| 标题 | 意向合同 |
| 范文 | 意向合同十篇 意向合同 篇1甲方：_________________ 乙方：_________________ 鉴于：_________________ 1、甲方已取得__________________公司(以下简称“__________________”)的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东新都盛世名门小区观云、宏城汇组团的住宅、商铺。 2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。 为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书： 第一条 乙方认购的商品房概况 1、乙方团购住宅商品房位于________________________地块，____________公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用(20______)第____________号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号：_________________建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号________________________)。 2、乙方认购的房屋位于 栋 房，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准。 第二条 乙方认购的条件 1、乙方需为华南师范大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。 2、乙方与甲方指定的第三方(广州市XX公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米 1600______元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米___________元)的差额部分。 第三条 本次团购的商品房的价格 乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价，不含装修)为：按建筑面积计每平方米人民币____________元，乙方认购的 栋 房(暂以建筑面积______平方米计)的房屋总价款(毛坯价，不含装修)为人民币____________元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。 第四条 本次团购的流程 1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。 2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。 3、甲方应在________年_____月____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。 4、在开发商新发取得《房屋预售许可证》的____日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发签订《商品房认购 5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。 6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_________元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后 5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。 第五条 工期及工程进度 开发商________________应于__________年_______月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。 第六条 本次团购商品房的装修及验收 为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。 第七条 争议的解决 鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。 凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 第八条、其他事项 1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。 2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。 甲方：_________________ 乙方：_________________ 签约时间：________________ 地点：_________________ 意向合同 篇2甲方(发包方)： 公司地址： 联系电话： 联系人： 乙方(承包方)： 营业地址： 联系电话： 法定代表人或工程负责人： 邮编： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。 第一条 装饰工程概况 一、装饰工程地点位于： 二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计;室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程; 1. 装修面积： 2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的; 第二条 一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整(￥ )。其中： 二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整： 1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的; 2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的; 3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的; 4. 发包方增加新的装饰施工内容的; 5. 其它; 6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。 第三条 工程价款的支付 1. 交定金500元。 2. 