2.按文明施工的要求,乙方施工的范围每天必须达到文明工地施工的标准,经整改后仍不能满足甲方验收要求的,甲方可直接另请他人代工,发生的人工费以每工日50元计算,且在乙方的工程款中直接扣除。 3.乙方在工程施工中应保护甲方用于工程施工现场的一切设施和设备,如乙方对设施和设备有人为的损坏,乙方对损坏的机械和配件等应修复或赔偿,直至甲方满意为止。 第九条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价:按施设计工图的建筑面积为依据,每平方米单价 元。承包总金额: 元。 2.承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及现场管理员工资等费用:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十条 结算办法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的 80%。余款_______%待所承包承包工程全部完工,并交工验收后达到合同要求付清。 第十一条 工程验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商) 第十二条 工程保修 1.保修范围、期限为:6个月。 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十三条 合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金 元。 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所约定的各项条款,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成的后果。 3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十四条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第十五条 合同份数 本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。 本合同双方约定签字后生效。 合同签订地点: 甲方(盖章): 分包劳务合同 篇2甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、 工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量: 四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价: 七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 5、按国家和重庆市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。 十三、双方协议工价如下: 分部分项 工程名称 单位名称 人工基价 (元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注 质量 工期 文明施工 十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。 1、安全生产协议书; 2、治安、保卫、防火等协议书。 十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。 十六、违约责任: 1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任: (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金; (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金; (2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 元的违约金; (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付 元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派 同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。 十八、争议: 甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。 十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份,甲方执 份,乙方执 份。 甲方(合同章): 乙方(合同章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 地址: 地址: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 年 月 日 年 月 日 分包劳务合同 篇3甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成,为了保质保量的`完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执 一、工程名称: 陆良城市综合开发有限公司一期工程 二、工程地点: 陆良县 三、承包方式: 单位工程人工费 四、承包范围: 本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注:层次为。 五、承包工期: 执行甲方与总承包签订的合同工期 六、费用标准: 1、承包单价按模板模板展开面积每平方准,下面按计算,车库按展开平方计算,计价支付,此价格为合同包干价,《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、 七、其他约定 1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。 2、本合同签订后,甲方派代表,电话,乙方派同志为乙方现场代表,电话,负责履行本合同中的约定。 3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。 甲方(公章):_________ ____年___月____日 乙方(公章):_________ ____年___月____日 分包劳务合同 篇4发包方:____________(以下简称甲方) 承包方:____________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,为确保工程进度和工程质量,明确双方责任和义务,甲乙双方经过友好协商,并结合本工程实际情况达成以下条款,双方共同遵守。 一、工程名称:____________ 二、工程地点:羊盘村以东,杨盘街以北,万众锅炉房院内。 三、承包范围:LEV+楼承板,LEV+楼承板,LEV+楼承板,LEV+楼承板上的砼地面工程,厚度为120厚,压光、养生。 四、承包方式:大清包(人工费,垫块、小型机具) 五、工期:开工日期:,竣工日期,如因甲方原因造成工期延误,工期顺延。 六、结算及付款; 计价方式:合同价款采用单项计价方式。 1、相关内容单价:每26元/㎡(含税价)。面积约:480m2合款:元。完工后以实际工程量为准进行结算。 2、其余未涉及到单项工程单价,双方应另行协商。 七、付款方式:进度付款,每完成一施工段,付款一次,付款至完成工程量的80%,待所有工程完工后,一个星期内付至合同的`100%。 八、安全事故由乙方负责。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(签字盖章):____________乙方(签字盖章):____________联系电话:____________联系电话:____________ ____________年____________月____________日____________年____________月____________日 分包劳务合同 篇5工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________ 劳务分包人:________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关:________ 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:________________________________________ 工程地点:________________________________ 分包范围:________________________________ 提供分包劳务内容:________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1)________________________________________________________________ (2)________________________________________________________________ 7、总(分)包合同 1、工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 2、劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 1、工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________ 。 2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:,职称:________ 。 10、工程承包人义务 1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用: (1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________ 。 (2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): ________________________________________________________________; (5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:________________________________________________; (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: ________________________________________________________,其交验要求与保护责任为:________________________________________________________; 3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、劳务分包人义务 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 10、除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。 2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。 3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。 14、事故处理 1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。 15、保险 1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。 2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。 3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:________________________________ 。 4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:________________________________________________________________________ 。 5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 16、材料、设备供应 1、劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。 2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 3、工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求): ________________________________________采购材料费用为:(单价)________ ________________________________________采购材料费用为:(单价)________ ________________________________________采购材料费用为:(单价)________ ________________________________________采购材料费用为:(单价)________ 4、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。 