| 标题 | 公司轻型钢架棚加工承揽协议 |
| 范文 | 公司轻型钢架棚加工承揽协议（通用3篇） 公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇1甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。 一、程概况 1、工程名称：轻型钢架棚 2、工程地点：镇平工业园区，__塑料制品有限公司 二、工程承包范围 1、面积：61.3_44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3 2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料含土建。 3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。 4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。 5、土建工程结束后开始施工， 天交工。 年内保证维护正常使用。 6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。 7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。 甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇2原告：_________________石家庄市__________公司 住所地：_________________石家庄市__________路_____号 法定代表人：_________________李__________，系该公司经理 电话：________________ 被告：_________________邢台__________公司 住所地：_________________邢台市__________路_____号 法定代表人：_________________王__________，系该公司经理。 电话：________________ 诉讼请求 1、依法解除合同，被告返还原告价款 __________ 元; 2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失__________元。 3、诉讼费用由被告承担。 事实和理由 原、被告于20__年订立合同，约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按时使用，给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求依法解除合同，判决被告返还价款，并赔偿原告的经济损失。 此致 __________人民法院 具状人：_________________ _____年_____月_____日 公司轻型钢架棚加工承揽协议 篇3甲方：_______________有限公司 法定代理人：_____________ 乙方：___________有限公司 法定代理人：_________________ 甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_____年______民 终字第____号)达成如下和解协议： 1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。 2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。 3、双方无其它经济纠纷。 4、本协议自双方签字后生效。 甲方：__________________有限公司 法定代表人：____________________ 乙方：__________________有限公司 代理人：________________________ __________年_______月_______日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。