定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：(交500元返1000元) 一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 1. 20xx年 月 日，甲方到公司看方案及方案预算。 第四条 、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日 意向合同 篇3甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 为促进_____乡经济实现跨越式发展，经乙方对甲方投资环境实地考察，甲、乙双方本着互惠互利，双方共赢的原则，就乙方在_____乡投资建设年产_____项目达成以下协议。 一、建设地点：________。 二、投资规模：项目计划总投资_____万元，其中，固定资产投资_____万元（含土地、厂房、设备等）。项目建成投产后，预计年产值_____万元，年利税_____万元。项目建设周期为_____年。 三、用地规模：根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方提供意向征地亩（以实际测量为准），每亩_____元。有关征地、土地出让等手续按照法定程序办理，办理费用以及_____费用全部由乙方自行承担。 四、双方权责 （一）甲方 1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策的有关资料。 2、甲方协助落实各项招商引资优惠政策。 3、甲方指派专人协助乙方项目前期立项、申报和建设协调，确保项目早日建成达产。 4、甲方协助乙方办理相关证照手续。 5、双方签订协议后，甲方立即启动建设地点的水、电、道路等配套设施建设至乙方所征土地_____外。 （二）乙方 1、乙方保证资金按时到位，按时开工建设。 2、乙方自签订本协议书须在_____个月内将立项审批、土地、工商营业执照、税务登记等相关手续全部办理完毕，再签订正式合同，否则此意向书所达成的事宜全部无效。 3、乙方的营业执照、税务登记等手续必须落户在_____乡政府所在地。办理立项审批、土地、规划、环保等一切手续的费用全部由乙方自行承担。 4、乙方自获得甲方提供的能进场施工的土地后，_____月内必须进场动工建设，超过_____个月不动工，甲方有权收回土地；乙方在建设施工过程中所缴税金必须上缴给_____家乡政府。 5、乙方应在同等条件下，优先招录我乡境内人员就业。 6、乙方_____年内未开工生产或不能达到上述要求，由甲方按乙方出让最终价格收回土地，地上附着物由乙方自行拆除，甲方不赔偿经济损失。 五、其他事项 （一）双方应严格履行本协议，未尽事宜，双方协商补充并友好解决。 （二）本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后生效。 甲方（签字）： 签订地点： _________年________月______日 乙方（签字）： 签订地点： _________年________月______日 意向合同 篇4发包方(简称甲方)： 委托代理人： 电话： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下意向书，共同遵守。 1、装饰施工地点： 2、住房结构： 房型 房 厅 厨 卫 阳台 套，施工面积 平方米。 3、装饰施工内容：见附件- 4、双方约定意向工程总额是：¥ 元，大写： 其中包括工程款¥ 元，税金¥ 元，管理费¥ 元。 备注： 本意向书建筑面积只为预估标准，现场实际量完尺寸得出实际的室内面积，按现场测量的室内面积*1.25得出建筑面积为最终签订合同的标准。 5、双方约定优惠条款： 6、双方同意按照本意向书约定建筑面积来确定对应的工程总额，甲方保证此工程总额在不减少的基础上优惠条件生效，如甲方工程总额减少，则约定优惠条款应该重新商议; 7、双方约定工程施工工期共 工作日(以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算); 8、双方签订本意向书后，乙方应派设计师到甲方准备施工工地进行实地勘测，勘测后完成设计方案和初步预算; 9、本意向书定金不退，如转化为合同，可抵扣为工程款。 10、甲方根据以上内容同意向乙方支付合同意向金 元。 11、本意向书一式两份，甲、乙两方各执一份。 12、其它约定： 甲方(签字)：代表人：住址：电话：签订日期： 年 月 日 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 地址： 电话： 签订日期： 年 月 日 意向合同 篇5甲方：_________ 甲乙双方本着自愿、公平、诚信和互惠互利的原则，就乙方打算开设甲方_________品牌专卖店事宜达成如下协议： 专卖市场 乙方打算在_________开设_________品牌产品专卖店。预定该店有效营业面积为_________平方米，并计划于_________年_________月_________日前开业。 专卖特许规定 乙方已知悉甲方的_________专卖店许可合同的全部内容与要求，并完全愿意遵从该合同的有关规定。 意向订金 乙方于本协议签署时，须向甲方一次性缴纳开设_________专卖店意向订金人民币_________元整，此订金作为乙方开设甲方专卖店意愿的诚信之表示与书面承诺，并作为甲方规划该区域专卖市场之重要依据。经甲乙双方洽谈达成专卖意向的经销商，订金先到帐者先获得专卖权。 订金的退还 此笔订金于乙方的_________专卖店开业前摆场出货时，甲方将在乙方应付的货款中全部冲销。 违约责任 自本协议签署之日起，乙方须于_________年_________月_________日前将该专卖店开出并正式营业，如乙方迟延开业时间或改变意向不愿在该区域开设_________专卖店，均视为违约。其订金将不予退还或冲销，以作为甲方在该区域之市场损失补偿。 参考附件 《_________专卖店许可合同》 本协议自签署之日起生效，协议书一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。 甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________ 代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 意向合同 篇6意向合同是社会组织内部各部门之间或组织与组织之间表达和记录某种意向的文书。工程意向合同怎么写呢 以下是在小编为大家整理的工程意向合同范文，感谢您的欣赏。 工程意向合同范文一 经我单位认真研究，现确定将澄城县惠安苑搬迁安置新区工程，以包工包料形式承包给渭南*新兴建筑工程有限责任公司承建，为了明确有关条款，以便共同遵守。 一、工程名称：澄城县惠安苑搬迁安置新区工程项目，3#、4#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#，合计十八幢楼，全部由渭南*新兴建筑工程有限责任公司承建。 