17、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算: (1)固定劳务报酬(含管理费); (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算; (3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。 2、本工程的劳务报酬,除本合同6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。 3、采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计________________元。 4、采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为: ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元。 5、采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元; ________________,单价为________元。 6、在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整: 以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过%,按变化前后价格的差额予以调整; 后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整; 双方约定的其他情形:________________________________________________ 18、工时及工程量的确认5212 1、采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。 2、采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。 3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。 19、劳务报酬的中间支付 1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付: (1)合同生效即支付预付款________元; (2)中间支付: 第一次支付时间为年月日,支付________元; 第二次支付时间为年月日,支付________元; 2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。 3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。 20、施工机具、周转材料供应 1、工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。 2、工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。 3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。 21、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更: (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减合同中约定的工程量; (3)改变有关的施工时间和顺序; (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。 3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。 4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。 22、施工验收 1、劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 2、全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。 23、施工配合 1、劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。 2、劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。 24、劳务报酬最终支付 1、全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。 2、工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。 3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。 25、违约责任 1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任: (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬; 工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。 2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日‰的违约金。 3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。 4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任: (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金; (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金; (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 26、索赔 26、1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。 26、2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。5313 26、3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。 26、4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔: 索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知; (2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料; (3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据; (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可; (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。 26、5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。 27、争议 1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 调解要求停止合同工作,且为双方接受; 仲裁机构要求停止合同工作; 法院要求停止合同工作。 28、禁止转包或再分包 1、劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。 29、不可抗力 1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 2、不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担; (2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担; (4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担; (5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担; (6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担; (7)延误的工作时间相应顺延。 4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 30、文物和地下障碍物 1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。 2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。 31、合同解除 1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。 2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。 3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 4、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 32、合同终止 1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。 33、合同份数 1、本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执份,劳务分包人执份。 34、补充条款 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 35、合同生效 合同订立时间:年________月日 合同订立地点:________________________________________________________ 本合同双方约定________________________________________后生效。 5414 附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划 附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表 附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表 工程承包人:(公章)________________劳务分包人:(公章) 住所:________________________住所:________ 法定代表人:________________法定代表人:________ 委托代理人:________________委托代理人:________ 开户银行:________________开户银行:________ 帐号:________________帐号:________ 分包劳务合同 篇6发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 一、 工程项目: 1、工程范围:乙方承包甲方的木养护 2、工程期限年月日开工,年月日历工作天数: 365 日 3、为保证工程的按期完成,乙方应保证人的施工队伍,并于 年 8 月 1 日前全部到岗。 4、工程款,结算时以实际发生为准。 二、 工程质量: 乙方的施工工程质量应符合园林绿化的施工要求。 适用标准:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212—20xx),《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T213—20xx)。 三、双方责任: (一) 甲方责任: 1、 及时将施工计划内容及完成时间通知乙方,并对工程质量进行检查、监督、验收; 2、 协助乙方对施工人员进行安全、技术培训与施工中的技术指导; 3、 为劳务人员提供必要的住宿和生活条件。乙方施工所用工具由甲方提供,并签订工具使用协议。 (二)乙方责任: 1、 确保工程按甲方安排进度日期及甲方指定的项目完成日期及时完 工,并保质保量; 2、 乙方有责任教育和管理工人严格执行操作规程,安全施工。在施工中发生的伤亡事故和由于乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度; 3、 乙方施工人员应为年龄在18至55岁之间的男性人员,必须持证上岗。并应经过医院正式体检,符合身体健康、无重大疾病以及潜在疾病的条件; 4、 为确保工程顺利进行,乙方每月提供给甲方一份乙方施工人员名单,保证施工人员变动率不超过签订合同时人员的5—10%; 5、 每月按时向派遣人员发放工资,并负责按当地有关规定代收代缴保险费,对派往甲方人员的保险手续全部交给甲方、由甲方存档,以备年检。在合同期限内(除甲方原因外),出现一切事故乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理,一切相关费用都由乙方承担。 6、 对甲方退回不能胜任本职工作的人员,及时更换和补充,保证甲方生产工作的正常进行 四、 违约责任: 1、在施工过程中经检验未达到按合同约定的施工要求及数量,乙方应在合同约定期限内无偿返工。经返工仍不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失,乙方应予赔偿。 2、由于乙方自身原因,未能按时完成甲方安排的工程量,影响到甲方的工程进度,所造成的损失由乙方按欠缺工程量照价赔偿; 3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方每日1000元的逾期违约金。 七、合同说明 1、甲乙双方应遵守合同,如有问题协商解决,单方违约,对方有权利追诉其法律和经济责任,并要求经济赔偿。 2、如果有客观原因不能遵守协议,需提前一个月通知对方,双方协商解决,若需要修改或解除合同,应做好有关善后工作。 3、未尽事宜,经双方协商后签订补充协议, 补充协议与本合同有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。 甲方(公章): 乙方(公章): 甲方代表签字: 乙方代表签字: 年 月 日 年 月 日 分包劳务合同 篇7发包方:(简称甲方) 分包办:(简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程安全管理条列》及相关法律法规结合本工程的实际情况,将该工程劳务分包乙方实施。为了明确双方的权利、义务及经济、质量、安全等责任,本着平等互利、公平、公开、公正的原则,双方达成以下协议: 一、工程概况 1、工程名称:四川省绵阳市博爱福利院休养楼二期 2、工程地址:绵阳市青义镇龙中村三社 3、建筑面秘:约16000m2(以实际竣工面积为准) 二、承包内容及单价 1、±0.00以上土建工程、水、电、防雷工程综合单价360元/m2。(此单价包含人工费及施工中的所有机具设备及周辅材料)如因设计变更增加工程内容,增加部份按实结算,此单价不含税金。 2、±0.00以下工程 1、基础砼:18元/M3(商砼、振捣、找平)。 2、地粱模板:38元/M2(包括制作安装及辅助材料)。 3、钢筋:800元/吨、(包括制作安装及辅助材料)。 4、砌体:90元/M3、(包括防潮抹灰) 3、零星用工:如因甲方需要零星用工.用工单价:杂工80元/天.技工150元/天。 4、主体内容 1、泥工所含工作内容:砌体、抹灰,浇筑楼地面、屋面及屋面设计涉及的泥工工作(包含屋面瓦及零星预制构件)、公共部份的粘贴、粉刷、通道墙的涂料。外墙抹灰只抹一次,底层地面10cm垫层砼。天棚不抹灰、楼层不做找平层(厨、厕地面除外),室外一米内散水。 2、木工所含工作内容:模扳的制作安装,(包括构造柱模板),高强止水螺杆由甲方提供。 3、脚手架含内、外架手架、外爬架或挑架、卸料平台、水平防护、施工通道、预留洞口及临边安全防护。 4、钢筋工所含工作内容:钢筋的制作安装、竖焊、对焊、搭接焊、焊割等。 5、水、电、防雷工作全部安装到位。(包括户内水、电、灯具的安装) 5.本工程的装饰及后续工程在同等条件下,乙方享有优先承包权。 三、质量标准 合格工程 四、工期 工期240天,自进场之日起。若遇不可抗拒因素,工期延缓。 五、甲方职责 1、甲方负责向乙方提供施工现场及相关施工资料,给乙方创造良好的施工条件。 2、甲方负责向乙方提供现场施工用水,用电及临舍。施工用电甲方只提供至一级配电箱。现场二、三级配电箱由乙方负责。 3、甲方根据业主要求合理制定周、月施工进度计划,组织分部工程的验收,实施安全指导及监控。 4、如因不可抗拒因素或业主、甲方原因造成停工连续三天以上(含三天),甲方支付乙方工人在停工期间的务工费及周转材料、设备机具费用。 5、甲方负责与业主、监理、设计等部门的协调工作。 六、乙方职责 1、乙方在施工过程中必须严格按照甲方制定的施工方案及建筑法律法规进行施工,不得擅自改变施工方案违规操作。 2、乙方必须严格执行甲方的管理制度及有关规定,无条件执行甲方的质量整改指令 3、乙方责任人必须抓好质量检查工作,作好质量自检、互检、自查、自纠工作,整理好各工序的技术资料 4、乙方在施工过程中因违章指挥、违规操作所造成的质量问题而引起的返工,所产生的费用及损失由乙方承担。 5、乙方必须按照合同约定按甲方项目部通知积极组织安排工人进场施工,如因乙方原因未能完成甲方项目部的合理进度计划安排,甲方项目部有权处罚乙方500元/次责任金 6、乙方在工程完工后外脚手架留给甲方20天时间做外墙漆,这个期间的费用由乙方承担,超出时间的.租赁费由甲方承担。 7、乙方必须配备完整的项目管理班子,且必须交甲方备案 8、乙方在施工运程中,必须合理使用材料,严禁浪费,否则将双倍赔偿甲方损失 七、安全文明施工 1、乙方必须严格按照安全生产管理条例及相关文件进行安全管理,严格遵守国家和甲方的各项规章制度,杜绝伤亡事故,防范轻伤事故。 2、乙方必须对员工做好安全培训工作,对员工的三级培训教育必须要落实在实处,对班组要进行安全技术交底,不得违章指挥,违章作业。 3、乙方必须严格执行甲方现场安全文明施工的有关规定,做到"工完料尽场地清",及时整理机具,垃圾,材料、成品、半成品,且必须按指定位置及时堆放整齐,保持施工现场整洁,费用由乙方承担。 4、职工宿舍必须保持整洁卫生,不得乱抛烟头及杂物,防火器材必须具备,防火标志必须上墙,厨房必须清洁卫生,做好排污防腐工作,并办理相关卫生手续 5、严禁员工饮酒后从事任何工作,严禁野蛮施工,在操作过程中上岗人员必须按照《建筑工程安全生产管理条例》执行。如有违反甲方有权处罚乙方500元/次责任金 6、在施工过程中若发生安全事故,费用在2万元人民币内由乙方负责,费用在2万元人民币以上由甲方在保险公司报销后,超出部份款项甲方承担80%,乙方承担20% 7、在宿舍内严禁使用大功率电器烤火取暖及做饭,每发现一次,处罚乙方500元/次、 8、乙方必须管理好下属班组,严禁工人在现场酗酒闹事及打架斗殴,每发生一次处罚5000元,且承担相应法律及经济责任。 八、付款方式 1、乙方在三栋房屋的基础工程和主体一层工作完成后甲方开始支付第一次工程款,支付标准按完成工程量的80%支付。二层以上甲方按每月进度80%向乙方支付进度款。每月25日报量,次月15日前支付进度款。 2、主体工程、室内外抹灰工程、公共粘贴及墙面涂料工程完工后,经甲方、监理初验合格后5日内甲方支付工程款的90%,余下工程款在工程验收合格后5日内甲方支付至工程款的99%,另外1%作为工程质量保证金二年期满后10日内付清。 3、工程结算以甲、乙双方现场代表签证为准,作为结算依据。建筑面积以施工图及国家相关规范计算为准,如有变更按实结算。 4.进度款的支付额度以下列分项工程单价为依据进行中间计价:主体工程:290元/㎡室内抹灰:25元/㎡外墙抹灰:10元/㎡水电防雷:25元/㎡公共通道粘贴和涂料:10元/㎡(以上单价均按建筑面积计算)。 九、合同生效 1、甲、乙双方合同签订后,乙方须向甲方缴纳60万元(大写:陆拾万元)质量保证金,该合同即生效。 2、保证金的返还,在该工程主体结构完成三栋,10天内退30万元(大写:叁拾万元),在该工程另外三栋主体结构完成后10天内退还余下的全部保证金。(保证金在返还期内不计息) 十、违约责任 1、甲、乙双方必须按照《中华人民共和国合同法》及相关规定执行。如一方违约,必须赔偿一方10万元人民币的违约责任金。 2、甲方不能按合同要求支付乙方工程款,拖欠资金按日息2‰支付违约金。超过一个月乙方有权停工,所有损失由甲方承担。 3、乙方在施工过程中无上述原因,不得以任何借口或理由延误工期,如因此造成的不良后果,乙方承担所有的责任及产生的一切经济损失,同时甲方有权处罚乙方5000—10000元的责任金。 4.本合同签订生效后,乙方在一个月内不能顺利进场施工,甲方须赔偿乙方10万元违约金,该合同继续生效。 十一、其它 合同中有未尽事宜,甲、方双方协商解决。 十二、本协议一式四份,甲、方双方各执二份,签字盖章后生效。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 电话:电话: 身份证号码:身份证号码: 签订日期: 分包劳务合同 篇8甲方:_________ 乙方:_________ 经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定,现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工,为明确双方的责任和权利,特订如下条约: 一、 承包方式: 按砌砖方量承包。 二、 建筑面积: 按墙体实砌的墙面方量结算。 三、 砌体工作内容: 包括项目:按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书,按国家规范及图集等要求施工,泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具,图线上包括的所有砌体总包干价为_________元/每方,一次性包死,中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕,中途无故退场,甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。 四、 工程质量: 严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工,确保合格,并在保证质量的要求下节约材料,如发现有浪费材料的现象,按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工,其材料费及人工费均归乙方自负。 砌体之前地面应按要求湿水,冲洗干净,如发现一次扣贰佰元。 五、 文明施工: 1)、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。 2)、每层的砌体完工后应做到工完料清。 3)、工地现场严格进行打架斗殴。 4)、小孩及不工作的妇女,严禁进入施工现场。 六、付款方式: 每月结算一次,按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款,余款待砌体分项全部完工后付10%,余下30%待中间验收合格后付清。 七、 本工程质量要求为合格工程。 八、 工期: 自合同签字生效之日起,至砌体全部完工后,工期以甲方要求为主。 九、 安全生产: 乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工,如因乙方原因发生安全事,则一切责任由乙方自己承担。 十、 甲方权利与义务: 1)、提供乙方工人的生活用水用电。 2)、对不服从管理和领导的班级,管理人员有关权更换。 3)、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。 4)、对故意浪费材料的班组,经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。 5)、对有关部门要求整改的部位,乙方必须整改合格。 十一、乙方权利与义务 1)、听从甲方和监理单位的指挥,服从甲方领导,遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。 2)、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。 十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议,如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决,还不能解决的,由法院裁决。 十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效,工程款付清后自动失效。 甲方:_________乙方:_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 分包劳务合同 篇9甲方:____________________ 乙方:____________________ 甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程名称:____________________ 二、工程地点:____________________ 三、承包范围及内容: 现甲方拟将____________________制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。 四、承包的范围及所涉及事项: 施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时,甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。 五、工程量及单价确认 土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必须经验收一次通过。若因乙方原因造成的返工由乙方负责。单价:泥浆按砼方量1:3比例计算土方_________元/m,泥浆_________元/m,场内短驳_________/m,回填_________/m。 六、周边关系的协调 乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。 七、付款方式 完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。 八、安全生产要求 乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。 九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。 十、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,公司备案壹份。 