二、工程承包范围：地基：3m素土、1m灰土;条形基础;砖混结构;屋面泡沫混凝土保温找坡;SBS防水;内外墙普通涂料;进户门安装;室内门90cm以下安装;户内地面找平;其他水泥压光;门面毛墙毛地不做涂料;门面普通卷闸门;水电暖安装;卫生间、厨房贴2.4m高瓷砖;安装马桶、洗脸盆。 三、工程造价：按建筑面积1010元/㎡，不含税收。 四、付款方式：工程施工至正负零需付总造价的20%，主体三层完成付总造价的15%，主体封顶付总造价的15%，外墙保温完成、内墙粉刷至三层付总造价的15%，土建、水电暖安装完成付总造价的15%，工程竣工验收一个月内付总造价的17%，余3%一年内无质量问题付清。 五、乙方向甲方交保证金壹佰捌拾万元，在一期末款扣压，二期施工正负零后甲方返还保证金。 六、甲、乙双方职责与义务 甲方职责与义务： 工程开工前应提供三通一平即道路畅通，水电按规定到达位置并提供不超距离的排水口，负责工程报建，施工许可证，施工图五份，其中两份有图审的，并负责外部干扰施工事宜，村民们一切纠纷，当地一切摊派义务等。 乙方指责与义务： 乙方应以合同相关条款、文件、施工图认真熟悉，精心施工，按规范施工与验收，同时应管好安全生产、文明施工。 本意向书内容不尽事宜，应在正式协议中给予完善。 甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章) 时间： 工程意向合同范文二 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 一、 工程概况 1、 施工地点： 2、 施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。 3、 承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。 4、 总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。 5、 工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。 二、 双方责任的约定 1、 甲方责任 (1) 甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。 (2) 做好各专业协调工作。 (3) 根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。 2、 乙方责任 (1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底。 (2) 乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。 (3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。 三、 工程付款方式： 1、 乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。 2、 甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。 四、 协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。 五、 本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。 六、 本意向书一式 2 份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 签订日期： 年 月 日 工程意向合同范文三 甲方(发包方)： 公司地址： 联系电话： 联系人： 乙方(承包方)： 营业地址： 联系电话： 法定代表人或工程负责人： 邮编： 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。 第一条 装饰工程概况 一、装饰工程地点位于： 二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计;室内装修工程;室内上下水工程;室内强弱电工程; 1. 装修面积： 2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的; 第二条 一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整(￥ )。其中： 二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整： 1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的; 2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的; 3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的; 4. 发包方增加新的装饰施工内容的; 5. 其它; 6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。 第三条 工程价款的支付 1. 交定金500元。 2. 定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：(交500元返1000元) 一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 20__年 月 日，甲方到公司看方案及方案预算。 第四条 、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日 意向合同 篇7甲方（卖方）：____ 电话：____ 乙方（买方）：____ 电话：____ 鉴于甲乙双方20________年________月________日签订《房屋买卖合同》，甲方已经按照合同约定履行相关义务，而乙方迟迟未支付首付款的这种情况，为督促双方进一步履行原合同内容，就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资共同遵守：____ 一、房屋基本情况 1、甲方出售房屋坐落于 壹套（以下简称该房屋），该房屋面积为 平方米。 2、甲方自愿将该房屋出售给乙方。 二、付款方式 甲乙双方应当遵守20__年________月________日签订《存量房屋买卖合同》的相关约定。并补充约定：____ 1、乙方应当于20__年________月________日之前向甲方一次性支付首付款人民币 元整（￥：____ 元），如乙方不履行本合同义务或单方终止交易，则支付的定金甲方将不予退还，且房屋仍为甲方所有。甲方具有解除20__年________月________日双方签订的《存量房屋买卖合同》的权利。 