本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 分包劳务合同 篇10发包方:___________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:_______________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从______年_____月起至___________年_______月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的——%进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:_______________________ 乙方:________________________ 甲方代表:__________________ 乙方代表:_____________________ 日期:__年____月_____日 分包劳务合同 篇11工程承包人:(以下简称甲方) 劳务分包人:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 开工日期:20xx年08月15日 竣工日期:20xx年08月30日 质量等级:优良 工作内容: 1、新立12米电杆7根,架设120导线4x7档; 2、敷设4x120电缆一根,4x50电缆7根,安装电缆分支箱6台,沿墙敷设50导线 4x100米;合同价款: 180000元, 大写:拾捌万圆整。 双方义务 1、 甲方负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,监督、检查和验收。 2、 甲方负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 3、 甲方负责按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要。 4、 甲方负责向乙方支付合同价款。 5、 甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 6、 乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责,提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 7、 乙方应加强工作人员安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;按照甲方工作安排,投入足够的人力保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。 8、 乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。 9、 乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任区的治安保卫工作。 10、 乙方按时提交完整的统计报表、工作记录,配合甲方办理交工验收。 11、 乙方应做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失。 二、安全健康与环境保护 1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按甲方交代的安全技术标准进行作业,并随时接受甲方、行业内安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方不按照甲方要求,安全措施不力、违反规程造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 2、 乙方应将经过安全考试合格的施工人员名单和工作负责人名单报甲方。现场所有施工人员均需持有《电工进网作业许可证》。 3、 乙方因配合不力或工作质量问题等因素,造成工程延时送电或重复停电,甲方按20xx元/小时扣减乙方劳务费,不足1小时按1小时计算。工作中若遇天气突变等不可抗力造成延时送电或重复停电,则与乙方无关。 三、质量验收 1、 乙方应确保所完成工作的质量,符合本合同约定的质量标准。 2、 乙方工作质量不合格时,应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关责任。 四、合同价款 1、 甲乙双方签订合同3日内,甲方预付工程造价的50%给乙方; 2、 工程竣工后甲方应在7个工作日内与乙方结清剩余款项。 五、其他条款 1、 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。 2、 在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。 3、 乙方应当按照劳动法律政策的规定与员工签订劳动合同,办理社会保险和团体意外伤害险,乙方员工与乙方发生劳动争议,或者在工作中受伤由乙方负责,与甲方无涉。 4、 本合同自双方签章之日起生效,至工程竣工验收合格,价款结清后自行终止。 5、 本协议正本一式四份,具有同等效力,双方各执二份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 分包劳务合同 篇12工程总承包单位(甲方): 劳务分包单位(乙方): 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为:“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,签订本合同。 第一条、工程概况 1.1工程名称:______________。 1.2工程地点: ______________。 1.3工程内容:基础、主体清工大包,(塔吊、配电总箱除外其于部分附材及工具。) 1.4劳务作业范围:该工程基础、主体框架,既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、安全防护含(拆除)等。直至质检站验收优良。 第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务,负责相应的劳务管理。 第三条、合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成,并依序解释 1、补充协议; 2、本合同; 3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸; 5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第四条、合同文件适用标准和法律 4.1适用法律、法规:中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规; 4.2适用标准及规范: 4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、规范; 4.2.2其他标准及规范:无 第五条、施工图纸 甲方正式开工前,向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的,甲方代为复制,复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。 第六条、施工前期工作 6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间:施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。 6.2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。 第七条、甲方驻工地代表: 7.1 甲方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任,但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整,需提前通知乙方; 7.2甲方代表的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认; 7.3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,批准施工措施并履行其他约定的义务; 7.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力,有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时,甲方代表有权要求乙方予以清退。 7.5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。 甲方代表易人,应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。 第八条、乙方驻工地代表: 8.1乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知,以书面形式由本人签字后送交甲方,办理签收。 8.2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。 乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任。 第九条、甲方责任 9.1组建与工程相适应的项目班子,设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理; 9.2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收; 9.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,由乙方自行承担相应费用,并给予相应的经济处罚; 9.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表; 9.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调现场有关单位的关系。 第十条、乙方责任 10.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务; 10.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合; 10.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施; 10.4接到图纸 7 天内编制出施工劳务预算(附件设备总用量计划),提交甲方审核,审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划,每月20日前提交下一月的劳务作业进度计划。有阶段工期要求的提供阶段计划,必要时按项目部的要求提交旬、周、日计划(所有计划均应附材料、设备用量计划),报甲方批准后实施。若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划或作业计划,甲方可以不供材料,不付款,由此引起的一切责任和损失,由乙方承担,并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。 10.5认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档; 10.6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。暂停施工期间对所涉施工部位 进行妥善保护; 10.7交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。 第十一条、劳务费金额: 第十二条、财务付款 12.1双方本着风险共担、利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提; 12.2阶段款项(进度款):工程形象进度完成±0.000后,发包人审核已完成量,按完成工作量的60%付款,以后每月按完成形象进度的60%付款,主体结构封顶过春节工人返家付款85%,如不过年,主体经质量监督站验收后付至85%,下余的15%待竣工验收合格后三个月付清。 12.3劳务报酬支付方式:转账支票或短期银行承兑汇票。 12.4所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有( 有限公司财务专用章”收据有效,否则总承包方不予认可,由此引起的后果由劳务分包人承担。 第十三条、完工结算 13.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内,提交劳务费结算书,一式八份,甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份; 13.2甲方接到乙方结算书后进行审查,在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续; 13.3结算审查程序及定案:先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款,交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签,经公司分管部门和领导初审后,上报公司主管部门终审。 13.4结算方式:本项目采用 B 结算方式进行结算; A、固定劳务总价; B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积; C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等; D、劳务预算加包干系数。 13.5计算规则: 按现行的.工程量计算规则计算建筑面积 13.6劳务费标准: 基础、主体按148元/m,零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工,多项一次性补款肆万三仟捌佰元整 。 13.7劳务费内容: 乙方施工全部内容所需的劳务;定额综合工日包干但不限于现场保卫;乙方自带机械的维修;材料的装卸、材料的场内转运及堆码;周转材料的清理、维修、堆码、场内转运;安全防护用工;生活区卫生用工;文明施工; 13.8劳务费调整的范围、条件及方法: 确认的劳务签证,按合同约定调整。 13.9当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担。如为甲方代交时,在支付劳务费时扣除; 13.10甲方和乙方结算付款,只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件;也不提出合同外的任何要求。否则,每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担,从乙方结算值中直接扣除; 13.11乙方必须每月给工人结算工资,每年年底给职工结清工资,列已付未付工资,并向甲方报月表和年度表。如果乙方不能及时给职工支付工资,甲方有权按报表支付给工人,同时扣罚乙方结算款项。 第十四条、劳务作业期限 开工日期:计划____年____月____日 竣工日期:计划____年____月____日 乙方根据工期要求,周密地安排进度计划,报经甲方批准后严格实施,接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方的要求采取补救措施,保证按时完工。如补救无效,在甲方限定时间内达不到要求,视为乙方无按期完工能力,甲方有权单方解除合同,乙方在接到通知后三日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失。 第十五条、工期延误 不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上,发生上述情况对工期有实质性影响的,事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求,经确认后工期相应顺延,并赔偿窝工损失。 由于乙方原因不能按时完工,乙方承担如下违约责任:每拖延一天承担其造价10%的违约金,并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因,乙方不承担工期违约责任。 第十六条、劳务工作质量 16.1质量等级:依据国家工程质量检验评定标准,本工程质量必须达到优良等级,同时负责工程过程中的无偿维修,若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修,甲方将组织维修,并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据。 乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到质量标准,视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力,甲方有权力解除合同,乙方在接到通知后3日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失。 16.2因乙方原因达不到优良等级的违约责任: 乙方承担其工程造价的10%的违约金,并无条件自费返工该工程质量标准,若因返工延误工期由则仍执行第十五条。 16.3达到优良等级的奖励: 不奖励 第十七条、质量检查与验收 17.1质量检查:乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接验收不得自行隐蔽,如有自行掩蔽,乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。 17.2隐蔽部位验收:乙方应在自检合格后,验收12小时前通知甲方组织验收,经验收合格,验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见返修,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口,并负责恢复和承担因此发生的费用及损失; 17.3中间验收:基础,经验收合格后方可进行下道工序。如验收不符合要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收。 17.4交工验收:乙方承担任务全部完成,经初验达约定的质量标准后,由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收,经验收优良,评定的质量等级。交工验收书签字后,办理工程移交。如质量达不到要求,乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。 第十八条、安全施工 18.1安全目标:杜绝死亡和重伤事故的发生,轻伤频率不大于0.2‰;杜绝重大机械和火灾事故; 18.2乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工,配合甲方建立安全保证体系,乙方成立安全领导小组,由现场负责人担任组长,配备专职安全员,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育,提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范,严守安全规则,落实全措施、确保安全施工,按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良,承担相应费用; 18.3乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在本工程中如发生安全事故,应立即向甲方报告,重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定:由于本合同劳务提供方的管理责任,一旦发生安全事故,事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承担。 第十九条、紧急补救 无伦工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理理是保证正常施工或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。 第二十条、现场管理 乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统一规划搭设临时设施,分类整齐堆放材料、机具,挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌,搞好现场美化,做到工完场清,保护现场整洁。搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。如因乙方原因达不到文明施工要求,应根据甲方或有关部门的要求整改,接受相应处罚,承担全部责任。 第二十一条、材料、设备供应与保管 21.1工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准,如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换。 21.2甲方供应的材料为了方便使用,货到后乙方即办理领用手续,工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。 21.3甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量,并力争节余;甲供材料节余部分,甲乙双方按照甲7乙3分成;如因保管不善,造成丢失、损坏或使用浪费,超过定额消耗部分(钢筋按图纸用量),乙方按超耗部分材料费的承担; 21.4甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)。一经发现乙方挪用或擅自处理,对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续,有用或可变卖的边角余料交还甲方后,按市场价的30%奖励乙方; 21.5小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购,乙方自行保管使用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。 乙方对代购材料的质量负责,根据技术要求和有关规定,需要合格证、质量保证书、准用证等证件的,证件必须随货同行,货到后将有关证件提交给甲方,据以进行质量验收,证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品,乙方负责运出现场调换合格品。 第二十二条、施工机械设备及周转材料供应 22.1本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供; 22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程,加强管理,保证设备处于良好的状态,充分发挥作用。设备完好率不低于90%,利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏,乙方负责修理或照价赔偿; 22.3甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管,有计划地合理使用,加快周转,尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当,造成丢失、损坏,超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得改变用途或用于其他工程,未经甲方同意不得擅自截割、改制,如发生上述情况,每次给以乙方1000元的罚款,乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。 第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锹、安全帽、安全带等工具用及工人手头工具等由乙主自带,费用包括在劳务费中。 第二十四条、工程停建或缓建 由于政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,按业主支付情况,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失。 乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方按业主确定情况承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 第二十五条、不可抗力 不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用;灾害继续发生,乙方应每隔10日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。 因灾害发生的费用由双方分别承担: 1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担; 2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; 3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担; 4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担; 不可抗力的自然灾害认定标准: 甲方、乙方双方协商确认。 第二十六条、争议 双方在合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解,若调解不成,可向工程所在地B A 、仲裁委员会申请仲裁; B、人民法院起诉 第二十七条、违约 甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务,支付款以及发生其他使合同无法履行的行为,乙方及时书面告知甲方后,甲方应承担违约责任、相应顺延工期。 乙方不能按合同工期完成,施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级,安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任,其他使用权合同无行履行的行为,甲方代表可通知乙方,按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,或另有合同解除的约定,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同; 因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,除合同另有规定外,应提前10天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任。 违约金换数额: 该违约项造价的5% 损失的计算方法: 按直接经济损失计算 。 第二十八条、其它 28.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。 28.2乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续,必须由项目经理、技术负责人、预算员、材料员或(设置管理员)、质安员等五人以上签字认可,签证只签实物量,进时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚; 28.3乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度; 28.4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证,并将每个人的身份证和职务、工种、年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案。无出入证或身份证和名册不符的工人,乙方必须清退出场,乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案。 