2、乙方最迟应当于20________年________月________日前，将房屋余款共计人民币 元整（￥：____ 元）一次性交付甲方。如乙方在此期间办理房屋按揭贷款未能审批通过，乙方应当通过其他方式筹集资金支付甲方。如乙方逾期未支付，甲方具有解除20________年________月________日双方签订的《存量房屋买卖合同》的`权利。并且乙方应当向甲方承担违约金________万元，甲方将剩余首付款予以返还。 三、如甲方按照本合同第二条约定行使合同解除权，甲方解除合同的，应当以书面形式通知乙方，可以邮寄送达，乙方的地址为陕西省西安市 小区 单元 楼 号。 甲方按照以上地址可以邮寄送达，文书无法送达或乙方以任何理由拒绝签收送达文件，该方应自行承担由此可能产生的法律后果。甲方将相关文书邮寄至以上送达地址即视为有效送达。 四 、其他规定 1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。 2、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，向房屋所在地人民法院起诉。 3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。 甲方（签字）：____ 乙方（签字）：____ 地址：____ 地址：____ 联系方式：____ 联系方式：____ 年 月 日 年 月 日 见证人：____ 年 月 日 意向合同 篇8借款单位│(公章)(负责人章)(经办人章)│││ ├────────┼────────────────┤借款种类││ │借款金额(大写)││││ │借││ │款││ │用││ │途││ │投││投││ │资││资││ │项││总││ │目││额│人民币(大写)____│ │计│上级拨入││独││ │划├─────┼──────┤资││ │资│自有资金││或││ │金├─────┼──────┤合││ │来│其他资金││资││ │源├─────┼──────┤││ ││银行贷款││││ │经济││ │效益││ │预测││ │抵押││担保││ │租款││借款││ 年月日 │信贷员审查││ │意见││ ││信贷员__年__月_日│ 意向合同 篇9甲方：(供方) 乙方：(买方) 甲乙双方就产品供销事宜正在协商谈判，为进一步谈判，现就已经达成一致的事项，签订本意向书。 一、 甲方每月需供应乙方符合约定要求的 ，常年供应。 二、 甲方供应乙方的产品价格依据即时市场价格。。 三、 非经甲乙双方协商一致，无论价格如何涨跌，甲方均不得中断供货。 四、 甲方供应乙方的产品由 方以运输方式运到乙方指定场所，运费由甲方承担。 五、 甲方供应乙方的产品运抵乙方指定场所后，由乙方指定人员进行检验，符合约定质量标准的产品，乙方为甲方出具收货单，甲方凭收货单结算货款;不符合约定质量的标准，退回甲方，运费由甲方承担。 六、 甲方的货款每月结算一次，甲方凭乙方开具的收货单结算，并为乙方开具发票。 七、 违约责任 1. 正式供销合同签订后，非经双方协商一致，甲方不供货或者停止供货的，甲方须承担乙方由此造成的经济损失。 2. 甲方每月供应乙方的符合约定质量标准的产品数量不足的，甲方应在下一月的前天内补足。甲方连续个3月供应乙方符合质量标准的产品数量均不足时，乙方有权解除合同，甲方须承担乙方由此造成的经济损失。 3. 乙方未按期向甲方结算货款的，每延期一天，须向甲方支付当期未结算货款8‰(或万分之几)的利息。 八、 本意向书为双方达成正式供销合同之基础，双方在本意向书基础上协商签订正式供销合同。正是供销合同签订后，本意向书效力即行终止。 九、 本意向书一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年 月 日 意向合同 篇10卖方(以下简称甲方)姓名： 身份证号： 住址： 代理人： 买方(以下简称乙方)姓名： 身份证号： 住址： 中介方：咸宁市振宁房地产经纪有限公司 第一条 甲方本次出售的房屋(以下简称该房屋)坐落于咸安区长安大道盘泗洲1号——咸宁碧桂园；购于咸宁碧桂园房地产开发有限公司，房产证编号为：；房屋建筑面积平方米土地证编号为，房屋用途为住宅；该房屋附属物花园面积平方米。 第二条 该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让，土地使用权年限至年月日止。 第三条该房屋(含附属物)总价款为人民币 元整。 第四条 本意向书签订的同时，乙方向甲方支付定金人民币壹万元整（￥10000.00元）。 第五条 签署本意向书时，甲方已取得该房屋的'房屋所有权证和土地使用权证；甲方应于意向书签署后，将该房屋的房屋所有权证和土地使用权证交于中介方咸宁市振宁房地产经 纪有限公司代为保管。 第六条 付款方式约定 7.1 甲方接受乙方以二手房商业贷款及现金方式支付购房款。 7.2 双方并约定通过中国邮政银行（以下简称该银行）办理二手房商业贷款。 7.3 首付款为 ，余下由银行贷款支付。 第七条 甲方保证在交易时该房屋没有任何产权纠纷（包括且不限于抵押债务以及其他任何与该房屋产权关联的债务）；否则视为甲方违约。 第八条 本次二手房买卖的中介费用、评估费用以及相关税费（含按照国家规定应该由甲方承担的税费）均由乙方承担。 第九条 双方均承诺，在本次二手房交易过程中，未隐瞒可能伤害对方利益的信息；如果因为一方隐瞒信息，导致交易过程中另一方利益受损失，视为隐瞒信息的一方违约。 第十条 如乙方违约，甲方有权取消本意向书，并且乙方已支付的定金甲方不予退还；如甲方违约，乙方有权取消本意向书，且甲方应于违约情况发生5日内，双倍返还乙方所付定金。双方任何一方如未执行买卖意向出现不买或不卖视为违约同时赔付中介方壹万元整。 第十一条 本意向书在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决；如协商未成，向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。 第十二条 本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定 金之日起生效，在双方签署正式的二手房买卖合同生效的同时失效。 第十三条 本意向书共叁页，壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，中介方壹份，具有同等法律效力。 第十四条 签署意向书时，双方均应检查对方身份证原件， 房产证及土地证原件，并将该房屋的房产证和土地证原件交中介方留存。 第十五条 甲方产权人已授权代理人代为签订本意向书，具有同等法律效力。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年月日 年月日 中介方（签章）: 年月日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。