第二十九条、合同的生效与终止 29.1合同生效日期: 双方签字、盖章之日起 29.2合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。 第三十条、合同份数: 本合同正本两份,双方各执一份,副本二份,甲方收执一份,乙方收执一份; 第三十一条、附加条款: 1、若因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延,甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施,直至更换劳务队伍,由此造成的全部责任及损失由乙方承担,并无条件退场;现场文明施工必须确保达到山东省或济南市安全文明工地标准。 2、在合同履行及施工管理过程中,对于分包人违反相关规范、规章、规定的行为,在承包人提出书面后限期整改通知后,仍未达到要求的,承包人有权对分包人实行经济处罚,并减少支付相应工程价款。 3、乙方在本工程中必须配备完整的项目管理班了,所有项目管理人员及施工工人必须持证上岗;参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人,并满足当地政府主管部门的检查站要求及工程要求,并承担该项费用,施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险,否则视为乙方违约,并承担全部责任; 4、乙方不得以任何形式分包或转包,否则视为乙方违约,乙方承担由此给甲方造成的全部损失; 5、为了共同做好联防治安工作,给现场创造一个良好安定的施工环境,乙方凡是参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批,经甲方现场代表负责人批准确的人员方可参加施工。 6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案,乙方进场后半月内与项目管理中签订社会治安保证书,并自行负责办理暂住证。乙方向甲方承诺,乙方工人的一切经济(含工资)安全事故等跟乙方有直接关系与甲方毫无关系。 7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元,如超出电,乙方自行承担。 以下无正文 合同订立时间____年____月____日 甲 方________________: 乙 方:____________________ 电 话:____________ 电 话:________________ 委托代理人:________________ 委托代理人:________________ 身份证号码:________________ 身份证号码:________________ 分包劳务合同 篇13甲方:_________ 乙方:_________ 为确保优质高效地完成福建省莆永高速公路莆田A1标段桥梁施工任务,乙方在充分阅读理解A1标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的基础上愿意承担劳务任务。根据《中中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》,结合本工程实际情况和甲方施工任务需要,遵循"平等、自愿、诚信"的原则,经甲乙双方充分友好协商,为明确职责双方达成如下协议,希双方共同遵守。 一、工程名称: _________莆(田)永(定)高速公路莆田段A1标段桥梁工程 二、工程地点: _________莆田市秀屿区、北岸境内 三、劳务分包工程项目:_________ 1. K1+203环湾分离式桥(3-30m) 2.K1+932.5秋炉中桥(3-25m) 3.K4+495.5秋炉大桥(4-25m) 4.K5+327.6忠门互通主线1号桥(3-25m) 5.K5+823忠门互通主线2号桥(3-25m) 6.K6+718忠门分离是大桥(6-30m) 7.K8+743.708西园1#大桥(10-25m+3-40m+23.9m+15-25m) 8.K9+598.300西园2#大桥(16-30m) 9.桥梁变更(假设有)。 四、劳务分包工作内容:_________ (一)基础工程 1.钻孔灌注桩钢筋:_________钢筋笼、检测管制作、安装等。其中:_________钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。 2.砍桩头:_________抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等; 3.开挖土石方(含水下):_________开挖、抽水、支撑、防护等措施; 4.砼基础:_________模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中:_________商品砼(含费用)由甲方提供。 以上工作内容包含所有工序,除明示外,其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。 (二)下部工程 1.下部结构钢筋:_________除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外,其余场地硬化、装卸车、钢筋制定(含接头镦粗攻牙)。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。 2.下部砼(含垫石):_________除商品砼(含费用)由甲方提供外,其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。 (三)上部结构 1.T梁预制、安装工作内容:_________除结构钢筋(含钢模板)、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座8中材料由甲方提供外,其余所有工序及费用均包含在T梁预制和安装中。 如:_________①钢模板制作、安装及拆除(含钢模板及加工费用); ②钢筋制作、安装(含含接头镦粗攻牙、如果有); ③钢绞线制作、张拉、压浆(膨胀剂、减水剂、水泥甲方负责)、封锚(含锚具、波纹管安装); ④预制场地建设:_________含硬化、底座、砼、龙门吊、架桥机及相关配套设施; ⑤临时支座; ⑥养护(采用淋喷设施、覆盖土工布养护等措施); ⑦T梁出坑、堆放、运输、安装; ⑧临时设施费、水电费等; ⑨场地清理恢复。 2.现浇箱梁工作内容:_________除8种主材(同上)由甲方负责及钢筋制定和钢绞线张拉单独计价外,其余工作内容参照T梁,及包括地基处理(含换填及硬化费用)、满堂支架、贝雷支架(假如需要的话)、支架预压(含预压材料)。除明示外,其余未明示工作内容工、料、机等费用均包含在现浇箱梁砼单价中。 3.桥面系(含湿接缝、顿顶现浇、桥面铺装)及防撞护栏工作内容:_________除结构商品砼、钢筋(含预埋钢板)原材料、伸缩缝、泄水管由甲方提供外,其余所有工序及费用均由乙方负责,不再单独计价。 4.预制场地特别条款工作内容:_________本项目根据实施性施工组织设计,因赶工必须建设两个预制场,其中:+700~900段;②K7+500~780段。乙方承诺无条件按照甲方要求的.日期、规模标准化投入。否则甲方有权采取一切措施,所产生的一切费用均由乙方承担。 甲方: 乙方: 日期: 分包劳务合同 篇14发包方:_________________(以下简称甲方) 承包方:_________________(以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将公主岭市西溪名邸小区8#楼模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:_________________ 一、承包内容:_________________图纸设计及变更的全部模板工程。 二、承包形式:_________________包人工、包辅料(钉子,铁丝,手提电动工具,手工工具等)、包质量、包工期、包文明施工等。 三、承包价格:_________________按模板接触面积计算,地下室38元/平方米,地上部分32元/平方米。 四、工程款拨付方式:_________________甲方承诺全部以现金形式拨付乙方工程款。201年施工到上冻为止,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;主体混凝土施工完成,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;二次结构施工完成,甲方支付给乙方全部剩余的工程款。如果甲方到期不能如约支付乙方工程款,需要支付乙方该部分工程款银行同期利息的4倍作为补偿。甲方如资金紧张,经过乙方同意,可以用在建楼房抵顶工程款,但是楼层户型必须由乙方任选,同时价格在售楼处价格的基础上下浮%。 五、工程质量标准:_________________根据质量要求标准,乙方必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。 六、工程进度:_________________按照甲乙双方共同确定的施工进度计划执行。 七、甲方义务和权利:_________________1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。3、编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。4、按工程进度做好材料供应工作。5、项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系。 八、乙方义务和权利:_________________1、乙方进场后必须听从甲方有关人员的指挥和安排,在施工中接受甲方管理人员的监督和检查。2、乙方要严格按照图纸、施工规范及甲方管理人员的书面交底施工。3、乙方教育工人严格遵守发包方各项规章制度和安全生产操作规程,服从项目安全管理人员的安全教育和指导。如因甲方材料供应或工程款拨付不及时,造成乙方有权拒的停工,甲方需要支付乙方停工期间的人工费用。 九、本合同未尽事宜,待实际发生时甲乙双方协商解决,如协商不成,提请市人民法院仲裁。 十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,施工完成且结算完工程款后合同失效。 甲方:_________________(签字):_________________乙方:_________________(签字) 身份证号:_________________身份证号:_________________ ________年____月____日 分包劳务合同 篇15甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《国家建筑质量验收质检标准》及《安全生产条例》的规定,明确双方的责任、权利、维护甲乙双方的利益,维护公司形象和信誉的前提下,经双方协商一致同意签订本合同双方严格遵照执行。 第一条承包范围 1、工程名称:路8-10#楼用地8#、10#楼工程及所地下商网。 2、工程地点:xx区原汽车站 3、该工程的砌体工程,内外墙抹灰工程(包括打浆、打包、立柱、挂网三遍成活,阴阳角,门窗线条,外墙装饰线条)楼梯间铺设。二次结构柱,门窗过梁、阳台及女儿墙的混凝土浇筑;楼地面清理、细石砼找平层,拉毛养护、屋面工程找坡排水、楼梯瓷砖、散水台阶,地下室排水等所有泥土工程、材料装饰、建筑垃圾清理。 第二条工期 1、本工程从____年____月____日开工,于____年____月____日完工,如因公司原因造成工程延误工期顺延,如因乙方原因造成的拖延及所造成的损失由乙方负责。 2、乙方必须保证施工安全,施工质量和工程进度,如延误一天每天按500元处罚。如提前一天按500元奖励。 3、乙方必须按时完成甲方每月下达的生产进度计划,且达到质量、安全、文明施工、验收标准、如不能完成按当月工作量的10%给予处罚。 4、中途退场: A、乙方如完不成生产进度计划或达不到质量、安全、文明施工要求的,甲方勒令退场时对已完工程量按50%结帐。 B、乙方如单方违约,中途无故自行退出时一律不予结标,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。 第三条质量 1、本工程所有承包项目一律执行《国家建筑工程质量检验、验收标准》按施工图(或变更通知)施工,严格按项目部下达的施工方案及技术交底施工、严禁违章操作,野蛮施工。 2、每项工序完工后,必须先自检合格后,再报甲方现场管理人员逐一验收合格后,再以书面形式报请项目部及监理单位验收签字后方可进行下一步施工,否则所造成的一切反工现象由乙方承担全部责任。 3、为确保施工质量和施工安全,乙方必须配专职现场管理人员配合甲方放线,质检验收。 4、严格服从项目部,监理部门及甲方现场管理人员的监督、指导、严禁对各级管理人员粗暴、辱骂更不得行凶,打人,否则严惩不贷。 第四条材料规定 1、乙方必须提前七天以上上报材料计划,否则由此而造成的工程延误乙方自负。 2、所有进场材料乙方在保证工程质量的前提下力求节省、材料消耗按宁夏建工材料耗用标准计算,超出部份由乙方自负。 3、由于乙方原因而造成的反工现象、材料及一切经济损失由乙方自负。 4、甲方提供的一切材料、机械、器具均执行出入库制度,如有损坏、遗失照价赔偿。 5、甲方将施工用电(三级箱)配上各楼层(或施工区50米范围内)超出部份由乙方自备电线,电缆及手工机具。 第五条安全文明施工 1、进场前必须与甲方签订安全生产协议书,切实加施自身队伍安全生产学习、教育、提高安全生产意识,严禁违章操作,野蛮施工,杜绝一切安全隐患。 2、各项工序按规范要求及技术底施工,材料堆放整齐,工完场清,保护成员。 3、自觉遵守公司的各项安全生产、文明施工规章制度、维护安全防护设施、服从安全管理和监督、否则由此而造成的一切责任事故由乙方自负。 4、严格服从甲方及项目部、监理单位和监督管理,严禁酗酒。 5、切实加强职工管理,遵重地区民族风俗,加强和睦团结,搞好环境卫生和自身形象,维护公司信誉。 6、现场和生活区达不到安全生产、文明施工要求的、所发生的工时费在乙方总承包费中扣除。 第六条单价、结算标准和结算方式 1、单价:以施工图所标示的建筑面积为准。工程完工验收合格后每平方米¥88(捌拾捌元整)计算。 2、结算标准:中途等地下室工程量完工后各楼层均按每月完成工程量的70%结算预付工程款,其余部分年终按已完工程量的90%结算,工程完工验收合格后结清全部的95%,余额5%作维修保证金,保修期为壹年,保修期满后如无质量问题结清全部欠款,如有质量问题维修款项从保保金中扣出。 3、结算方式:现金支付或转帐 4、中途预支、结标工程款时必须要有工长的签名。 5、如由于乙方原因造成的质量、安全、文明施工工期延误而产生的罚款经双方签字认可后在当月工资款中扣除。 第七条补充条款 1、质量达不到要求每平米扣0.2元。 2、安全、文明施工达不到要求每平米扣0.2元 3、二次结构中的砼浇筑由乙方负责,二次结构中的植筋、木模由甲方负责。 4、除搅拌机、施工用斗车由甲方负责外(乙方负责维修、保养)其余小型机具均由乙方负责。 5、施工过程中如因甲方原因而造成的停工叁天以上(连续)由甲方负责乙方现场人员的生活及基本工资每人每天¥50(伍拾元整)。 6、施工图中的轻质隔墙不属于乙方承包范围。 以上合同一式两份,从双方签字之日起生效,双方各持一份至工程竣工结清帐后废止,共同遵守如单方违约,承担法律责任。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 分包劳务合同 篇16发包人(全称):_________________以下简称(甲方) 承包人(全称):_________________以下简称(乙方) 遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经双方洽商,甲方 _______________承建_______________工程中相关分项工程发包人给乙方实施完成,为明确双方责、权、利的关系,双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况:_________________ 1、施工地点:_________________ 2、工程名称:_________________ 3、建筑规模:_________________ 4、结构类型:_________________ 二、乙方承包工程范围:_________________ 1、甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由乙方组织人员完成。 2、本工程所需用的机械设备,除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外,其余机械均由乙方自备。 3、本工程建筑材料的提供:_________________所有建筑材料(如:_________________钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由甲方提供。 4、本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。 三、工程工期要求:_________________ 从__________年______月__________日至______年______月 ______日完工,总工期日历天:_____________天,乙方开工前十日内,乙方向甲方提供总进度计划,每月提供月进度计划和每月完成情况报表,乙方按进度计划组织施工,满足甲方的总工期要求,当甲方原因(除人力不可抗力的自然灾害)影响工期或停工待料时,工期相应顺延,超过7天时,按现场实有人数每人每天 __________元补偿给乙方工人生活费。 四、质量要求:_________________ 1、质量要求:_________________合格。质量标准:_________________按工程所在地现行施工规范和验收标准。 2、若乙方出现不合格产品时。应返工重做,造成甲方材料损失费用按成本价2倍计算赔付。此赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。 3、乙方在施工过程中若出现材料浪费,按成本价3倍计算赔付,若出现工地材料偷盗变卖等情况,经发现后按原价10倍处罚,情节严重时移交公安机关处理。 五、安全责任:_________________ 1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业,做到不蛮干、不冒险、不违章。 2、乙方根据现场情况,按照JGJ59-20__的检查标准,准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。 3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。 4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故,除由保险公司赔偿金额外,其差额由甲、乙双方均等承担。 5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供,伙食、炊事工作由乙方自行安排,费用由乙方承担。 6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理,确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。 六、保险约定:_________________ 乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险,保险费由甲、乙双方各承担总保险费的50%。 七、劳务单价及计算方法:_________________ 1、劳务工资单价:_________________按建筑面积计算:______________平方米。大写:_____________平方米计价。(此价中不含税) 注:_________________若不适用塔吊施工,由甲方向乙方每平方米补_________________元作为乙方的二次搬运费。 2、建筑面积计算约定:_________________双方约定按现行定额〔20__〕建筑 工程建筑面积计算规范进行计算,确定建筑面积,若因设计变更和业主要求出现工程增减时,费用该增则增,该减则减。 八、保证金的约定:_________________ 1、本合同签订进场15日内,乙方向甲方支付履约保证金:______________元,大写___________ 。安全保证金:_____________元,大写:______________。质量保证金一个月内乙方向甲方支付_______________元,大写:______________。总保证金:______________ 元,大写:______________。(各项保证金若甲方使用,按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息,若双方监管则不计息)。 2、保证金的退还方法:_________________当该工程(五栋)基础施工完毕时,退还保证的30%,五栋主体封顶时退还总保证金的30%,五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40%。 九、劳务工资的支付方法:_________________ 1、该工程共为五栋,均设有负一层(地下层),当乙方完成_____________m2时,甲方向乙方支付完成工程量的80%的劳务进度工资,续后每月按完成工程量的80%甲方向乙方支付劳务工资。直至全面完工时,甲方向乙方支付总劳务工资的90%,当甲方与业主办完竣工结算时,一个月内甲方向乙方支付总劳务费用的97%,下余3%作为工程质量保修金,保修金一年后付清(不计息),若逾期不支付按同期同类中国人民银行贷款利率3倍计息,且按月支付此资金利息。注:_________________若属乙方责任出现维修,乙方不按时维修时,甲方有权组织人员维修,发生的费用在乙方保修金中扣除。 2、若甲方未按合同约定支付乙方劳务工资超过7天时,乙方有权停止施工,因此造成乙方的直接经济损失由甲方全额承担。 3、因甲方原因造成合同无法继续履行,由甲方按乙方完成工程量100%结付乙方劳务工资,方可终止合同。 4、因乙方原因不能按时保质保量完成承包工作内容时,甲方向乙方发给通知7日内,应满足甲方的合理工期要求,逾期人员不足时,双方终止合同,按完成工程量的70%结清账务,乙方自动退场。同时履约保证金甲方不予退还。 十、现场管理:_________________ 1、工人进场前,由乙方向甲方提交人员花名册(包括:_________________姓 名、性别、年龄工种、身份证复印件、上岗证、婚姻状况、身体健康状况)等备案。 2、工人进场需经过2-3天试用期,合格方可续用。 3、甲方配合乙方对进场人员进行劳动纪律、法制、职业道德及甲方有关规章制度的教育。 4、乙方未能提供月工资报表,甲方有权拒绝支付工程劳务 费,由此造成损失由乙方承担。 5、乙方派_____________驻现场全权代表,负责日常管理,协调工作,落实现场及班组自身的管理制度,具体到位到人。 6、乙方负责人定期到工地与甲方上级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况。 7、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的,除警告乙方现场代表外,另罚款200元/人/次,情节严重的甲方可追加罚款。 8、乙方与劳动者签订劳务合同,报甲方备案。 9、乙方对该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理制定的各项保证措施、管理细则报甲方备案。 10、乙方未经甲方允许人员擅自撤离现场时,给甲方造成的停工损失,将乙方所交纳的履约保证金不予退还,同时按违约责任执行补偿。 11、乙方人员不爱护现场成品、对已完成的产品不珍惜,人为损坏者,由甲方根据情况予以罚款。 12、不爱护工地公共设施、劳动工具,损坏者处以原价三倍罚款。 十一、违约责任; 甲、乙双方任何单方违约,均按劳动合同总价的0.5%赔偿给守约方。 十二、争议:_________________ 若出现争议,双方协商解决,协商不成时,申请双方户籍所在地劳动委员会按合同约定仲裁,合同未明确的按相关法律、法规仲裁。 十三、其他:_________________ 1、未尽事宜双方协商解决。 2、本合同一式四份,共_____________页,双方签字、盖章、印指纹签订之日起生效,且具同等法律效力。 十四、补充条款:_________________ 发包人(公章):_________________承包人(公章):_________________ 负责人(签字):_________________负责人(签字):_________________ 身份证号码:_________________身份证号码:_________________ 家庭住址:_________________家庭住址:_________________ 联系电话:_________________联系电话:_________________ 资金账号:_________________资金账号:_________________ 分包劳务合同 篇17甲方: _____ 乙方: _____ 工程名称:_____ 工程规模:建筑面积_____平方米,_____层。 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,落实责权利相结合的原则,_________公司和_________公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,达到竣工验收交付使用。 二、工期:_____年____月____日至_____年____月____日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提前一天按工程总造价1‰奖励。 三、质量等级:合格工程,若达不到合格,一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款:_____万 五、甲方负责事项: 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度,并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理,严格实行建筑安全防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。 6、加强施工现场安全生产、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署,不断完善安全生产、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。 7、按照工程进度,由乙方提前列出书面计划甲方协助做好部分主要材料(三大材)的供给工作。 8、根据工程形象进度,若乙方达不到规定要求,甲方有权暂停工程款拨付,待达到要求后拨付。 9、对工程进度、工程质量、施工安全进行监督,负责工程周期性检查,协助乙方搞好工程验收及质量、安全大检查。 10、对施工现场进行综合性管理,特别加强安全管理力度,杜绝违章指挥及违反操作规程行为。 五、乙方应负责事项: 1、严格执行《中华人民共和国建筑法》、建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例,认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。 2、加强管理,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,确保安全生产目标责任制,认识到位、措施到位、整改到位。与施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产及技术和技能的培训教育,严禁违章指挥、违章作业,杜绝酒后作业。 3、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施及公司和项目部有关文件和规章制度,全面落实执行技术交底及措施,认真做好班组和个人的安全教育工作。 4、确保建筑安全防护用具使用正确、到位。 5、认真贯彻执行施工现场安全生产、文明文明施工管理制度有关规定及上级有关部门工作部署,推进安全文明施工现场的规范化。深入到"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动中去。 6、加强安全施工,抓好工程质量的管理,严格按照施工图纸和操作规程施工,确保工程质量,保证工程进度按合同规定的工期完成。 7、乙方必须服从甲方的领导和管理,执行公司的规章制度,履行签定的劳务分包合同中的内容。 8、要认真对待公司和上级主管部门对工程项目的检查,对检查出来的问题应立即整改,对整改不彻底屡教不改者,应受到必要的经济惩罚。 9、施工期间,乙方应认真执行安全条例和安全操作规程,杜绝安全事故的发生,爱护集体财产,如管理不严造成人身财产损失,全部由乙方承担经济损失及一切责任。 10、在生产期间,因乙方管理混乱而造成的工程质量差、材料浪费、机械损坏等经济损失,由乙方承担。 六、特别约定: 1、本工程双方定为无重大伤亡事故工程,乙方必须按照国家现行规范、规程、标准及上级有关文件规定要求,做到安全文明施工,否则所造成一切伤亡事故的损失及由此引发一切刑事责任由乙方自行承担,并接受公司的处罚决定。 2、对施工现场安全文明施工差、不服从管理、存在严重安全隐患,甲方视情节轻重有权给予必要的经济处罚。 3、因乙方施工质量低劣,违反国家规定、标准、规范引起用户上访投诉所发生的一切后果由乙方自行承担经济及刑事责任,并接受公司的处罚决定。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签订之日起生效,甲乙双方未经同意,不得擅自更改,否则后果自负。 以上事项有未尽事宜,甲乙双方协商另立补充协议,同本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 分包劳务合同 篇18甲方:_________________乙方:_________________ 经双方协商,甲方愿将花园的室外砼道路浇筑施工任务包工不包料的形式交由乙方施工,为明确双方责任特订此合同供双方共同遵守执行,具体条款如下:_________________ 1、工程地点:_________________ 2、工程规格:_________________ 3、承包方式:乙方包工(包施工、包质量、包工期、包安全)乙方负责砼面一切工作,即:_________________钢模板及钢模安装,浇筑振捣,摊平,拉纹、一切运输、保养及切缝和砼面施工所需工具 4、工程单价:_________________ 5、工程质量要求:乙方按照规范要求进行施工,如乙方施工造成平整度不合格等任何质量问题,该责任应由乙方承担,且甲方有权让乙方退场 6、工程总工期:施工队伍进场后10日内完成(由于天气等不定因素顺延) 7、甲方负责乙方民工住宿、照明用电、施工用水、生活用水 8、工程结算方式:按实际工程量结算,乙方保质保量全部完工后,甲方在十个工作日后组织人员验收,验收合格后付总造价%,剩下余款交付使用后一个月后付清 9、乙方必须保持场地工清、料清、落手清,材料成品不得损坏,不得随意浪费甲方材料 10、乙方必须严格执行国家省市有关部门及公司的施工管理制度和规程,安全方针、政策、条例,现场所有管理人员和各工种所有人员进入施工现场必须服从现场安全文明施工管理制度,不准喝酒,严禁赌博、打架斗殴,以上如乙方不遵守,后果由乙方自行负责11、以上条款,双方签字后,共同执行,各负其责,如有违约,由违约方赔偿对方经济损失。本合同一式两份,甲、乙双方各一份,受法律保护。本合同至签字之日起生效至工程结算完成后,付清款项后失效,未尽事宜双方协商解决。 甲方:_________________身份证:_________________手机号码:_________________ 乙方:_________________身份证:_________________手机号码:_________________ 分包劳务合同 篇19合同甲方:_________(简称甲方) 合同乙方:_________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规和公司制度的有关规章制度,本着平等、互利、诚信、自愿、公开的原则,经双方协商,达成共识,签定本单项工程承包合同。 一、承包单价 甲方将本项目地下室填充墙及楼上填充墙的抹灰工程承包给给乙方,承包单价按实际抹灰面积计量收方。地下室负三层负二层包干价为10/㎡;地下负一层至楼上四层包干单价为14元/㎡(5、7米——6、5米);四层以上全部费用包干价暂定为11、5———12元/㎡,若质量全部按项目要求并达到样板标准施工,结算按12元/㎡结算。 二、承包内容 1、该工程所涵盖的全部内墙的整体和零星抹灰。 2、乙方自备一切使用工具、运输工具(垂直运输机械由甲方提供),加班的照明设施和身的安全防护设施全部自理。 3、沙浆搅拌、运输(甲方提供搅拌机和配备机手)。 4、清理基层、打笆、冲筋、刮浆贴钢网。 5、自检交接、清扫场地。 三、工期质量 1、质量合格、争创精品。 2、乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。 3、本工程从合同鉴定之日起,从______年______月______日至______年______月______日完成,日历工期为天。 四、质量控制 1、严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。 2、轴线控制、四角规定、横线找平、立线吊直、离墙角100mm挂线打笆、墙面笆点对称、高低一致。 3、清理基层,除去墙面油污、灰尘,表面凹凸较大部分应剔除补平、砼表面太光应剔毛喷浆。 4、后塞口交接处,防止墙面开裂应设置金属网,在基层连接处先用1:3水泥沙浆掺107胶水刮浆抹平、后帖网片,搭缝宽度每边不得小于100mm;当抹灰总厚度≥35mm时,应采取加强措施,植筋、挂网,分遍成活。 5、抹灰层应粘结牢固,无空鼓、裂纹,表面平整、阴阳角顺直方正,其偏差不得超过3mm。 6、定量搅拌砂浆,随搅随用,严禁使用隔夜灰。 7、门、窗洞口合缝、阳角应使用水泥砂浆,每侧宽度不应小于100mm,高度不应低于1800mm。 8、凡不罩面的内墙抹灰,厨卫、浣洗间墙面应色泽一致。 9、注意成品保护,派有经验的施工技术人员进行补烂、修复、处理抹灰工程当中的质量通病。 10、严格执行三检制度,做到自检、组检、交接检查人员名单上墙,严格控制抹灰质量。 五、双方责任 1、甲方对乙方进行施工及安全技术交底,明确落实该工程的质量、安全、进度要求及标准,积极配合、协调各班组之间的工作,保持良好的工作环境。 2、甲方认真审查乙方提供的材料计划,及时组织实施供应到场。 3、甲方委派同志为工程现场负责人,管理现场施工和处理现场事务。 4、乙方在承担该工程任务,应签定《安全生产合同》、《班组安全生产责任书》,遵守《施工现场规章制度》,进行三级教育和安全培训,建立三级教育卡和职工安全事务生产协议;班组长每天在安排生产任务的同时,必须同时落实安全技术交底,每周必须召开一次质量、安全生产会议,并做好记录。 5、乙方在施工中,必须服从甲方的指挥安排,并协调好各方面关系。在确保工程质量前提下,做到不浪费材料,在施工中必须严格执行现行施工规范和业主施工作业指导书的要求;若质量不符合设计规范要求,所造成的返工人工费、材料费等由乙方自行负责。 1)乙方提前一周按进度、按量提供准确的材料供应计划、叫现场负责人审查,并及时供应;若因多提、漏提造成的.损失按实际损实赔偿。 2)乙方在施工中,清基处理墙面的建筑垃圾应及时清理干净,严禁与砂浆混在一起,、每发现一次按原值赔偿损失砂浆,并罚200元/次。 3)严禁使用隔夜灰上墙,一经发现必须全部剔除,赔偿损失砂浆原值,并罚款200元/次。每间、每段、每面墙体,抹灰工程完成后,应立即清理、冲洗干净施工现场地面;及时处理剩余灰浆。若发现抛弃处理砂浆将按原值双倍赔偿并罚款500元/次。 6、乙方在施工中未按照施工规范操作及甲方有关规章制度造成的伤、残、亡由乙方承担,医疗费用在6000元以下的(含6000元)由乙方班组自付。6000元以上的甲乙双方各承担50%。如果因违章指挥,违章操作造成的工伤事故则由乙方全部承担经济责任。 7、乙方在工期、质量、安全文明施工上未达到要求,且又达不到双方合同约定的要求,又只安排少数人混天过日子,;甲方有权随时终止合同,所造成的损失由乙方全部负责承担。 8、乙方在鉴定合同之前,提交履约保证金元作为施工期间的质量、进度、安全、文明施工保证(该保证金在竣工后15天内退还乙方)。 9、乙方委派同志为工程现场负责人,管理现场施工和处理现场事务。 10、乙方在质保期内应对所有作业范围内出现的质量问题进行修补处理,并不得向甲方索取任何费用。 六、违约责任 1、若因乙方原因不能按时完成工程任务,甲方有权终止合同,并按已完成合格工程的60%支付工程款。 2、凡不能按施工进度施工的,工期每延迟一天罚款500—1000元。 3、本合同双方签字后生效,工程验收无质量问题,结清价款后失效。 七、付款方式: 1、工程按进度付款,工程抹灰全部完成后,验收合格后首付工程款;其余工程款在工程竣工验收后交付使用后6个月付清。扣出工程款的3%作为保修期间的保证金,保修期满后一次性付清余款。 2、乙方应编制民工工资表,由甲方监督发放给民工,若出现施欠投拆民工工资现象,甲方将从拖欠工资总额的两倍进行支付,事后从乙方工程款中扣出。 八、其它 1、乙方负责人身份证复印件3份。 2、本合同未尽事宜,双方另行商议确定。 3、本协议一式三份,甲乙、双方、财务各执一份。 4、附《施工现场规章制度》、《安全生产合同》、《施工现场班组长责任书》各一份。 甲方责任人:_________乙方负责人:_________ 身份证号:_________身份证号:_________ 电话:_________电话:_________ ______年______月______日______年______月______日 分包劳务合同 篇20工程承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、 劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期: 年月日结束工作日期:____年____月____日总日历工作天数为:________天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: ? (1) 本合同;? (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。 9、项目经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: 职称: 9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: 职称: 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用: (1)在____年____月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。 (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在____年____月____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外): (5)在____年____月____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为: (6)在____年____月 ____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: 其交验要求与保护责任为: 10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收; 10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收; 10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要; 10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬; 10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11、劳务分包人义务 11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 甲 方:________________ 乙 方:________________ ____年____月____日 分包劳务合同 篇21发包方:_______________________________ 承包方:_______________________________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从______年_____月起至___________年_______月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:_______________________乙方:________________________ 甲方代表:__________________乙方代表:_____________________ 时间:______________时间:______________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。